证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2026064
深圳市科陆电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
行相应支付义务，该事项将会对公司现金流造成一定影响。2025 年末，公司已
根据一审判决结果调整智慧能源产业园固定资产原值，并就有关利息及相关费用
等计提营业外支出。本次判决不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。后
续公司将依据《企业会计准则》进行相关账务处理，最终会计处理结果以会计师
事务所审计确认为准。
一、本次诉讼事项的基本情况
中国南海工程有限公司（以下简称“南海工程”）因与深圳市科陆电子科技
股份有限公司（以下简称“公司”）存在建设工程合同纠纷，向广东省深圳市光
明区人民法院提起了诉讼，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日在《证券时
报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2024062）。
关于与南海工程的建设工程合同纠纷，公司向广东省深圳市光明区人民法院
提交了《反诉状》，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 22 日在《证券时报》
《中国
证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2025025）。
年 8 月的一年期 LPR 标准，计算至公司实际清偿之日止）；
赶工费 661.74 万元；
现手续费 822.22 万元；
工期间管理人员窝工费 31.78 万元、劳务人员窝工费 200.07 万元、防疫措施费
误期间管理人员窝工费 665.44 万元、伙食费 72.84 万元；
付进度款的利息 3,768.20 万元；
权；
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 7 日在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于诉讼
事项进展的公告》（公告编号：2026002）。
二、本次诉讼事项进展情况
近日，公司收到广东省深圳市中级人民法院出具的《民事判决书》【（2026）
粤 03 民终 16701 号】，判决如下：
决第二项、第三项、第六项、第八项、第十项；
决第九项；
决 第 一 项 为： 公 司 应于 本判 决 生效之 日 起 30 日内 向 南海工 程支付工 程 款
按照同期一年期贷款市场报价利率计算，至付清之日止）；
决第四项为：公司应于本判决生效之日起 30 日内向南海工程支付疫情停工期间
管理人员窝工费 31.78 万元、劳务人员窝工费 200.07 万元、防疫措施费 19.42 万
元、住宿费 35.96 万元；
决第五项为：公司应于本判决生效之日起 30 日内向南海工程赔偿工期延误期间
管理人员工资损失 665.44 万元；
决第七项为：南海工程在工程款 10,407.92 万元范围内就智慧能源产业园工程折
价或拍卖的价款享有优先受偿权；
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国
民事诉讼法》第二百六十四条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审本诉案件受理费及保全费、一审反诉案件受理费、二审案件受理费由南
海工程和公司负担。
本判决为终审判决。
三、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次判决为终审判决，公司将按照判决结果履行相应支付义务，该事项将会
对公司现金流造成一定影响。2025 年末，公司已根据一审判决结果调整智慧能
源产业园固定资产原值，并就有关利息及相关费用等计提营业外支出。本次判决
不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。后续公司将依据《企业会计准则》
进行相关账务处理，最终会计处理结果以会计师事务所审计确认为准。
公司将根据诉讼进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风
险。
四、备查文件
《民事判决书》。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二○二六年八月二十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
