龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
公司代码：600491 公司简称：ST 龙元
龙元建设集团股份有限公司
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人赖朝辉、主管会计工作负责人李秀峰及会计机构负责人（会计主管人员）李秀
峰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中描述存在的相关风险，请查阅“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部
分的内容。
十一、 其他
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人
员）签名并盖章的财务报表；
报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告原稿。
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、龙元集团 指 龙元建设集团股份有限公司
杭州交投集团 指 杭州市交通投资集团有限公司
报告期 指 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
龙元明城 指 龙元明城投资管理（上海）有限公司
杭州城投 指 杭州城投建设有限公司
龙元明筑 指 龙元明筑科技有限责任公司
大地钢构 指 浙江大地钢结构有限公司
信安幕墙 指 上海信安幕墙建筑装饰有限公司
龙元盛宏 指 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司
龙元明兴 指 上海龙元明兴企业发展有限公司
上海龙元 指 上海龙元建设工程有限公司
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 龙元建设集团股份有限公司
公司的中文简称 龙元建设
公司的外文名称 LONG YUAN CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写 LYCG
公司的法定代表人 赖朝辉
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张丽 罗星
联系地址 上海市静安区寿阳路99弄龙元集团 上海市静安区寿阳路99弄龙元集团
电话 021-65615689 021-65615689
传真 021-65615689 021-65615689
电子信箱 stock@lycg.com.cn stock@lycg.com.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 浙江省象山县丹城新丰路165号
公司注册地址的历史变更情况 无
公司办公地址 上海市静安区寿阳路99弄龙元集团
公司办公地址的邮政编码 200072
公司网址 www.lycg.com.cn
电子信箱 webmaster@lycg.com.cn
报告期内变更情况查询索引 无
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 上海市静安区寿阳路99弄龙元集团
报告期内变更情况查询索引 无
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 ST龙元 600491 龙元建设
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比
本报告期
主要会计数据 上年同期 上年同期增
（1－6月）
减(%)
营业收入 1,937,974,582.73 2,651,584,874.54 -26.91
利润总额 -720,528,274.10 140,939,852.84 -611.23
归属于上市公司股东的净利润 -804,877,355.82 70,384,128.64 -1,243.55
归属于上市公司股东的扣除非经
-853,607,105.03 -164,732,667.52 -418.18
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 964,235,789.02 148,946,558.84 547.37
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 6,278,595,705.59 7,071,182,650.89 -11.21
总资产 47,614,266,365.65 49,773,838,600.21 -4.34
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同期
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 增减(%)
基本每股收益（元／股） -0.53 0.05 -1,160.00
稀释每股收益（元／股） -0.53 0.05 -1,160.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益
-0.56 -0.11 -409.09
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） -12.07 0.70 减少12.77个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
-12.80 -1.63 减少11.17个百分点
产收益率（%）
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值
准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定
的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产
生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各
项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 51,284,416.50
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性
费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益
产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份
支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，
应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,445,508.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
减：所得税影响额 1,082,893.69
少数股东权益影响额（税后） 335,749.60
合计 48,729,749.21
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润
□适用 √不适用
十一、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）公司所属行业
公司深耕建筑工程总承包和基础设施建设投资领域，经过四十多年发展，通过建筑产业链上
下游延伸、基建领域丰富业绩和资源积累、绿色建筑等行业发展新领域研发和布局，形成了建筑
总包、基建投资和绿色建筑三大板块协同发展的龙元生态，各板块拥有独立的商业模式、团队和
管理运作经验，共同助力集团实现更好的战略发展。
公司在建筑施工业务、基础设施建设投资业务和钢结构装配式业务等领域居行业领先地位，
在设计、施工、投资、建筑、运营等各环节拥有丰富的业务经验积累，并不断在 EPCO、全过程咨
询等新业务方面持续突破。
（二）主营业务情况
建筑总包板块
建筑施工业务是公司创立至今稳定发展的基础，自 1980 年创始以来，公司始终坚持以工匠精
神雕琢时代品质、建设精品工程，秉持“质量兴业”理念，以质量创品牌,以质量闯市场,以质量
求效益，注重创建质量品牌和文明施工品牌，依托丰富的资质及优良的资信，在民用建筑、工业
建筑等领域承建了如晋江国际会展中心、宁波市轨道交通 4 号线土建工程 TJ4017 标东钱湖站、海
口中环国际广场、上海老西门中华新城等大体量、高标准的复杂建筑施工项目，彰显公司“管理
上一流、质量出精品、服务创信誉”的质量方针。
通过内生式发展和外延式并购，公司形成了以建筑施工为核心、覆盖上下游的完整产业链，
并拥有房屋建筑工程总承包特级资质、市政公用工程总承包一级资质、机电安装工程总承包一级
资质、建筑装修装饰工程专业承包一级资质、地基与基础工程专业承包一级资质、水利水电工程
施工总承包一级、古建筑工程专业承包一级资质等行业资质。完善的产业链布局、丰富的资质和
优良的资信为公司承接工业、民用、市政、交通、水利及大体量、高标准等各类复杂的建筑施工
项目提供坚实的基础，重质保量、创精品的经营理念也为公司赢得了良好的市场口碑。
基建投资板块
基建投资板块负责集团基建投资相关业务的投资、融资、建设管理、运营、回款等相关业务。
公司于 2011 年开始尝试投资基础设施项目，2014 年抓住历史性政策机会，通过 PPP 模式深度参
与基础设施投融资、建设和运营管理，在手 PPP 项目覆盖市政工程、交通运输、城镇综合开发、
水利建设、保障性安居工程、体育、教育、文化、环保、旅游、养老、医疗卫生等多个领域。公
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
司积累了丰富的基建领域业绩和资源，拥有专业的管理团队和优质的合作伙伴，并在基建板块生
态内培育和孵化了龙元明城、杭州城投、龙元明兴等一系列专业公司。
作为全领域、全周期的专业投资人，公司在品牌、产业布局、施工建设以及风控等方面构建
了全方位的竞争力。凭借多样化的业务领域经验，依托集团全产业链和专业的投融资、建设、运
营团队，面向市场的价值输出和管理输出服务得到了市场认可。
绿色建筑板块
绿色建筑是国家实现“2030 碳达峰”、“2060 碳中和”战略目标的重要途径，是建筑行业长
期明确的发展趋势，也是公司战略发展的重要方向之一。公司基于项目规划设计、生产制造及施
工安装等方面的技术积累和服务经验，以龙元明筑、大地钢构、信安幕墙等为主体，开展装配式
建筑、光伏建筑等绿色建筑业务的研发、生产、销售和项目建设。绿色建筑板块拥有钢结构工程
专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包二级、建筑工程施工总承包一级、建筑幕墙工程专业
承包一级、幕墙设计专项甲级、工程设计建筑行业（建筑工程）甲级等专业资质。
公司持续推进装配式研发技术的创新和产品迭代，从建筑结构节点、外维护体系、机电集成、
内装融合等方面不断完善和丰富 S-SYSTEM 体系。该体系适配从住宅到公共建筑，从低层到高层等
系列高性能房屋建筑产品建造，满足装配式建筑、绿色建筑、健康建筑等多个认证体系的要求，
装配率最高可达 95%，通过产学研合作，自研的 S 体系及单元式装配式外围护挂板系统通过住建
部全国建设行业科技成果评估，被列为“全国建设行业科技成果推广项目”。 截至目前，公司绿
建板块累计已申请相关技术专利超 400 项，参编关联标准、省部级课题及工法超过 30 项。公司装
配式建筑 S 体系研发正在向《S-SYSTEM 装配式钢结构绿色零碳建筑解决方案》发展，确定了“S
体系+BIPV”的近零能耗升级技术方向。
报告期内公司新增重要非主营业务的说明
□适用 √不适用
二、经营情况的讨论与分析
报告期新承接订单 12.12 亿元，同比增加 27.18%；营业总收入 19.38 亿元，同比减少 26.91%。
归属于上市公司股东的净利润-8.05 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-8.54 亿元，仍处于亏损状态。亏损的主要原因系报告期营业收入继续下滑，部分项目结算亏损
不及预期；同时受定增终止及项目回款不及预期等因素影响报告期面临流动性困境导致各类融资
逾期加剧，逾期利息、违约金增多，致使财务费用及各类成本费用增加等。
报告期各业务板块营业收入情况如下:
报告期公司各板块营收情况 营业收入（元） 营业成本（元） 毛利率
一、建筑总包板块 528,720,033.95 904,154,634.56 -71.01%
（1）土建施工 432,222,299.87 812,892,957.16 -88.07%
（2）水利施工 96,497,734.08 91,261,677.40 5.43%
二、基建投资板块 784,756,469.10 127,082,162.56 83.81%
三、绿色建筑板块 617,596,829.79 568,641,532.88 7.93%
合计 1,931,073,332.84 1,599,878,330.00 17.15%
报告期新订单量尚未恢复，项目回款不及预期、分包商及供应商资金兑付带来现金流压力、
融资环境受影响等困难，公司积极应对以保障生产经营活动稳定运行：突破重点跟踪项目及长三
角区域项目；尽力保障主要子公司日常经营活动正常开展，稳固子公司市场份额。加强存量项目
合规履约和收款管理，专人跟踪回款，通过诉讼保全等措施保障合法权益，推动以房抵款工作。
努力推进 PPP 项目结算和处置，争取提前回笼部分资金。深化资金管理，落实资金预算管理以提
升使用效率。根据订单收缩情况及时裁撤调整机构设置及减少人员安排，严格控制相关费用支出。
与金融机构保持良好合作与沟通，维持信用基本稳定。
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
公司就化解流动性风险事项已与地方政府进行多次沟通，地方政府对公司情况高度重视，牵
头研究包括稳定金融机构、支持公司积极寻求投资人等在内的纾困救助措施；同时，公司正在积
极与各方探讨切实可行的风险化解路径。此外，公司日常经营活动仍在积极开展，核心管理团队
与内部生产经营秩序基本正常。
报告期，公司获评 2025 年象山县“建筑业突出贡献企业”荣誉，进沪施工企业综合实力 30
强，上海市建筑业诚信企业。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来
会有重大影响的事项
√适用 □不适用
受定增终止、项目回款不及预期等因素及行业环境的影响，报告期公司持续处于流动性困境
之中，金融机构债务逾期增加，存在部分到期债务未能及时清偿导致被诉案件增加及公司账户被
冻结的情形。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日披露的《关于公司及控股子（孙）公司部分
债务逾期的公告》（公告编号：2026-005），《关于公司及控股子（孙）公司部分银行账户被冻
结的公告》 （公告编号：2026-006）。 根据 2026 年 8 月 21 日征信报告，公司金融机构逾期 126,517.17
万元。
公司于 2026 年 7 月 10 日披露了《关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》 （临 2026-039）
，
收购人宁波开海自有资金投资发展有限公司基于对上市公司价值的认可，为切实维护广大投资者
利益，促进上市公司持续、稳定、健康发展，向上市公司全体股东发起要约收购。本次要约收购
股份数量为 91,786,000 股，要约收购价格为 1.25 元/股。本次要约收购完成后，收购人将最多持
有公司 91,786,000 股股份，占公司已发行股份总数的 6.00%。2026 年 8 月 28 日，公司披露了《关
于宁波开海自有资金投资发展有限公司要约收购结果暨股票复牌的公告》 （公告编号：2026-057），
《关于宁波开海自有资金投资发展有限公司要约收购公司股份的清算公告》 （公告编号：2026-058），
截至 2026 年 8 月 26 日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司提供的数据统计，本次要约收购期限内，预受要约的股东账户总数为 42 户，预受要约股份总数
为 418,699 股，占上市公司股份总数的 0.0274%。
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司自成立以来，一直秉承“真抓实干、奋楫笃行”的工作方针，在困境中展现出了管理团
队坚韧务实的精神、高效灵活的决策机制及风险应对处置能力，努力为未来走出困境逐步恢复发
展打下基础。
机电工程、水利水电工程、建筑钢结构工程等多个国家一级资质，并拥有建筑行业（建筑工程）
设计甲级以及钢结构工程专业承包一级、钢结构与网架专项设计甲级、建筑幕墙施工壹级和专项
设计甲级等多项专业资质。
资领域，公司累计投资运营的 PPP 项目资产超 400 亿元，涵盖城镇综合开发、医疗卫生、生态
环境治理、交通运输等多个基建领域，且绝大多数项目已进入成熟的运营维护及政府付费期。在
绿色建筑板块，公司累计获得近 300 项专利，自主研发的“S-SYSTEM”装配式钢结构建筑体系，
装配率最高可达 95%，具备相应的技术积累与建筑工业化制造能力。
依托该资质体系、三大业务板块与产业链协同布局，公司具备在工业、民用、市政、交通及
各类复杂型工程项目上提供包含规划、全过程咨询、设计、投融资、项目管理、施工、运营、钢
构、幕墙在内的全专业、全周期、一站式服务的综合履约能力。
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,937,974,582.73 2,651,584,874.54 -26.91
营业成本 1,611,152,711.90 1,825,134,827.75 -11.72
销售费用 2,490,515.34 4,547,168.86 -45.23
管理费用 145,423,306.88 163,002,609.18 -10.78
财务费用 748,027,130.16 663,561,238.95 12.73
研发费用 34,891,797.96 33,084,383.89 5.46
经营活动产生的现金流量净额 964,235,789.02 148,946,558.84 547.37
投资活动产生的现金流量净额 -19,133,116.43 122,119,264.44 -115.67
筹资活动产生的现金流量净额 -965,124,303.93 -457,285,379.88 -111.06
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期期
本期期 上年期
末金额
末数占 末数占
较上年
项目名称 本期期末数 总资产 上年期末数 总资产 情况说明
期末变
的比例 的比例
动比例
（%） （%）
（%）
主要是票据收款
应收票据 22,974,046.96 0.05 3,035,859.99 0.01 656.76
增加所致
应收款项 主要是票据收款
融资 增加所致
存货 36,236,638.18 0.08 0.06 31.39
主要是当期转让
其他权益 29,683,531.0 宁波杭州湾新区
工具投资 3 水艺污水处理有
限公司股权所致
主要是装配式建
在建工程 2,649,666.18 0.01 1,809,526.62 0.00 46.43 筑科技产业园建
设
长期待摊 主要是子公司办
费用 公场所装修所致
其他综合 12,069,485.97 0.03 -940,270.24 不适用 1,383.6 主要是汇率变动
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
收益 2 导致外币报表折
算差额变动所致
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中：境外资产199,244,519.06（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.42%。
(2) 境外资产占比较高的相关说明
□适用 √不适用
√适用 □不适用
报告期末主要资产受限情况参见本报告第八节财务报告“七、合并财务报表项目注释之 31、
所有权或 使用权受限资产”。
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
√适用 □不适用
（1）2026 年 1 月 4 日，公司控制的结构化主体宁波源核企业管理合伙企业（有限合伙）工商注
销。
（2）2026 年 2 月 10 日，公司子公司宁波明奉基础设施投资有限公司工商注销。
（3）2026 年 6 月 30 日，公司对外转让所持有的宁波杭州湾新区水艺污水处理有限公司 10%股权
并完成工商变更，转让后公司不再持有该公司股权。
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
(1)重大的股权投资
□适用 √不适用
(2)重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3)以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入权益的累
本期公允价值 本期计提的减 本期出售/赎回
资产类别 期初数 计公允价值变 本期购买金额 其他变动 期末数
变动损益 值 金额
动
其他权益工具
投资
合计 29,683,531.03 8,969,441.43 156,480.31 20,557,609.29
证券投资情况
□适用 √不适用
证券投资情况的说明
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
大地钢构 子公司 建筑施工 30,080.00 185,603.37 39,636.06 58,681.65 2,266.37 2,220.62
信安幕墙 子公司 建筑施工 5,000.00 34,344.82 -32,321.26 2,715.34 453.79 453.61
龙元明城 子公司 实业投资 30,000.00 705,941.43 28,596.91 495.87 -4,574.93 -4,553.56
龙元盛宏 子公司 水利工程 10,000.00 128,294.13 28,136.03 16,360.88 651.21 441.14
杭州城投 子公司 工程管理 5,000.00 15,256.70 11,763.67 4,955.84 772.14 655.70
上海龙元 子公司 建筑施工 10,000.00 167,155.49 24,870.52 55.24 -2,813.71 -2,600.26
龙元明筑 子公司 其他建筑业 10,000.00 5,828.67 -7,816.17 0.00 -193.22 -193.09
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况
√适用 □不适用
合伙企业 龙元总认 截至报告 普通合伙人 有限合伙人 已投资或拟投资 披露信息
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
名称 缴金额 期末龙元 项目
（万元） 实缴金额
（万元）
公司于 2016 年 9 月 30 日、2016 年 10 月 26 日和 2016 年 11 月
山东莒县基础设
浙银汇智（杭 23 日披露了《龙元建设关于投资设立有限合伙企业的公告》 （临
施 建 设 PPP 项 目
嘉兴城浦 州）资本管理 2016-072）、《龙元建设关于投资设立有限合伙企业的进展公
龙元明城、中 和山东菏泽万福
投资合伙 有限公司、宁 告》（临 2016-076）、《龙元建设关于投资设立有限合伙企业
企业（有限 波明甫投资 的进展公告》（临 2016-091）；2017 年 9 月 11 日，嘉兴城浦
有限公司 基础设施及公共
合伙） 管理有限公 投资合伙企业（有限合伙）完成合伙协议变更，总认缴出资变
服 务 建 设 PPP 项
司 更为 75,002 万元，其中龙元明城认缴出资 25,000 万元，宁波
目
明甫投资管理有限公司认缴出资 1 万元
宁波汇德
荣泽投资 宁波明琅投 2015 年 12 月 23 日设立；2017 年 4 月 11 日，总认缴出资变更
投资管理、实业投
管理中心 3,000.00 1,000.00 资管理有限 龙元明城 为 3,000 万元，其中龙元明城认缴出资 2850 万元，宁波明琅
资、投资咨询
（有限合 公司 投资管理有限公司认缴出资 150 万元
伙）
绍兴海钜
绍兴镜湖新区湖
投资管理 上海格兴投 经公司 2015 年 11 月 5 日召开的七届十九次董事会审议通过，
西安置小区 BT（投
合伙企业 22,800.00 8,000.00 资管理有限 公司 详见 2015 年 11 月 6 日披露的《关于对外投资的公告》（临
资、建设、移交）
（有限合 公司 2015-073）
项目
伙）
宁波梅山
保税港区
宁波明琅投 投资管理、投资咨
明奕投资
管理合伙
公司 业投资
企业（有限
合伙）
宁波梅山 龙元明城、中
宁波明琅投 投资管理、实业投
保税港区 信建投证券
明坤投资 股份有限公
公司 资咨询
管理合伙 司
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
企业（有限
合伙）
开化火车站站前
杭州鸿泽
浙江物产中 龙元明城、龙 片区基础设施配 2023 年 3 月 15 日，丁之恬将持有杭州鸿泽禾企业管理合伙企
禾企业管
大鸿泰投资 元（浙江）基 套工程 PPP 项目、 业（有限合伙）99.4422%财产份额转让给龙元明城，将持有杭
理合伙企 24,803.22 24,803.22
管理有限公 础设施投资 温州市温瑞平原 州鸿泽禾企业管理合伙企业（有限合伙）0.5538%财产份额转
业（有限合
司 有限公司 西片排涝工程 PPP 让给龙元（浙江）基础设施投资有限公司
伙）
项目
开化火车站站前
宁波鸿泰
浙江物产中 龙元明城、龙 片区基础设施配 2023 年 3 月 16 日，丁之恬将持有宁波鸿泰明化企业管理合伙
明化企业
大鸿泰投资 元（浙江）基 套工程 PPP 项目、 企业（有限合伙）2.15%财产份额转让给龙元明城，将持有宁
管理合伙 13,898.78 13,898.78
管理有限公 础设施投资 温州市温瑞平原 波鸿泰明化企业管理合伙企业（有限合伙）97.84%财产份额转
企业（有限
司 有限公司 西片排涝工程 PPP 让给龙元（浙江）基础设施投资有限公司
合伙）
项目
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
公司业务承接难度将持续攀升，营收规模仍将在低位徘徊，净利润或将持续大额亏损。
请对公司进行重整。截至目前公司尚未收到法院决定对公司进行预重整或裁定受理重整申请的文件，申请人的申请能否被法院受理，公司后续是否进入
预重整或重整程序均存在不确定性。
如上述消除持续经营不确定性方面的举措未达预期、公司基本面未能及时好转，公司后续未较快进入预重整或重整程序，公司母公司持续经营的不
确定性可能无法及时消除。
对策与措施：公司将通过积极推动项目回款和欠款回收，积极处置存量资产等一系列措施来获得资金；积极与金融机构沟通续贷、债务展期、减免
违约金及利息、新增融资；与其他债权人协商分期付款方式清偿债务；裁撤优化机构设置调减人员规模降本增效，缓解运营资金压力；同时，在属地政
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
府指导及支持下，积极寻求投资人，推动预重整及重整工作。通过落实上述措施，逐步消除公司在持续经营方面的不确定性，保障日常经营活动基本正
常开展。
公司作为建筑施工企业，且现金流紧张存在金融机构债务逾期，因此生产经营中将发生工程材料、人工费支付等诉讼及金融机构诉讼等事项，产生
诉讼案件增加风险。
对策与措施：加强沟通，建立良好的沟通协调机制。
公司应收账款主要为应收的工程结算款、工程质保金等，建筑施工行业具有营运资本较高、工程项目前期投入大等特点，施工的进度与相应工程款
的结算之间会存在一定的时滞与差额。鉴于行业环境，催收不及预期且部分“工抵房”去化周期长价格下跌，应收账款存在发生坏账损失的可能。
对策与措施：加大项目款项的催收力度，加强对应收款项后续管理，防范财务风险。
公司股票 2026 年 6 月 29 日收盘价为 0.97 元/股，公司股票收盘价首次低于 1 元。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.2.3 条第（一）款规
定，在上海证券交易所发行 A 股股票的上市公司，首次出现股票收盘价低于 1 元的，应当在次一交易日披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告。
根据《股票上市规则》第 9.6.1 条第（二）款规定：交易类强制退市公司股票不进入退市整理期交易。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
对策与措施：公司就化解流动性风险事项已与地方政府进行多次沟通，地方政府对公司情况高度重视，牵头研究包括稳定金融机构、支持公司积极
寻求投资人等在内的纾困救助措施；同时，公司正在积极与各方探讨切实可行的风险化解路径，推动预重整事宜。
(二) 其他披露事项
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
第四节 公司治理、环境和社会
一、公司董事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数(元)（含税） 0
每 10 股转增数（股） 0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
无
三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
第五节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 及时履
承诺 承诺 承诺 承诺 有履 承诺 及时
承诺背景 说明未完 行应说
类型 方 内容 时间 行期 期限 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
收购上市公司控制权交易完成后、本公司拥有上市公司控制权期间，本
公司就解决和避免与上市公司之间的同业竞争情形作出如下承诺：1、
基于资质准入以及项目招投标要求，对于本公司或本公司控制的其他企
业与上市公司具备相同业务资质的工程设计、施工、监理项目及 PPP
投资项目，如本公司或本公司控制的其他企业获得上述相关业务机会，
本公司将书面通知上市公司。若上市公司决定参与该业务，可选择单独
杭州 参与或者与本公司或本公司控制的其他企业联合参与该业务；若上市公 本公
收购报告 市交 司决定不接受或放弃该等业务机会的，本公司或本公司控制的其他企业 2023 司持
书或权益 解决 通投 方可决定是否参与相关业务。2、本着有利于上市公司发展和维护股东 年6 有上
变动报告 同业 资集 利益尤其是中小股东利益的原则，本公司承诺将在取得上市公司控制权 月 是 市公 是 不适用 不适用
书中所作 竞争 团有 后三年内，在符合适用法律法规及相关监管规则的前提下，与上市公司 25 司控
承诺 限公 达成合意并履行相关合法程序后，将本公司持有的杭州市交通工程集团 日 制权
司 有限公司控制权转让给上市公司，稳妥推进与上市公司相关业务的整 期间
合。3、除上述已说明的情形及承诺事项，以及本公司取得上市公司控
制权前已经发生的业务外，本公司及本公司控制的其他企业未来将不会
从事与上市公司主营业务构成实质性竞争关系的业务（未来因政府部门
划转资产或指定业务至本公司或本公司控制的其他企业名下等不可抗
力因素导致的除外，该等情况下本公司将书面通知上市公司，并根据法
律法规及监管要求进一步明确解决方案）。4、若因国家法律法规、行
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 及时履
承诺 承诺 承诺 承诺 有履 承诺 及时
承诺背景 说明未完 行应说
类型 方 内容 时间 行期 期限 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
业或证券监管规则发生变化，导致本公司或本公司控制的其他企业从事
的业务与上市公司的主营业务构成实质同业竞争关系的，本公司将在与
上市公司达成合意并履行相关合法程序后，采取法律法规允许的方式
（包括但不限于资产注入、托管、资产转让、停止相关业务、调整产品
结构、设立合资公司等合法方式）加以解决。5、上述承诺于本公司对
上市公司拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述承诺而给上
市公司造成实际损失，本公司将依法承担相应的赔偿责任。
基于资质准入以及项目招投标要求，除原承诺中已说明的工程设计、施
工、监理项目及 PPP 投资项目外，对于本公司或本公司控制的其他企业
与上市公司具备相同业务资质的工程咨询项目，如本公司或本公司控制
的其他企业获得上述相关业务机会，本公司也将书面通知上市公司。若
上市公司决定参与该业务，可选择单独参与或者与本公司或本公司控制
的其他企业联合参与该业务；若上市公司决定不接受或放弃该等业务机
杭州 会的，本公司或本公司控制的其他企业方可决定 是否参与相关业务。 本公
市交 本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则， 2023 司持
解决 通投 本公司承诺将在取得上市公司控制权后三年内，在符合适用法律法规及 年9 有上
同业 资集 相关监管规则且符合上市公司利益的前提下，与上市公司达成合意并履 月 是 市公 是 不适用 不适用
竞争 团有 行相关合法程序后，除原承诺中的杭州市交通工程集团有限公司外，还 27 司控
限公 将本公司持有的杭州交投建设工程有限公司、杭州路达公路工程总公司 日 制权
司 及杭州公路工程监理咨询有限公司的控制权转让给上市公司，稳妥推进 期间
与上市公司相关业务的整合。如上市公司未就上述资产注入形成同意决
议，本公司承诺将采取委托经营、合作经营等合理方式，减少和避免与
上市公司的同业竞争。同时，就杭州交投二航院设计咨询有限公司、杭
州交通建设管理有限公司及杭州市工程咨询中心有限公司，本公司将稳
妥推进其与上市公司相关业务进行整合，如在取得上市公司控制权三年
后仍与上市公司存在相同或相似业务，则本公司承诺将促使上述公司不
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 及时履
承诺 承诺 承诺 承诺 有履 承诺 及时
承诺背景 说明未完 行应说
类型 方 内容 时间 行期 期限 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
再开展相关业务，以避免与上市公司的同业竞争。
本公司持有上市公司股份期间，就收购上市公司控制权交易完成后保持
上市公司的独立性作出如下承诺：1、关于保证上市公司人员独立。（1）
保证上市公司的高级管理人员不在本公司控制的其他企业中担任除董
事、监事以外的其他职务，且不在本公司控制的其他企业领薪；保证上
市公司的财务人员不在本公司控制的其他企业中兼职、领薪。（2）保
证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系
完全独立于本公司及本公司控制的其他企业。（3）保证本公司向上市
公司推荐的董事、监事、高级管理人员等人选均通过合法程序进行，不
干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。2、关于
杭州 本公
保证上市公司财务独立。（1）保证上市公司建立独立的财务会计部门，
市交 2023 司持
建立独立的财务核算体系和财务管理制度。（2）保证上市公司独立在
通投 年6 有上
银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用一个银行账户。（3）
其他 资集 月 是 市公 是 不适用 不适用
保证上市公司依法独立纳税。（4）保证上市公司能够独立做出财务决
团有 25 司控
策，不干预其资金使用。（5）保证上市公司的财务人员不在本公司控
限公 日 制权
制的其他企业双重任职。3、关于上市公司机构独立。保证上市公司依
司 期间
法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与本公司控
制的其他企业之间不产生机构混同的情形。4、关于上市公司资产独立。
（1）保证上市公司具有完整的经营性资产。（2）保证不违规占用上市
公司的资金、资产及其他资源。5、关于上市公司业务独立。保证上市
公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场
自主经营的能力；若与本公司及本公司控制的其他企业与上市公司发生
不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上
市公司章程等规定，履行必要的法定程序。如因本公司未履行上述承诺
而给上市公司造成损失，本公司将依法承担相应的赔偿责任。
其他 杭州 收购上市公司控制权交易完成后，本公司持有上市公司股份期间，本公 2023 是 本公 是 不适用 不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 及时履
承诺 承诺 承诺 承诺 有履 承诺 及时
承诺背景 说明未完 行应说
类型 方 内容 时间 行期 期限 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
市交 司就规范与上市公司之间的关联交易有关事项作出如下承诺：1、本公 年6 司持
通投 司将严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及 月 有上
资集 上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东的权利，在股东大会以及 25 市公
团有 董事会对有关涉及本公司相关事项的关联交易进行表决时，按照要求履 日 司控
限公 行回避表决的义务。2、本次交易完成后，本公司将诚信和善意履行义 制权
司 务，尽量避免与上市公司（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于 期间
无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的
关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和上市
公司《公司章程》的规定履行批准程序；关联交易将参照与无关联关系
的独立第三方进行相同或相似交易时的价格，遵循市场原则以公允、合
理的交易价格进行；保证按照有关法律、法规和上市公司《公司章程》
的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上
市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的合
法利益。3、本公司将严格遵守法律、法规、规范性文件以及上市公司
相关规章制度的规定，不以任何方式违规占用或使用上市公司的资金、
资产和资源，也不会违规要求上市公司为本公司的借款或其他债务提供
担保。4、对于因政策调整、市场变化等客观原因确实不能履行或需要
作出调整的，本公司与上市公司将提前向市场公开做好解释说明，充分
披露需调整或未履行的原因，并提出相应处置措施。
控股 1、截至本承诺出具日止，本人未投资于任何与公司存在相同或类似的
股东 业务的公司、企业或其他经营实体，本人未经营也没有为他人经营与公
年
与首次公 解决 及实 司相同或类似的业务；本人与公司不存在同业竞争；2、自本承诺出具
开发行相 同业 际控 日始，本人将不投资于任何与公司存在相同或类似业务的公司、企业或 否 是 不适用 不适用
月 有效
关的承诺 竞争 制人 其他经营实体，本人也不会经营或为他人经营与公司相同或类似的业
赖振 务，以避免对公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争；3、
日
元 本人将不利用本人对公司的控股、持股或其他控制关系进行损害公司及
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
如未能及 如未能
是否 是否
时履行应 及时履
承诺 承诺 承诺 承诺 有履 承诺 及时
承诺背景 说明未完 行应说
类型 方 内容 时间 行期 期限 严格
成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
公司任何股东利益的经营活动；4、本人确认本承诺旨在保障公司全体
股东之权益作出；5、本人确认本承诺所载的每一项承诺均为可独立执
行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或者终止将不影响其他各项承诺
的有效性。6、本承诺自本人签字之日起生效。
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
√适用 □不适用
公司于 2026 年 8 月 14 日披露了《关于公司被债权人申请重整及预重整的提示性公告》（临
力，但具备重整价值为由，向浙江省宁波市中级人民法院申请对公司进行重整。
七、重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
事项概述及类型 查询索引
公司与宁波阳光海湾发展有限公司、阳光海湾投资控股（香港）有 详细请参见公司在中国
限公司及新加坡阳光海湾投资控股有限公司因宁波奉化阳光海湾项 证券报、上海证券报及上
目合作开发事宜产生异议，公司于 2011 年 8 月 2 日向法院提起了 海证券交易所网站披露
诉讼。请求判令宁波阳光立即偿还公司款项人民币 301,000,000.00 的临 2011-20、2013-034、
元、利息损失 6,894,034.16 元及违约金。2017 年 11 月 24 日宁波 2013-035 、 2014-017 、
市奉化区人民法院对宁波阳光债权人和解协议(草案)作出认可裁 2015-015 、 2016-013 、
定。根据和解协议公司已确认债权金额 729,732,726.33 元（主要包 2017-130 号公告。
括债权本金 3.01 亿元、利息 675.44 万元、违约金 3.08 亿元，保证
金及利息损失合计 8,069.05 万元，代支付的工程款及其他款项合计
记完成后上述债权视为全额得到清偿。截至报告披露日，公司拟将
法院判决公司持有的宁波阳光海湾发展有限公司 60%股权（尚未办
理工商变更登记）其中 38.3925%股权转让给有意向的公司债权人以
冲抵公司债务，转让金额 2.66 亿元。该转让尚需履行宁波阳光海湾
发展有限公司股东会审议等相应程序。
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
报告期内：
诉讼
起 承 (仲 诉讼
诉
诉 应诉 担 裁) 诉讼 (仲
讼 诉讼 诉讼
( （被 连 是否 (仲 裁)
仲 (仲裁) (仲裁)
申 申 带 诉讼(仲裁)基本情况 形成 裁) 审理
裁 涉及金 判决执
请 请） 责 预计 进展 结果
类 额 行情况
) 方 任 负债 情况 及影
型
方 方 及金 响
额
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
沈阳 公司与沈阳长峰房地产开发
长峰 有限公司、沈阳畅峰房地产开
房地 发有限公司、沈阳轩峰房地产
产开 开发有限公司、沈阳景峰房地
发有 产开发有限公司、沈阳霓峰房
限公 地产开发有限公司、沈阳虹峰
司、 房地产开发有限公司、沈阳瀚
沈阳 峰房地产开发有限公司、上海
畅峰 长峰房地产开发有限公司产
房地 生建设工程施工合同纠纷，公
产开 司于 2023 年 2 月 20 日向沈阳 被申
发有 市中级人民法院提起诉讼，主 请方
限公 要诉讼请求为判令沈阳长峰 不服
司、 房地产开发有限公司向公司 二审
沈阳 支付工程款及利息共计 判
轩峰 621,856,435.34 元，其余被告 决，
房地 承担连带清偿责任；公司对沈 向最
产开 阳龙之梦亚太中心项目津桥 高人
发有 路以南工程（三、四、六期） 民法
限公 建设工程拍卖或折价价款享 院申
司、 有优先受偿权。诉讼过程中， 请再
沈阳 公司于 2023 年 6 月向法院申 审
景峰 请变更诉请，变更第一条诉请 【案
房地 民 为请求为判令沈阳长峰房地 号：
公 产开 事 产开发有限公司向公司支付 （ 20
- 0,955. 否 无 不适用
司 发有 诉 工 程 款 及 利 息 共 计 26 ）
限公 讼 626,390,955.04 元，其他诉请 最高
司、 不变。 法民
沈阳 2024 年 2 月 19 日，沈阳市中 申
霓峰 级人民法院作出（2023）辽 2091
房地 01 民初 325 号民事判决书，主 号】。
产开 要判令被告于本判决书生效 截至
发有 后 15 日 内 支 付 公 司 工 程 款 目
限公 224,163,559.45 元 及 相 应 利 前，
司、 息；确认公司就判决款项对公 本案
沈阳 司承建的龙之梦亚太中心项 在再
虹峰 目津桥路以南的工程折价或 审审
房地 者拍卖的价款享有优先受偿 查过
产开 权。公司与各被告均不服一审 程
发有 判决，向辽宁省高级人民法院 中。
限公 提起上诉。
司、 2025 年 10 月 10 日，辽宁省高
沈阳 级人民法院作出（2024）辽民
瀚峰 终 712 号二审判决，主要判令
房地 沈阳长峰房地产开发有限公
产开 司于判决生效后 15 日内给付
发有 龙 元 公 司 工 程 款
限公 200,361,197.72 元及自 2023
司、 年 2 月 22 日期至实际付请日
上海 止，按同期全国银行间同业拆
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
长峰 借中心公布的贷款市场报价
房地 利率标准计算的利息；沈阳畅
产开 峰房地产开发有限公司、沈阳
发有 轩峰房地产开发有限公司、沈
限公 阳景峰房地产开发有限公司、
司 上海长峰房地产开发有限公
司承担连带责任；公司对承建
的沈阳龙之梦亚太中心项目
津桥路以南的工程折价或者
拍卖的价款享有优先受偿权。
(三) 其他说明
√适用 □不适用
细 请 参 阅 公 司 临 2026-016 号 《 关 于 诉 讼 事 项 的 公 告 》 ， 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（https://www.sse.com.cn/）；
细 请 参 阅 公 司 临 2026-025 号 《 关 于 诉 讼 事 项 的 公 告 》 ， 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（https://www.sse.com.cn/）；
细请参阅公司临 2026-047 号《关于公司及控股子公司新增诉讼的公告》，详见上海证券交易所网
站（https://www.sse.com.cn/）；
务报告“十六、承诺及或有事项”及“十七、资产负债表日后事项”。
八、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改
情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
详细请参见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站、
公司 2026 年度与日常经营相关
中国证券报、上海证券报刊登的临 2026-012 号《龙元建设关
的关联交易
于 2026 年度日常关联交易公告》。
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资
关联方向上市公司提供资金
金
关联方 关联关系
期初 发生 期末
期初余额 发生额 期末余额
余额 额 余额
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
杭州交通
投资有限 股东的子公司 354,139,500.00 13,480,976.00 367,620,476.00
公司
赖振元 控股股东 4,259,886.17 -4,259,886.17 0.00
郑桂香 其他关联人 11,572,240.40 -2,737,657.53 8,834,582.87
赖朝辉 控股股东 9,706,535.09 -9,149,792.07 556,743.02
赖晔鋆 控股股东 82,887,267.02 -800,000.00 82,087,267.02
合计 462,565,428.68 -3,466,359.77 459,099,068.91
杭州交通投资有限公司受让公司持有的宣城明宣基础设施开发有限公
关联债权债务形成原因 司股权及债权形成；赖振元、赖朝辉、赖晔鋆、郑桂香向上市公司提供
资金支持。
关联债权债务对公司经
向上市公司提供支持资金，有利于缓解公司流动性困难，有利于保障公
营成果及财务状况的影
司日常运营。
响
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保
担保方 担保
担 担保发生日 是否 担保 反担 是否为
与上市 担保 担保 担保类 主债务 物 担保逾 关联
保 被担保方 担保金额 期(协议签署 已经 是否 保情 关联方
公司的 起始日 到期日 型 情况 （如 期金额 关系
方 日) 履行 逾期 况 担保
关系 有）
完毕
公 公司本
青岛明青健康产 连带责 正常履 参股子
司 部 业管理有限公司 任担保 行 公司
公 公司本
青岛明青健康产 连带责 正常履 参股子
司 部 业管理有限公司 任担保 行 公司
公 公司本
青岛明青健康产 连带责 正常履 参股子
司 部 业管理有限公司 任担保 行 公司
公 公司本
青岛明青健康产 连带责 正常履 参股子
司 部 业管理有限公司 任担保 行 公司
公 公司本
青岛明青健康产 连带责 正常履 参股子
司 部 业管理有限公司 任担保 行 公司
公 公司本
青岛明青健康产 连带责 正常履 参股子
司 部 业管理有限公司 任担保 行 公司
莒县明聚基础设
公 公司本 连带责 部分逾 参股子
施投资管理有限 380.70 2021/12/27 2021/12/30 2027/12/31 - 否 是 380.70 无 否
司 部 任担保 期 公司
公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 75,248.70
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 36,613.40
报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,018,066.23
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 1,093,314.93
担保总额占公司净资产的比例(%) 174.13%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 981,135.64
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 739,755.80
上述三项担保金额合计（C+D+E） 1,720,891.44
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 不适用
除连带担保责任外，公司对部分子公司贷款进行差额补足、共同尝
担保情况说明
债及回购承诺，合计余额为689,841.45万元。
公司于 2026 年 4 月 28 日和 2026 年 5 月 21 日分别召开了第十一届董事会第二次会议及 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度对控股子
（孙）公司担保预计的议案》，同意公司自 2025 年度股东会至 2026 年度股东会期间，为控股子（孙）公司一般保证、连带责任保证、共同保证等担保
债率未超过 70%的子（孙）公司一般保证、连带责任保证、共同保证等担保 12 亿元，差额补足义务或承诺、回购承诺函、共同偿债承诺函等 12.65 亿元，
合计 24.65 亿元人民币；预计为资产负债率超过 70%的子（孙）公司一般保证、连带责任保证、共同保证等担保 22.42 亿元，差额补足义务或承诺、回
购承诺函、共同偿债承诺函等 63.06 亿元，合计额度 85.48 亿元人民币。在上述授权总担保额度范围内，资产负债率 70%以上的全资、控股子公司担保
额度可调剂给其他资产负债率 70%以上的全资、控股子公司使用；资产负债率 70%以下的全资、控股子公司担保额度可调剂给其他资产负债率 70%以下的
全资、控股子公司使用。具体授权总裁根据公司实际经营情况，在并表范围内子（孙）公司之间调配担保金额，如在批准期间发生新设立全资及控股子
（孙）公司的，也可以在相应的担保预计金额范围内调剂使用。但若发生超过预计总额度的担保，则按相关规范性文件和《公司章程》的要求，另行提
交公司董事会和股东会审议。
调剂后，公司为上海建顺劳务有限公司提供担保额度为 7,320.00 万元，为龙元供应链管理有限公司提供的担保额度由 8,233.79 万元调整为 913.79 万元。
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
(三) 其他重大合同
√适用 □不适用
报告期，公司新承接业务量 12.12 亿元。
十二、募集资金使用进展说明
□适用 √不适用
十三、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
根据企业信用信息公示系统公示逾期信息，公司尚未支付中小企业款项信息如下：
序号 债权单位 目前尚未支付金额（万元）
第六节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
□适用 √不适用
有）
□适用 √不适用
√适用 □不适用
根据浦东法院《拍卖告知书》【（2026）沪 0115 执 20249 号】，浦东法院在执行申请执行人厦门
象屿资产管理运营有限公司与赖振元、赖晔鋆、吴晓慧、郑桂香、赖朝辉公证债权文书一案。在
执行过程中，依据申请执行人厦门象屿资产管理运营有限公司的申请，浦东法院裁定拍卖、变卖
控股股东家族赖振元先生持有的本公司 47,250,000 股股份。
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
二、股东情况
(一) 股东总数：
截至报告期末普通股股东总数(户) 36,858
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有 质押、标记或冻结情况
有限
股东名称 报告期内增 售条 股东性
期末持股数量 比例(%) 股份
（全称） 减 件股 数量 质
状态
份数
量
质押 253,900,000 境内自
赖振元 0 254,119,182 16.61 0
冻结 233,669,182 然人
杭州市交
通投资集 国有法
团有限公 人
司
质押 108,500,000
冻结 67,090
境内自
赖朝辉 0 108,567,090 7.10 0 轮候
冻结
标记 108,500,000
石丽云 23,692,900 23,692,900 1.55 0 无 0 未知
张莹 -1,800,000 12,157,678 0.79 0 无 0 未知
虞荣方 4,199,000 10,424,006 0.68 0 无 0 未知
郑郁文 5,274,200 8,874,300 0.58 0 无 0 未知
郑燕 427,200 7,929,600 0.52 0 无 0 未知
陈丽娟 2,039,000 7,800,000 0.51 0 无 0 未知
戴万秋 4,590,000 6,842,800 0.45 0 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
赖振元 254,119,182 人民币普通股 254,119,182
杭州市交通投资集团有
限公司
赖朝辉 108,567,090 人民币普通股 108,567,090
石丽云 23,692,900 人民币普通股 23,692,900
张莹 12,157,678 人民币普通股 12,157,678
虞荣方 10,424,006 人民币普通股 10,424,006
郑郁文 8,874,300 人民币普通股 8,874,300
郑燕 7,929,600 人民币普通股 7,929,600
陈丽娟 7,800,000 人民币普通股 7,800,000
戴万秋 6,842,800 人民币普通股 6,842,800
前十名股东中回购专户
不适用
情况说明
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
上述股东委托表决权、受
托表决权、放弃表决权的 不适用
说明
前十位股东之间，赖振元与赖朝辉为父子关系。除前述情况外，未
上述股东关联关系或一
知前十名股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之
致行动的说明
间是否属于《上市公司持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股
不适用
东及持股数量的说明
持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
三、董事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
五、优先股相关情况
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
第七节 债券相关情况
一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具
□适用 √不适用
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
第八节 财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表
编制单位： 龙元建设集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 786,689,292.78 887,865,974.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 22,974,046.96 3,035,859.99
应收账款 5,078,989,174.22 5,285,641,717.99
应收款项融资 287,027.52 200,000.00
预付款项 147,630,630.96 206,530,205.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,681,310,475.29 2,461,913,609.19
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 36,236,638.18 27,580,024.74
其中：数据资源
合同资产 5,108,905,581.67 6,308,986,132.56
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 6,007,225,994.46 6,841,608,254.60
其他流动资产 33,880,599.81 40,059,210.98
流动资产合计 19,904,129,461.85 22,063,420,990.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 726,917,986.39 719,437,110.32
其他权益工具投资 20,557,609.29 29,683,531.03
其他非流动金融资产
投资性房地产 145,649,520.72 164,292,144.92
固定资产 694,553,257.29 699,230,059.11
在建工程 2,649,666.18 1,809,526.62
生产性生物资产
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
油气资产
使用权资产 4,529,877.52 4,903,869.78
无形资产 85,700,009.21 87,215,546.66
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 97,078,670.37 97,078,670.37
长期待摊费用 3,061,566.04 1,754,972.88
递延所得税资产 443,401,896.64 445,345,506.94
其他非流动资产 25,486,036,844.15 25,459,666,671.26
非流动资产合计 27,710,136,903.80 27,710,417,609.89
资产总计 47,614,266,365.65 49,773,838,600.21
流动负债：
短期借款 4,076,578,864.71 4,101,359,866.30
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 138,671,341.23 158,378,505.50
应付账款 8,101,669,051.01 8,867,199,931.46
预收款项
合同负债 207,710,051.12 199,986,933.73
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 814,929,058.10 993,348,041.26
应交税费 2,136,334,875.47 2,129,440,517.19
其他应付款 5,594,194,220.53 5,486,239,533.48
其中：应付利息
应付股利 8,493,874.83 8,493,874.83
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,588,060,007.61 2,960,440,170.18
其他流动负债 1,820,451,659.79 1,905,456,266.80
流动负债合计 25,478,599,129.57 26,801,849,765.90
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 14,696,507,244.39 14,750,732,573.54
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 874,798.63 1,143,592.86
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
递延所得税负债 66,542.58 66,556.04
其他非流动负债
非流动负债合计 14,697,448,585.60 14,751,942,722.44
负债合计 40,176,047,715.17 41,553,792,488.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,529,757,955.00 1,529,757,955.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,639,099,551.62 3,639,587,822.62
减：库存股
其他综合收益 12,069,485.97 -940,270.24
专项储备 180,233,482.30 181,694,256.90
盈余公积 764,878,977.50 764,878,977.50
一般风险准备
未分配利润 152,556,253.20 956,203,909.11
归属于母公司所有者权益
（或股东权益）合计
少数股东权益 1,159,622,944.89 1,148,863,460.98
所有者权益（或股东权
益）合计
负债和所有者权益（或
股东权益）总计
公司负责人：赖朝辉 主管会计工作负责人：李秀峰 会计机构负责人：李秀峰
母公司资产负债表
编制单位：龙元建设集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2026 年 6 月 30 日 2025 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 134,942,406.07 172,998,429.89
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,898,800.00
应收账款 6,113,722,551.10 6,201,147,722.89
应收款项融资
预付款项 66,240,246.96 51,399,225.08
其他应收款 11,276,255,504.59 11,205,194,338.34
其中：应收利息
应收股利 6,120,000.00 13,414,037.62
存货
其中：数据资源
合同资产 4,586,723,255.37 5,326,614,765.06
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
其他流动资产 6,546,191.09 6,549,848.39
流动资产合计 22,194,328,955.18 22,963,904,329.65
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 6,588,303,128.03 6,584,104,432.89
其他权益工具投资 11,026,500.00 19,995,941.43
其他非流动金融资产
投资性房地产 6,549,391.44 12,271,248.96
固定资产 459,024,803.04 469,076,584.25
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,546,849.31 1,618,433.29
无形资产 252,812.07 460,149.52
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 1,586,829.02 1,680,295.76
递延所得税资产 387,244,739.87 389,365,149.25
其他非流动资产 393,275,994.01 393,275,994.01
非流动资产合计 7,848,811,046.79 7,871,848,229.36
资产总计 30,043,140,001.97 30,835,752,559.01
流动负债：
短期借款 3,743,534,306.88 3,708,491,201.59
交易性金融负债
衍生金融负债 157,995,558.21 124,621,501.66
应付票据 140,532,372.50 158,378,505.50
应付账款 6,413,236,297.84 6,681,482,587.15
预收款项
合同负债 320,521,877.19 413,526,642.47
应付职工薪酬 770,666,953.92 888,707,180.14
应交税费 272,162,187.60 278,561,065.45
其他应付款 9,552,344,719.60 9,031,102,803.78
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 85,317,994.24 91,931,248.88
其他流动负债 1,681,711,245.17 1,688,960,216.43
流动负债合计 23,138,023,513.15 23,065,762,953.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 735,318.57 735,318.57
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 735,318.57 735,318.57
负债合计 23,138,758,831.72 23,066,498,271.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,529,757,955.00 1,529,757,955.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,038,952,673.41 4,038,952,673.41
减：库存股
其他综合收益 -3,751,598.57
专项储备 156,021,149.65 157,965,748.10
盈余公积 764,878,977.50 764,878,977.50
未分配利润 414,770,414.69 1,281,450,531.95
所有者权益（或股东权
益）合计
负债和所有者权益（或
股东权益）总计
公司负责人：赖朝辉 主管会计工作负责人：李秀峰 会计机构负责人：李秀峰
合并利润表
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2026 年半年度 2025 年半年度
一、营业总收入 1,937,974,582.73 2,651,584,874.54
其中：营业收入 1,937,974,582.73 2,651,584,874.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,545,796,257.27 2,695,444,930.76
其中：营业成本 1,611,152,711.90 1,825,134,827.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,810,795.03 6,114,702.13
销售费用 2,490,515.34 4,547,168.86
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
管理费用 145,423,306.88 163,002,609.18
研发费用 34,891,797.96 33,084,383.89
财务费用 748,027,130.16 663,561,238.95
其中：利息费用 749,131,456.36 675,050,103.28
利息收入 1,476,919.84 2,451,150.98
加：其他收益 4,293,699.43 3,188,056.04
投资收益（损失以“-”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-132,325,032.96 2,750,641.05
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -710,082,765.81 147,410,286.64
加：营业外收入
减：营业外支出 10,445,508.29 6,470,433.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号
-720,528,274.10 140,939,852.84
填列）
减：所得税费用 70,351,597.81 38,641,378.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -790,879,871.91 102,298,474.68
（一）按经营持续性分类
-790,879,871.91 102,298,474.68
“-”号填列）
“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
-804,877,355.82 70,384,128.64
（净亏损以“-”号填列）
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 13,009,756.21 -6,140,621.24
（一）归属母公司所有者的其他
综合收益的税后净额
合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变
动
（4）企业自身信用风险公允价值变
动
收益
（1）权益法下可转损益的其他综合
收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 13,009,756.21 -6,140,621.24
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 -777,870,115.70 96,157,853.44
（一）归属于母公司所有者的综
-791,867,599.61 64,243,507.40
合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.53 0.05
（二）稀释每股收益(元/股) -0.53 0.05
公司负责人：赖朝辉 主管会计工作负责人：李秀峰 会计机构负责人：李秀峰
母公司利润表
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2026 年半年度 2025 年半年度
一、营业收入 409,353,430.42 757,009,856.62
减：营业成本 780,901,074.36 744,187,929.85
税金及附加 1,889,325.97 447,072.65
销售费用
管理费用 73,594,431.76 93,498,776.84
研发费用 7,062,239.89 5,987,904.81
财务费用 249,372,026.80 168,580,443.97
其中：利息费用 250,020,277.16 169,142,567.03
利息收入 811,363.64 1,912,203.42
加：其他收益 347,211.70 614,510.71
投资收益（损失以“-”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
资产终止确认收益（损失以“-”号
填列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-33,374,056.55
“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-151,201,682.63 -9,831,519.50
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -857,566,630.79 -293,771,588.52
加：营业外收入
减：营业外支出 8,222,777.00 4,300,454.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号
-865,789,407.79 -298,072,042.91
填列）
减：所得税费用 2,120,409.38 -64,073,268.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -867,909,817.17 -233,998,774.74
（一）持续经营净利润（净亏损以
-867,909,817.17 -233,998,774.74
“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 3,751,598.57
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
合收益
合收益的金额
六、综合收益总额 -864,158,218.60 -233,998,774.74
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
公司负责人：赖朝辉 主管会计工作负责人：李秀峰 会计机构负责人：李秀峰
合并现金流量表
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2026年半年度 2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净
额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的
现金
经营活动现金流入小计 4,887,628,853.42 4,579,374,471.03
购买商品、接受劳务支付的现
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净
增加额
支付原保险合同赔付款项的
现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的
现金
支付的各项税费 83,068,820.16 107,970,193.44
支付其他与经营活动有关的
现金
经营活动现金流出小计 3,923,393,064.40 4,430,427,912.19
经营活动产生的现金流 964,235,789.02 148,946,558.84
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 750,000.00
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流入小计 913,000.00 131,025,447.44
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 500,000.00 50,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流出小计 20,046,116.43 8,906,183.00
投资活动产生的现金流
-19,133,116.43 122,119,264.44
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 765,819,379.00 623,399,379.00
收到其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流入小计 818,211,928.00 959,027,644.47
偿还债务支付的现金 1,119,302,745.20 843,739,902.77
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流出小计 1,783,336,231.93 1,416,313,024.35
筹资活动产生的现金流
-965,124,303.93 -457,285,379.88
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-103,658.09 296,342.63
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -20,125,289.43 -185,923,213.97
加：期初现金及现金等价物余
额
六、期末现金及现金等价物余额 556,496,216.53 732,464,673.97
公司负责人：赖朝辉 主管会计工作负责人：李秀峰 会计机构负责人：李秀峰
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
母公司现金流量表
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2026年半年度 2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的
现金
经营活动现金流入小计 1,038,865,321.51 2,706,830,996.88
购买商品、接受劳务支付的
现金
支付给职工及为职工支付的
现金
支付的各项税费 974,702.22 44,559,289.91
支付其他与经营活动有关的
现金
经营活动现金流出小计 1,220,861,942.24 2,995,108,310.66
经营活动产生的现金流量净
-181,996,620.73 -288,277,313.78
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 750,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流入小计 750,000.00 50.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 500,000.00 50,000.00
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流出小计 500,000.00 55,000.00
投资活动产生的现金流
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 572,399,379.00 331,699,379.00
收到其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流入小计 572,399,379.00 332,477,995.00
偿还债务支付的现金 394,399,379.00 94,800,000.00
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
支付其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流出小计 394,399,379.00 109,375,890.52
筹资活动产生的现金流
量净额
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
-3,746,620.73 -65,230,159.30
额
加：期初现金及现金等价物
余额
六、期末现金及现金等价物余
额
公司负责人：赖朝辉 主管会计工作负责人：李秀峰 会计机构负责人：李秀峰
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
合并所有者权益变动表
单位：元 币种：人民币
归属于母公司所有者权益
其他权益工 一
项目 具 减： 般 少数股东 所有者权
实收资本 库 其他综 专项储 盈余公 风 未分配 其 权益 益合计
优 永 资本公积 小计
(或股本) 其 存 合收益 备 积 险 利润 他
先 续
他 股 准
股 债
备
一、上年期末 1,529,75 3,639,58 -940,27 181,694 764,878 0.0 956,203 7,071,18 1,148,86 8,220,04
余额 7,955.00 7,822.62 0.24 ,256.90 ,977.50 0 ,909.11 2,650.89 3,460.98 6,111.87
加：会计政策
变更
前期差错
更正
其他
二、本年期初 1,529,75 3,639,58 -940,27 181,694 764,878 956,203 1,148,86 8,220,04
余额 7,955.00 7,822.62 0.24 ,256.90 ,977.50 ,909.11 3,460.98 6,111.87
三、本期增减
-803,64
变动金额（减 -488,271 13,009, -1,460, 10,759,4 -781,827
少以“-”号 .00 756.21 774.60 -792,586 83.91 ,461.39
填列） ,945.30
-808,62
（一）综合收 13,009, 13,997,4 -781,621
益总额 756.21 83.91 ,714.27
（二）所有者 -488,271 -488,271 -3,238,0 -3,726,2
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
投入和减少资 .00 .00 00.00 71.00
本
的普通股 .00 .00 00.00 71.00
具持有者投入
资本
入所有者权益
的金额
（三）利润分
配
积
险准备
（或股东）的
分配
（四）所有者 4,981,2 4,981,29 4,981,29
权益内部结转 98.48 8.48 8.48
增资本（或股
本）
增资本（或股
本）
补亏损
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
划变动额结转
留存收益
益结转留存收
益
（五）专项储 -1,460, -1,460,7 -1,460,7
备 774.60 74.60 74.60
（六）其他
四、本期期末 1,529,75 3,639,09 12,069, 180,233 764,878 152,556 6,278,59 1,159,62 7,438,21
余额 7,955.00 9,551.62 485.97 ,482.30 ,977.50 ,253.20 5,705.59 2,944.89 8,650.48
所有者
少数股东
归属于母公司所有者权益 权益合
权益
计
其他权益工 一
项目
实收 具 减 般
资本 资本 ： 其他综合 风 未分配 其
优 永 专项储备 盈余公积 小计
(或股 其 公积 库 收益 险 利润 他
先 续
本) 他 存 准
股 债
股 备
一、上年期末 1,529,75 4,047,430, 3,537,27 208,584, 764,878, 1,110,72
余额 7,955.00 822.62 5.80 539.39 977.50 5,885.89
加：会计政策
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
变更
前期差错更正
其他
二、本年期初 1,529,75 4,047,430, 3,537,27 208,584, 764,878, 1,110,72
余额 7,955.00 822.62 5.80 539.39 977.50 5,885.89
三、本期增减
变动金额（减 -6,140,6 -22,488, 70,384, 41,755,0 31,914,3 73,669,4
少以“-”号 21.24 415.78 128.64 91.62 46.04 37.66
填列）
（一）综合收 -6,140,6 70,384, 64,243,5 31,914,3 96,157,8
益总额 21.24 128.64 07.40 46.04 53.44
（二）所有者
投入和减少资
本
的普通股
具持有者投入
资本
入所有者权益
的金额
（三）利润分
配
积
险准备
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
（或股东）的
分配
（四）所有者
权益内部结转
增资本（或股
本）
增资本（或股
本）
补亏损
划变动额结转
留存收益
益结转留存收
益
（五）专项储 -22,488, -22,488, -22,488,
备 415.78 415.78 415.78
（六）其他
四、本期期末 1,529,75 4,047,430, -2,603,3 186,096, 764,878, 1,142,64
余额 7,955.00 822.62 45.44 123.61 977.50 0,231.93
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
公司负责人：赖朝辉 主管会计工作负责人：李秀峰 会计机构负责人：李秀峰
母公司所有者权益变动表
单位：元 币种：人民币
其他权益
减：
工具
项目 实收资本 (或 库 其他综合收 所有者权益
优 永 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润
股本) 其 存 益 合计
先 续
他 股
股 债
一、上年期末余额
.00 .41 57 .10 7.50 95 287.39
加：会计政策变更
前期差错更
正
其他
二、本年期初余额
.00 .41 57 .10 7.50 95 287.39
三、本期增减变动 -866,680,117.2 -864,873,1
金额（减少以 6 17.14
“-”号填列）
（一）综合收益总 3,751,598.5 -871,661,415.7 -867,909,8
额 7 4 17.17
（二）所有者投入
和减少资本
普通股
持有者投入资本
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
所有者权益的金
额
（三）利润分配
股东）的分配
（四）所有者权益 4,981,298.
内部结转 48
资本（或股本）
资本（或股本）
亏损
变动额结转留存
收益
结转留存收益 48
-1,944,598. -1,944,598
（五）专项储备
（六）其他
四、本期期末余额 1,529,757,955 4,038,952,673 156,021,149 764,878,97 414,770,414.69 6,904,381,
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
.00 .41 .65 7.50 170.25
项目 实收资本 其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 未分配 所有者权
(或股本) 优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 利润 益合计
一、上年期末余额 52,673. 95,790. 07,501.9
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 52,673. 95,790. 07,501.9
-233,99
三、本期增减变动金额 -23,442 -257,440
（减少以“-”号填列） ,086.25 ,860.99
-233,99
-233,998
（一）综合收益总额 8,774.7
,774.74
（二）所有者投入和减
少资本
投入资本
权益的金额
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
（三）利润分配
的分配
（四）所有者权益内部
结转
（或股本）
（或股本）
结转留存收益
存收益
-23,442 -23,442,
（五）专项储备
,086.25 086.25
（六）其他
四、本期期末余额 52,673. 97,015.
公司负责人：赖朝辉 主管会计工作负责人：李秀峰 会计机构负责人：李秀峰
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
三、公司基本情况
√适用 □不适用
龙元建设集团股份有限公司（以下简称“龙元建设”、“本公司”、“公司”）前身系象山 县
第二建筑工程有限公司。1995 年 6 月 19 日经宁波市人民政府以甬政发[1995]122 号文批准改
制 为浙江象山二建集团股份有限公司，2004 年 5 月 24 日在上海证券交易所上市。本公司统一
社会 信用代码：91330000704203949A，所属行业为建筑类。 截至 2026 年 06 月 30 日止，本公
司累计发行股本总数 1,529,757,955 股，注册资本为 1,529,757,955.00 元。本公司实际从事的
主要经营活动为：建筑施工、基建投资等。 本财务报表业经公司董事会于 2026 年 8 月 28 日
批准报出。
四、财务报表的编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会 计
准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国 证
券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》
的相关规定编制。
√适用 □不适用
本财务报表以持续经营为基础编制。
本公司 2026 年半年度发生净亏损 79,087.99 万元，且连续三年以上亏损，资产负债率为
逾期金额 93,497.43 万元；一年内到期的非流动负债余额为 258,806.00 万元，其中逾期金额
万元，其中逾期金额 81,044.03 万元。以上负债合计金额为 952,397.76 万元，其中逾期金额合计
为 202,586.70 万元；而本公司合并报表列报的现金及现金等价物余额为 55,649.62 万元，远低于
上述负债余额。同时如财务报表附注十六（2）“或有事项”以及财务报表附注十七（4）“其他
资产负债表日后事项说明”所述，本公司存在较多未决诉讼的情况。这些情况表明公司母公司持
续经营存在不确定性。
法院（2026）浙 02 破申 13 号》，公司债权人上海振堃建材贸易有限公司以公司不能清偿到期债
务且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，向宁波中院申请对公司进行重整。公司已于 2026
年 8 月 14 日披露了《关于公司被债权人申请重整及预重整的提示性公告》 （公告编号：临 2026-051）。
截至 2026 年 8 月 20 日（本中报提交公司董事会审议日），公司尚未收到法院决定对公司进行预
重整或裁定受理重整申请的文件，申请人的申请能否被法院受理，公司后续是否进入预重整或重
整程序均存在重大不确定性。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事项》规定，公司对是否涉及被上海证券交易所强制退
市行为的情况、控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用、对外担保、承诺事项履行情况等
事项进行了全面自查，并于 2026 年 8 月 20 日公告了上述事项不存在相关情形的《关于被债权人
申请重整及预重整的专项自查报告》（公告编号：临 2026-055）。
本公司管理层已经对本公司的持续经营能力进行了评估。在进行评估时，考虑了以上情况及
有关未来按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》的规定，包括但不限于自资产负债表日
起的十二个月的所有可利用信息，以评估本公司是否有充足财务资源持续经营。该评估基于管理
层对若干未来事项的判断和假设，其实现将取决于本公司计划和正在执行的一系列计划和措施的
顺利达成。主要计划及措施如下：
（1）本公司将持续加大清收清欠，积极采取措施提高回款率。
（2）本公司将采取积极措施盘活各类存量资源，加大力度抵付及处置工抵房。
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
（3）一年内到期的非流动负债主要为 PPP 项目贷款，计划以各 PPP 项目回款清偿。另外，
本公司将通过政府提前回购等方式，积极处置 PPP 相关资产，并将回收资金用于清偿逾期贷
款及补充生产经营所需资金。
（4）本公司与金融机构和其他债权人协商沟通到期融资及欠款的清偿，通过续贷、债务续
期及重组、减免违约金及利息、新增融资等方式，获得财务等多项支持，以缓解本公司运营
资金压力；通过和解及分期付款方式清偿涉诉债务。
（5）本公司将大力实施业务恢复与发展规划，在巩固建筑总包、基建投资、绿色建筑三大
主业基本盘的同时，布局新的业务增长极，并持续加大降本增效力度。
通过落实上述措施，将逐步消除公司在持续经营方面的不确定性。在充分考虑上述正在或计
划实施的各项措施及被债权人申请破产重整及后续情况，管理层认为本公司在 2026 年 6 月 30 日
起至少 12 个月内以持续经营为基础编制本财务报表是适当的。
然而，未来的事项或情况可能导致上述措施的实施及正常进入预重整程序存在不确定性，若
本公司未来未能够获得足够的营运资金以维持持续经营的财务报表编制基础，则须将本公司资产
的账面价值调整至非持续经营基础下的价值，以及将非流动负债分类为流动负债。这些调整的影
响并未反映在本财务报表中。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2026 年 06 月 30
日的合并及母公司财务状况以及 2026 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
√适用 □不适用
本公司营业周期为 12 个月。
本公司的记账本位币为人民币。
□适用 √不适用
√适用 □不适用
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并
方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为
基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）
的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、
发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨
认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产
公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、
负债及或有负债在购买日按公允价值计量。
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债
务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
√适用 □不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是
指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用
对被投资方的权力影响其回报金额。
合并程序
本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本
企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交
易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采
用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会
计期间进行必要的调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债
表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少
数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，
冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至
报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的
相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持
有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之
间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益
或当期损益。
在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资
产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购
买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入
当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、
权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。
（2）处置子公司
①一般处理方法
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，
按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，
减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉
之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损
益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项
交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交
易：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计
处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在
合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子
公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合
并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，
资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份
额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲
减的，调整留存收益。
√适用 □不适用
合营安排分为共同经营和合营企业。
共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、（19）长期股权投资”。
现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有
的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
√适用 □不适用
外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除
属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原
则处理外，均计入当期损益。
外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未
分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交
易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处
置当期损益。
√适用 □不适用
本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。
金融工具的分类
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认
时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
分类为以摊余成本计量的金融资产：
－ 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：
－ 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相
关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司
将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，
如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量
且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余
成本计量的金融负债。
符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债：
金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
金融工具的确认依据和计量方法
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资
等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账
款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其
他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允
价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之
外，均计入其他综合收益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损
益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资
等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后
续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。
终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收
益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其
他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公
允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，
按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，
公允价值变动计入当期损益。
终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、
应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。
持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：
－ 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
－ 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
－ 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬，但是未保留对金融资产的控制。
本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，
同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。
发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认
该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认
条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金
融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部
分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当
期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认
部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债
务工具）的情形）之和。
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融
负债。
金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若
与债权人签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的
合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部
分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非
现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，
将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转
出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工
具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用
数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或
负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或
取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
金融工具减值的测试方法及会计处理方法
本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以
发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概
率加权金额，确认预期信用损失。
对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否
包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按
照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后
的变动情况。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，
以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认
后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非
有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始
确认后并未显著增加。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存
续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著
增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形
成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其
变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值
损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项
计提减值准备。
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若
干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他
应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：
项目 组合类别 确定依据
应收票据 银行承兑汇票、财务公司承兑汇票、商业承兑汇票 承兑人信用等级
应收账款、 未发生明显信用风险的组合
其他应收款
组合 1：其他不重大合同资产（不含 PPP 项目）；
组合 2：完工一年以内但尚未结算项目的合同资产 参考历史信用损失经验，结
（不含 PPP 项目）； 合当前状况以及对未来经济
合同资产
组合 3：完工一年以内但尚未结算项目的合同资产； 状况的预测，通过违约风险
组合 4：确认为金融资产的在建 PPP 项目（不含 PPP 敞口和未来 12 个月内或整
项目）； 个存续期预期信用损失率计
其他非流动 算预期信用损失
低风险的 PPP 项目投资及回报款组合；一般风险的
资产、一年
PPP 项目投资及回报款组合；按信用风险特征组合后
内到期的非
该组合的风险较大的 PPP 项目投资及回报款组合
流动资产
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的
账面余额。
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法
√适用 □不适用
存货分类为：原材料、库存商品等。
存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和
状态所发生的支出。
存货发出时按加权平均法计价。
采用永续盘存制。
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
存货跌价准备的确认标准和计提方法
√适用 □不适用
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，
应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将
要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，
以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加
工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发
生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务
合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购
数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值
高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据
□适用 √不适用
基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据
□适用 √不适用
√适用 □不适用
合同资产的确认方法及标准
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。
本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其
他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条
件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五（11）、金融工具减值
的测试方法及会计处理方法”。
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
□适用 √不适用
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用 √不适用
按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
□适用 √不适用
□适用 √不适用
划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
终止经营的认定标准和列报方法
□适用 √不适用
√适用 □不适用
共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分
享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且
对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与
其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为
本公司联营企业。
初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所
有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长
期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公
积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位
实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面
价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不
足冲减的，冲减留存收益。
对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本
作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控
制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。
（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投
资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投
资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资
成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整
长期股权投资的成本。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资
收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现
金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他
综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股
权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投
资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资
单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公
司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投
资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。
公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的
账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业
或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分
享额。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的
其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有
者权益变动按比例结转入当期损益。
因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权
益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产
或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损
益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股
权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得
时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投
资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权
益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确
认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投
资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作
为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价
款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他
综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项
交易分别进行会计处理。
(1) 如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地
使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后
用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。与投资性房地产有关的
后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；
否则，于发生时计入当期损益。
本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租
用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政
策执行。
(1) 确认条件
√适用 □不适用
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年
度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，
计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入
当期损益。
(2) 折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 10-30 5.00 3.17-9.50
施工设备 年限平均法 8 5.00 11.875
机器设备 年限平均法 5-15 5.00 6.33-19.00
运输设备 年限平均法 5-6 5.00 15.83-19.00
其他设备 年限平均法 5 5.00 19.00
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率
确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据
尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经
济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
（3）固定资产处置
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。
固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
√适用 □不适用
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借
款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可
使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。本公司在建工程结转为固定资产的标准和
时点如下：
类别 转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物 实际达到可使用状态/完工验收孰早
√适用 □不适用
借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用
或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化
的期间不包括在内。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、
转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资
本化。
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，
则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状
态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期
损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的
借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益
后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门
借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化
的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。
在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件
的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损
益。
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
√适用 □不适用
无形资产的计价方法
（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所
发生的其他支出。
（2）后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为
企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
项目 预计使用寿命 预计使用寿命的确定依据
土地使用权 50 土地使用权证年限
软件 5 更新周期
研发支出的归集范围
公司进行研究与开发过程中发生的支出包括从事研发活动的人员的相关职工薪酬、耗用材料、
相关折旧摊销费用等相关支出，并按以下方式进行归集：从事研发活动的人员的相关职工薪酬主
要指直接从事研发活动的人员以及与研发活动密切相关的人员的薪酬；材料动力费主要指研发活
动直接消耗的材料、燃料和动力费用等；相关折旧摊销费主要指用于研发活动的仪器、设备、房
屋等固定资产的折旧费，用于研发活动的软件、专利权、非专利技术等无形资产的摊销费用。
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的
阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以
生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
开发阶段支出资本化的具体条件
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无
形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无
形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或
出售该无形资产；
(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法
□适用 √不适用
√适用 □不适用
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使
用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的
较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估
计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小
资产组合。
对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，
无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。
本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的
方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的
资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资
产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回
金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组
合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额
首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商
誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减
值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
√适用 □不适用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
各项费用的摊销期限及摊销方法为：
项目 摊销方法 摊销年限
房屋使用费 20-50 年 房屋租赁协议书
装修费 3-5 年 预计可使用年限
√适用 □不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。
本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下
的合同资产和合同负债以净额列示。
(1) 短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当
期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，
在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬
金额。
本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其
中，非货币性福利按照公允价值计量。
(2) 离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服
务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益
或相关资产成本。
设定受益计划
本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供
服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定
受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限
两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付
的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量
公司债券的市场收益率予以折现。
设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相
关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后
续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分
全部结转至未分配利润。
在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，
确认结算利得或损失。
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
(3) 辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计
入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确
认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4) 其他长期职工福利的会计处理方法
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1) 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
□适用 √不适用
(2) 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法
√适用 □不适用
收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得
相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品
或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履
约义务的交易价格计量收入。
交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方
收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交
易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付
客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生
重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客
户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际
利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。
满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义
务：
•客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
•客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
•本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至
今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履
约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本
金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。
在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
•本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
•本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
•本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
•本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的
主要风险和报酬。
•客户已接受该商品或服务等。
本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易
时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或
服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按
照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。
按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法
（1）建造合同
本公司与客户之间的建造合同通常仅包含工程项目建设一项履约义务，由于客户能够控制本
公司履约过程中的在建资产，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认
收入。本公司采用投入法，即按照累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例确定恰当的履约
进度。当履约进度不能合理确定时，本公司根据已经发生的成本预计能够得到补偿的成本金额确
认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
（2）PPP 项目合同
PPP 合同项下通常包括建设、运营及移交活动。于建设阶段，本集团根据 PPP 项目合同的约
定判断本集团是主要责任人还是代理人，若本集团为主要责任人，则相应地确认建造服务的合同
收入及合同资产，其中建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量。于运营阶段，本集团
分别以下情况进行相应的会计处理：①合同规定本集团在项目运营期间，有权收取可确定金额的
现金(或其他金融资产)条件的，本集团将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确
认为应收款项，并根据金融工具会计政策的规定进行会计处理；在 PPP 项目资产达到预定可使用
状态时，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额，超过有权收取可确定金额的现
金(或其他金融资产)的差额，确认为无形资产。②合同规定本集团有权向获取公共产品和服务的
对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，本集团在 PPP
项目资产达到预定可使用状态时，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为
无形资产，并按照无形资产会计政策规定进行会计处理。于运营阶段，当提供劳务服务时，确认
相应的收入；发生的日常维护或修理费用，确认为当期费用。合同规定本集团为使有关基础设施
保持一定服务能力或在移交给合同授予方之前保持一定的使用状态，预计将发生的支出中本集团
承担的现时义务部分确认为一项预计负债。
√适用 □不适用
合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。
本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，
在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
•该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
•该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
•该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是
对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准
备，并确认为资产减值损失：
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已
计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下
该资产在转回日的账面价值。
√适用 □不适用
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府
补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补
助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
确认时点
政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。
会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在
相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入
其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收
益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他
收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公
司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收
益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
√适用 □不适用
所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收
益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性
差异)计算确认。
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时
性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用
来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：
•商誉的初始确认；
•既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的
资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除
非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对
与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来
很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资
产。
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关
资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获
得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在
很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期
所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列
示：
•纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
•递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相
关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间
内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
√适用 □不适用
租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开
始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项
或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。
合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处
理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。
本公司作为承租人
（1）使用权资产
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用
权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：
租赁负债的初始计量金额；
在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关
金额；
本公司发生的初始直接费用；
本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状
态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。
本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产
所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩
余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
本公司按照本附注“三、（十九）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减
值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
（2）租赁负债
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负
债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：
固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
取决于指数或比率的可变租赁付款额；
根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。
本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司
的增量借款利率作为折现率。
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益
或相关资产成本。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，
若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：
•当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情
况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租
赁负债；
•当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指
数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。
但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。
（3）短期租赁和低价值资产租赁
本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付
款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开
始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为
全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。
（4）租赁变更
租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：
该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合
同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租
赁负债。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将
部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量
的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。
本公司作为出租人
在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是
否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指
除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁
进行分类。
（1）经营租赁会计处理
经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与
经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入
当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更
的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租
赁收款额视为新租赁的收款额。
（2）融资租赁会计处理
在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司
对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资
净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。
本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的
终止确认和减值按照本附注“五、（11）金融工具”进行会计处理。
未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
•该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
•增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁
进行处理：
•假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始
将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面
价值；
•假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、（11）
金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。
售后租回交易
公司按照本附注“五、（34）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于
销售。
（1）作为承租人
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的
使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利
得或损失。
在租赁期开始日后，使用权资产和租赁负债的后续计量及租赁变更详见本附注“五、（38）
租赁 1、本公司作为承租人”。在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，公司确定租赁
付款额或变更后租赁付款额的方式不会导致确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认
一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、（11）金融工具”。
（2）作为出租人
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据
前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属
于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资
产的会计处理详见本附注“五、（11）金融工具”。
作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法
□适用 √不适用
作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1) 重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2) 重要会计估计变更
□适用 √不适用
(3) 2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
□适用 √不适用
六、税项
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入
增值税 为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣 3%、6%、9%、13%
的进项税额后，差额部分为应交增值税
城市维护建设税 按实际缴纳的增值税计缴 1%、5%、7%
企业所得税 按应纳税所得额计缴 15%、25%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 所得税税率（%）
杭州城投建设有限公司 15
浙江大地钢结构有限公司 15
宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 15
上海龙元天册企业管理有限公司 15
√适用 □不适用
杭州城投建设有限公司于 2025 年 12 月 19 日，取得了浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国
家税务总局浙江省税务局联合核发的《高新技术企业证书》，证书有效期为 3 年，证书编号
GR202533001210。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施
条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2025 年、2026 年、2027 年本公司适用
的企业所得税税率为 15%。
浙江大地钢结构有限公司于 2025 年 12 月 19 日，取得了浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、
国家税务总局浙江省税务局联合核发的《高新技术企业证书》，证书有效期为 3 年，证书编号
GR202533006935。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施
条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2025 年、2026 年、2027 年本公司适用
的企业所得税税率为 15%。
宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司于 2023 年 12 月 8 日，取得了宁波市科学技术局、宁波
市财政局、国家税务总局宁波市税务局联合核发的《高新技术企业证书》，证书有效期为 3 年，
证书编号 GR202333100406。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得
税法实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2023 年、2024 年、2025 年本
公司适用的企业所得税税率为 15%。
上海龙元天册企业管理有限公司于 2023 年 11 月 15 日，取得了上海市科学技术委员会、上海
市财政局、国家税务总局上海市税务局联合核发的《高新技术企业证书》，证书有效期为 3 年，
证书编号 GR202331002073。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得
税法实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，2023 年、2024 年、2025 年本
公司适用的企业所得税税率为 15%。
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 390,733.56 516,547.67
银行存款 556,105,482.97 576,104,958.29
其他货币资金 230,193,076.25 311,244,468.68
合计 786,689,292.78 887,865,974.64
其中：存放在境外的
款项总额
其他说明
其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金
汇回受到限制的货币资金明细如下：
项目 期末余额 上年年末余额
银行承兑汇票保证金 100,000.00
信用证保证金
保函保证金 44,233,471.77 45,133,471.77
冻结资金 179,238,768.65 116,424,036.47
借款保证金 1,130,000.00 144,014,946.21
其他保证金 5,490,835.83 5,672,014.23
合计 230,193,076.25 311,244,468.68
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1) 应收票据分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 15,435,246.96 2,847,859.99
商业承兑票据 8,020,000.00 200,000.00
应收票据减值准备 481,200.00 12,000.00
合计 22,974,046.96 3,035,859.99
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
(2) 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 14,285,246.96 2,847,859.99
商业承兑票据 7,257,050.57 -
合计 21,542,297.53 2,847,859.99
(4) 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面价 账面价
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
值 值
类别
计提 计提
比例 比例
金额 金额 比例 金额 金额 比例
(%) (%)
(%) (%)
按单项计提
坏账准备
其中：
按组合计提 23,455, 481,20 22,974, 3,047,85 12,000. 3,035,8
坏账准备 246.96 0.00 046.96 9.99 00 59.99
其中：
银行承兑 15,435, 15,435, 2,847,85 2,847,8
票据 246.96 246.96 9.99 59.99
商业承兑 8,020,0 481,20 7,538,8 200,000. 12,000. 188,000
票据 00.00 0.00 00.00 00 00 .00
合计 / / / /
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
银行承兑票据 15,435,246.96 - -
商业承兑票据 8,020,000.00 481,200.00 6.00
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
合计 23,455,246.96 481,200.00 /
按组合计提坏账准备的说明
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5) 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
应收票据坏账 12,000.00 469,200.00 481,200.00
准备
合计 12,000.00 469,200.00 481,200.00
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6) 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其中重要的应收票据核销情况：
□适用 √不适用
应收票据核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1) 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额 期初账面余额
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
坏账准备
合计 5,078,989,174.22 5,285,641,717.99
(2) 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面 账面
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
价值 价值
类别
计提 计提
比例 比例
金额 金额 比例 金额 金额 比例
(%) (%)
(%) (%)
按单项 1,588,3
计提坏 66,844.
账准备 67
其中：
按组合 3,754,65 61.3 225,279, 3,529,37 3,933,27 62.2 235,996, 6.00 3,697,2
计提坏 0,098.17 2 006.00 1,092.17 1,141.90 5 268.58 74,873.
账准备 32
其中：
未发生
明显信 3,754,65 61.3 225,279, 3,529,37 3,933,27 62.2 235,996,
用风险 0,098.17 2 006.00 1,092.17 1,141.90 5 268.58
的组合
合计 100 / 1,032,84 / 41,717.
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
名称 计提比
账面余额 坏账准备 计提理由 账面余额 坏账准备
例（%）
荆门民诚置业股 242,328, 48,465,7 242,328,89 48,465,7
份有限公司 899.35 79.87 9.35 79.87
内蒙古宜和房地 178,010, 97,905,9 诉讼已判决，根 178,010,74 71,204,2
产开发有限公司 740.83 07.46 据判决金额计提 0.83 96.33
海南阳光美基投 151,132, 45,339,7 151,192,59 45,357,7
资开发有限公司 597.90 79.37 7.90 79.37
砀山中茂置业有 108,745, 32,623,6 诉讼胜诉，回款 108,745,42 32,623,6
限公司 426.38 27.91 有风险 6.38 27.91
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
桂芳园地产（营 108,093, 32,427,9 108,093,21 32,427,9
口）有限公司 218.92 65.68 8.92 65.68
惠州市名人实业 100,099, 15,014,9 100,099,38 15,014,9
发展有限公司 384.01 07.60 4.01 07.60
岳阳花果山置业 93,784,7 18,756,9 诉讼胜诉，回款 93,784,770 18,756,9
有限公司 70.12 54.03 有风险 .12 54.03
杭州青山湖森林
硅谷开发有限公 15.00 账龄较长
司
鞍山龙之梦长峰
房地产开发有限 50.00
公司
三亚小洲岛酒店
投资管理有限公 30.00 账龄较长
司
三亚太阳湾开发 61,783,4 9,267,51 64,783,442 9,717,51
有限公司 42.54 6.38 .54 6.38
沈阳霓峰房地产 55,200,2 11,040,0 55,200,200 11,040,0
开发有限公司 00.45 40.09 .45 40.09
青岛聚宝苑置业 50,784,3 30,470,6 诉讼胜诉，回款 50,784,352 30,470,6
有限公司 52.09 11.25 有风险 .09 11.25
成都环嘉房地产 50,142,0 35,099,4 诉讼已判决，根 50,142,055 25,071,0
开发有限公司 55.92 39.14 据判决金额计提 .92 27.96
沈阳轩峰房地产 50,000,0 10,000,0 50,000,000 10,000,0
开发有限公司 00.00 00.00 .00 00.00
陕西中润实业集 48,360,7 31,434,5 甲方破产重整， 48,360,783 31,434,5
团有限公司 83.64 09.37 回款有风险 .64 09.37
沈阳畅峰房地产 44,958,2 8,991,65 诉讼胜诉，执行 49,874,216 9,974,84
开发有限公司 78.35 5.67 难度较大 .99 3.40
广州市增城区方
圆明盛房地产有 30.00 账龄较长
限公司
九江华东实业有 42,603,1 8,520,62 42,603,111 8,520,62
限公司 11.46 2.29 .46 2.29
中山市凯盛房地 39,580,8 5,937,12 39,580,844 5,937,12
产开发有限公司 44.40 6.66 .40 6.66
兰州伦华房地产 37,859,9 7,571,99 37,859,969 7,571,99
开发有限公司 69.92 3.98 .92 3.98
渭南市华州区恒
辉城镇建设有限 20.00
公司
湖南秀山丽水置 31,598,0 6,319,61 31,598,098 6,319,61
业有限公司 98.04 9.61 .04 9.61
SHARVAIN 31,583,6 31,583,6 31,468,461 31,468,4
FACADES PTY LTD 25.11 25.11 .05 61.05
宁波国源置业有 29,989,1 5,997,82 29,989,106 5,997,82
限公司 06.21 1.24 .21 1.24
米高（辽宁）置业 26,252,4 7,875,72 26,977,044 8,093,11
有限公司 16.08 4.82 .08 3.22
上海虹源盛世投 26,041,2 13,020,6 50.00 诉讼已判决，根 26,041,292 13,020,6
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
资发展有限公司 92.49 46.25 据判决金额计提 .49 46.25
瑞安市中宝置业 25,910,5 5,182,11 25,910,568 5,182,11
有限公司 68.91 3.78 .91 3.78
肇庆市东基团星
投资开发有限公 15.00 账龄较长
司
肇庆东基华阳投 22,748,0 3,412,20 22,748,061 3,412,20
资有限公司 61.19 9.18 .19 9.18
三亚鹿回头旅游 22,576,0 6,772,81 22,576,047 6,772,81
区开发有限公司 47.48 4.24 .48 4.24
烟台平土房地产 21,456,6 4,291,33
有限公司 59.45 1.89
辽阳环宇置业有 21,214,2 6,364,27 21,214,246 6,364,27
限公司 46.83 4.05 .83 4.05
营口鸿欣置业有 20,947,8 6,284,35 20,947,853 6,284,35
限公司 53.00 5.90 .00 5.90
南京长城机电集 20,829,5 20,829,5 20,829,550 20,829,5
团有限公司 50.80 50.80 .80 50.80
渭南市临渭区教 17,500,0 7,000,00 16,000,000 6,400,00
育局 00.37 0.15 .37 0.15
湖南华盛世纪城
房地产开发有限 50.00 账龄较长
公司
宁波京都房地产 14,269,9 14,269,9 诉讼已判决，根 14,269,976 14,269,9
开发有限公司 76.55 76.55 据判决金额计提 .55 76.55
佳兆业地产（本 12,200,6 3,660,18 12,200,620 3,660,18
溪）有限公司 20.68 6.20 .68 6.20
海南新佳旅业开 11,970,4 3,591,14 11,970,480 3,591,14
发有限公司 80.67 4.20 .67 4.20
正晖（广州）置业 9,117,89 1,823,57 9,117,895. 1,823,57
发展有限公司 5.74 9.15 74 9.15
沭阳星龙房地产 8,753,61 4,376,80 8,753,615. 4,376,80
开发有限公司 5.00 7.50 00 7.50
Malaysia 8,700,72 4,350,36 9,004,783. 4,502,39
Airlines Berhad 4.51 2.26 48 1.75
浙江华峰房地产 8,579,66 2,573,89 诉讼中，回款有 8,579,660. 2,573,89
开发有限公司 0.00 8.00 风险 00 8.00
宁波碧航房地产 8,387,67 2,516,30 4,486,411. 1,345,92
开发有限公司 7.74 3.32 90 3.57
惠东县宝安鸿基
房地产开发有限 30.00 账龄较长
公司
聊城市昌华房地 7,321,96 1,464,39 9,575,920 1,915,18
产开发有限公司 0.84 2.17 .84 4.17
广东东成立亿集 7,083,55 1,416,71 7,083,554 1,416,71
团有限公司 4.72 0.94 .72 0.94
南宁市万科五象
湖房地产有限公 15.00 账龄较长
司
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
宁波市兴达置业 6,340,00 6,340,00 100.0 6,340,000 6,340,00
账龄较长
有限公司 0.00 0.00 0 .00 0.00
佛山市顺德区新
振华科创发展有 50.00 账龄较长
限公司
余姚华宇业瑞房
地产开发有限公
司
远东建筑工程有 5,603,49 5,603,49 100.0 5,603,495 5,603,49
账龄较长
限责任公司 5.70 5.70 0 .70 5.70
中建三局集团有 5,219,19 2,609,59 5,219,190 2,609,59
限公司 0.17 5.09 .17 5.09
金额小于 500 万 100,163, 76,363,5 130,058,5 93,841,0
的客户汇总 003.22 11.76 53.80 62.86
合计 34.57
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：未发生明显信用风险的组合
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
计提
名称 计提比
应收账款 坏账准备 应收账款 坏账准备 比例
例（%）
（%）
合计 225,279,006.00 6.00 6.00
按组合计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(3) 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额 期末余额
转销
类别 期初余额 收回或转 其他
计提 或核
回 变动
销
应收账款坏 1,032,842,08 89,869,853. 78,733,2 1,043,978,694.
账准备 5.02 35 43.60 77
合计
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4) 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
应收账 应收账款和 占应收账款和合同资
合同资产期 坏账准备期末
单位名称 款期末 合同资产期 产期末余额合计数的
末余额 余额
余额 末余额 比例（%）
第一名 3.31 1,683,582.78
第二名 2.38
第三名 2.12 1,079,950.24
第四名 2.08
.00 5.41 .41 6
第五名 1.75
合计 11.64
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
(1) 合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
合同资 5,392,916,97 284,011,39 5,108,905,581 6,638,198,19 329,212,061 6,308,986,1
产 2.78 1.11 .67 4.43 .87 32.56
合计
(2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
(3) 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面 账面
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
价值 价值
类别
计提 计提
比例 比例
金额 金额 比例 金额 金额 比例
(%) (%)
(%) (%)
按单项 456,84 126,41 330,4 550,9 147,15 403,80
计提坏 3,965. 8.47 5,194. 28,77 61,79 8.30 3,407. 8,384.
账准备 65 78 0.87 2.64 71 93
其中：
按组合 4,936, 157,59 182,05 5,905,
计提坏 073,00 6,196. 3.19 8,654. 2.99 177,74
账准备 7.13 33 16 7.63
其中：
组合 1- 2,271 2,756
其他不 44.8 ,652, ,772, 41.5
重大合 2 388.8 221.5 3
同资产 7 8
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
组合 2-
完工 1 年
以内但 968,09 963,2 1,432,
尚未结 6,179. 0.50 55,69 0.50 792,50
算项目 53 8.61 1.20
的合同
资产
组合 3- 1,524 1,871
在建项 28.4 7,661, ,687, ,495, 28.1 9,357,
目的合 1 744.32 117.7 228.6 9 476.15
同资产 6 7
组合 4-
确认为
金融资 94,882 94,882
,488.0 0.35 0.50 1,605 6,488 0.29 0.50 ,605.5
产的在 .44 .44
建 PPP 项
目
,905, ,198,
合计 916,97 100. 1,391. 100. 2,061. 986,13
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 上年年末余额
计
提
名称 比
账面余额 坏账准备 计提理由 账面余额 减值准备
例
（%
）
中维地产海南有 207,948,87 31,192,33 15. 230,412,10 34,561,815
账龄较长
限公司 5.41 1.31 00 3.25 .49
河源市骏辉房地 51,533,049 15,459,91 30. 52,333,020 15,699,906
账龄较长
产开发有限公司 .33 4.80 00 .35 .11
浙江广播电视集 39,210,529 11,763,15 30. 38,955,502 11,686,650
账龄较长
团 .90 8.97 00 .90 .87
温州世和生态城 35,512,771 17,756,38 50. 诉讼胜诉，回 35,512,771 17,756,385
开发有限公司 .62 5.81 00 款有风险 .62 .81
河源巴登新城投 25,509,735 7,652,920 30. 24,572,833 7,371,849.
账龄较长
资有限公司 .50 .65 00 .21 96
協成發有限公司 账龄较长
.57 .97 00 .57 97
沭阳星龙房地产 19,303,898 9,651,949 50. 诉讼胜诉，回 19,303,898 9,651,949.
开发有限公司 .99 .50 00 款有风险 .99 50
上海建配龙房地 14,559,779 4,367,933 30. 14,132,124 4,239,637.
账龄较长
产有限公司 .97 .99 00 .41 32
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
宁波国源置业有 8,593,661. 1,718,732 20. 8,593,661. 1,718,732.
账龄较长
限公司 94 .39 00 94 39
甘肃联智房地产 5,917,553. 5,917,553 100 5,917,553. 5,917,553.
账龄较长
开发有限公司 19 .19 .00 19 19
杭州京瑞置业有 5,805,204. 1,741,561 30. 5,805,204. 1,741,561.
账龄较长
限公司 95 .49 00 95 49
金额小于 500 万 17,670,278 11,609,16 65. 90,144,491 29,223,777
账龄较长
的客户汇总 .28 4.71 70 .26 .61
合计
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：组合 1
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
合计 2,416,651,477.52 144,999,088.65 6.00
组合计提项目：组合 4
单位： 元 币种： 人民币
期末余额
类别
合同资产账面余额 减值准备 计提比例(%)
低风险的 PPP 项目投资及回报款 18,976,488.00 94,882.44 0.50
一般风险的 PPP 项目投资及回报款
按信用风险特征组合后该组合的风险较大的
PPP 项目投资及回报款
合计 18,976,488.00 94,882.44
按组合计提坏账准备的说明
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
(4) 本期合同资产计提坏账准备情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额 期末余额 原因
转销
项目 期初余额 其他
计提 收回或转回 /核
变动
销
合同资产减 329,212,061 31,899,000 77,099,670 284,011,391
值准备 .87 .19 .95 .11
合计
.87 .19 .95 .11
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(5) 本期实际核销的合同资产情况
□适用 √不适用
其中重要的合同资产核销情况
□适用 √不适用
合同资产核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1) 应收款项融资分类列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收票据 287,027.52 200,000.00
合计 287,027.52 200,000.00
(2) 期末公司已质押的应收款项融资
□适用 √不适用
(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
□适用 √不适用
(4) 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(5) 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6) 本期实际核销的应收款项融资情况
□适用 √不适用
其中重要的应收款项融资核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用 √不适用
(8) 其他说明：
□适用 √不适用
(1) 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
合计 147,630,630.96 100.00 206,530,205.63 100.00
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占预付款项期末余额合计
单位名称 期末余额
数的比例(%)
天长市满银商贸有限公司 7,501,260.73 5.08
福建省骏港建设工程有限公司 6,930,874.21 4.69
浙江良和交通建设有限公司 4,861,520.75 3.29
上海猎祺建筑有限公司 4,514,969.15 3.06
宁波杭州湾新区涵海建材经营部 3,740,000.00 2.53
合计 27,548,624.84 18.66
其他说明
□适用 √不适用
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 2,681,310,475.29 2,461,913,609.19
合计 2,681,310,475.29 2,461,913,609.19
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1) 应收利息分类
□适用 √不适用
(2) 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3) 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5) 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6) 本期实际核销的应收利息情况
□适用 √不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(7) 应收股利
□适用 √不适用
(8) 重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(9) 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(10)按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(11)坏账准备的情况
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(12)本期实际核销的应收股利情况
□适用 √不适用
其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(13)按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额 期初账面余额
坏账准备 1,248,293,593.02 1,127,574,369.81
合计 2,681,310,475.29 2,461,913,609.19
按坏账计提方法分
类披露
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计 计
提 提
比 账面 比 账面
类别 比例
金额 比例（%） 金额 例 价值 金额 金额 例 价值
（%）
（ （
% %
） ）
按单项 6 6
计提坏 8 8
账准备 . .
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
其中：
按信用
风险特 6 2,180 6 2,002
征组合
. ,695, . ,738,
计提坏 889,31 59.04 3,359. 573,34 59.36 34,40
账准备 9.69 15 7.72 0.93
其中：
未发生
明显信 2,319, 139,19 2,130, 127,8
. ,695, . ,738,
用风险 889,31 59.04 3,359. 573,34 59.36 34,40
的组合 9.69 15 7.72 0.93
合计 ,310, 100.0 ,574, ,913,
按单项计提坏账准备
单位： 元 币种： 人民币
期末余额 上年末余额
名称 计提比
账面余额 坏账准备 计提理由 账面余额 坏账准备
例（%）
赖祖平 119,162,73 83,413,912. 119,161,060
项目部 1.62 13 .52
赖永然 110,672,14 110,672,148 96,572,688.
项目部 8.89 .89 05
严永存 89,381,116 71,504,893.
项目部 .81 44
陈康文 82,749,435 82,749,435. 80,709,588.
项目部 .46 46 67
潘云刚
陆国定 30.00 偿债能力低 7,029,630.11
.80 34 36
项目部
顾柏青 74,699,237 74,699,237. 73,971,237.
项目部 .54 54 54
周宁项 72,316,679 14,463,335. 68,991,479.
目部 .17 84 46
瞿颖项 67,479,919 67,479,919. 67,279,919.
目部 .59 59 59
翁宗文 50,323,433 40,258,746. 46,937,053.
项目部 .63 90 61
赖德夫 46,317,228 27,790,337. 60.00 偿债能力低 46,317,228. 27,790,337.17
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
项目部 .62 17 62
董卫星 41,628,957 41,628,957. 41,628,957.
项目部 .98 98 98
沈晓亮 40,731,813 20,365,906. 40,731,813.
项目部 .72 86 72
杨红艳 37,024,503 24,065,927. 33,777,905.
项目部 .86 51 27
王赛国 36,213,494 18,106,747. 36,319,677.
项目部 .15 08 30
王道亮 35,250,353 35,250,353. 19,457,291.
项目部 .15 15 88
练小定 34,458,380 10,337,514. 33,390,167.
项目部 .26 08 63
赖永军 32,534,766 32,534,766. 32,534,766.
项目部 .94 94 94
潘云刚 31,127,192 9,338,157.8 31,102,204.
项目部 .80 4 30
朱必仕 29,620,097 29,620,097. 29,620,097.
项目部 .29 29 29
张忠文 26,707,277 26,707,277.
项目部 .80 80
杨树卿 26,242,564 13,121,282. 27,207,465.
项目部 .60 30 61
赖海波 25,414,217 7,624,265.3 19,153,315.
项目部 .86 6 46
鲍海敏 24,008,364 7,202,509.4 20,610,902.
项目部 .76 2 24
孙如忠 23,723,870 7,117,161.1 23,723,870.
项目部 .49 5 49
李箕松 23,446,510 7,033,953.1 11,176,616.
项目部 .45 4 02
张定彪 21,990,071 10,995,035. 26,641,478.
项目部 .65 83 34
胡华春 19,421,201 19,421,201. 19,421,201.
项目部 .98 98 98
郑超项 19,026,671 5,708,001.5 17,283,940.
目部 .73 2 49
成都环
嘉房地
产开发 70.00 账龄较长 12,566,883.88
.25 88 25
有限公
司
王尤圣 17,515,928 5,254,778.4 17,515,928.
项目部 .19 6 19
卢松财 17,324,339 17,324,339. 17,322,537.
项目部 .18 18 09
倪培兵 16,823,460 3,364,692.1 16,790,920.
项目部 .73 5 73
赖辰其 13,703,781 4,111,134.4 30.00 偿债能力低 13,336,586. 4,000,975.84
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
蔚项目 .37 1 12
部
赖在加 13,091,076 13,091,076.
项目部 .20 20
赖海洋 12,235,990 3,670,797.1 6,429,310.7
项目部 .50 5 3
赖尤明 11,861,168 11,861,168. 11,861,168.
项目部 .24 24 24
叶旭挺 11,478,800 11,478,800. 9,942,982.5
项目部 .59 59 9
周礼听 11,113,411 3,334,023.4 9,711,612.7
项目部 .60 8 2
潘文刚 10,318,017 10,318,017. 9,796,842.4
项目部 .50 50 2
黄增高 8,848,788. 2,654,636.5 6,794,549.0
项目部 45 4 0
郑立志 8,843,813. 2,653,144.1 7,370,151.6
项目部 83 5 3
中维地
产海南 8,500,000. 1,275,000.0 8,500,000.0
有限公 00 0 0
司
张忠杰 7,536,770. 2,261,031.2 5,003,559.4
项目部 69 1 9
李红锋 7,366,666. 7,366,666.4 7,306,747.8
项目部 43 3 3
上海平
土实业
（集团） 100.00 账龄较长 6,600,000.00
有限公
司
江苏纯
幕建材 6,375,115. 6,375,115.5 6,375,115.5
有限公 53 3 3
司
甘肃联
智房地
产开发 100.00 账龄较长 6,118,000.00
有限公
司
陕西中
润实业 5,000,000. 3,250,000.0 5,000,000.0
集团有 00 0 0
限公司
砀山中
茂置业 5,000,000. 1,500,000.0 5,000,000.0
有限公 00 0 0
司
金额小 65,906,897 50,299,108. 76.32 账龄较长 84,928,410. 57,275,103.80
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
于 500 .74 24 35
万的单
位汇总
合计 999,752,172.45
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：未发生明显信用风险的组合
单位： 元 币种： 人民币
期末余额 期初余额
计提 计提
账龄
其他应收款项 坏账准备 比例 其他应收款项 坏账准备 比例
(%) (%)
合计 2,319,889,319.69 139,193,359.15 6.00 2,130,573,347.72 127,834,400.93 6.00
(14)按款项性质分类情况
□适用 √不适用
(15)坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信 整个存续期预期信
坏账准备 未来12个月预 合计
用损失(未发生信 用损失(已发生信
期信用损失
用减值) 用减值)
余额
余额在本期
--转 入第 二 阶
段
--转 入第 三 阶
段
--转 回第 二 阶
段
--转 回第 一 阶
段
本期计提 29,592,713.72 122,839,970.00 152,432,683.72
本期转回 18,233,755.50 13,479,705.01 31,713,460.51
本期转销
本期核销
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
其他变动
日余额
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(16)坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额 期末余额
转销
类别 期初余额 其他
计提 收回或转回 或核
变动
销
其他应收款坏 1,127,574,36 152,432,6 31,713,460 1,248,293,593.
账准备 9.81 83.72 .51 02
合计 1,127,574,36 152,432,6 31,713,460 1,248,293,593.
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(17)本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(18)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 期末余额 末余额合计数的 款项的性质 账龄
期末余额
比例(%)
菏泽明福基础设施 823,380,025.
投资有限公司 73
宁波阳光海湾发展 333,196,672.
有限公司 30
桂金贤 5.11 往来款 1-5 年 12,037,795.86
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
赖祖平 3.03 往来款 1-5 年 83,413,912.13
赖永然 2.83 往来款 1-5 年
合计 40.40
(19)因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1) 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
存货跌
存货跌价
价准备/
准备/合
项目 合同履
账面余额 账面价值 账面余额 同履约成 账面价值
约成本
本减值准
减值准
备
备
原材料 13,431,877.57
在产品 11,733,223.05
库存商品 2,414,924.12
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
合计 27,580,024.74
(2) 确认为存货的数据资源
□适用 √不适用
(3) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
□适用 √不适用
本期转回或转销存货跌价准备的原因
□适用 √不适用
按组合计提存货跌价准备
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
按组合计提存货跌价准备的计提标准
□适用 √不适用
(4) 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据
□适用 √不适用
(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的债权投资
一年内到期的其他债权投资
一年内到期的其他非流动资产 6,769,342,876.05 7,576,551,822.39
坏账准备 762,116,881.59 734,943,567.79
合计 6,007,225,994.46 6,841,608,254.60
一年内到期的其他非流动资产：
期末余额
项目 一年内到期的其他非流
减值准备 计提比例（%）
动资产
低风险的 PPP 项目投资及回
报款
一般风险的 PPP 项目投资及
回报款
按信用风险特征组合后该组合
的风险较大的 PPP 项目投资 1,724,763,238.38 609,973,415.66 35.37
及回报款
合计 6,769,342,876.05 762,116,881.59
一年内到期的债权投资
□适用 √不适用
一年内到期的其他债权投资
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
合同取得成本
应收退货成本
补偿性资产
待抵扣税金 33,880,599.81 40,059,210.98
合计 33,880,599.81 40,059,210.98
补偿性资产相关信息
□适用 √不适用
(1) 债权投资情况
□适用 √不适用
债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
(2) 期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3) 减值准备计提情况
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4) 本期实际的核销债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的债权投资情况核销情况
□适用 √不适用
债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
(1) 其他债权投资情况
□适用 √不适用
其他债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用
(2) 期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
(3) 减值准备计提情况
□适用 √不适用
(4) 本期实际核销的其他债权投资情况
□适用 √不适用
其中重要的其他债权投资情况核销情况
□适用 √不适用
其他债权投资的核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
(3) 坏账准备的情况
□适用 √不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4) 本期实际核销的长期应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的长期应收款核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
(1) 长期股权投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
减
其
值
他 其 计
准
减值准 减 综 他 提
期初 宣告发放现 期末 备
被投资单位 备期初 少 权益法下确认的 合 权 减 其
余额（账面价值） 追加投资 金股利或利 余额（账面价值） 期
余额 投 投资损益 收 益 值 他
润 末
资 益 变 准
余
调 动 备
额
整
一、合营企业
北京明树数据
科技有限公司
小计 3,354,288.42 -2,631,871.98 722,416.44
二、联营企业
荣宝斋（宁波）
有限公司
宁波明东投资
有限公司
上海市房屋建
筑设计院有限 16,927,983.03 4,015,814.22 20,943,797.25
公司
嘉兴城浦投资
合伙企业（有限 223,454,162.70 7,388,581.45 230,842,744.15
合伙）
莒县明聚基础 31,342,175.94 1,759,741.91 33,101,917.85
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
本期增减变动
减
其
值
他 其 计
准
减值准 减 综 他 提
期初 宣告发放现 期末 备
被投资单位 备期初 少 权益法下确认的 合 权 减 其
余额（账面价值） 追加投资 金股利或利 余额（账面价值） 期
余额 投 投资损益 收 益 值 他
润 末
资 益 变 准
余
调 动 备
额
整
设施投资管理
有限公司
上海益城停车
服务有限公司
财惠私募基金
管理有限公司
湖北清能杭投
咨询有限公司
宿州明生文旅
发展有限公司
青岛明青健康
产业管理有限 115,199,027.80 500,000.00 -4,541,371.82 111,157,655.98
公司
青岛聚量融资
租赁有限公司
菏泽明福基础
设施投资有限 30,697,829.83 1,761,683.27 32,459,513.10
公司
天长市城控全
-139,542.67
过程咨询有限 660,335.44 520,792.77
公司
小计 716,082,821.90 500,000.00 10,362,748.05 750,000.00 726,195,569.95
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
本期增减变动
减
其
值
他 其 计
准
减值准 减 综 他 提
期初 宣告发放现 期末 备
被投资单位 备期初 少 权益法下确认的 合 权 减 其
余额（账面价值） 追加投资 金股利或利 余额（账面价值） 期
余额 投 投资损益 收 益 值 他
润 末
资 益 变 准
余
调 动 备
额
整
合计 719,437,110.32 500,000.00 7,730,876.07 750,000.00 726,917,986.39
(2) 长期股权投资的减值测试情况
□适用 √不适用
(1) 其他权益工具投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
累计 累计
计入 计入 指定为以公
本期确 其他 其他 允价值计量
期末
本期增减变动 认的股 综合 综合 且其变动计
余额
期初 利收入 收益 收益 入其他综合
项目
余额 的利 的损 收益的原因
得 失
本期计入其他 本期计入其他
追加 减少 其
综合收益的利 综合收益的损
投资 投资 他
得 失
杭州城投海 536,500.00 536,500.00 不具有控制、
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
潮建设发展 共同控制、重
有限公司 大影响
不具有控制、
中华甬商投 151,5
资集团公司 03.35
大影响
宁波杭州湾
新区水艺污
水处理有限
公司
不具有控制、
蒲江达海水
务有限公司
大影响
国家绿色发 不具有控制、
展基金股份 10,000,000.00 10,000,000.00 共同控制、重
有限公司 大影响
河南中装建 4,946 不具有控制、
设集团有限 5,053,385.44 5,053,385.44 ,614. 共同控制、重
公司 56 大影响
合计 29,683,531.03 ,441. 20,557,609.29 ,614. /
(2) 本期存在终止确认的情况说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
□适用 √不适用
投资性房地产计量模式
(1) 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 合计
一、账面原值
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转
入
（3）企业合并增加
（1）处置 6,916,686.00 6,916,686.00
（2）其他转出
（3）汇率变动影响 11,273,441.29 11,273,441.29
二、累计折旧和累计摊销
（1）计提或摊销 2,568,483.51 2,568,483.51
（1）处置 1,342,503.27 1,342,503.27
（2）其他转出
（3）汇率变动影响 773,483.33 773,483.33
三、减值准备
（1）计提
（1）处置
（2）其他转出
四、账面价值
(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
(3) 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
固定资产 694,553,257.29 699,230,059.11
固定资产清理
合计 694,553,257.29 699,230,059.11
固定资产
(1) 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
房屋及建 电子及其他
项目 机器设备 运输设备 施工设备 合计
筑物 设备
一、账面原值：
（1）购置 103,205.85 16,951,105.85
（2）在建工程
转入
（3）企业合并
增加
（1）处置或报 6,625,524
废 .36
（2）企业合并 1,448,07
减少 6.17
二、累计折旧
（1）计提 16,405,2 1,964,074. 1,067,106 390,027.44 427,101.72 20,253,556.27
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
房屋及建 电子及其他
项目 机器设备 运输设备 施工设备 合计
筑物 设备
（1）处置或报 6,288,782
废 .33
（2）企业合并 414,518.
增加 02
三、减值准备
（1）计提
（1）处置或报
废
四、账面价值
(2) 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3) 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(4) 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
(5) 固定资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
在建工程 2,649,666.18 1,809,526.62
工程物资
合计 2,649,666.18 1,809,526.62
在建工程
(1) 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
装配式建筑科技
产业园
合计 2,649,666.18 2,649,666.18 1,809,526.62 1,809,526.62
(2) 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
工
本 程
利 本
期 本 累
息 其 期
转 期 计
资 中： 利
入 其 投 工 资
预 本 本期 息
本期增加 固 他 入 程 金
项目名称 算 期初余额 期末余额 化 利息 资
金额 定 减 占 进 来
数 累 资本 本
资 少 预 度 源
计 化金 化
产 金 算
金 额 率
金 额 比
额 (%)
额 例
(%)
装配式建筑科技 1,809,526. 840,139. 2,649,666
产业园 62 56 .18
合计
(3) 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
(4) 在建工程的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
工程物资
□适用 √不适用
(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
□适用 √不适用
(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(1) 油气资产情况
□适用 √不适用
(2) 油气资产的减值测试情况
□适用 √不适用
(1) 使用权资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值
二、累计折旧
(1)计提 373,992.26 373,992.26
(1)处置
三、减值准备
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
项目 房屋及建筑物 合计
(1)计提
(1)处置
四、账面价值
(2) 使用权资产的减值测试情况
□适用 √不适用
(1) 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
土地使用 非专利
项目 专利权 软件 其他 合计
权 技术
一、账面原值
(1)购置 59,984.57
(2)内部研发
(3)企业合并增加
(1)处置
二、累计摊销
（1）计提
(1)处置
三、减值准备
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
土地使用 非专利
项目 专利权 软件 其他 合计
权 技术
（1）计提
(1)处置
四、账面价值
(2) 确认为无形资产的数据资源
□适用 √不适用
(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
(4) 无形资产的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1) 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加 本期减少
被投资单位名称或
期初余额 企业合并 期末余额
形成商誉的事项 处置
形成的
杭州城投建设有限 1,314,074 1,314,07
公司 .83 4.83
宁波海山堂文化发 2,252,889 2,252,88
展有限公司 .05 9.05
宁波龙元盛宏生态 53,564,21 53,564,2
建设工程有限公司 0.43 10.43
浙江金昆建筑工程 40,450,00 40,450,0
有限公司 0.00 00.00
上海格兴投资管理 1,750,385 1,750,38
有限公司 .11 5.11
合计 99,331,55 99,331,5
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
(2) 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
被投资单位名称 本期增加 本期减少
或形成商誉的事 期初余额 期末余额
项 计提 处置
宁波海山堂文化 2,252,889.05
发展有限公司
合计 2,252,889.05 2,252,889.05
(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用
所属经 是否与以
名称 所属资产组或组合的构成及依据 营分部 前年度保
及依据 持一致
杭州城投建设 2015 年公司收购杭州城投建设有限公司 60%股权形。
是
有限公司
宁波海山堂文 2015 年公司全资子公司龙元明城投资管理（上海）有限公
化发展有限公 司收购宁波海山堂文化发展有限公司 50%股权形成。 是
司
宁波龙元盛宏 2017 年公司收购宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司
生态建设工程 70%股权形成。 是
有限公司
原浙江金昆建 2022 年公司子公司宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司
筑工程有限公 以吸收合并方式购买浙江金昆建筑工程有限公司 100%股 是
司 权所形成的商誉，该资产组为工程施工资质。
上海格兴投资 2024 年公司子公司龙元明城投资管理（上海）有限公司
是
管理有限公司 收购上海格兴投资管理有限公司 50%股权形成。
资产组或资产组组合发生变化
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(4) 可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 √不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 √不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
□适用 √不适用
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
□适用 √不适用
(5) 业绩承诺及对应商誉减值情况
形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
房屋使用费 1,680,295.76 39,000.00 1,641,295.76
装修费 74,677.12 1,425,042.83 79,449.67 1,420,270.28
合计 1,754,972.88 1,425,042.83 118,449.67 3,061,566.04
(1) 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 递延所得税 递延所得税
可抵扣暂时性差异 可抵扣暂时性差异
资产 资产
资产减值准
备
内部交易未
实现利润
可抵扣亏损 1,013,800,000.00 253,450,000.00 1,013,800,000.00 253,450,000.00
其他权益工
具投资公允 4,946,614.56 1,236,653.64 4,946,614.56 1,236,653.64
价值变动
租赁负债 4,836,586.73 996,120.43 5,173,169.27 1,080,275.04
合计 1,821,926,151.72 443,401,896.64 1,851,076,886.95 446,272,137.31
(2) 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税
差异 负债 差异 负债
非同一控制企业合并资
产评估增值
其他债权投资公允价值
变动
其他权益工具投资公允
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
价值变动
使用权资产 4,529,877.52 899,688.35 4,903,869.78 993,186.41
合计 4,529,877.52 899,688.35 4,903,869.78 993,186.41
(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
递延所得税资 抵销后递延所得 递延所得税资 抵销后递延所得
项目
产和负债互抵 税资产或负债余 产和负债互抵 税资产或负债余
金额 额 金额 额
递延所得税资产 833,145.77 443,401,896.64 926,630.37 445,345,506.94
递延所得税负债 833,145.77 66,542.58 926,630.37 66,556.04
(4) 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
合同取得
成本
合同履约
成本
应收退货
成本
合同资产
补偿性资
产
金融资产
模式的 PPP
项目
预付股权 55,000,000. 55,000,000. 55,000,000. 55,000,000.
转让款 00 00 00 00
合计
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
金融资产模式的 PPP 项目
期末余额
项目 计提比例
其他非流动资产 减值准备
（%）
低风险的 PPP 项目投资及回报款 25,313,710,655.30 126,568,553.24 0.50
一般风险的 PPP 项目投资及回报款 176,047,502.67 10,562,850.16 6.00
按信用风险特征组合后该组合的风险
较大的 PPP 项目投资及回报款
合计 25,620,441,640.60 189,404,796.45
补偿性资产相关信息
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末 期初
项目 账面余 受限类 账面余 账面价 受限 受限情
账面价值 受限情况
额 型 额 值 类型 况
货币资金 票据、保
-其他货 质押 质押 函等保
币资金 证金
货币资金 诉讼导
-其他货 冻结 冻结 致的资
,768.65 ,768.65 资金冻结 ,036.47 ,036.47
币资金 金冻结
应收账款 质押 借款质押 质押
,478.49 ,646.64 ,545.83 ,725.21 押
抵 借款抵
固定资产 押、 押及司
,623.48 ,792.99 查封 司法查封 ,623.48 ,368.27
查封 法查封
投资性房 7,540,5 6,549,3 14,457, 12,271, 司法查
查封 司法查封 查封
地产 84.00 91.44 270.00 248.96 封
无形资产 抵押 借款抵押 抵押
,002.80 866.47 ,002.80 725.53 押
一年内到 5,433,7 4,757,7 5,841,2 5,201,2
借款质
期的非流 73,170. 30,603. 质押 借款质押 44,639. 31,987. 质押
押
动资产 43 50 93 00
其他非流 借款质
动资产 押
.44 .09 .94 .95
合计 316,608 125,547 835,544 218,612
.89 .38 .66 .60
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
(1) 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
信用借款 949,577,379.00 943,677,379.00
抵押借款
保证借款 898,480,985.14 896,953,057.88
质押借款 71,876,322.13
抵押+保证借款 1,716,282,718.50 1,721,883,664.12
质押+保证借款 99,500,000.00 99,500,000.00
抵押+质押+保证借款 147,490,000.00 147,500,000.00
保理借款 15,250,000.00 16,550,000.00
票据贴现
短期借款应付利息 249,997,782.07 203,419,443.17
合计 4,076,578,864.71 4,101,359,866.30
(2) 已逾期未偿还的短期借款情况
√适用 □不适用
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为934,974,269.50 元
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 138,671,341.23 158,378,505.50
银行承兑汇票
合计 138,671,341.23 158,378,505.50
本期末已到期未支付的应付票据总额为138,671,341.23 元。
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
(1) 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付账款 8,101,669,051.01 8,867,199,931.46
合计 8,101,669,051.01 8,867,199,931.46
(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1) 预收账款项列示
□适用 √不适用
(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1) 合同负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
合同负债 207,710,051.12 199,986,933.73
合计 207,710,051.12 199,986,933.73
(2) 账龄超过 1 年的重要合同负债
□适用 √不适用
(3) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
(1) 应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬
二、离职后福利-
设定提存计划
三、辞退福利
四、一年内到期的
其他福利
合计 993,348,041.26 748,283,598.80 926,702,581.96 814,929,058.10
(2) 短期薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和 987,609,539.4 675,988,954.6 883,161,447.2 780,437,046.8
补贴 0 5 4 1
二、职工福利费 33,223.90 3,411,431.81 3,444,655.71 -
三、社会保险费 760,908.82 13,629,470.24 8,495,152.01 5,895,227.05
其中：医疗保险费 714,354.70 11,627,151.32 7,651,230.85 4,690,275.17
工伤保险费 30,511.04 1,675,479.05 712,687.48 993,302.61
生育保险费 16,043.08 326,839.87 131,233.68 211,649.27
四、住房公积金 2,796,343.40 15,424,819.25 7,517,304.65 10,703,858.00
五、工会经费和职工教育
经费
六、短期带薪缺勤 -
七、短期利润分享计划 -
合计
(3) 设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
合计 2,042,337.74 35,014,200.12 19,615,599.62 17,440,938.24
其他说明：
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 1,066,982,973.18 1,084,323,061.75
企业所得税 815,915,492.78 787,679,322.44
个人所得税 38,993,159.01 35,670,814.56
城市维护建设税 112,666,270.57 115,019,462.79
房产税 2,211,988.76 2,626,324.99
教育费附加 95,407,833.99 96,844,689.78
土地使用税 526,390.00 3,220,407.52
其他 3,630,767.18 4,056,433.36
合计 2,136,334,875.47 2,129,440,517.19
(1) 项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利 8,493,874.83 8,493,874.83
其他应付款 5,585,700,345.70 5,477,745,658.65
合计 5,594,194,220.53 5,486,239,533.48
(2) 应付利息
□适用 √不适用
(3) 应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 8,493,874.83 8,493,874.83
合计 8,493,874.83 8,493,874.83
(4) 其他应付款
按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 5,585,700,345.70 5,477,745,658.65
合计 5,585,700,345.70 5,477,745,658.65
账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 2,217,358,961.34 2,676,342,878.61
一年内到期的应付债券
一年内到期的长期应付款
一年内到期的租赁负债 3,961,788.10 4,029,576.41
长期借款应付利息 366,739,258.17 280,067,715.16
合计 2,588,060,007.61 2,960,440,170.18
其他说明：
期末一年内到期的非流动负债中已逾期未偿还的余额为 141,781,145.00 元。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券
应付退货款
已背书未到期票据 21,542,297.53 93,592,807.16
待转销项税 1,798,909,362.26 1,811,863,459.64
合计 1,820,451,659.79 1,905,456,266.80
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(1) 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
信用借款 528,150,383.00 528,150,383.00
抵押借款 26,808,200.00 26,808,200.00
保证借款 583,589,732.00 625,589,732.00
质押借款 7,845,043,332.91 7,852,043,332.91
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
质押+保证借款 5,637,915,596.48 5,643,140,925.63
抵押+质押+保证借款 75,000,000.00 75,000,000.00
合计 14,696,507,244.39 14,750,732,573.54
其他说明
□适用 √不适用
(1) 应付债券
□适用 √不适用
(2) 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3) 可转换公司债券的说明
□适用 √不适用
转股权会计处理及判断依据
□适用 √不适用
(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
租赁负债 4,836,586.73 5,173,169.27
减：一年内到期的租赁负债 3,961,788.10 4,029,576.41
合计 874,798.63 1,143,592.86
项目列示
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
长期应付款
□适用 √不适用
专项应付款
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
递延收益情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总
数
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢
价）
其他资本公积 56,298,896.67 56,298,896.67
合计 3,639,587,822.62 488,271.00 3,639,099,551.62
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末
本期发生金额
余额
减：前期 减：前期计
本期 税后
期初 计入其 入其他综合
项目 所得 减：所 税后归 归属
余额 他综合 收益当期转
税前 得税费 属于母 于少
收益当 入留存收益
发生 用 公司 数股
期转入
额 东
损益
一、不能重分类 -7,46
-7,461,
进损益的其他 1,559
综合收益 .50
其中：重新计量
设定受益计划
变动额
权益法下不
能转损益的其
他综合收益
其他权益工具 -7,46
-7,461,
投资公允价值 1,559
变动 .50
企业自身信用
风险公允价值
变动
二、将重分类进 6,521 13,00 13,009
损益的其他综 ,289. 9,756 ,756.2
合收益 26 .21 1
其中：权益法下
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
期末
本期发生金额
余额
减：前期 减：前期计
本期 税后
期初 计入其 入其他综合
项目 所得 减：所 税后归 归属
余额 他综合 收益当期转
税前 得税费 属于母 于少
收益当 入留存收益
发生 用 公司 数股
期转入
额 东
损益
可转损益的其
他综合收益
其他债权投资 3,751
公允价值变动 ,598.
金融资产重
分类计入其他
综合收益的金
额
其他债权投
资信用减值准
备
现金流量套
期储备
外币财务报 6,521 9,258
表折算差额 ,289. ,157.
-940, 13,00 13,009
其他综合收益 12,069,
合计 485.97
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 181,694,256.90 4,331,001,783.51 4,332,462,558.11 180,233,482.30
合计 181,694,256.90 4,331,001,783.51 4,332,462,558.11 180,233,482.30
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 764,878,977.50 764,878,977.50
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 764,878,977.50 764,878,977.50
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上年度
调整前上期末未分配利润 956,203,909.11 3,541,752,957.50
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减-）
调整后期初未分配利润 956,203,909.11 3,541,752,957.50
加：本期归属于母公司所有者的净利
-804,877,355.82 -2,585,549,048.39
润
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
其他权益工具投资处置 1,229,699.91
期末未分配利润 152,556,253.20 956,203,909.11
(1) 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,931,073,332.84 1,599,878,330.00 2,646,187,951.96 1,816,295,117.75
其他业务 6,901,249.89 11,274,381.90 5,396,922.58 8,839,710.00
合计 1,937,974,582.73 1,611,152,711.90 2,651,584,874.54 1,825,134,827.75
分行业 营业收入 营业成本 毛利率
（1）土建施工 432,222,299.87 812,892,957.16 -88.07%
（2）装饰与钢结构 617,596,829.79 568,641,532.88 7.93%
（3）水利施工 96,497,734.08 91,261,677.40 5.43%
（4）PPP 项目投资 654,196,907.29 2,867,980.56 99.56%
（5）其他 130,559,561.81 124,214,182.00 4.86%
合计 1,931,073,332.84 1,599,878,330.00 17.15%
公司前五名客户的营业收入情况
客户 金额 占比
第一名 96,293,519.53 4.99
第二名 82,435,175.05 4.27
第三名 61,766,994.75 3.20
第四名 59,384,665.53 3.08
第五名 58,670,950.34 3.04
合计 358,551,305.20 18.58
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
(2) 营业收入、营业成本的分解信息
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(3) 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4) 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
(5) 重大合同变更或重大交易价格调整
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税 837,840.16 995,950.38
教育费附加 598,457.26 711,393.13
资源税
房产税 427,614.40 1,024,305.33
土地使用税 1,158,467.40
车船使用税 10,800.00 14,657.17
印花税 846,962.58 1,453,906.58
其他 1,089,120.63 756,022.14
合计 3,810,795.03 6,114,702.13
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
差旅费 303,639.00 569,847.66
公用事业费 8,873.59 86,319.61
物料消耗 69.80 5,213.35
业务招待费 1,146,224.48 2,556,502.42
职工薪酬 791,280.20 1,246,615.50
交通费 13,789.47 58,362.90
邮寄费 18.00 98.00
其他 226,620.80 24,209.42
合计 2,490,515.34 4,547,168.86
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
保险费 54,846.97 108,697.25
差旅费 916,298.80 1,414,390.43
长期待摊费用摊销 153,249.67 308,574.72
车辆使用费 867,246.69 673,278.40
低值易耗品摊销 8,872.39 59,057.24
印刷及图书资料费 230,047.79 128,698.81
会务费 217,003.38 362,468.80
劳动保护费 139,520.69 175,331.63
聘请中介机构费用 10,818,011.37 13,150,735.47
公用事业费 2,278,597.04 2,294,505.79
电讯电话费 391,020.15 419,409.50
无形资产摊销 1,191,708.50 1,298,609.02
物料消耗 1,385,939.47 2,892,703.25
协会会费 307,918.87 319,105.19
业务招待费 4,179,948.12 6,220,841.32
折旧费 13,262,663.61 12,986,872.48
职工薪酬 103,303,891.97 113,405,817.70
租赁费 3,222,452.59 3,247,666.44
交行业管理部门费用 566.99
其他 2,494,068.81 3,535,278.75
合计 145,423,306.88 163,002,609.18
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 22,303,426.21 18,359,329.32
折旧摊销费 176,292.52 210,628.55
材料费用 10,871,175.88 12,525,647.63
其他 1,540,903.35 1,988,778.39
合计 34,891,797.96 33,084,383.89
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息费用 749,131,456.36 675,050,103.28
其中：租赁负债利息费用 41,888.09 -447,173.94
减：利息收入 -1,476,919.84 -2,451,150.98
汇兑损益 31,321.68 -11,312,344.14
其他 341,271.96 2,274,630.79
合计 748,027,130.16 663,561,238.95
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
按性质分类 本期发生额 上期发生额
政府补助 4,160,741.19 3,005,761.98
进项税加计抵减
代扣个人所得税手续费 132,958.24 182,294.06
合计 4,293,699.43 3,188,056.04
其他说明：
计入其他收益的政府补助
与资产相关/与
补助项目 本期金额 上期金额
收益相关
扶持资金 3,997,333.20 2,901,071.89 与收益相关
稳岗补贴 133,003.70 78,290.09 与收益相关
其他补贴 30,404.29 26,400.00 与收益相关
小计 4,160,741.19 3,005,761.98 与收益相关
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 7,730,876.07 2,219,986.33
处置长期股权投资产生的投资收益 102,098.46
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益
合计 7,730,876.07 2,322,084.79
□适用 √不适用
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
应收票据坏账损失 469,200.00 979,840.24
应收账款坏账损失 11,136,609.75 -31,910,468.63
其他应收款坏账损失 120,719,223.21 28,179,987.34
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
财务担保相关减值损失
合计 132,325,032.96 -2,750,641.05
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、合同资产减值损失 -45,200,670.76 1,478,474.82
二、存货跌价损失及合同履约成本
减值损失
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他
其他非流动资产减值损失 132,513.35 69,551,429.62
一年内到期的非流动资产减值损失 27,173,313.80 1,420,730.13
合计 -17,894,843.61 72,450,634.57
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
固定资产处置收益 144,522.58 255,460,195.55
合计 144,522.58 255,460,195.55
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠 55,000.00 56,000.00 55,000.00
罚款支出 10,390,508.29 6,414,433.80 10,390,508.29
合计 10,445,508.29 6,470,433.80 10,445,508.29
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 68,407,974.05 98,734,215.21
递延所得税费用 1,943,623.76 -60,092,837.05
合计 70,351,597.81 38,641,378.16
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
√适用 □不适用
详见附注
(1) 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 1,476,919.84 2,451,150.98
补贴收入 4,160,741.19 3,005,761.98
收到的往来款等 1,778,746,543.91 1,077,122,303.47
合计 1,784,384,204.94 1,082,579,216.43
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
支付的管理及经营费用 147,913,822.22 165,573,857.85
捐赠等支出 55,000.00 56,000.00
支付的往来款 1,906,454,277.57 1,162,446,286.00
合计 2,054,423,099.79 1,328,076,143.85
(2) 与投资活动有关的现金
收到的重要的投资活动有关的现金
□适用 √不适用
支付的重要的投资活动有关的现金
□适用 √不适用
收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收回投资 6,605,732.00
合计 6,605,732.00
(3) 与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
向非银行类企业、个人借入资金 52,392,549.00 335,628,265.47
合计 52,392,549.00 335,628,265.47
支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
租赁付款额 1,393,724.93 2,283,830.37
归还非银行类企业、个人借款及利息 361,634,044.22 196,411,846.06
合计 363,027,769.15 198,695,676.43
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
筹资活动产生的各项负债变动情况
□适用 √不适用
(4) 以净额列报现金流量的说明
□适用 √不适用
(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财
务影响
□适用 √不适用
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
净利润 -790,879,871.91 102,298,474.68
加：资产减值准备 -17,894,843.61 72,450,634.57
信用减值损失 132,325,032.96 -2,750,641.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产
性生物资产折旧
投资性房地产折旧 1,795,000.18 3,099,644.03
使用权资产摊销 373,992.26 1,358,589.67
无形资产摊销 1,575,522.02 1,682,422.54
长期待摊费用摊销 118,449.67 1,001,900.88
处置固定资产、无形资产和其他长期
-144,522.58 -255,460,195.55
资产的损失（收益以“-”号填列）
固定资产报废损失（收益以“-”号
填列）
公允价值变动损失（收益以“-”号
填列）
财务费用（收益以“-”号填列） 748,027,130.16 663,561,238.95
投资损失（收益以“-”号填列） -7,730,876.07 -2,322,084.79
递延所得税资产减少（增加以“-”
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“-”
-13.46 13,420.38
号填列）
存货的减少（增加以“-”号填列） -8,656,613.44 -32,787,690.38
经营性应收项目的减少（增加以
“-”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以
-389,127,548.11 -712,130,502.45
“-”号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 964,235,789.02 148,946,558.84
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
现金的期末余额 556,496,216.53 732,464,673.97
减：现金的期初余额 576,621,505.96 918,387,887.94
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -20,125,289.43 -185,923,213.97
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 556,496,216.53 576,621,505.96
其中：库存现金 390,733.56 516,547.67
可随时用于支付的银行存款 556,105,482.97 576,104,958.29
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 556,496,216.53 576,621,505.96
其中：母公司或集团内子公司使用受限
制的现金和现金等价物
(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况
□适用 √不适用
(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额 理由
冻结资金 179,238,768.65 116,424,036.47 使用权受限
银行承兑汇票保证金 100,000 使用权受限
借款保证金 1,130,000 144,014,946.21 使用权受限
保函保证金 44,233,471.77 45,133,471.77 使用权受限
其他保证金 5,490,835.83 5,672,014.23 使用权受限
合计 230,193,076.25 311,244,468.68 /
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
(1) 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
期末折算人民币
项目 期末外币余额 折算汇率
余额
货币资金
其中： 美元 366,996.60 6.81090 2,499,577.14
欧元 0.00 7.76710 0.00
港币 6,810.43 0.86855 5,915.20
马来西亚林吉特 1,127,007.95 1.67342 1,885,957.64
菲律宾比索 702,674.63 0.11117 78,116.34
应收账款
其中： 马来西亚林吉特 6,084,379.89 1.67342 10,181,723.00
其他应收款
其中： 马来西亚林吉特 10,930,429.85 1.67342 18,291,199.92
菲律宾比索 1,208,522.54 0.11117 134,351.45
港币 10,708,263.32 0.86855 9,300,662.11
应付账款
其中： 马来西亚林吉特 318,350.02 1.67342 532,733.29
其他应付款
其中： 马来西亚林吉特 92,629,843.60 1.67342 155,008,632.88
港币 9,558,407.72 0.86855 8,301,955.03
(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币
缺乏可兑换性而面临的风险
□适用 √不适用
(3) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币
及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
(1) 作为承租人
√适用 □不适用
项目 本期金额 上期金额
租赁负债的利息费用 41,888.09 -447,173.94
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 3,222,452.59 2,600,115.79
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用 √不适用
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用
□适用 √不适用
售后租回交易及判断依据
□适用 √不适用
(2) 作为出租人
作为出租人的经营租赁
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
其中:未计入租赁收款额的可
项目 租赁收入
变租赁付款额相关的收入
经营租赁收入 167,674.00
合计 167,674.00
作为出租人的融资租赁
□适用 √不适用
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
□适用 √不适用
未来五年未折现租赁收款额
□适用 √不适用
(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
八、研发支出
√适用 □不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 22,303,426.21 18,359,329.32
折旧摊销费 176,292.52 210,628.55
材料费用 10,871,175.88 12,525,647.63
其他 1,540,903.35 1,988,778.39
合计 34,891,797.96 33,084,383.89
其中：费用化研发支出 34,891,797.96 33,084,383.89
资本化研发支出
□适用 √不适用
重要的资本化研发项目
□适用 √不适用
开发支出减值准备
□适用 √不适用
□适用 √不适用
九、合并范围的变更
□适用 √不适用
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
□适用 √不适用
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用 □不适用
注销子公司：宁波明奉基础设施投资有限公司
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
十、在其他主体中的权益
(1) 企业集团的构成
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
持股比例(%) 取得
子公司名称 主要经营地 注册资本 注册地 业务性质
直接 间接 方式
上海龙元建设工程有限公司 上海市 10000 万元 上海市 建筑业 100.00 受让
上海龙源建材经营有限公司 上海市 1000 万元 上海市 批发和零售业 96.00 设立
宁波龙元投资有限公司 浙江省宁波市 5000 万元 浙江省宁波市 租赁和商务服务业 90.00 设立
宁波元象建筑劳务有限公司 浙江省象山县 200 万元 浙江省象山县 建筑业 86.50 设立
上海建顺劳务有限公司 上海市 1000 万元 上海市 建筑业 90.00 10.00 设立
龙元资产管理（上海）有限公司 上海市 2800 万元 上海市 租赁和商务服务业 100.00 设立
上海信安幕墙建筑装饰有限公
上海市 5000 万元 上海市 建筑业 80.00 受让
司
上海信安幕墙制造有限公司 上海市 1000 万元 上海市 制造业 100.00 设立
浙江大地钢结构有限公司 浙江省杭州市 30080 万元 浙江省杭州市 制造业 100.00 受让
浙江大地信安金属结构有限公
浙江省杭州市 1000 万元 浙江省杭州市 制造业 100.00 设立
司
杭州城投建设有限公司 浙江省杭州市 5000 万元 浙江省杭州市 租赁和商务服务业 75.00 受让
信息传输、软件和信
杭州一城停车服务有限公司 浙江省杭州市 3000 万元 浙江省杭州市 75.00 设立
息技术服务业
宁波龙元盛宏生态建设工程有
浙江省宁波市 10000 万元 浙江省宁波市 建筑业 70.00 受让
限公司
龙元（浙江）基础设施投资有限
浙江省杭州市 20000 万元 浙江省杭州市 租赁和商务服务业 100.00 受让
公司
水利、环境和公共设
浙江龙元土地开发有限公司 浙江省宁波市 10000 万元 浙江省宁波市 100.00 设立
施管理业
龙元供应链管理有限公司 浙江省宁波市 5000 万元 浙江省宁波市 批发和零售业 80.00 设立
龙元建设集团（菲律宾）有限公 菲律宾 20 万美元 菲律宾 建筑业 99.99 设立
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
司
元明建设置业有限公司 马来西亚 500 万美元 马来西亚 建筑业 100.00 设立
绍兴海钜投资管理合伙企业（有
浙江省绍兴市 24000 万元 浙江省绍兴市 租赁和商务服务业 95.00 设立
限合伙）
绍兴森茂保障性住房投资有限
浙江省绍兴市 14000 万元 浙江省绍兴市 租赁和商务服务业 62.61 设立
公司
温州明鹿基础设施投资有限公
浙江省温州市 35000 万元 浙江省温州市 租赁和商务服务业 100.00 设立
司
象山明象基础设施投资有限公
浙江省象山县 10000 万元 浙江省象山县 租赁和商务服务业 98.00 设立
司
商洛明城基础设施开发有限公 水利、环境和公共设
陕西省商洛市 16400 万元 陕西省商洛市 30.00 60.00 设立
司 施管理业
海城明城水务投资有限公司 辽宁省鞍山市 6600 万元 辽宁省鞍山市 租赁和商务服务业 90.00 设立
开化明化基础设施投资有限公
浙江省开化县 29239.8 万元 浙江省开化县 租赁和商务服务业 51.00 47.00 设立
司
晋江市明晋会展有限责任公司 福建省晋江市 32380 万元 福建省晋江市 租赁和商务服务业 89.00 设立
温州明元基础设施投资有限公
浙江省温州市 36000 万元 浙江省温州市 租赁和商务服务业 3.47 96.53 设立
司
泉州市明泉建设投资有限公司 福建省泉州市 50000 万元 福建省泉州市 租赁和商务服务业 70.00 设立
渭南明瑞基础设施开发有限公
陕西省渭南市 31380 万元 陕西省渭南市 租赁和商务服务业 10.00 80.00 设立
司
水利、环境和公共设
丽水明博建设开发有限公司 浙江省丽水市 4665 万元 浙江省丽水市 51.00 49.00 设立
施管理业
常德明澧基础设施建设开发有
湖南省常德市 110000 万元 湖南省常德市 租赁和商务服务业 47.62 27.00 设立
限公司
华阴市明华西岳基础设施开发
陕西省渭南市 10561.2 万元 陕西省渭南市 建筑业 5.00 84.99 设立
有限公司
建德明德基础设施投资有限公
浙江省杭州市 5343 万元 浙江省杭州市 租赁和商务服务业 100.00 设立
司
缙云县明轩基础设施投资有限
浙江省丽水市 5500 万元 浙江省丽水市 租赁和商务服务业 100.00 设立
公司
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
丽水明安建设开发有限公司 浙江省丽水市 6000 万元 浙江省丽水市 建筑业 90.00 设立
六盘水市明志基础设施投资有 贵州省六盘水
限公司 市
南昌明安基础设施建设有限公
江西省南昌市 10000 万元 江西省南昌市 租赁和商务服务业 95.00 设立
司
商洛市商州明环基础设施开发 居民服务、修理和其
陕西省商洛市 9300 万元 陕西省商洛市 90.00 设立
有限公司 他服务业
天柱县明柱基础设施投资有限
贵州省天柱县 44730 万元 贵州省天柱县 租赁和商务服务业 45.00 24.00 设立
公司
渭南明华恒辉基础设施开发有
陕西省渭南市 23225.6 万元 陕西省渭南市 建筑业 10.00 79.99 设立
限公司
温州明瓯基础设施投资有限公
浙江省温州市 35045 万元 浙江省温州市 租赁和商务服务业 0.13 99.87 设立
司
象山明浦基础设施开发有限公
浙江省宁波市 15000 万元 浙江省宁波市 建筑业 99.00 设立
司
淄博明盛基础设施开发有限公
山东省淄博市 11500 万元 山东省淄博市 建筑业 10.00 70.00 设立
司
文山市明文基础设施开发有限
云南省文山市 11900 万元 云南省文山市 租赁和商务服务业 74.96 设立
公司
邢台明城基础设施建设有限公
河北省邢台市 5337.6 万元 河北省邢台市 建筑业 31.00 59.00 设立
司
缙云县明锦基础设施投资有限
浙江省丽水市 6900 万元 浙江省丽水市 租赁和商务服务业 100.00 设立
公司
赣州明贡基础设施建设有限公 水利、环境和公共设
江西省赣州市 8630.91 万元 江西省赣州市 30.00 60.00 设立
司 施管理业
淄博明冠建设项目管理有限公 水利、环境和公共设
山东省淄博市 10000 万元 山东省淄博市 20.00 70.00 设立
司 施管理业
湖州明浔投资开发有限公司 浙江省湖州市 9033 万元 浙江省湖州市 租赁和商务服务业 100.00 设立
新余明新基础设施建设有限公
江西省新余市 6000 万元 江西省新余市 租赁和商务服务业 80.00 设立
司
鹿邑县明鹿基础设施投资有限 河南省鹿邑县 19997 万元 河南省鹿邑县 租赁和商务服务业 51.00 44.00 设立
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
公司
台州明环基础建设投资有限公
浙江省台州市 30000 万元 浙江省台州市 租赁和商务服务业 100.00 设立
司
水利、环境和公共设
潍坊明盛公共设施有限公司 山东省潍坊市 13000 万元 山东省潍坊市 100.00 设立
施管理业
水利、环境和公共设
梁山明源建设管理有限公司 山东省济南市 5600 万元 山东省济南市 98.00 设立
施管理业
余姚明舜基础设施投资有限公
浙江省余姚市 2000 万元 浙江省余姚市 租赁和商务服务业 90.00 设立
司
丽水明都基础设施投资有限公
浙江省丽水市 8503 万元 浙江省丽水市 租赁和商务服务业 100.00 设立
司
水利、环境和公共设
潍坊明博公共设施有限公司 山东省潍坊市 7778 万元 山东省潍坊市 90.00 设立
施管理业
江山明江建设投资有限公司 浙江省衢州市 7369.91 万元 浙江省衢州市 租赁和商务服务业 100.00 设立
孟州明孟公共设施开发有限公 水利、环境和公共设
河南省焦作市 29286.93 万元 河南省焦作市 89.40 设立
司 施管理业
恩施明恩基础设施开发有限公
湖北省恩施市 6605.732 万元 湖北省恩施市 建筑业 90.00 设立
司
龙元明筑科技有限责任公司 浙江省宁波市 10000 万元 浙江省宁波市 建筑业 100.00 设立
台州明玉体育设施建设有限公
浙江省台州市 16000 万元 浙江省台州市 建筑业 85.00 设立
司
天长市明天基础设施管理有限
安徽省滁州市 19000 万元 安徽省滁州市 租赁和商务服务业 51.00 43.00 设立
公司
西安明北基础设施开发有限公
陕西省西安市 5000 万元 陕西省西安市 租赁和商务服务业 20.00 60.00 设立
司
信丰县明丰基础设施管理有限
江西省赣州市 18206.6 万元 江西省赣州市 租赁和商务服务业 51.00 39.00 设立
公司
宁阳中京明城文化发展有限公
山东省泰安市 6600 万元 山东省泰安市 文化、体育和娱乐业 90.00 设立
司
杭州明赋建设开发有限责任公
浙江省杭州市 46300 万元 浙江省杭州市 租赁和商务服务业 10.00 79.80 设立
司
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
水利、环境和公共设
天台县明台建设管理有限公司 浙江省台州市 48796.61 万元 浙江省台州市 89.90 设立
施管理业
泗洪县明洪建设管理有限公司 江苏省宿迁市 46767.93 万元 江苏省宿迁市 建筑业 79.00 0.70 设立
温州明道公共设施开发有限公
浙江省温州市 13000 万元 浙江省温州市 建筑业 99.90 设立
司
西安明桥基础设施开发有限公
陕西省西安市 12329.5 万元 陕西省西安市 租赁和商务服务业 55.00 设立
司
枣阳市明汉基础设施建设有限
湖北省枣阳市 12685.24 万元 湖北省枣阳市 建筑业 30.00 60.00 设立
公司
龙元明城投资管理（上海）有限
上海市 30000 万元 上海市 租赁和商务服务业 100.00 设立
公司
上海龙元明兴企业发展有限公
上海市 5000 万元 上海市 文化、体育和娱乐业 100.00 设立
司
宁波海山堂文化发展有限公司 浙江省宁波市 1000 万元 浙江省宁波市 文化、体育和娱乐业 50.00 受让
宁波海润惠达投资有限公司 浙江省宁波市 9940 万元 浙江省宁波市 租赁和商务服务业 100.00 设立
宁波嘉业汇投资管理有限公司 浙江省宁波市 34750 万元 浙江省宁波市 租赁和商务服务业 100.00 设立
宁波海汇嘉业投资有限公司 浙江省宁波市 8799 万元 浙江省宁波市 租赁和商务服务业 100.00 设立
宁波明甫投资管理有限公司 浙江省宁波市 10735.2 万元 浙江省宁波市 租赁和商务服务业 100.00 设立
宁波明点投资管理有限公司 浙江省宁波市 13850 万元 浙江省宁波市 租赁和商务服务业 100.00 设立
宁波明亦投资管理有限公司 浙江省宁波市 25104 万元 浙江省宁波市 租赁和商务服务业 100.00 设立
宁波明琅投资管理有限公司 浙江省宁波市 15000 万元 浙江省宁波市 租赁和商务服务业 100.00 设立
宁波明介投资管理有限公司 浙江省宁波市 8050 万元 浙江省宁波市 租赁和商务服务业 100.00 设立
宁波明喻投资管理有限公司 浙江省宁波市 35000 万元 浙江省宁波市 租赁和商务服务业 100.00 设立
宁波汇德荣泽投资管理中心（有
浙江省宁波市 3000 万元 浙江省宁波市 租赁和商务服务业 100.00 设立
限合伙）
宁波梅山保税港区明庆投资管
浙江省宁波市 2400 万元 浙江省宁波市 租赁和商务服务业 100.00 设立
理有限公司
宁波梅山保税港区明轩投资管
浙江省宁波市 3000 万元 浙江省宁波市 租赁和商务服务业 100.00 设立
理有限公司
宁波梅山保税港区明泰志远投
浙江省宁波市 3900 万元 浙江省宁波市 租赁和商务服务业 100.00 设立
资管理有限公司
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
宁波梅山保税港区明福兴盛投
浙江省宁波市 29700 万元 浙江省宁波市 租赁和商务服务业 100.00 设立
资管理有限公司
宁波梅山保税港区明熙佳誉投
浙江省宁波市 8978 万元 浙江省宁波市 租赁和商务服务业 100.00 设立
资管理有限公司
宁波梅山保税港区明昭投资管
浙江省宁波市 13637 万元 浙江省宁波市 租赁和商务服务业 100.00 设立
理有限公司
宁波梅山保税港区明烨投资管
浙江省宁波市 1000 万元 浙江省宁波市 租赁和商务服务业 100.00 设立
理有限公司
宁波梅山保税港区明烜投资管
浙江省宁波市 1000 万元 浙江省宁波市 租赁和商务服务业 100.00 设立
理有限公司
宁波梅山保税港区明相投资管
浙江省宁波市 1000 万元 浙江省宁波市 租赁和商务服务业 100.00 设立
理有限公司
宁波梅山保税港区明昑投资管
浙江省宁波市 1000 万元 浙江省宁波市 租赁和商务服务业 100.00 设立
理有限公司
宁波梅山保税港区明恰投资管
浙江省宁波市 1000 万元 浙江省宁波市 租赁和商务服务业 100.00 设立
理有限公司
宁波梅山保税港区明璟投资管
浙江省宁波市 1000 万元 浙江省宁波市 租赁和商务服务业 100.00 设立
理有限公司
宁波梅山保税港区明竑投资管
浙江省宁波市 1000 万元 浙江省宁波市 租赁和商务服务业 100.00 设立
理有限公司
宁波梅山保税港区明恒投资管
浙江省宁波市 1000 万元 浙江省宁波市 租赁和商务服务业 100.00 设立
理有限公司
宁波梅山保税港区明惒投资管
浙江省宁波市 18600 万元 浙江省宁波市 租赁和商务服务业 100.00 设立
理有限公司
宁波明城东方投资管理有限公
浙江省宁波市 3000 万元 浙江省宁波市 租赁和商务服务业 90.00 设立
司
上海龙元天册企业管理有限公
上海市 1000 万元 上海市 租赁和商务服务业 70.00 设立
司
宁波明昌企业管理有限公司 浙江省宁波市 3000 万元 浙江省宁波市 租赁和商务服务业 100.00 设立
宁波明恩企业管理有限公司 浙江省宁波市 500 万元 浙江省宁波市 租赁和商务服务业 100.00 设立
宁波明奋企业管理有限公司 浙江省宁波市 500 万元 浙江省宁波市 租赁和商务服务业 100.00 设立
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
宁波明嘉企业管理有限公司 浙江省宁波市 8310 万元 浙江省宁波市 租赁和商务服务业 100.00 设立
宁波明立企业管理有限公司 浙江省宁波市 500 万元 浙江省宁波市 租赁和商务服务业 100.00 设立
宁波梅山保税港区明奕投资管
浙江省宁波市 1000 万元 浙江省宁波市 租赁和商务服务业 100.00 设立
理合伙企业（有限合伙）
宁波梅山保税港区明坤投资管
浙江省宁波市 28600 万元 浙江省宁波市 租赁和商务服务业 31.00 设立
理合伙企业（有限合伙）
科学研究和技术服务
连江明连工程管理有限公司 福建省福州市 15000 万元 福建省福州市 89.97 0.01 设立
业
邹城市明成城市建设发展有限
山东省济宁市 7118.85 万元 山东省济宁市 建筑业 95.00 设立
公司
福安市农垦明福投资有限公司 福建省福安市 13900 万元 福建省福安市 文化、体育和娱乐业 49.98 0.01 设立
科学研究和技术服务
象山明通建设管理有限公司 浙江省宁波市 5622 万元 浙江省宁波市 95.00 设立
业
莱西市明集基础设施建设管理 水利、环境和公共设
山东省青岛市 13557 万元 山东省青岛市 79.20 0.56 设立
有限公司 施管理业
西安明高泾河风光带建设发展
陕西省西安市 16848.44 万元 陕西省西安市 建筑业 78.90 0.70 设立
有限公司
龙缘供应链管理（上海）有限公
上海市 5000 万元 上海市 租赁和商务服务业 100.00 设立
司
龙元明富（杭州）工程建设有限
浙江省杭州市 1000 万元 浙江省杭州市 建筑业 100.00 设立
公司
龙元明榭项目管理咨询（宁波） 科学研究和技术服务
浙江省宁波市 1000 万元 浙江省宁波市 100.00 设立
有限公司 业
海南象元建设工程有限公司 海南省万宁市 1000 万元 海南省万宁市 建筑业 100.00 设立
深圳市龙元建设工程有限责任
广东省深圳市 1000 万元 广东省深圳市 建筑业 100.00 设立
公司
香港特别行政
龙元建设集团（香港）有限公司 10 万美元 香港特别行政区 建筑业 100.00 设立
区
安徽明筑大地装配式建筑科技
安徽省宣城市 20000 万元 安徽省宣城市 建筑业 100.00 设立
有限公司
龙元（温州）建设有限公司 浙江省温州市 5000 万元 浙江省温州市 建筑业 70.00 设立
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
科学研究和技术服务
沭阳明旅建设管理有限公司 江苏省宿迁市 18137.98 万元 江苏省宿迁市 27.50 27.50 设立
业
上海明城建运股权投资基金管
上海市 5000 万元 上海市 金融业 70.00 设立
理有限公司
温州仁安建设有限公司 浙江省温州市 500 万元 浙江省温州市 建筑业 70.00 设立
龙元建筑有限公司 浙江省宁波市 10000 万元 浙江省宁波市 建筑业 100.00 设立
龙元建工（浙江）有限公司 浙江省宁波市 5000 万元 浙江省宁波市 建筑业 100.00 设立
浙江龙元安装工程有限公司 浙江省宁波市 5000 万元 浙江省宁波市 建筑业 100.00 设立
余姚龙元剧院管理有限公司 浙江省宁波市 100 万元 浙江省宁波市 文化、体育和娱乐业 100.00 设立
泰安宁阳龙元剧院管理有限公
山东省泰安市 100 万元 山东省泰安市 文化、体育和娱乐业 100.00 设立
司
河南仝工建设工程有限公司 河南省开封市 750 万元 河南省开封市 建筑业 70.00 受让
宁波天筑德合绿建科技有限公 科学研究和技术服务
浙江省宁波市 10 万元 浙江省宁波市 51.00 设立
司 业
天册德新（湖州）企业管理有限
浙江省湖州市 100 万元 浙江省湖州市 租赁和商务服务业 35.70 设立
公司
上海格兴投资管理有限公司 上海市 2800 万元 上海市 租赁和商务服务业 100.00 受让
杭州龙墅建设工程有限公司 浙江省杭州市 100 万元 浙江省杭州市 建筑业 100.00 设立
龙元天册（淮安）科技园区管理
江苏省淮安市 100 万元 江苏省淮安市 租赁和商务服务业 35.21 设立
服务有限公司
(2) 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
少数股东持股 本期向少数股东宣告分派的股
子公司名称 本期归属于少数股东的损益 期末少数股东权益余额
比例（%） 利
杭州城投建设有限公司 25.00 787,470.51 25,423,143.04
宁波龙元盛宏生态建设工程
有限公司
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3) 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
子公司名称 非流动资 流动负 非流动负 负债合 流动资 非流动资 非流动负 负债合
流动资产 资产合计 资产合计 流动负债
产 债 债 计 产 产 债 计
杭州城投建设 123,536, 85,035, 208,571, 90,183, 18,808, 108,991 77,759, 85,514, 163,274, 45,923,3 18,808,
,543.5
有限公司 114.08 637.58 751.66 586.97 200.00 ,786.97 547.78 685.93 233.71 43.50 200.00
宁波龙元盛宏 1,001,5 1,001,5 1,385,0 1,158,
生态建设工程 80,952. 89.76 81,042. 32,423. 558,08
有限公司 98 74 07 5.86
本期发生额 上期发生额
子公司名称 经营活动现金 经营活动现金
营业收入 净利润 综合收益总额 营业收入 净利润 综合收益总额
流量 流量
杭州城投建设 50,002,476. 3,149,882.0 10,259,455.1
有限公司 41 2 9
宁波龙元盛宏
生态建设工程 4,411,383.48 389,697,727.56 18,230,297.96
.37 8 2 6 62
有限公司
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十一、政府补助
□适用 √不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
类型 本期发生额 上期发生额
其他 4,160,741.19 3,005,761.98
合计 4,160,741.19 3,005,761.98
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
十二、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全
面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，本公司项目部、财
务部门、审计部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过各相
关部门递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部
审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的
总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
(一) 信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面
临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括
外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了
赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以
及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用
风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，
并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应
款项。
(二) 市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动
的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。（1）利率风险，是指金融工具的公允价值或
未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借
款。公司目前长期借款占总借款的 70%-85%。为维持该比例，公司可能运用利率互换以实现预期
的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完
全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合同
平衡。（2）汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风
险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。
(三) 流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的
风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集
中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动
预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
(1) 公司开展套期业务进行风险管理
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(1) 转移方式分类
□适用 √不适用
(2) 因转移而终止确认的金融资产
□适用 √不适用
(3) 继续涉入的转移金融资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
十三、公允价值的披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末公允价值
项目 第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价
合计
值计量 值计量 值计量
一、持续的公允价值计量
（一）交易性金融资产
计入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
且其变动计入当期损益的
金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投资 20,557,609.29 20,557,609.29
（四）投资性房地产
的土地使用权
（五）生物资产
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
应收款项融资 287,027.52 287,027.52
持续以公允价值计量的资
产总额
（六）交易性金融负债
计入当期损益的金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
且变动计入当期损益的金
融负债
持续以公允价值计量的负
债总额
二、非持续的公允价值计
量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的
资产总额
非持续以公允价值计量的
负债总额
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
性分析
□适用 √不适用
策
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十四、关联方及关联交易
□适用 √不适用
本公司大股东为赖振元个人
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司子公司的情况详见本附注“十、在其他主体中的权益”。
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本公司子公司的情况详见本附注“十、在其他主体中的权益”。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
√适用 □不适用
合营或联营企业名称 与本企业关系
北京明树数据科技有限公司 合营企业
荣宝斋（宁波）有限公司 联营企业
天长市城控全过程咨询有限公司 联营企业
菏泽明福基础设施投资有限公司 联营企业
莒县明聚基础设施投资管理有限公司 联营企业
宁波明东投资有限公司 联营企业
宿州明生文旅发展有限公司 联营企业
上海益城停车服务有限公司 联营企业
青岛明青健康产业管理有限公司 联营企业
青岛聚量融资租赁有限公司 联营企业
上海市房屋建筑设计院有限公司 联营企业
湖北清能杭投咨询有限公司 联营企业
其他说明
□适用 √不适用
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
郑桂香 赖振元家族成员
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
赖朝辉 公司股东，赖振元家族成员
赖晔鋆 公司股东，赖振元家族成员
赖赛君 控股股东直系亲属
史盛华 股东的直系亲属
赖财富 股东的直系亲属
杭州市交通投资集团有限公司 持股 5%以上股东
杭州交通投资有限公司 持股 5%以上股东的子公司
浙江安铄装备科技有限公司（原名：杭交投装 曾为持股 5%以上股东的子公司
备科技发展（建德）有限公司）
(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
获批的交易 是否超过交
关联交
关联方 本期发生额 额度（如适 易额度（如适 上期发生额
易内容
用） 用）
浙江安铄装备科 利息支
技有限公司 出
杭州交通投资有 利息支
限公司 出
青岛聚量融资租 利息支
赁有限公司 出
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
荣宝斋（宁波）有限公司 销售商品 42,477.87
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
(3) 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
(4) 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
担保是否已经履行完
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
毕
青岛明青健康产业管理有限
公司
青岛明青健康产业管理有限
公司
青岛明青健康产业管理有限
公司
青岛明青健康产业管理有限
公司
青岛明青健康产业管理有限
公司
青岛明青健康产业管理有限
公司
莒县明聚基础设施投资管理
有限公司
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
担保是否已经履行
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
完毕
赖朝辉 30,829,742.54 2023/5/18 2026/3/31 否
赖朝辉 34,866,000.00 2023/5/31 2026/3/31 否
赖朝辉 35,326,675.00 2023/6/1 2026/3/31 否
赖朝辉 40,000,000.00 2023/7/18 2026/3/31 否
赖朝辉 52,762,272.00 2023/4/7 2025/9/30 否
赖朝辉 99,490,000.00 2025/7/27 2026/7/25 否
赖朝辉 147,500,000.00 2025/8/5 2026/8/5 否
赖朝辉 48,000,000.00 2025/11/1 2026/11/1 否
赖朝辉 59,879,788.13 2023/7/29 2024/1/29 否
赖朝辉 40,000,000.00 2022/11/7 2024/5/7 否
赖朝辉 40,000,000.00 2022/11/8 2024/5/8 否
赖朝辉 65,000,000.00 2022/11/9 2024/5/9 否
赖朝辉 60,000,000.00 2022/11/10 2024/5/10 否
赖朝辉 5,000,000.00 2023/6/30 / 否
赖朝辉 40,000,000.00 2025/9/25 2026/9/25 否
赖振元、赖朝辉、赖
晔鋆、郑桂香
赖振元、赖朝辉、郑
桂香、吴晓慧
赖朝辉 50,000,000.00 2025/8/18 2026/8/17 否
赖朝辉 50,000,000.00 2025/8/18 2026/8/17 否
赖朝辉 75,000,000.00 2024/4/25 2026/4/23 否
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
赖朝辉 52,000,000.00 2024/4/25 2026/4/23 否
赖朝辉 80,000,000.00 2024/4/25 2026/4/23 否
赖朝辉 98,757,735.56 2026/4/10 2026/12/9 否
赖朝辉、赖振元 70,483,877.02 2023/3/20 2024/9/14 否
赖朝辉 78,994,222.22 2022/11/16 2023/11/16 否
赖朝辉 78,474,311.28 2023/3/13 2024/3/13 否
赖朝辉 25,000,000.00 2023/10/31 2024/10/25 否
赖朝辉 25,000,000.00 2026/4/14 2027/4/13 否
赖朝辉 9,800,000.00 2026/4/14 2027/4/13 否
赖朝辉 25,000,000.00 2026/4/14 2027/4/13 否
赖朝辉 24,700,000.00 2026/4/14 2027/4/13 否
赖朝辉 27,000,000.00 2026/4/14 2027/4/13 否
赖朝辉 25,000,000.00 2026/4/14 2027/4/13 否
赖朝辉 6,000,000.00 2026/4/14 2027/4/13 否
赖朝辉 25,000,000.00 2026/4/14 2027/4/13 否
赖朝辉 27,000,000.00 2026/4/14 2027/4/13 否
赖朝辉 13,500,000.00 2022/12/27 / 否
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5) 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
杭州交通投资有限 340,224,400.00 系期末余额
公司
上海市房屋建筑设 5,000,000.00 系期末余额
计院有限公司
青岛聚量融资租赁 23,000,000.00 系期末余额
有限公司
赖振元 0.00
赖朝辉 556,743.02 系期末余额
赖晔鋆 82,087,267.02 系期末余额
郑桂香 8,834,582.87 系期末余额
(6) 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7) 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 293.96 385.68
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
(8) 其他关联交易
□适用 √不适用
(1) 应收项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款
宁波明东投
资有限公司
莒县明聚基
础设施投资
管理有限公
司
菏泽明福基
础设施投资 43,600,168.64 2,616,010.12 46,386,968.64 2,783,218.12
有限公司
其他应收款
菏泽明福基
础设施投资 877,113,359.06 52,626,801.54 875,234,114.62 52,514,046.88
有限公司
宁波明东投
资有限公司
宿州明生文
旅发展有限 368,260.00 22,095.60 368,260.00 22,095.60
公司
荣宝斋（宁
波）有限公司
上海益城停
车服务有限 2,600,000.00 156,000.00 2,600,000.00 156,000.00
公司
北京明树数
据科技有限 1,000,000.00 60,000.00 1,000,000.00 60,000.00
公司
合同资产
菏泽明福基
础设施投资 7,639,930.20 458,395.81 9,639,930.20 578,395.81
有限公司
青岛明青健
康产业管理 79,543,530.38 4,772,611.82 79,820,884.15 4,789,253.04
有限公司
(2) 应付项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款
浙江安铄装备科技有
限公司（原名：杭交
投装备科技发展（建
德）有限公司）
上海益城停车服务有
限公司
湖北清能杭投咨询有
限公司
其他应付款
上海市房屋建筑设计
院有限公司
莒县明聚基础设施投
资管理有限公司
菏泽明福基础设施投
资有限公司
宁波明东投资有限公
司
青岛明青健康产业管
理有限公司
青岛聚量融资租赁有
限公司
杭州交通投资有限公
司
浙江安铄装备科技有
限公司（原名：杭交
投装备科技发展（建
德）有限公司）
赖振元 4,259,886.17
赖朝辉 556,743.02 9,706,535.09
赖晔鋆 82,087,267.02 82,887,267.02
郑桂香 8,834,582.87 11,572,240.40
合同负债
莒县明聚基础设施投
资管理有限公司
(3) 其他项目
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
十五、股份支付
(1) 明细情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的股票期权或其他权益工具
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十六、承诺及或有事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
抵/质 抵/
抵/质
押权 质押 抵/质押物净值 借款开始日 借款到期日 用途 金额
押人
人 物
借款
抵押
龙元 借款
中国 2022/11/7 2024/5/7 40,000,000.00
建设 抵押
银行 房屋
集团 借款
宁波 建筑 199,439,700.63 2022/11/8 2024/5/8 40,000,000.00
股份 抵押
鄞州 物
有限 借款
分行 2022/11/9 2024/5/9 65,000,000.00
公司 抵押
借款
抵押
龙元 上海
房屋
建设 银行 借款
建筑 57,598,940.32 2023/10/31 2024/10/25 25,000,000.00
集团 宁波 抵押
物
股份 分行
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
有限
公司
借款
抵押
借款
龙元 抵押
建设 农业 借款
房屋 2024/9/18 2028/4/30 29,000,000.00
集团 银行 抵押
建筑 384,270.23
股份 象山 借款
物 2024/12/18 2028/4/30 18,000,000.00
有限 支行 抵押
公司 借款
抵押
借款
抵押
商洛 长安 房屋
借款
明城 银行 建筑 58,055,984.43 2021/6/30 2027/6/15
抵押
基础 商洛 物
设施 东环 173,000,000.00
应收
开发 路小 借款
账款 583,444,206.36 2021/6/30 2027/6/15
有限 微支 质押
质押
公司 行
济南
金控
房屋
小额 借款
建筑 32,089,879.38 2022/11/11 2027/12/31 9,600,000.00
龙元 贷款 抵押
物
建设 有限
集团 公司
股份 济南
有限 金控
房屋
公司 小额 借款
建筑 32,346,034.20 2022/11/11 2026/12/31 2,600,000.00
贷款 抵押
物
有限
公司
中国
龙元
邮政
建设
储蓄 房屋
集团 借款
银行 建筑 62,009,600.90 2023/4/10 2025/9/30 52,762,272.00
股份 抵押
浦东 物
有限
新区
公司
分行
龙元 借款 1,182,091,768.
建设 建设 抵押 58
房屋
集团 银行 供应
建筑 8,546,391.56
股份 象山 2022/12/8 2026/5/24 链融
物 -
有限 支行 资
公司 2022/1/26 2026/12/31 保函 37,092,859.62
浙江 浦发
房屋
大地 银行 借款
建筑 8,665,009.09 2026/3/11 2026/9/25 14,000,000.00
钢结 杭州 抵押
物
构有 萧山
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
限公 支行
司
安徽 借款
明筑 抵押
大地
工商
装配
银行
式建 土地 32,867,507.77
江南 借款
筑科 2025/9/1 2026/9/1 9,000,000.00
支行 抵押
技有
限公
司
华夏 借款
龙元 2025/7/27 2026/7/27 99,490,000.00
银行 质押
建设
股份 应收 借款
集团 2025/8/5 2026/8/5 147,500,000.00
有限 账款 80,104,833.37 质押
股份
公司 质押
有限 借款
上海 2025/11/1 2026/11/1 48,000,000.00
公司 质押
分行
中国
建设
银行
股份
有限
丽水 公司
明博 丽水
应收
建设 分行 借款
账款 451,204,940.80
开发 中国 质押
质押
有限 建设
公司 银行
股份
有限
公司
象山
支行
泉州
市明
浦发
泉建 应收
银行 借款 2,184,561,310.
设投 账款 2,822,354,407.65 2017/3/30 2037/8/9
泉州 质押 96
资有 质押
分行
限公
司
中国
开化 建设
明化 银行
基础 股份 应收 2017/1/19 2027/10/18 借款 36,400,000.00
设施 有限 账款 332,760,433.12
公司 质押
投资 质押
有限 开化
公司 支行
中国 2017/4/11 2027/4/11 48,900,000.00
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
农业
银行
股份
有限
公司
开化
支行
中国
邮政
晋江
储蓄
市明
银行
晋会 应收
股份 借款
展有 账款 869,171,024.45 2019/7/29 2030/3/25 294,300,000.00
有限 质押
限责 质押
公司
任公
泉州
司
市分
行
南昌
明安 九江
基础 银行 应收
借款
设施 安义 账款 672,021,320.22 2018/4/17 2027/3/29 19,886,042.08
质押
建设 县支 质押
有限 行
公司
建德
明德 上海
基础 农商 应收
借款
设施 银行 账款 19,857,022.64 2021/8/13 2026/8/12
质押
投资 江湾 质押
有限 支行
公司
工商
常德
银行 应收
明澧 借款
常德 账款 2018/12/3 2031/12/25 458,500,000.00
基础 质押
澧县 质押
设施
支行 1,916,750,928.84
建设
兴业
开发 应收
银行 借款
有限 账款 2018/11/28 2031/12/25 342,059,732.00
长沙 质押
公司 质押
分行
中国
农业
丽水
银行
明安
股份 应收
建设 借款
有限 账款 128,905,745.18 2017/12/25 2033/6/5 76,000,000.00
开发 质押
公司 质押
有限
丽水
公司
处州
支行
缙云 建设 应收 190,281,176.12 2018/9/5 2026/9/12 借款 6,049,000.00
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
县明 银行 账款 质押
锦基 缙云 质押
础设 支行
施投 建设
资有 银行
限公 象山
司 支行
缙云 建设
县明 银行
轩基 缙云
应收
础设 支行 借款
账款 129,762,613.94
施投 建设 质押
质押
资有 银行
限公 象山
司 支行
天柱
县明
柱基 兴业
应收
础设 银行 借款 1,005,987,494.
账款 2,121,524,814.56 2018/6/15 2031/6/13
施投 贵阳 质押 37
质押
资有 分行
限公
司
象山
明浦
兴业
基础 应收
银行 借款
设施 账款 389,530,233.93 2019/4/28 2031/4/27 318,390,000.00
宁波 质押
开发 质押
分行
有限
公司
建设
丽水 银行
明都 丽水 2019/1/25 2031/3/25
基础 莲城 应收
借款
设施 支行 账款 261,879,363.33 139,956,062.07
质押
投资 建设 质押
有限 银行
公司 象山
支行
台州
中国
明环
工商
基础 应收
银行 借款
建设 账款 1,208,644,905.70 2018/12/29 2033/12/1 887,718,580.00
台州 质押
投资 质押
玉环
有限
支行
公司
天长 徽商
应收
市明 银行 借款
账款 932,994,529.93 2019/5/24 2031/12/31 700,843,150.00
天基 滁州 质押
质押
础设 天长
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
施管 支行
理有
限公
司
工商
银行
新余 2020/8/14 2029/12/25 43,000,000.00
城南
支行
工商
新余
银行
明新 2020/6/29 2029/12/25 22,000,000.00
象山
基础 应收
支行 借款
设施 账款 635,315,077.38
建设 质押
建设 质押
银行
有限 2018/12/28 2031/12/24 148,028,832.72
象山
公司
支行
建设
银行
新余 2018/12/28 2031/12/27 162,378,827.98
渝水
支行
江山
中国
明江
农业 应收
建设 借款
银行 账款 140,466,828.02 2019/8/9 2034/8/1 98,730,118.67
投资 质押
江山 质押
有限
支行
公司
温州
明道
兴业
公共 应收
银行 借款
设施 账款 446,553,034.23 2020/1/22 2034/1/22 476,899,400.00
温州 质押
开发 质押
分行
有限
公司
赣州
明贡 中国
基础 工商 应收
借款
设施 银行 账款 383,377,548.91 2019/1/25 2027/12/20 45,000,000.00
质押
建设 赣州 质押
有限 分行
公司
温州
明瓯 兴业
基础 银行 应收
借款
设施 温州 账款 640,180,532.51 2017/12/15 2032/12/15 629,314,237.08
质押
投资 瓯海 质押
有限 支行
公司
西安 秦农 应收 501,628,688.71 2019/10/30 2027/5/29 借款 373,000,000.00
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
明北 银行 账款 质押
基础 临潼 质押
设施 支行
开发
有限
公司
枣阳
市明
汉基 中国
应收
础设 农业 借款
账款 728,641,180.40 2020/5/29 2035/5/18 462,087,170.00
施建 发展 质押
质押
设有 银行
限公
司
华阴
市明
中国
华西
农业
岳基 应收
发展 借款
础设 账款 929,635,887.66 2020/6/22 2034/6/21 321,375,000.00
银行 质押
施开 质押
华阴
发有
支行
限公
司
台州
中国
明玉
农业
体育 应收
发展 借款
设施 账款 939,972,069.05 2019/7/31 2036/7/30 657,000,000.00
银行 质押
建设 质押
玉环
有限
支行
公司
孟州
明孟 中原
公共 银行 应收
借款
设施 股份 账款 741,303,681.02 2019/3/13 2034/1/28 376,800,000.00
质押
开发 有限 质押
有限 公司
公司
恩施
明恩
中国
基础 应收
农业 借款
设施 账款 151,958,094.75 2019/8/30 2033/8/22 135,000,000.00
发展 质押
开发 质押
银行
有限
公司
梁山 枣庄
明源 银行
应收
建设 济宁 借款
账款 189,314,276.27 2019/6/12 2026/12/10 24,538,823.47
管理 分行 质押
质押
有限 营业
公司 部
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
潍坊
明博 北京
应收
公共 银行 借款
账款 319,650,251.54 2019/7/3 2025/6/30
设施 潍坊 质押 -
质押
有限 分行
公司
潍坊
明盛 建设
应收
公共 银行 借款
账款 448,186,942.17 2020/9/18 2030/5/24 127,150,000.00
设施 潍坊 质押
质押
有限 分行
公司
中国
农业
银行
杭州 2020/5/15 2037/5/7 659,049,284.06
城东
新城
支行
建设
银行
杭州 2020/5/15 2037/5/7
吴山
支行 358,687,668.18
建设
银行
象山
支行
杭州
中国
明赋
银行
建设 应收 2020/5/15 2037/5/7 541,710,000.00
富阳 借款
开发 账款 1,968,790,018.77
支行 质押
有限 质押
南太
责任
湖（天
公司
津）商
业保 2023/3/20 2024/9/14 70,483,877.02
理有
限公
司
杭州
富春
湾新
城建
设投 2022/6/22 2025/6/22 87,619,176.17
资集
团有
限公
司
杭州
富阳
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
富投
发产
业稳
健发
展股
权投
资合
伙企
业（有
限合
伙）
天台
县明
中国
台建 应收
农业 借款 1,585,000,000.
设管 账款 2,520,032,927.82 2020/4/1 2035/3/26
发展 质押 00
理有 质押
银行
限公
司
信丰 2021/5/31 2028/6/21
明丰
九江
基础 应收
银行 借款
设施 账款 775,499,805.84 359,000,000.00
信丰 2022/8/10 2028/6/21 质押
管理 质押
支行
有限
公司
象山 2021/3/31 2036/3/31 149,250,000.00
明通 徽商
应收
建设 银行 借款
账款 306,936,688.77
管理 宁波 2023/12/27 2036/3/31 质押 49,677,814.50
质押
有限 分行
公司
渭南
明瑞
浦发
基础 应收
银行 借款
设施 账款 862,708,127.99 2017/9/14 2029/8/20 136,800,000.00
渭南 质押
开发 质押
分行
有限
公司
余姚
中国
明舜
银行
基础 应收
宁波 借款
设施 账款 115,793,242.24 2019/5/30 2031/5/29 63,920,000.00
鄞州 质押
投资 质押
城南
有限
支行
公司
邹城 建设
市明 银行 应收 2021/2/8 2034/11/25 借款 130,528,311.65
成城 邹城 账款 360,438,460.66
支行 质押
市建 质押
设发 建设 2021/2/9 2034/10/25 87,018,874.43
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
展有 银行
限公 象山
司 支行
淄博 兴业
明冠 银行
建设 股份 应收
借款
项目 有限 账款 14,735,555.38 2019/11/29 2032/11/29 51,866,628.10
质押
管理 公司 质押
有限 淄博
公司 分行
截至 2026 年 06 月 30 日，公司保函保证金为 44,233,471.77 元，用于开立总额为 308,970,392.39
元人民币保函，开立 1,806,320.70 美元保函。
(1) 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
（1）公司控股孙公司浙江大地钢结构有限公司（以下简称“大地钢构”）与宁波碧航房地产开发
有限公司（以下简称“宁波碧航公司”）产生建设工程施工合同纠纷，向广州仲裁委员会提起仲
裁申请，仲裁委于 2024 年 9 月 5 日立案受理，大地钢构主要诉讼请求为裁决宁波碧航公司支付工
程款 12,237,473.16 元及违约金和相关损失等。2025 年 2 月 25 日开庭。目前二次鉴定完毕，待
开庭。 截至报告披露日，该案件仍在审理中。
（2）公司与澄迈裕生置业有限公司（以下简称“裕生置业”）产生建设工程合同纠纷，公司于
付工程款 68,440,100.22 元等。裕生置业于 2018 年 6 月 7 日向海南省高级人民法院提起诉讼，主
要诉讼请求为判令由裕生置业委托第三方根据原设计方案和加固、修复设计方案，对 1#、2#、3#、
司承担等。海南省高级人民法院于 2018 年 7 月 30 日出具民事裁定书，认定公司起诉裕生置业的
建设工程施工合同纠纷案与裕生置业诉公司建设工程施工合同纠纷案件系同一涉案工程，本案由
海南省高级人民法院审理。2021 年 7 月 22 日，海南省高级人民法院作出民事判决，主要判决为
确认公司与裕生置业相关合同均属无效，裕生置业应当自本判决生效之日起三十日内向公司支付
工程款 50,610,581.89 元及利息，且公司享有优先受偿权。2021 年 7 月 22 日，海南省高级人民
法院作出民事判决书，主要判决为公司应当自本判决生效之日起六十日内向裕生置业交付其施工
工程的技术资料等。公司于 2021 年 8 月 10 日向最高人民法院提起上诉，最高人民法院于 2021
年 12 月 27 日立案受理。2022 年 4 月 12 日，最高人民法院作出民事裁定书，主要裁定：1、撤销
海南省高级人民法院民事判决：2、本案发回海南省高级人民法院重审。2026 年 6 月 15 日，海南
省高级人民法院作出一审民事判决书，判决裕生置业向公司支付工程款 50885158.52 元及利息；
公司有优先受偿权；公司向裕生置业支付修复费用 3566468.56 元，配合办理案涉楼的竣工验收。
裕生置业不服一审判决，于 2026 年 6 月 29 日向最高人民法院上诉，截至报告披露日，本案尚在
审理中。
（3）公司与襄阳智谷文化开发有限公司（以下简称“襄阳智谷”）产生建设工程施工合同纠纷，
遂向湖北省襄阳市中级人民法院提起诉讼，主要诉讼请求为判令襄阳智谷向公司支付工程款
价未确认，已申请司法鉴定，待鉴定结束后判决。截至报告披露日，案件尚在审理中。
（4）公司与山东现代物流中心发展有限公司、现代联合控股集团有限公司产生建设工程施工合同
纠纷，遂于 2023 年 6 月 6 日向济南仲裁委员会申请仲裁，主要仲裁请求为请求裁决被申请人向申
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
请人支付工程款 75,284,160 元及逾期付款违约金，并享有建设工程价款优先受偿权。截至报告披
露日，案件正在审理中。
（5）陈绍峰与公司、佛山市万科中心城房地产有限公司、朱丹江产生建设工程分包合同纠纷，遂
于 2023 年 2 月 6 日向广东省佛山市禅城区人民法院提起诉讼，主要诉讼请求为：请求依法判令被
告一公司、被告二朱丹江共同立即向原告支付佛山万科广场的工程款本金人民币 5,211,640.70
元以及逾期付款利息等。该案于 2024 年 12 月被佛山市中级人民法院以原告提供证据结算材料并
不是双方合意不能做为认定事实的依据为由发回重审，截至报告披露日，案件正在审理中。
（6）鹤山市联讯房地产投资有限公司与龙元建设集团股份有限公司、中国人民财产保险股份有限
公司江门市分公司产生财产保全损害责任纠纷，遂于 2023 年 12 月向广东省鹤山市人民法院起诉，
要求公司承担财产保全损害利息损失 16,244,344.90 元。经一、二审判决均驳回了原告联讯公司
的申请，联讯公司不服二审判决向广东省高级人民法院申请再审。截至报告披露日，案件尚在审
理中。
（7）泉州市天普环境工程有限公司与福建天普发展集团有限公司、公司发生建设工程施工合同纠
纷，于 2024 年 3 月 28 日向福建省泉州市丰泽区人民法院提起诉讼，主要诉讼请求为：被告一福
建天普发展集团有限公司向原告支付工程款及利息 18,880,426.92 元等。截至报告披露日，案件
正在审理中。
（8）公司控股子公司福安市农垦明福投资有限公司与福安市农业农村局发生合同纠纷，遂向法院
提起诉讼，主要诉讼请求为判令福安市农业农村局支付解除《福安市乡村振兴—坦洋茶谷文旅及
基础设施 PPP 项目》的经济补偿款人民币 7,469 万元。截至报告披露日，本案尚在审理中。
（9）公司与复旦科技园江苏有限公司发生建设工程施工合同纠纷，向南通市海门区法院提起诉讼。
公司主要诉讼请求为：要求对方支付质保金 24,444,980.60 元及利息。截至报告披露日，本案尚
在审理中。
（10）公司与山西太行置业房地产开发有限责任公司（以下简称“太行置业”）产生破产债权确
认纠纷，遂向晋城市城区人民法院提起诉讼，主要诉讼请求为：1、依法确认公司对太行置业享有
债权 252,252,643.3 元；2、依法确认公司享有建设工程价款优先受偿权。一审法院判决:一、确
认原告龙元建设集团股份有限公司对被告山西太行置业房地产开发有限责任公司享有的债权金额
为工程价款 118853218.01 元、停窝工损失 11427519.8 元、代付工伤保险费 667513.10 元、工程
款利息 3711521.88 元;二、确认原告龙元建设集团股份有限公司对被告山西太行置业房地产开发
有限责任公司享有的利息 3711521.88 元为普通债权;三、确认原告龙元建设集团股份有限公司对
被告山西太行置业房地产开发有限责任公司享有的工程价款 118853218.01 元为优先债权,但劣后
于本案一审法庭辩论终结前已实际支付全部房款的商品房消费者的房屋交付请求权等。公司不服，
提起上诉。二审已判决：一、确认原告龙元建设集团股份有限公司对被告山西太行置业房地产开
发有限责任公司享有的债权金额为工程价款 118853218.01 元、停窝工损失 11427519.8 元、代付
工伤保险费 667513.10 元、工程款利息 3711521.88 元;二、确认原告龙元建设集团股份有限公司
对被告山西太行置业房地产开发有限责任公司享有的停窝工损失 11427519.8 元、代付工伤保险费
元为优先债权，但劣后于本案一审法庭辩论终结前已实际支付全部房款的商品房消费者的房屋交
付请求权。我公司对二审判决依旧不服，现已向山西高院申请再审，目前已再审立案审查，截至
报告披露日，案件正在审理中。
（11）佛山市利保商贸发展有限公司（以下简称“利保公司”）与公司发生建设工程施工合同纠
纷，遂向法院提起诉讼，并于 2023 年 2 月 23 日立案，主要诉讼请求为利保公司主张返还超付的
工程款 38,166,501.01 元及水电费、质保金等，经佛山市顺德区人民法院审理并作出一审判决：
公司返还超付的工程款 30,807,109.16 元、返还未到付款期限的质保金 3,718,628.91 元、支付维
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
修费 506,580.1 元并返还水电费 2,027,378.43 元。公司不服提起上诉，佛山市中级人民法院维持
一审判决，目前公司已向广东省高院申请了再审，广东省高院在 2026 年 7 月 10 日做出发回重审
的裁定书，截至报告披露日，案件尚在发回重审一审审理中。
（12）公司与宁波象山亲和源养老投资有限公司发生建设工程合同纠纷，于 2025 年 3 月向上海仲
裁委员会递交仲裁申请书，主要申请裁决确认亲和源老年社区二期工程 B 标段结算价款为
施工范围内全部工程的折价或者拍卖价款在上述第二项仲裁请求范围内享有优先受偿权。已查封
（13）沈阳长峰房地产开发有限公司与公司、第三人沈阳畅峰房地产开发有限公司建设工程施工
合同纠纷一案，遂向沈阳市大东区人民法院提起诉讼，主要诉讼请求为要求公司支付“三期龙之
梦畅园 4#住宅楼的质量修复费用暂计为 2,000 万元、
因质量缺陷影响房屋销售赔偿金暂计为 7,000
万元。截至报告披露日，案件仍在审理中。
（14）武汉明乐锅炉设备安装有限责任公司与公司建设工程专业分包合同纠纷一案，向上海仲裁
委员会提起仲裁，主要仲裁请求为请求裁决公司支付工程款 5,169,687.17 元及利息损失。截至报
告披露日，案件仍在审理中。
（15）泉州市丰泽区岳泉土石方运输有限公司与公司发生建设工程合同纠纷案，遂向法院提起诉
讼，主要诉讼请求为判令公司立即向岳泉公司支付工程款 6,918,917 元及利息。截至报告披露日，
二审判决：一、撤销福建省泉州市丰泽区人民法院(2022)闽 0503 民初 10918 号民事判决;二、龙
元建设集团股份有限公司应于本判决生效后十日内支付泉州市丰泽区岳泉土石方运输有限公司工
程价款 4,131，375.33 元，泉州市丰泽区岳泉土石方运输有限公司收到款项后十日内开具相应发
票给龙元建设集团股份有限公司;三、驳回泉州市丰泽区岳泉土石方运输有限公司的一审其他诉讼
请求。目前 2024 年 11 月 27 日送至高院再审，尚未判决。截至报告披露日，案件仍在审理中。
（16）湖南德力电力建设集团有限公司与公司发生建设工程施工合同纠纷，遂于 2025 年 9 月向常
德仲裁委员会申请仲裁，仲裁请求为：公司支付工程款 7179892.48 元及按年利率 3.1%计算的逾
期利息；公司返还质量保修金人民币 1347165.48 元及按年利率 3.45%计算的利息；公司承担仲裁
受理费及保全费等。截至报告披露日，本案尚在审理中。
（17）河南航达机电工程有限公司与公司、孟州明孟公共设施开发有限公司发生建设工程分包合
同纠纷，遂于 2025 年 10 月向孟州市人民法院起诉，诉讼请求为：依法判决公司支付工程款
范围内对该公司拖欠原告的上述工程款本息承担支付责任； 本案诉讼费用由被告承担。孟州市人
民法院于 2026 年 4 月 24 日以原告无证据证明二被告怠于结算，不予准许鉴定，财政结算结果出
具前原告的工程款金额无法确定，驳回了原告航达机电的起诉。航达机电上诉至焦作市中级人民
法院，焦作市中级人民法院裁定撤销一审驳回起诉的裁定，指定孟州市人民法院审理该案，孟州
法院于 2026 年 7 月 22 日开庭，截至报告披露日，本案尚在审理中。
（18）沈阳畅峰房地产开发有限公司、沈阳轩峰房地产开发有限公司与公司、大家财产保险有限
责任公司发生保全损害纠纷案件，遂于 2025 年 10 月向辽宁省大东区人民法院起诉，主要诉讼请
求为：要求公司支付因财产保全损害造成的损失暂计 4000 万元（以案件实际保全财产价值与终审
判决工程款金额之差为基数，从 2023 年 2 月 22 日起，要求计算至实际解除保全措施之日止，按
LPR 计算）；大家财产保险有限责任公司在诉讼财产保全责任保险赔偿额内优先向原告支付因财
产保全损害造成的损失；诉讼费、保全费由公司承担。截至报告披露日，本案尚在审理中。
（19）张云照诉公司及杭州京瑞置业有限公司、中铁房地产集团华东有限公司、中国铁建房地产
集团有限公司建设工程施工合同纠纷案，遂于 2025 年 12 月 17 日向浙江省杭州市西湖区人民法院
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
起诉，并进行财产保全，主要诉讼请求为：公司支付工程款 7042442. 12 元及利息，甲方在未付
工程款范围内承担付款责任，诉讼费由被告共同承担。截止报告披露之日，本案尚在审理中。
（20）武汉明乐锅炉设备安装有限责任公司诉龙元建设集团股份有限公司湖北分公司、龙元建设
集团股份有限公司、余秋成、荆门民诚置业股份有限公司建筑工程分包合同纠纷一案，遂于 2025
年 9 月 30 日于荆门市掇刀区人民法院起诉立案，主要诉讼请求：1、判令被告一向原告支付工程
款 20120315.64 元;2、判令被告一向原告支付逾期利息 5347812.23 元(利息以 20120315.64 元为
基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率，自 2019 年 4 月 27 日
起计算至全部款项付清之日止，暂算至 2025 年 3 月 26 日);3、判令被告三对被告一判决第一项、
第二项债务承担连带清偿责任;4、判令被告二对被告一判决第一项、第二项债务以自身财产清偿
的不足部分承担补充清偿责任;5、判令被告四在欠付被告一工程款 20120315.64 元范围内对原告
承担付款责任;6、判决原告在工程款 20120315.64 元范围内对其施工完成的荆门星球世界城一期
工程折价或拍卖的价款享有优先受偿权;7、本案全部诉讼费用、鉴定费用由四被告承担。截止报
告披露之日，本案尚在审理中。
（21）夏献武起诉龙元建设、上饶市水南历史文化街区有限公司关于水南街道项目建设工程施工
合同纠纷，请求判令被告龙元建设立即向原告夏献武支付工程款 154211731.04 元(暂定价)及逾期
利息，因结算造价各方均有异议，已申请司法鉴定，待确认司法鉴定机关完成造价审计，截至报
告披露日，本案尚在审理中。
（22）公司诉邯郸市力泰房地产开发有限公司建设工程合同纠纷案件，公司主要诉求为依法判令
被告向原告支付工程款 46429214.97 元及延迟支付工程款资金占用利息并在工程款范围内享有工
程价款优先受偿权。一审判决已下：一、被告邯郸市力泰房地产开发有限公司于本判决生效之日
起十日内，支付欠付原告龙元建设集团股份有限公司欠付工程款 25241306.07 元及利息(利息应当
以 25241306.07 元为基数，自 2024 年 11 月 26 日至被告实际付清之日止参照全国银行间同业拆借
中心公布的一年期贷款市场报价利率计算);二、驳回原告龙元建设集团股份有限公司其他诉讼请
求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第
二百六十四条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 168006 元，由被告邯郸市力
泰房地产开发有限公司负担。公司不服，现已提起上诉。截至披露日，案件处于审理阶段。
（23）寿建平与温州市洞头区卫生健康局、公司发生建设工程合同纠纷，遂向洞头人民法院起诉，
主要诉讼请求为支付工程款 19674930 元，截至报告披露日，案件尚在审理中。
（24）上海象企贸易有限公司与黄山景扬置业有限公司、第三人公司发生债权人代位权纠纷，遂
向黄山市屯溪区人民法院起诉，要求黄山景扬置业有限公司支付货款 1200 万元。本案一审判决已
出，判决驳回原告的全部诉请，目前原告已上诉。截至报告披露日，案件尚在审理中。
（25）公司与玉环地之韵房地产开发股份有限公司发生建设工程施工合同纠纷，遂向玉环市人民
法院起诉，要求玉环地之韵房地产开发股份有限公司支付工程补贴费、退场损失等共计 1170 万元，
截至报告披露日，案件尚在审理中。
（26）上海创兴建筑设备租赁有限公司因对公司拥有到期债权及利息合计约 517.79 万元，且经强
制执行未能执行到款项，遂向上海市崇明区人民法院起诉公司全资子公司龙元明城投资管理（上
海）有限公司，要求龙元明城投资管理（上海）有限公司在占用公司资金范围内承担责任。截至
报告披露日，案件仍在审理中。
（27）西安和泰物业管理集团有限公司与公司控股子公司渭南明瑞基础设施开发有限公司发生委
托合同纠纷，遂向渭南市临渭区人民法院起诉，主要诉讼请求为支付服务费 9827000 元及违约金
（以 9827000 为基数，按年利率 12.4%为标准自 2025 年 1 月 26 日计算至实际支付之日止）。截
至报告披露日，案件仍在审理中。
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
（28）浙江绿艺建设有限公司诉龙元建设集团股份有限公司、宁波梅山保税港区明庆投资管理有
限公司、枣阳市明汉基础设施建设有限公司、温州鹿城第一建筑工程有限公司发生建筑工程施工
合同纠纷，遂向枣阳市人民政府法院起诉，主要诉求请求：依法判令被告龙元建设公司、明庆投
资公司、明汉基建公司、张建华共同支付应付绿艺建设公司工程款 12051981.68 元，赔偿逾期付
款期间的资金占用利息损失(利息损失以 12051981.68 元为基数，自 2024 年 7 月 1 日起按 LPR 上
浮 50%计算至上述款项付清之日止);二、请求依法判令被告龙元建设公司、明庆投资公司、明汉
基建公司、张建华共同赔偿原告绿艺建设公司支出的律师代理费 20 万元:三、请求依法判令被告
鹿城第一建筑公司对被告龙元建设公司，明庆投资公司、明汉基建公司、张建华上述付款义务承
担连带清偿责任;四、请求依法确认绿艺建设公司对上述应收工程款享有优先受偿;五、本案的一
切诉讼费用由五被告共同承担。截止报告披露日，案件仍在审理中。
（29）南通四建集团有限公司诉龙元建设集团股份有限公司建设工程合同纠纷案件，主要诉求为：
律师费 50000 元、保全费 5000 元、担保责任保险费 7000 元、差旅费等被告承担。截至披露日，
案件处于审理阶段。
（30）殷广超诉龙元、张宏江、梁山明源建设管理有限公司建设工程施工合同纠纷，诉求为：1.
判令被告龙元建设集团股份有限公司、被告张宏江向原告支付欠付工程款人民币 56697480.13 元，
并判令被告梁山明源建设管理有限公司在其欠付被告龙元建设集团股份有限公司工程价款范围内
对上述款项承担付款责任:2.判令被告龙元建设集团股份有限公司，被告张宏江向原告返还履约保
证金人民币 700000 元;3.判令被告龙元建设集团股份有限公司、被告张宏江向原告支付逾期付款
利息，以欠付工程款 56697480.13 元为基数，自 2020 年 5 月 1 日起按同期全国银行间同业拆借中
心公布的贷款市场报价利率计算至实际付清之日止;4.本案诉讼费、保全费、保全担保费等全部诉
讼费用由三被告共同承担。截至披露日，案件处于审理阶段。
（31）江苏力邦装饰有限公司诉龙元建设集团股份有限公司、盐城市亭湖区公有资产投资经营有
限公司建设工程施工合同纠纷案件，主要诉求为：1、判令龙元公司向原告支付拖欠工程款
月 31 日起至 2025 年 6 月 29 日止的利息 171422.91 元;以及对于拖欠的工程款总额 7657197.17
元，自 2025 年 6 月 30 日起至实际付清之日止，按照同期一年期贷款市场报价利率计算利息。3、
判令盐城公投公司在欠付工程款 7657197.17 元范围内，对原告承担责任。4、判令本案诉讼费用
由被告承担。截至披露日，案件处于审理阶段。
（32）公司子公司宿州明生文旅发展有限公司与宿州市埇桥区文化和旅游局合同纠纷案，法院
事务所为清算组。清算组文旅局代表项目公司向埇桥区文旅局主张债权，诉讼金额为 2232.07 万
元（包含保证金 300 万元及各股东申报债权 1932.07 万元）。宿州市埇桥区法院于 2026 年 7 月
团股份有限公司、江苏惠生建设科技有限公司、天津枫韵旅游景区管理有限公司、南京市市政设
计研究院有限责任公司签署的《中华孝文化园 PPP 项目投资合作协议》、宿州市埇桥区文化和旅
游局与安徽城发实业有限公司、龙元建设集团股份有限公司、江苏惠生建设科技有限公司、天津
枫韵旅游景区管理有限公司、南京市市政设计研究院有限责任公司、宿州明生文旅发展有限公司
签署的《中华孝文化园 PPP 项目合同》于 2021 年 10 月 23 日解除；2、驳回原告宿州明生文旅发
展有限公司的其他诉讼请求。案件受理费 153404 元，由原告宿州明生文旅发展有限公司负担。各
联合体及项目公司清算组已确认上诉。截至披露日，案件处于审理阶段。
（33）公司子公司缙云县明锦基础设施投资有限公司与缙云县民政局合同纠纷案，因缙云县养老
院 PPP 项目工期违约争议，项目公司缙云县明锦基础设施投资有限公司向丽水仲裁委员会申请仲
裁，要求缙云县民政局支付可用性服务费、运维费、利息及律师费等维权费用合计约 2260 万元；
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
缙云县民政局提出反请求，要求项目公司支付工期违约金 3630 万元、未达文明工地标准违约金
鉴定，鉴定申请已于 2026 年 6 月 18 日提交。双方同意由杭州好邦建筑工程咨询有限公司继续完
成 PPP 项目审计工作，庭审结束后 30 日内好邦公司需就双方无争议部分、有争议部分分别出具审
计结论，对双方有争议部分由仲裁庭裁决或针对该部分另行提起司法鉴定。7 月 29 日第三次庭审，
双方对工期延误天数鉴定内容进行调整，变更后鉴定内容为：请求委托浙江大兴建设项目管理咨
询有限公司对缙云县养老院及配套工程 PPP 项目因项目公司原因导致的工期延期天数及因此造成
的被缙云县民政局租金损失进行鉴定。截至披露日，案件处于审理阶段。
（34）深圳市建筑设计研究总院有限公司与公司子公司天长市明天基础设施管理有限公司建设工
程设计合同纠纷案，深圳市建筑设计研究总院起诉项目公司天长明天要求支付设计费、迟延付款
违约金合计 5518930.6 元。政府审计过程中指出原告存在履约不到位情况，天长市中医院另行委
托额外产生设计费约 235 万元，深圳市建筑设计研究总院起诉项目公司天长明天要求支付设计费、
迟延付款违约金合计 5518930.6 元。政府审计过程中指出原告存在履约不到位情况，天长市中医
院另行委托产生额外设计费约 235 万元。经申请，法院追加天长市中医院为无独立请求权第三人。
告，未要求原告返工修改，亦未提前告知将另行委托第三方并扣除设计费，违反合同约定的前置
处置流程；仅凭审计报告及第三方合同，不足以证明原告设计存在可归责的质量缺陷，无权直接
抵扣设计费。判决项目公司支付原告设计费 2860517 元，驳回深圳设计院迟延付款违约金、律师
费等其余全部诉讼请求。截至报告披露日，天长明天已上诉，二审尚在审理中。
（35）张学亿起诉上饶市广信区恒利轩投资发展有限公司、龙元建设（第三人）关于和兴家园建
设工程施工合同纠纷，起诉标的：一、判令上饶市广信区恒利轩投资发展有限公司在欠付第三人
龙元建设工程款范围内向原告支付工程款 98953856.12 元(以鉴定结果为准)及逾期付款利息(自
起诉日起按一年期 LPR 计算至实际付清之日止)；二、本案诉讼费、鉴定费由被告承担。截至报告
披露日，本案尚在审理中。
（36）吴益栋起诉宁波海益建设工程有限公司、龙元建设（第三人）关于学院路建设工程施工合
同纠纷，起诉标的：1、请求判令被告在欠付第三人工程到期债务 13445050 元范围内。直接向原
告履行清债义务，即向原告支付工程款 13445050 元；2、本案全部诉讼费用由被告承担。截至报
告披露日，本案尚在审理中。
（37）陈康文诉公司、中铁上海工程局集团有限公司、上海市城市建设设计研究总院(集团)有限
公司、宣城明宣基础设施开发有限公司建设工程施工合同纠纷案，主要诉讼请求为：1、判令被告
龙元建设集团股份有限公司支付原告工程款 83,516,200 元及该款按照中国人民银行间同业拆借
中心公布的贷款市场报价利率(LPR)计算从 2025 年 8 月 27 日起至实际清偿日止的逾期利息。2、
判令被告中铁上海工程局集团有限公司、上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司就上述第
一项债务向原告承担连带清偿责任。3、判令被告宣城明宣基础设施开发有限公司在欠付被告龙元
建设集团股份有限公司建设工程价款范围内向原告承担支付责任。4、本案诉讼费由四被告承担。
截至报告披露日，本案尚在审理中。
（38）赖服君诉公司子公司龙元明城投资管理（上海）有限公司债权人代位权纠纷案；原告为公
司多个项目的内部承包人，经对账确认拥有对公司债权 78,258,688.28 元，原告行使债权人代位
权起诉龙元明城，截至报告披露日，本案尚在审理中。
（39）武汉安路智信科技有限公司诉公司子公司枣阳市明汉基础设施建设有限公司建设工程施工
合同纠纷案；原告起诉要求枣阳明汉公司支付弱电系统建设工程款 7,918,280. 94 元，并按每天
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
（40）严永存起诉杭州锦翎置业有限公司、成都时盛商贸有限责任公司、第三人龙元建设集团股
份有限公司建设工程施工合同纠纷案，主要诉讼请求为：判令两被告支付工程款及利息
在审理中。
（41）郑立志起诉龙元建设集团股份有限公司、第三人武汉蓝空房地产开发有限公司建设工程施
工合同纠纷案，主要诉讼请求为：判令被告向原告支付拖欠工程款 1200 万元及资金占用利息（以
本案尚在审理中。
（42）海南和盛兴业贸易有限公司起诉海南阳光颐和健康产业发展有限公司、第三人龙元建设集
团股份有限公司债权人代位权纠纷案，主要诉讼请求为：判令被告向原告代位清偿其对第三人负
有的到期债务，支付款项共计人民币 7397049.53 元（以不超过原告对第三人的债权数额为限）。
截止报告披露日，本案尚在审理中。
（43）陈勇强起诉杭州西湖城市建设投资集团有限公司、杭州西湖云创集团有限公司、杭州云谷
产业投资有限公司、第三人龙元建设集团股份有限公司建设工程施工合同纠纷案，主要诉讼请求
为：判令三被告向原告支付工程款 9041039.65 元。截止报告披露日，本案尚在审理中。
（44）申请人中信证券股份有限公司于 2026 年向杭州仲裁委员会申请仲裁，被申请人为龙元建设
集团股份有限公司及赖朝辉，申请人请求裁决龙元建设支付合伙企业份额回购款 265,000,000 元、
收益款 61,687,043.06 元（暂计至 2025 年 12 月 21 日，之后按年利率 6.76%继续计算至清偿日）、
违约金 181,866,737.75 元（暂计至 2025 年 12 月 21 日，之后按每日 0.05%继续计算至清偿日），
并支付律师费 20 万元及承担仲裁费、保全费，合计请求金额 508,753,780.82 元，同时请求裁决
赖朝辉对上述全部债务承担连带清偿责任。截止报告披露日，本案尚在审理中。
（45）陕西精卫海图建筑劳务有限公司（以下简称：精卫海图公司）与公司建设工程施工合同纠
纷一案，精卫海图公司请求判令公司支付劳务费 23717911.94 元及逾期付款利息（逾期付款利息，
其中 PPP 项目劳务费以 14742921.94 元为基数，按照 lpr 计算从 2021 年 8 月 22 日计算至实际支
付之日止，其中四标段以劳务费 8674990 元为基数，按照 lpr 计算标准，从 2021 年 9 月 16 日起
计算至实际付清之日止）。经法院组织双方协商后达成调解，公司应支付精卫海图公司劳务费共
计 23717911.94 元，分期支付 2026 年 7 月 15 日前支付 100 万元，2026 年 12 月 30 日前支付 1000
万元，2027 年 6 月 30 日前支付 1000 万元，剩余部分于 2027 年 12 月 30 日前付清。截止报告披
露日，本案已调解。
主要为买卖合同纠纷、分包合同纠纷、票据纠纷、劳动争议纠纷等。
(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十七、资产负债表日后事项
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
拟分配的利润或股利 0
经审议批准宣告发放的利润或股利 0
□适用 √不适用
√适用 □不适用
（1）中国农业发展银行枣阳市支行诉公司、枣阳市明汉基础设施建设有限公司、宁波明亦投资管
理有限公司、宁波嘉业汇投资管理有限公司金融借款合同纠纷案，诉至襄阳市中级人民法院，诉
请：1、确认借款合同中的借款全部到期；2、判令明汉公司偿还借款 462,087,170 元，利息
司支付代理费、差旅费及其他实现债权的费共计 20,000 元；4、被告明亦、龙元、宁波嘉业汇对
上述诉讼请求承担连带清偿责任；5、判令原告对枣阳项目应收账款质押债权在诉讼请求范围内优
先受偿；6、诉讼费用由四被告承担。公司于 2026 年 7 月 30 日收到本案的诉讼资料，公司及相关
子公司被保全冻结金额 478,097,320.65 元,截至报告披露日，本案尚在审理中。
（2）湖南荣达建设工程有限公司于 2026 年 7 月 13 日起诉公司的子公司常德明澧基础设施建设开
发有限公司、公司为第三人，债权人代位权纠纷案：原告主张公司欠付其工程款 30,771,336.2
元，认为常德明澧基础设施建设开发有限公司欠付公司工程款，且公司怠于行使到期债权，原告
提起代位权诉讼要求常德明澧基础设施建设开发有限公司支付相应款项。截至报告披露日，本案
尚在审理中。
（3）澧县荣友沥青混凝土有限责任公司于 2026 年 7 月 13 日起诉公司的子公司常德明澧基础设施
建设开发有限公司、公司为第三人，债权人代位权纠纷案；原告主张公司欠付其工程款
期债权，原告提起代位权诉讼要求常德明澧基础设施建设开发有限公司支付相应款项。截至报告
披露日，本案尚在审理中。
（4）刘刚、宋涛诉公司、公司子公司六盘水市明志基础设施投资有限公司建设工程施工合同纠纷
案；原告刘刚、宋涛主张其承包六枝医院土石方工程，以实际施工人身份起诉要求公司支付工程
款 650 万元，要求六盘水市明志在欠付公司工程款范围内承担责任，并表示将申请鉴定，根据鉴
定金额变更诉讼请求。截至报告披露日，本案尚在审理中。
（5）龙元建设集团股份有限公司起诉江苏爱玛会文体产业集团有限公司、王恩强、董亚维、南通
赛玛会文体产业合伙企业（有限合伙）借款合同纠纷案，主要诉讼请求为：判令被告一向原告偿
还借款本金 22402800 元并支付以 22402800 元为基数，按年利率 12.4%的标准自 2025 年 1 月 1 日
起至实际还款日的利息、违约金；判令被告二对被告一应付的借款本金、利息、违约金承担连带
保证责任；判令原告对被告一持有的安徽爱玛会文体产业有限公司的 100%股权之折价、拍卖或变
卖所得价款在第一项诉请范围内享有优先受偿权；判令原告对被告三、被告四持有的被告一的
本案尚在审理中。
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
（6）四川华控智能交通科技股份有限公司起诉澧县住房和城乡建设局、第三人龙元建设集团股份
有限公司债权人代位权纠纷案，主要诉讼请求为：请求判令被告向原告支付工程款本金
占用利息；请求判令原告在被告欠付的工程款范围内，就涉案工程项目折价或拍卖价款享有建设
工程价款享有优先受偿权。截止报告披露日，本案尚在审理中。
（7）沈阳鸿盟建筑工程有限公司与公司发生建设工程合同纠纷，遂向沈阳市大东区人民法院起诉，
主要诉讼请求为要求公司支付欠付的工程款 13534169 元及利息，公司收到传票，本案于 2026 年
（8）中国民生银行股份有限公司上海分行与龙元建设集团股份有限公司、赖朝辉发生借款合同纠
纷，遂向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，主要诉请为要求公司归还借款本金 5200 万元及利息、
律师费，赖朝辉承担连带清偿责任，公司收到传票，本案于 2026 年 9 月 7 日开庭审理，截至报告
披露日，本案尚在审理中。
（9）中国民生银行股份有限公司上海分行与龙元建设集团股份有限公司、赖朝辉发生借款合同纠
纷，遂向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，主要诉请为要求公司归还借款本金 7500 万元及利息、
律师费，赖朝辉承担连带清偿责任，公司收到传票，本案于 2026 年 9 月 7 日开庭审理，截至报告
披露日，本案尚在审理中。
（10）中国民生银行股份有限公司上海分行与龙元建设集团股份有限公司、赖朝辉发生借款合同
纠纷，遂向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，主要诉请为要求公司归还借款本金 7500 万元及利
息、律师费，赖朝辉承担连带清偿责任，公司收到传票，本案于 2026 年 9 月 7 日开庭审理，截至
报告披露日，本案尚在审理中。
（11）上海龙元建设工程有限公司起诉株洲圣冠置业有限公司、四川圣桦集团有限公司建设工程
施工合同纠纷一案，向株洲市天元区人民法院提起诉讼，主要诉讼请求为：1、判令被告一立即向
原告支付拖欠工程款 102227951.87 远；2、判令被告一向原告支付逾期付款利息 928570.56 元（以
应付未付工程款本金 102227951.87 元为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场
报价利率标准计算，自 2025 年 11 月 27 日起暂计算至 2026 年 3 月 15 日，实际应计至款项付清
之日止）；3、判令原告在被告一欠付的工程款 102227951.87 元范围内，就圣桦集团株洲 148 亩项
目工程（株洲圣桦锦悦府三期、二期、一期工程）折价或拍卖的价款享有建设工程优先受偿权；4、
判令被告二对被告一的全部付款义务承担连带清偿责任；5、判令本案的诉讼费、保全费、律师费
（10 万元）
、诉讼责任保险费、公告费等全部诉讼相关费用由二被告共同承担。截至报告披露日，
本案尚在审理中。
（12）龙元建设集团股份有限公司起诉郑立志民间借贷纠纷一案，向浙江省象山县人民法院提起
诉讼，请求 1、判令被告归还借款 17999006.12 元并支付自 2025 年 12 月 31 日至实际给付之日止
按 LPR4 倍为标准计算的利息（暂计算至 2026 年 7 月 20 日的利息为 1189413.7 元），以上共计
（13）2026 年 8 月 13 日，本公司收到浙江省宁波市中级人民法院（以下简称“宁波中院”或“法
院”）送达的《浙江省宁波市中级人民法院（2026）浙 02 破申 13 号》（以下简称《通知书》），
公司债权人上海振堃建材贸易有限公司（以下简称“申请人”）以公司不能清偿到期债务且明显
缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，向宁波中院申请对公司进行重整。公司已于 2026 年 8 月
截至 2026 年 8 月 20 日（本中报提交公司董事会审议日），公司尚未收到法院决定对公司进行预
重整或裁定受理重整申请的文件，申请人的申请能否被法院受理，公司后续是否进入预重整或重
整程序均存在重大不确定性。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事项》规定，公司对是否涉及被上海证券交易所强制退
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
市行为的情况、控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用、对外担保、承诺事项履行情况等
事项进行了全面自查，并于 2026 年 8 月 20 日公告了上述事项不存在相关情形的《关于被债权人
申请重整及预重整的专项自查报告》（公告编号：临 2026-055）。
（14）截止报表披露日集团公司尚欠税款 6,982.53 万元，滞纳金 3,375.24 万元。
十八、其他重要事项
(1) 追溯重述法
□适用 √不适用
(2) 未来适用法
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1) 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2) 其他资产置换
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(1) 报告分部的确定依据与会计政策
□适用 √不适用
(2) 报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4) 其他说明
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
□适用 √不适用
□适用 √不适用
十九、母公司财务报表主要项目注释
(1) 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额 期初账面余额
坏账准备 968,484,917.53 937,286,836.52
合计 6,113,722,551.10 6,201,147,722.89
(2) 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 账面
比例 比例 计提比
金额 金额 比例 价值 金额 金额 价值
(%) (%) 例(%)
(%)
按单项 2,154,
计提坏 079,59 30.42 29.46
,302.53 6 288.83 0,351.79 9 84.02 8,967.77
账准备 1.36
其中：
按组合 4,928, 69.58 295,170 6.00 4,632,957, 4,968,92 69.6 298,135,4 6.00 4,670,78
计提坏 127,87 ,615.00 262.27 4,207.62 1 52.50 8,755.12
账准备 7.27
其中：
未发生
明显信 295,170 4,632,957, 4,968,92 69.6 298,135,4 4,670,78
用风险 ,615.00 262.27 4,207.62 1 52.50 8,755.12
的组合
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
合计 207,46 100.
按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 上年年末余额
名称 坏账准 计提比
账面余额 计提理由 账面余额 坏账准备
备 例（%）
合并关联方
荆门民诚置业股份有限 242,328, 242,328, 48,465,7
,779.8 20.00 账龄较长
公司 899.35 899.35 79.87
内蒙古宜和房地产开发 178,010, 178,010, 71,204,2
,907.4 55.00 根据判决金额
有限公司 740.83 740.83 96.33
海南阳光美基投资开发 151,132, 151,192, 45,357,7
,779.3 30.00 账龄较长
有限公司 597.90 597.90 79.37
砀山中茂置业有限公司 ,627.9 30.00
桂芳园地产（营口）有 108,093, 108,093, 32,427,9
,965.6 30.00 账龄较长
限公司 218.92 218.92 65.68
惠州市名人实业发展有 100,099, 100,099, 15,014,9
,907.6 15.00 账龄较长
限公司 384.01 384.01 07.60
岳阳花果山置业有限公 93,784,7 诉讼胜诉，回 93,784,7 18,756,9
,954.0 20.00
司 70.12 款有风险 70.12 54.03
杭州青山湖森林硅谷开 90,146,4 91,496,2 13,724,4
,964.7 15.00 账龄较长
发有限公司 31.61 66.22 39.93
鞍山龙之梦长峰房地产 73,968,1 诉讼胜诉，回 73,968,1 36,984,0
,062.4 50.00
开发有限公司 24.82 款有风险 24.82 62.41
三亚小洲岛酒店投资管 66,246,0 66,246,0 19,873,8
,808.7 30.00 账龄较长
理有限公司 29.16 29.16 08.75
三亚太阳湾开发有限公 61,783,4 9,267, 64,783,4 9,717,51
司 42.54 516.38 42.54 6.38
沈阳霓峰房地产开发有 55,200,2 55,200,2 11,040,0
,040.0 20.00 账龄较长
限公司 00.45 00.45 40.09
青岛聚宝苑置业有限公 50,784,3 诉讼胜诉，回 50,784,3 30,470,6
,611.2 60.00
司 52.09 款有风险 52.09 11.25
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
成都环嘉房地产开发有 50,142,0 50,142,0 25,071,0
,439.1 70.00 根据判决金额
限公司 55.92 55.92 27.96
沈阳轩峰房地产开发有 50,000,0 50,000,0 10,000,0
,000.0 20.00 账龄较长
限公司 00.00 00.00 00.00
陕西中润实业集团有限 48,360,7 48,360,7 31,434,5
,509.3 65.00 组，回款有风
公司 83.64 83.64 09.37
沈阳畅峰房地产开发有 44,958,2 8,991, 诉讼胜诉，执 49,874,2 9,974,84
限公司 78.35 655.67 行难度较大 16.99 3.40
广州市增城区方圆明盛 43,876,9 43,876,9 13,163,0
,074.3 30.00 账龄较长
房地产有限公司 14.58 14.58 74.37
九江华东实业有限公司 20.00 账龄较长
中山市凯盛房地产开发 39,580,8 5,937, 39,580,8 5,937,12
有限公司 44.40 126.66 44.40 6.66
渭南市华州区恒辉城镇 32,290,6 6,458, 诉讼胜诉，回 32,590,6 6,518,12
建设有限公司 36.76 127.35 款有风险 36.76 7.35
湖南秀山丽水置业有限 31,598,0 6,319, 31,598,0 6,319,61
公司 98.04 619.61 98.04 9.61
宁波国源置业有限公司 20.00 账龄较长
米高（辽宁）置业有限 26,252,4 7,875, 26,977,0 8,093,11
公司 16.08 724.82 44.08 3.22
瑞安市中宝置业有限公 25,910,5 5,182, 25,910,5 5,182,11
司 68.91 113.78 68.91 3.78
肇庆市东基团星投资开 23,850,0 3,577, 23,850,0 3,577,51
发有限公司 80.25 512.04 80.25 2.04
肇庆东基华阳投资有限 22,748,0 3,412, 22,748,0 3,412,20
公司 61.19 209.18 61.19 9.18
三亚鹿回头旅游区开发 22,576,0 6,772, 22,576,0 6,772,81
有限公司 47.48 814.24 47.48 4.24
烟台平土房地产有限公 21,456,6 4,291, 28,008.8
司 59.45 331.89 4
辽阳环宇置业有限公司 30.00 账龄较长
营口鸿欣置业有限公司 30.00 账龄较长
湖南华盛世纪城房地产 17,091,4 8,545, 17,091,4 8,545,70
开发有限公司 18.37 709.19 18.37 9.19
宁波京都房地产开发有 14,269,9 14,269,9 14,269,9
,976.5 100.00 根据判决金额
限公司 76.55 76.55 76.55
佳兆业地产（本溪）有 12,200,6 3,660, 12,200,6 3,660,18
限公司 20.68 186.20 20.68 6.20
海南新佳旅业开发有限 11,970,4 3,591, 11,970,4 3,591,14
公司 80.67 144.20 80.67 4.20
正晖（广州）置业发展 9,117,89 1,823, 20.00 账龄较长 9,117,89 1,823,57
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
有限公司 5.74 579.15 5.74 9.15
沭阳星龙房地产开发有 8,753,61 4,376, 8,753,61 4,376,80
限公司 5.00 807.50 5.00 7.50
浙江华峰房地产开发有 8,579,66 2,573, 诉讼中，回款 8,579,66 2,573,89
限公司 0.00 898.00 有风险 0.00 8.00
惠东县宝安鸿基房地 7,693,72
,117. 30.00 账龄较长 7,693,72 2,308,11
产开发有限公司 4.70
聊城市昌华房地产开 7,321,96
,392. 20.00 账龄较长 9,575,92 1,915,18
发有限公司 0.84
广东东成立亿集团有 7,083,55
,710. 20.00 账龄较长 7,083,55 1,416,71
限公司 4.72
宁波市兴达置业有限 6,340,00 100.0
,000. 账龄较长 6,340,00 6,340,00
公司 0.00 0
佛山市顺德区新振华 5,926,15
,075. 50.00 账龄较长 5,926,15 2,963,07
科创发展有限公司 0.70
南宁市万科五象湖房 5,716,53 857,4
地产有限公司 1.22 79.68
余姚华宇业瑞房地产 5,684,27 100.0 诉讼胜诉，回
,270. 6,720,27 6,720,27
开发有限公司 0.87 0 款有风险
金额小于 500 万的客 47,650,3
户汇总 50.57
.18 72.57 88.78
合计 14,30 31.26 2,169,51 639,151,
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：未发生明显信用风险组合
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称 账面余额 坏账准备 计提比例（%）
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
合计 4,928,127,877.27 295,170,615.00 6.00
按组合计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
(3) 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 转销或 其他变 期末余额
计提 收回或转回
核销 动
应收账款 937,286,836 61,973,750.0 30,775,669 968,484,917.
坏账准备 .52 7 .06 53
合计
.52 7 .06 53
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4) 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
应收账款核销说明：
□适用 √不适用
(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
应收账款和 占应收账款和合同资
单位名 应收账款 合同资产期 坏账准备期末
合同资产期 产期末余额合计数的
称 期末余额 末余额 余额
末余额 比例（%）
第一名 2.82 1,683,582.78
.95 .95
第二名 2.03
第三名 1.81 1,079,950.24
.05 .05
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
第四名 1.78
第五名 1.49
合计 9.93
其他说明：
□适用 √不适用
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利 6,120,000.00 13,414,037.62
其他应收款 11,270,135,504.59 11,191,780,300.72
合计 11,276,255,504.59 11,205,194,338.34
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1) 应收利息分类
□适用 √不适用
(2) 重要逾期利息
□适用 √不适用
(3) 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(4) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(5) 坏账准备的情况
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(6) 本期实际核销的应收利息情况
□适用 √不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(7) 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
浙江大地钢结构有限公司 6,120,000.00 6,120,000.00
杭州城投建设有限公司 7,294,037.62
坏账准备
合计 6,120,000.00 13,414,037.62
(8) 重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(9) 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
(10)按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用
(11)坏账准备的情况
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(12)本期实际核销的应收股利情况
□适用 √不适用
其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用
核销说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(13)按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额 期初账面余额
坏账准备 1,126,837,268.73 1,006,954,867.11
合计 11,270,135,504.59 11,191,780,300.72
按坏账计提方法分类披露：
期末余额 上年年末余额
账面价 账面价
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
值 值
类别 比
计提 计提
比例 例
金额 金额 比例 金额 金额 比例
（%） （%
（%） （%）
）
按单项 1,046 11,03
计提坏 89.1 ,312, 4,388 8.49
账准备 7 185.4 ,469.
.59 .11 5.22 76
其中：
按信用 6.00 1,094
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
风险特 1,342,0 10.8 80,52 6.00 1,261,5 1,164 9.5 69,86 ,485,
征组合 84,721. 3 5,083 59,638. ,346, 4 0,801 895.9
计提坏 73 .25 48 697.8 .89 6
账准备 5
其中：
未发生 1,094
明显信 1,342,0 80,52 1,261,5 9.5 69,86 ,485,
用风险 84,721. 5,083 6.00 59,638. 4 0,801 895.9
的组合 73 .25 48 .89 6
合计 100. ,837, 15.4 8,735 100 ,954, 1,780
.32 .59
按单项计提坏账准备：
单位： 元 币种： 人民币
期末余额 上年年末余额
名称 计提比 计提依
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
例（%） 据
合并关联方
赖祖平项目部 70.00
赖永然项目部 100.00
严永存项目部 80.00
.81 3.44 力低 6 .05
陈康文项目部 100.00
.46 5.46 力低 7 .92
潘云刚陆国定 79,095,787 23,728,73 偿债能 23,432,100.3 7,029,630.
项目部 .80 6.34 力低 6 11
周宁项目部 20.00
.17 5.84 力低 6 .90
瞿颖项目部 100.00
.59 9.59 力低 9 .59
顾柏青项目部 100.00
.26 6.26 力低 6 .26
翁宗文项目部 80.00
.63 6.90 力低 1 .89
赖德夫项目部 60.00
.62 7.17 力低 2 .17
董卫星项目部 100.00
.98 7.98 力低 8 .98
沈晓亮项目部 50.00
.72 6.86 力低 2 .86
杨红艳项目部 37,024,503 24,065,92 65.00 偿债能 33,777,905.2 21,955,638
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
.86 7.51 力低 7 .43
王赛国项目部 50.00
.15 7.08 力低 0 .65
王道亮项目部 100.00
.15 3.15 力低 8 .88
练小定项目部 30.00
.26 4.08 力低 3 .29
赖永军项目部 100.00
.94 6.94 力低 4 .94
潘云刚项目部 30.00
.80 .84 力低 0 29
朱必仕项目部 100.00
.29 7.29 力低 9 .29
张忠文项目部 100.00 408,783.80 408,783.80
.80 7.80 力低
杨树卿项目部 50.00
.60 2.30 力低 1 .81
赖海波项目部 30.00
.86 .36 力低 6 64
鲍海敏项目部 30.00
.76 .42 力低 4 67
孙如忠项目部 30.00
.49 .15 力低 9 14
李箕松项目部 30.00
.45 .14 力低 2 81
张定彪项目部 50.00
.65 5.83 力低 4 .18
胡华春项目部 100.00
.98 1.98 力低 8 .98
郑超项目部 30.00
.73 .52 力低 9 14
成都环嘉房地
产开发有限公 70.00
.25 3.88 长 5 .88
司
王尤圣项目部 30.00
.19 .46 力低 9 47
卢松财项目部 100.00
.18 9.18 力低 9 .09
倪培兵项目部 20.00
.73 .15 力低 3 15
赖辰其蔚项目 13,703,781 4,111,134 偿债能 13,336,586.1 4,000,975.
部 .37 .41 力低 2 84
赖在加项目部 100.00
.20 6.20 力低 7 .17
赖海洋项目部 30.00 6,429,310.73
.50 .15 力低 22
赖尤明项目部 100.00
.24 8.24 力低 4 .24
叶旭挺项目部 11,478,800 11,478,80 100.00 偿债能 9,942,982.59 9,942,982.
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
.59 0.59 力低 59
周礼听项目部 30.00 9,711,612.72
.60 .48 力低 82
潘文刚项目部 100.00 9,796,842.42
.50 7.50 力低 42
黄增高项目部 30.00 6,794,549.00
郑立志项目部 30.00 7,370,151.63
中维地产海南 8,500,000. 1,275,000 账龄较 1,275,000.
有限公司 00 .00 长 00
张忠杰项目部 30.00 5,003,559.49
李红锋项目部 100.00 7,306,747.83
陕西中润实业 5,000,000. 3,250,000 账龄较 3,250,000.
集团有限公司 00 .00 长 00
砀山中茂置业 5,000,000. 1,500,000 账龄较 1,500,000.
有限公司 00 .00 长 00
金额小于 500 41,744,396 26,136,60 账龄较 60,672,250. 33,024,39
万的单位汇总 .16 6.66 长 50 8.77
合计 9.46
,051.59 ,185.48 060.00 20.61
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：未发生明显信用风险的组合
单位: 元 币种: 人民币
期末余额
名称
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
合计 1,342,362,048.96 80,541,722.88
(14)按款项性质分类情况
□适用 √不适用
(15)坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
未来12个月 整个存续期预期 整个存续期预期信
坏账准备 合计
预期信用损 信用损失(未发生 用损失(已发生信
失 信用减值) 用减值)
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
额
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 25,707,697.04 122,560,061.13 148,267,758.17
本期转回 15,031,560.29 13,353,796.26 28,385,356.55
本期转销
本期核销
其他变动
余额
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(16)坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额 期末余额
转销
类别 期初余额 其他
计提 收回或转回 或核
变动
销
其他应收款坏 1,006,954, 148,267,7 28,385,35 1,126,837,268.
账准备 867.11 58.17 6.55 73
合计 1,006,954, 148,267,7 28,385,35 1,126,837,268.
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(17)本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(18)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
款项的性 坏账准备
单位名称 期末余额 末余额合计数的 账龄
质 期末余额
比例(%)
龙元明城投资管理 1年
（上海）有限公司 以内
龙元供应链管理有 1年
限公司 以内
上海信安幕墙建筑 1年
装饰有限公司 以内
宁波阳光海湾发展 5年
有限公司 以上
渭南明华恒辉基础 1年
设施开发有限公司 以内
合计 7,017,407,317.68 56.61 19,991,800.34
以内
(19)因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 6,161,086,867.56 6,161,086,867.56 6,157,360,596.56 6,157,360,596.56
对联营、合营企业投资 427,216,260.47 427,216,260.47 426,743,836.33 426,743,836.33
合计 6,588,303,128.03 6,588,303,128.03 6,584,104,432.89 6,584,104,432.89
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
期初余额（账面价 减值准备期 减值准备
被投资单位 计提减值 期末余额（账面价值）
值） 初余额 追加投资 减少投资 其他 期末余额
准备
上海龙元建设工程
有限公司
上海龙源建材经营
有限公司
宁波龙元投资有限
公司
宁波元象建筑劳务
有限公司
上海建顺劳务有限
公司
龙元建设集团(菲律
宾)有限公司
元明建设置业有限
公司
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
龙元资产管理（上
海）有限公司
龙元明城投资管理
（上海）有限公司
绍兴海钜投资管理
合伙企业（有限合 68,000,000.00 68,000,000.00
伙）
温州明鹿基础设施
投资有限公司
象山明象基础设施
投资有限公司
商洛明城基础设施
开发有限公司
海城明城水务投资
有限公司
开化明化基础设施
投资有限公司
晋江市明晋会展有
限责任公司
温州明元基础设施
投资有限公司
泉州市明泉建设投
资有限公司
渭南明瑞基础设施
开发有限公司
丽水明博建设开发
有限公司
常德明澧基础设施
建设开发有限公司
湖州明浔投资开发
有限公司
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
华阴市明华西岳基
础设施开发有限公 5,280,600.00 5,280,600.00
司
建德明德基础设施
投资有限公司
丽水明安建设开发
有限公司
六盘水市明志基础
设施投资有限公司
南昌明安基础设施
建设有限公司
商洛市商州明环基
础设施开发有限公 58,700,000.00 58,700,000.00
司
天柱县明柱基础设
施投资有限公司
渭南明华恒辉基础
设施开发有限公司
温州明瓯基础设施
投资有限公司
象山明浦基础设施
开发有限公司
淄博明盛基础设施
开发有限公司
文山市明文基础设
施开发有限公司
邢台明城基础设施
建设有限公司
缙云县明锦基础设
施投资有限公司
宁波龙元盛宏生态 120,400,000.00 120,400,000.00
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
建设工程有限公司
赣州明贡基础设施
建设有限公司
淄博明冠建设项目
管理有限公司
新余明新基础设施
建设有限公司
鹿邑县明鹿基础设
施投资有限公司
台州明环基础建设
投资有限公司
梁山明源建设管理
有限公司
余姚明舜基础设施
投资有限公司
丽水明都基础设施
投资有限公司
潍坊明博公共设施
有限公司
江山明江建设投资
有限公司
孟州明孟公共设施
开发有限公司
恩施明恩基础设施
开发有限公司
龙元明筑科技有限
责任公司
台州明玉体育设施
建设有限公司
天长市明天基础设
施管理有限公司
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
西安明北基础设施
开发有限公司
信丰县明丰基础设
施管理有限公司
宁阳中京明城文化
发展有限公司
杭州明赋建设开发
有限责任公司
天台县明台建设管
理有限公司
泗洪县明洪建设管
理有限公司
温州明道公共设施
开发有限公司
西安明桥基础设施
开发有限公司
枣阳市明汉基础设
施建设有限公司
浙江龙元土地开发
有限公司
龙元供应链管理有
限公司
连江明连工程管理
有限公司
邹城市明成城市建
设发展有限公司
福安市农垦明福投
资有限公司
龙元明富（杭州）工
程建设有限公司
龙元明榭项目管理 300,000.00 300,000.00
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
咨询（宁波）有限公
司
龙缘供应链管理（上
海）有限公司
西安明高泾河风光
带建设发展有限公 10,000,000.00 10,000,000.00
司
象山明通建设管理
有限公司
莱西市明集基础设
施建设管理有限公 8,000,000.00 8,000,000.00
司
龙元（温州）建设有
限公司
合计 3,726,271.00 6,161,086,867.56
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
其
他 其 计
减值 减值
减 综 他 提
投资 期初 准备 宣告发放现 期末余额（账面价 准备
少 权益法下确认的 合 权 减 其
单位 余额（账面价值） 期初 追加投资 金股利或利 值） 期末
投 投资损益 收 益 值 他
余额 润 余额
资 益 变 准
调 动 备
整
一、合营企业
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
本期增减变动
其
他 其 计
减值 减值
减 综 他 提
投资 期初 准备 宣告发放现 期末余额（账面价 准备
少 权益法下确认的 合 权 减 其
单位 余额（账面价值） 期初 追加投资 金股利或利 值） 期末
投 投资损益 收 益 值 他
余额 润 余额
资 益 变 准
调 动 备
整
小计
二、联营企业
宁波明东投资
有限公司
上海市房屋建
筑设计院有限 16,927,983.03 4,015,814.22 20,943,797.25
公司
上海益城停车
服务有限公司
宿州明生文旅
发展有限公司
青岛明青健康
产业管理有限 115,199,027.80 500,000.00 -4,541,371.82 111,157,655.98
公司
青岛聚量融资 750,000.00
租赁有限公司
菏泽明福基础
设施投资有限 30,697,829.83 1,761,683.27 32,459,513.10
公司
小计 426,743,836.33 500,000.00 722,424.14 750,000.00 427,216,260.47
合计 426,743,836.33 500,000.00 722,424.14 750,000.00 427,216,260.47
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
(3) 长期股权投资的减值测试情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
(1) 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 404,432,970.71 774,570,867.91 750,491,183.58 738,064,532.62
其他业务 4,920,459.71 6,330,206.45 6,518,673.04 6,123,397.23
合计 409,353,430.42 780,901,074.36 757,009,856.62 744,187,929.85
(2) 营业收入、营业成本的分解信息
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(3) 履约义务的说明
□适用 √不适用
(4) 分摊至剩余履约义务的说明
□适用 √不适用
(5) 重大合同变更或重大交易价格调整
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 -858,974.47
权益法核算的长期股权投资收益 722,424.14 -5,287,441.78
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
债务重组收益
合计 722,424.14 -6,146,416.25
□适用 √不适用
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
二十、补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的
冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、 4,183,645.11
对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值
变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 126,574.36
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产
损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 51,284,416.50
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，
如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的
一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费
用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职
工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,445,508.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 1,082,893.69
少数股东权益影响额（税后） 335,749.60
合计 48,729,749.21
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认
定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
龙元建设集团股份有限公司2026 年半年度报告
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
√适用 □不适用
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净
-12.07 -0.53 -0.53
利润
扣除非经常性损益后归属于
-12.80 -0.56 -0.56
公司普通股股东的净利润
□适用 √不适用
□适用 √不适用
法定代表人：赖朝辉
董事会批准报送日期：2026 年 8 月 28 日
修订信息
□适用 √不适用
首页
微信公众号
证券之星APP
