城地香江: 上海城地香江数据科技股份有限公司重大诉讼结果公告

来源:证券之星 2026-09-29 22:15:32
关注证券之星官方微博:
证券代码:603887         证券简称:城地香江            公告编号:2026-078
        上海城地香江数据科技股份有限公司
                  重大诉讼结果公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示:
  ?   案件所处的诉讼阶段:收到民事二审(终审)判决书。
  ?   上市公司所处的当事人地位:上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称“公
      司”)的全资子公司北京香江建业电子系统工程有限公司(以下简称“香江公司”)
      为一审被告(反诉原告),二审上诉人;全资子公司香江科技(集团)股份有限公
      司(以下简称“香江集团公司”)为一审被告。
  ?   涉案的金额:二审(终审)判决香江公司应返还浙江天力建设集团有限公司【一
      审原告(反诉被告),以下简称“天力公司”】11,310,000 元,并自 2025 年 7 月 16
      日起按全国银行间同业拆借中心公布的同期一年期贷款市场报价利率计付逾期利
      息至实际清偿之日止。
  ?   是否会对上市公司损益产生负面影响:公司已收到浙江省湖州市中级人民法院出
      具的二审(终审)民事判决书(2026)浙 05 民终 1270 号,本案件执行尚未结束。
      截至目前,公司暂未对本事项进行计提,其对公司本期利润或期后利润的影响需
      根据具体执行情况确定,最终影响以审计结果为准。
  一、本次重大诉讼的基本情况
  公司全资子公司香江公司及香江集团公司于 2025 年 7 月 25 日收到浙江省湖
州市吴兴区人民法院(以下简称“一审法院”)送达的《民事起诉状》等相关法律
文书。香江公司于 2025 年 8 月 6 日向一审法院寄送了《民事反诉状》,2026 年 4
月 7 日一审法院进行了判决。香江公司随即于 2026 年 4 月 9 日提起上诉,2026
年 9 月 24 日浙江省湖州市中级人民法院(以下简称“二审法院”)进行了二审(终
审)判决,本次诉讼相关主体情况如下:
市 吴 兴 区 高 新 区 树 庄 路 666 号 1 号 楼 7 楼 , 统 一 社 会 信 用 代 码 :
法定代表人:沈国欣,该公司总经理。
委托诉讼代理人:徐先明,浙江律匠(湖州)律师事务所律师。
委托诉讼代理人:林彬,浙江东鹰律师事务所律师。
北京市北京经济技术开发区科谷一街 10 号院 6 号楼 3 层 305-11A 室,统一社会
信用代码:911101080673264788。
法定代表人:王志远,该公司执行董事兼经理。
委托诉讼代理人:张友念,北京市同翎正函律师事务所律师。
委托诉讼代理人:宁思铭,北京市同翎正函律师事务所律师。
法定代表人:王志远,该公司总经理。
委托诉讼代理人:张友念,北京市同翎正函律师事务所律师。
委托诉讼代理人:宁思铭,北京市同翎正函律师事务所律师。
   二、诉讼、反诉的内容及其理由
天力公司诉讼内容
(1)判令被告返还超付价款 13,310,000 元,并自 2020 年 11 月 27 日起按 2020
年 11 月 20 日全国银行间同业拆借中心受权公布贷款市场报价利率
                                 (1 年期 3.85%)
的 2 倍 计 算 利 息 , 至 2025 年 6 月 30 日 暂 计 470 万 5978.41 元 ( 1331 万
×3.85%×2÷365×1676),并继续计算至实际清偿日止;
(2)判令双方合同结算价比约定价减少 7,505,578 元,并由被告返还给原告;
(3)本案诉讼费用由被告承担。
天力公司诉讼理由
   原被告双方于 2016 年 7 月 5 日签订《建设项目机电施工专业分包合同》,约
定原告将湖州华为云计算数据中心产业园机电施工专业分包项目交由被告施工。
合同约定价款为固定总价 109,690,000 元,约定价款以被告报价清单中的设备品
牌规格数量为依据,施工过程中如发生变化,竣工时按实结算。
   合同签订后,自 2016 年 10 月 24 日至 2020 年 11 月 27 日,原告分批共支付
   原告反复追讨超付价款,被告以审计等理由推托。原告委托中汇工程咨询有
限公司出具《工程造价咨询报告书》,证实被告实际使用设备的品牌与其报价品
牌不符,根据合同按实结算的约定,应当减少价款 7,505,578 元。
   由于原告超付,上述两笔价款被告均应返还。其中,1331 万元应当自超付
之日起支付资金占用利息。
香江公司反诉内容
(1)请求法院判令被反诉人支付工程款 14,336,303.38 元;
(2)请求法院判令被反诉人支付逾期支付工程款违约金:截至 2025 年 8 月 8
日暂计 8,110,047.73 元,至实际清偿之日止继续按照 LPR 计算;(详见附件一计
算清单)以上两项共计:22,445,351 元;
(3)请求法院判令被反诉人承担反诉诉讼费用、保全费等费用。
香江公司反诉理由
同》
 (以下简称“主合同”),约定天力公司将《湖州华为云计算数据中心产业园机
电施工专业分包项目》分包给香江公司,分包工程承包范围为电气系统工程、精
密配电系统工程、消防报警电气系统工程、空调及通风系统工程、消防及喷淋管
道工程、发电机系统工程、智能化系统工程;按照设计图纸工程款为 10969 万元,
工期 2016 年 7 月 5 日至 2016 年 12 月 5 日。2016 年 7 月 5 日当日双方还签订
                                                       《湖
州华为云计算数据中心项目机电施工专业分包合同补充协议》,细化双方施工界
面、工程款支付等事宜。该补充协议中约定分包人每月 20 日提交工程款申请报
告供承包人及监理审批,承包人需在 7 日里完成审批付款,预付款分四个月扣回,
每月扣回预付款的 25%。
   后因建设单位湖州申太建设发展有限公司原因高压供电二次出图导致分包
人无法正常施工,反诉人和被反诉人又签订《建设项目机电施工专业分包合同之
补充协议二》,将主合同约定的竣工日期从 2016 年 12 月 5 日顺延至 2017 年 5
月 1 日,工期延期费用等设计方案确定后依据更新蓝图参照主合同双方再协商确
认。之后反诉人和被反诉人又签订《建设项目机电施工专业分包合同之补充协议
三》,因建设单位湖州申太建设发展有限公司高压供电二次出图导致分包人无法
正常施工,将竣工日期从 2017 年 5 月 1 日再次延期到 2017 年 10 月 1 日,而工
期延期费用等设计方案确定后依据更新蓝图双方协商确认。
   工期竣工之前根据最终施工蓝图反诉人和被反诉人签订《机电系统合同增补
协议书》,约定因施工过程中部分新增或修改部分施工内容导致分包人工作内容
增加,双方确定较原合同新增工作内容金额为 25,736,303.38 元。该增补协议明
确列明 30 项分项及 30 项分项增补变更报价清单汇总表和清单,因此反诉人和被
反诉人的分包合同工程款总额为 135,426,303.38 元,原告已付 121,000,000 元,
尚有 14,336,303.38 元未付。
期)分部工程质量初步验收报告》,完成项目竣工验收,至此反诉人已完成所有
工作内容。主合同第十二条约定工程款支付方式及被反诉人的实际付款情况应按
照我方计算的违约金支付标准支付违约金 8,110,047.73 元。
   三、诉讼裁判情况
(1)香江公司应返还天力公司 11,310,000 元,并自 2025 年 7 月 16 日起按全国
银行间同业拆借中心公布的同期一年期贷款市场报价利率计付逾期利息至实际
清偿之日止,限于本判决生效之日起十日内履行;
(2)香江集团公司对香江公司上述第一项债务承担连带清偿责任,限于本判决
生效之日起十日内履行;
(3)驳回天力公司其余诉讼请求;
(4)驳回香江公司全部诉讼请求。如香江公司未按本判决指定的期间履行给付
金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定,加
倍支付迟延履行期间的债务利息。
(1)香江公司应返还天力公司 11,310,000 元,并自 2025 年 7 月 16 日起按全国
银行间同业拆借中心公布的同期一年期贷款市场报价利率计付逾期利息至实际
清偿之日止,限于判决生效之日起十日内履行;
(2)香江集团公司对香江公司上述第一项债务承担连带清偿责任,限于判决生
效之日起十日内履行;
(3)驳回天力公司其余诉讼请求;
(4)驳回香江公司全部诉讼请求。
  四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
   公司已收到浙江省湖州市中级人民法院出具的二审(终审)民事判决书
(2026)浙 05 民终 1270 号,本案件执行尚未结束。截至目前,公司暂未对本事
项进行计提,其对公司本期利润或期后利润的影响需根据具体执行情况确定,最
终影响以审计结果为准。
  五、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
  截至本公告披露日,公司及控股子公司不存在应当披露而未披露的其他重大
诉讼、仲裁事项。
  特此公告。
                       上海城地香江数据科技股份有限公司
                                          董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示城地香江行业内竞争力的护城河较差,盈利能力较差,营收成长性较差,综合基本面各维度看,估值偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-年