证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2026-034
深圳市桑达实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼仲裁事项
（一）尚未披露的诉讼仲裁事项
自上一期诉讼公告披露日至今，深圳市桑达实业股份有限公司（以下简称“公
司”）及控股子公司发生诉讼仲裁案件共计 163 件，涉案金额总计为人民币
币 271,279,567.26 元。
建设工 武汉市
胜华新能源 中国电子系统 (2026)鄂
程施工 青山区
合同纠 人民法
有限公司 有限公司 3107 号
纷 院
上海益江建设
工程有限公
建设工
无锡万阳建 司、合肥德瑞 (2026)皖 巢湖市
程施工
合同纠
公司 限公司、中电 2316 号 院
纷
系统建设工程
有限公司
中国电子系 建设工 绍兴市
（2026）浙
统工程第二 浙江日月光能 程施工 柯桥区
建设有限公 科技有限公司 合同纠 人民法
司 纷 院
建设工 东营市
胜华新能源 中国电子系统 （2026）鲁
程施工 垦利区
合同纠 人民法
有限公司 有限公司 1392 号
纷 院
建设工 昆明市
中国电子系统 （2026）云
云南昊南科 程分包 呈贡区
技有限公司 合同纠 人民法
有限公司 4971 号
纷 院
江苏
淳佑 北京市
建湖三龙混 债权人 （2026）京
中电系统建设 建筑 丰台区
工程有限公司 劳务 人民法
司 纠纷 16507 号
有限 院
公司
北京市
建湖三龙混 债权人 （2026）京
中电系统建设 丰台区
工程有限公司 人民法
司 纠纷 16156 号
院
华信咨询设计
中国电子系 研究院有限公 建设工 湖北省
统工程第二 司、襄阳襄江 程施工 （2026）鄂 襄阳市
建设有限公 国有资本投资 合同纠 06 民初 5 号 中级人
司 运营集团有限 纷 民法院
公司
建设工
RunergyPVTec 泰国罗
CESE2(Thail 程施工 “.235/25
and)CO.,LTD 合同纠 69
land)Co.,Ltd 院
纷
建设工
RunergyPVTec 泰国罗
CESE2(Thail 程施工 “.257/25
and)CO.,LTD 合同纠 69
land)Co.,Ltd 院
纷
鞍山市
中国电子系 （2026）辽
鞍山市数据中 服务合 铁东区
心 同纠纷 人民法
公司 3917 号
院
中国电子系 宁夏华晟新材
建设工 银川市
统工程第二 料科技有限公
建设有限公 司、安徽华晟
纠纷 民法院
司 新能源科技股
份有限公司
中国电子系
四川高景太阳 建设工 （2026）川 宜宾市
统工程第二
建设有限公
司 纠纷 号 民法院
司
其他案件 150 件 156,092,921.93 元
合计 907,035,869.86 元
（1）案件名称：中国电子系统工程第二建设有限公司诉浙江日月光能科技
有限公司建设工程施工合同纠纷诉讼案
原告：中国电子系统工程第二建设有限公司
被告：浙江日月光能科技有限公司
案件标的额：80,885,854.34 元
诉讼请求：
①判令被告向原告支付工程款 78,029,599.24 元及逾期付款利息，逾期付款
利息暂计至起诉之日为 2,856,255.10 元；
②判决原告在被告欠付工程款内对案涉工程享有优先受偿权；
③本案诉讼费、保全费、保全担保费由被告承担。
起诉主张：
原告与被告签订《浙江日月光能科技有限公司机电施工总承包合同》及补充
协议后，原告按约履行施工义务，2024 年 8 月 29 日，双方签订竣工验收单，后
因被告拖延结算，故引发纠纷。
案件进展：一审中。
（2）案件名称：中国电子系统工程第二建设有限公司诉华信咨询设计研究
院有限公司、襄阳襄江国有资本投资运营集团有限公司建设工程施工合同纠纷
诉讼案
原告：中国电子系统工程第二建设有限公司
被告一：华信咨询设计研究院有限公司
被告二：襄阳襄江国有资本投资运营集团有限公司
案件标的额：108,049,273.02 元
诉讼请求：
①确认原告与被告签署的《工程总承包项目采购合同》及补充协议已解除；
②判令被告一向原告支付工程款 108,049,273.02 元及逾期付款利息（利息
以 108,049,273.02 元为基数，以全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价
利率为标准，自起诉之日起计算至实际支付之日止）；
③判令被告二在未付工程款内承担连带责任；
④判令本案诉讼费、保全费由二被告承担。
起诉主张：
原告与被告签订《工程总承包项目采购合同》及补充协议后，原告全面履行
合同各项义务，2023 年 2 月 15 日案涉工程完工并移交至被告。后案涉工程通过
竣工验收，被告未按约定支付合同款项，故引发纠纷。
案件进展：2026 年 3 月 9 日，襄阳市中级人民法院出具撤诉裁定，本案已
结案。
（3）案件名称：CESE2(Thailand)CO.,LTD.诉 RunergyPVTechnology(Thai
land)Co.,Ltd 建设工程施工合同纠纷诉讼案
原告：CESE2(Thailand)CO.,LTD.
被告：RunergyPVTechnology(Thailand)Co.,Ltd
案件标的额：75,667,882.66 元
诉讼请求：
① （ 废 水 厂 项 目 ） 判 令 被 告 支 付 工 程 款 16,951,728.95 泰 铢 、 利 息
② （ 电 池 项 目 ） 判 令 被 告 支 付 工 程 款 305,744,032.24 泰 铢 、 利 息
③ （ 空 气 分 站 项 目 ） 判 令 被 告 支 付 工 程 款 3,999,448.34 泰 铢 、 利 息
起诉主张：
原告与被告针对泰国项目签订 3 份施工合同，因被告欠付原告款项，故引发
纠纷。
案件进展：一审中。
（4）案件名称：中国电子系统工程第二建设有限公司诉宁夏华晟新材料科
技有限公司、安徽华晟新能源科技股份有限公司建设工程合同纠纷诉讼案
原告：中国电子系统工程第二建设有限公司
被告一：宁夏华晟新材料科技有限公司
被告二：安徽华晟新能源科技股份有限公司
案件标的额：163,011,465.24 元
诉讼请求：
①判令解除原告与被告一签署的《宁夏华晟新材料科技有限公司 20GW 异质
结专用单晶硅材智慧工厂项目（一期）EPC 总承包合同》；
② 判 令 被 告 一 向 原 告 支 付 工 程 款 160,698,457.84 元 及 逾 期 付 款 利 息
率的双倍计算至实际给付之日止）；
③判令被告二就被告一上述债务承担连带支付责任；
④判令原告就案涉工程拍卖或折价的价款享有优先受偿权；
⑤本案所有诉讼费用由二被告承担。
起诉主张：
原告与被告签订《宁夏华晟新材料科技有限公司 20GW 异质结专用单晶硅材
智慧工厂项目（一期）EPC 总承包合同》，签约合同价为 1.77 亿元。后因被告
一资金原因致工程停工，且至今仍无复工计划。期间，被告一欠付原告工程款，
被告二承诺就被告一债务承担连带支付责任。现因二被告仍拖欠款项，故引发纠
纷。
案件进展：一审中。
（5）案件名称：中国电子系统工程第二建设有限公司诉四川高景太阳能科
技有限公司建设工程合同纠纷诉讼案
原告：中国电子系统工程第二建设有限公司
被告：四川高景太阳能科技有限公司
案件标的额：134,615,926.92 元
诉讼请求：
①判令被告向原告支付欠付工程款 129,349,946.86 元；
②判令被告以欠付工程款 129,349,946.86 元为基数自 2024 年 12 月 5 日起
依照全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率向原告支付违约金，违约
金计算至实际付清之日为止。暂计至 2026 年 4 月 1 日，违约金 5,265,980.06
元；
③判令原告就案涉工程拍卖或折价的价款享有优先受偿权；
④判令被告承担本案诉讼费、保全费、律师费、鉴定费等案件费用。
起诉主张：
原告与被告就“四川高景太阳能科技有限公司年产 50GW 单晶硅棒及 30GW
单晶硅片项目-生产区切片标段 BPC 项目工程总承包合同”签订施工合同及补充
协议。案涉项目已办理竣工验收并移交给被告，因被告拖延结算及付款，故引发
纠纷。
案件进展：一审中。
（二）已披露诉讼仲裁事项的进展更新情况
原告/ 被告/ 第三 诉讼 诉讼金额 案件 管辖法院/
序号 案件进展情况
请人 被申请人 人 类型 （元） 编号 仲裁机构
技术委
江苏鼎驰电 中电桑达电子 （2025） 徐州市中
托开发
合同纠
公司 有限公司 417 号 院
纷
中电桑达电 建设工 收 回 案款 3,700
(2025)苏
子设备（江 江苏启安建设 程分包 扬中市人 万元，
未缴纳诉讼
苏）有限公 集团有限公司 合同纠 民法院 费，
法院按撤诉处
司 纷 理。本案已结案。
中国电子系 建设工
(2025) 赣 案；
统工程第二 江西科兴药业 程施工 德兴市人
建设有限公 有限公司 合同纠 民法院
原告已申请强
司 纷
制执行。
建设工 （2025）
浙江东南网 中国电子系统 1.双方和解结案；
程分包 济仲裁字 济南仲裁
合同纠 第 05508 委员会
公司 有限公司 中。
纷 号
石家庄丰奥房 建设工 （2025） 河北省辛
中电辛集热 案；
力有限公司 2.被告履行义务
公司 纠纷 初 5924 号 法院
中。
建设工 （2025）
上海传芯半 中国电子系统 上海市浦
程施工 沪 0115 民
合同纠 初 92199
司 有限公司 民法院
纷 号
阳坤工业管 建设工 （2025）
中国电子系统
道系统（上 程分包 济仲裁字 济南仲裁
海）有限公 合同纠 第 05962 委员会
有限公司
司 纷 号
顺和太和建 中国电子系统 债权人 （2025） 杭州市钱 1.判决已生效；
有限公司 有限公司 纠纷 初 8678 号 法院 中。
中国电子系 建设工
广东金湾高景 （2025） 珠海市金
统工程第二 程施工
建设有限公 合同纠
限公司 初 5948 号 法院
司 纷
建设工
中电洲际环 邯郸荣盛房地 （2025）
程施工 邯郸仲裁
合同纠 委员会
有限公司 司 0541 号
纷
中电洲际环 邯郸荣盛房地 建设工 （2025）
邯郸仲裁
委员会
有限公司 司 合同纠 0540 号
纷
中国电子系 建设工
（2025）
统工程第三 上海宝冶集团 程施工 上海仲裁
建设有限公 有限公司 合同纠 委员会
第 5674 号
司 纷
信息产业电子
第十一设计研
究院科技工程
股份有限公
长鑫
司、中国电子 保险人
中国人民财 存储 (2025)皖 合肥市蜀
系统工程第三 代位求
建设有限公 偿权纠
有限公司 有限 20732 号 法院
司、上海宝冶 纷
公司
集团有限公
司、合肥康尔
信电力系统有
限公司
中国电子系 建设工 江苏省连 1.一审判决已生
江苏瑞兆科电 (2025)苏
统工程第四 程施工 云港市连 效，本案已结案；
建设有限公 合同纠 云区人民 2.现被告履行付
司 2139 号
司 纷 法院 款义务。
中国电子系 建设工 （2025）
上海市浦
统工程第二 上海传芯半导 程施工 沪 0115 民
建设有限公 体有限公司 合同纠 初 49424
民法院
司 纷 号
中国电子系 建设工
青仲庭通
统工程第二 中建八局第四 程施工 青岛仲裁
建设有限公 建设有限公司 合同纠 委员会
第 880 号
司 纷
中国电子系 建设工
（2025）
统工程第二 浙江鑫柔科技 程施工 桐乡市人
建设有限公 有限公司 合同纠 民法院
初 5466 号
司 纷
（2025）
北京市海 本案已和解结案，
福建南威软 中国电子系统 买卖合 京 0108 民
件有限公司 技术有限公司 同纠纷 初 25370
法院 务中。
号
江苏锦柏建设
中国电子系 工程有限公 建设工 徐州经济
（2025）
统工程第二 司、徐州经济 程施工 技术开发
建设有限公 技术开发区金 合同纠 区人民法
初 4428 号
司 龙湖城市投资 纷 院
有限公司
建设有限公 工程有限公司 程施工 内 0204 民 山区人民 解，原告撤诉，本
司 合同纠 初 1866 号 法院 案已结。
纷 2.被告履行付款
义务中。
中国电子系 建设工 （2025）
深圳市兆富德 深圳市龙
统工程第四 程施工 粤 0307 民
建设有限公 合同纠 初 41114
公司 法院
司 纷 号
判决，本案已结
（2025） 固阳县人
案；
建设工 内 0222 民 民法院、
内蒙古陆海 2. 后 双 方 就 与
中电系统建设 程施工 初 420 号； 内蒙古自
工程有限公司 合同纠 (2025)内 治区包头
司 列案件整体签
纷 02 民终 市中级人
署和解协议，目
前被告履行付
款义务中。
建设工 （2025）
江苏诚意建 中国电子系统
程分包 济仲裁字 济南仲裁
合同纠 第 02868 委员会
有限公司 有限公司
纷 号
建设工
中国电子系统 石裁字 裁决已生效，本
中国南海工 程分包 石家庄仲
程有限公司 合同纠 裁委员会
有限公司 第 975 号 履行付款义务。
纷
中国电子系 建设工 本诉：
华宇生物科技 （2023）
统工程第二 程施工 23,341,575.80 腾冲市人
建设有限公 合同纠 反诉： 民法院
公司 初 5881 号
司 纷 1,015,000.00
中国建筑第八
中国电子系 建设工 执行期间签署
工程局有限公 （2024） 上海市嘉
统工程第二 程施工 和解协议，被告
建设有限公 合同纠 履行付款义务
健生物科技有 初 589 号 法院
司 纷 中。
限公司
中国电子系 建设工
云阳县人和投 （2024）
统工程第二 程施工 云阳县人
建设有限公 合同纠 民法院
有限公司 初 720 号
司 纷
青岛博华信诚
装备科技有限 建设工
中电系统建 （2024） 青岛市黄
公司、青岛融 程施工
合装备科技有 合同纠
公司 初 824 号 法院
限公司、成都 纷
霓博科技有限
公司
建设工
中国电子系 江苏时代芯存 （2020）
程施工 淮安仲裁 被申请人
合同纠 委员会 破产重整中
公司 司 第 0192 号
纷
江苏时代芯存
建设工
中国电子系 半导体有限公 （2020）
程施工 淮安仲裁 被申请人
合同纠 委员会 破产重整中
公司 全芯科技有限 第 0193 号
纷
公司
中国电子系 建设工
江苏时代芯存 （2020）
统工程第二 程施工 淮安仲裁 被申请人
建设有限公 合同纠 委员会 破产重整中
司 第 0180 号
司 纷
（2023）
盱眙县人 关于被告的清
中国电子系 建设工 苏 0830 民
民法院、江 算裁定书，法院
统工程第二 江苏中芯联电 程施工 初 192 号/
建设有限公 子有限公司 合同纠 （2024）
市中级人 行清算，后续就
司 纷 苏 08 民终
民法院 案涉不动产的
拍卖款进行受
偿。
中国电子系 建设工
江苏时代全芯 （2020） 待关联公司破
统工程第二 程施工 淮安仲裁
建设有限公 合同纠 委员会
有限公司 第 0181 号 分配中。
司 纷
上海国际
中国电子系 建设工 经济贸易
（2024）
统工程第二 PT.BIOTISPRI 程施工 仲裁委员
建设有限公 MAAGRISINDO 合同纠 会（上海国
第 0122 号
司 纷 际仲裁中
心）
(2021)
泸州市中
中国电子系 建设工 川 05 民初
泸州金能移动 级人民法 本案执行已终
统工程第二 程施工 71 号、
建设有限公 合同纠 （2023）
公司 高级人民 被告破产。
司 纷 川民终
法院
中国电子系 广东汉能薄膜 建设工
（2019） 河源市源
统工程第二 太阳能有限公 程施工 被告破产清算
建设有限公 司（后更名为： 合同纠 中
初 4192 号 法院
司 广东河嘉新能 纷
源科技有限公
司）
中国电子系 建设工
张家港康得新 （2019）
统工程第二 程施工 张家港市 被告破产清算
建设有限公 合同纠 人民法院 中
公司 初 9155 号
司 纷
中国电子系 建设工
（2019） 海东市中 已签署债务协
统工程第三 青海首能光伏 程施工
建设有限公 有限公司 合同纠
司 纷
（2021）
苏 0583 民
初 19568
昆山聚创新能 昆山市人
中国电子系 号/
源科技有限公 票据追 民法院、江 昆山聚创新能
统工程第三 （2022）
建设有限公 苏 05 民终
工程集团股份 纷 市中级人 司破产清算中。
司 6805 号/
有限公司 民法院
（2022）
苏 0583 执
二连浩特北控
中国电子系 建设工 结案；
宏晖能源有限 （2022）
统工程第四 程施工 北京仲裁 2. 因 被 申 请 人
建设有限公 合同纠 委员会 未履行付款义
光新能源股份 第 7588 号
司 纷 务，拟申请强制
有限公司
执行。
江苏锦柏建设 （2021）
徐州市中
中国电子系 工程有限公 建设工 苏 03 民初
级人民法
统工程第四 司、徐州经济 程施工 1025 号
建设有限公 开发区金龙湖 合同纠 /(2023)
高级人民
司 城市投资有限 纷 苏民终
法院
公司 1335 号
（2019）
乌海市中
宁夏 内 03 民初
乌海市海勃湾 级人民法
远高 60 号/
中国电子系 区城市建设投 建设工 院、
绿色 （2022）
统工程第四 融资有限责任 程施工 内蒙古自
建设有限公 公司、乌海市 合同纠 治区高级
建筑 507 号/
司 京运通新材料 纷 人民法院、
有限 （2023）
科技有限公司 最高人民
公司 最高法民
法院
申 2188 号
中国电子系 扬州恒大新能 建设工 （2022） 扬州市中
建设有限公 限公司、恒大 纠纷 139 号 院、江苏省
司 集团有限公 /(2023) 高级人民
司、恒大新能 苏民终 法院
源科技集团有 1223 号
限公司
贵州遵铁物流
开发投资有限 建设工
中电系统建 （2023） 遵义市播
公司、遵义市 程施工
铁路建设投资 合同纠
公司 / 初 3915 号 法院
（集团）股份 纷
有限公司
建设工
CESE2(Thai Technologies （2023）
程施工 常州仲裁
合同纠 委员会
TD. .,Ltd. 0326 号
纷
邯郸市勒泰城
/ 1.本案已结案；
中电洲际环 投房地产开发 建设工 （2023）
邯郸仲裁 2. 恢 复 执 行 并
委员会 签署执行和解
有限公司 郸市建投文化 纠纷 0264 号
协议。
置业有限公司
深圳建业工程
集团股份有限
公司（下称“深 （2022） 申请人申请强
圳建业”）、 苏 0583 民 昆山市人 制执行，因深圳
中国电子系 建设工
深圳市建业 初 11166 民法院、江 建业已被法院
统工程第三 程施工
建设有限公 合同纠
有限公司、深 （2024） 市中级人 故本执行案件
司 纷
圳博腾投资有 苏 05 民终 民法院 已被裁定终结
限公司、昆山 5639 号 执行。
聚创新能源科
技有限公司
中如建工集团 建设工
中电系统建 (2025)苏 江苏省如 通过以房抵债
有限公司、江 程分包
苏如天光电科 合同纠
公司 766 号 法院 1,195 万元。
技有限公司 纷
中国电子系 建设工
（2024）
统工程第二 安徽硕佰化学 程施工 太和县人
建设有限公 制药有限公司 合同纠 民法院
初 3990 号
司 纷
亚士防水科技
中国电子系 建设工
（滁州）有限 （2024）
统工程第二 程施工 全椒县人
建设有限公 合同纠 民法院
能科技（上海） 初 2505 号
司 纷
股份有限公司
中国电子系 建设工
成都青羊兴光 （2024）
统工程第二 程施工 上海仲裁
建设有限公 合同纠 委员会
限责任公司 第 3655 号
司 纷
中国电子系 建设工 盐城经济
（2024）
统工程第二 江苏威蜂动力 程施工 技术开发 1.判决已生效；
建设有限公 工业有限公司 合同纠 区人民法 2.等待对方付款。
初 2989 号
司 纷 院
（2024） 固阳县人
建设工 主诉： 内 0222 民 民法院、 已收到二审裁定，
中恒丰建筑
中电系统建设 程施工 40,921,705.00； 初 1380 号 内蒙古自 认为本案事实不
工程有限公司 合同纠 反诉： (2025)内 治区包头 清，裁定发回重
司
纷 10,000,000.00 02 民终 市中级人 审。
中电数字城
南昌市新建区 建设工 (2024)洪 决，
支持我方仲裁
市（江西） 南昌仲裁
科技有限公 委员会
员会 纠纷 0804 号 2.被申请人履行
司
付款义务中。
建设工
中国电子系 (2024)常
湖南经远建筑 程施工 常德仲裁
有限公司 合同纠 委员会
公司 1210 号
纷
中国人民财产 徐州经济
中电系统建 财产保 (2024)苏
保险股份有限 技术开发
公司石家庄市 区人民法
公司 纠纷 4475 号
分公司 院
长兴
浙江长兴市政 太湖
中国电子系 建设工 1.本案已调解结
建设有限公 海韵 (2024)浙 浙江省湖
统工程第三 程分包 案；
建设有限公 合同纠 2.被告履行付款
光电科技有限 管理 122 号 人民法院
司 纷 义务中。
公司 有限
公司
苏州
爱康
建设工 （2024） 合肥高新
中电系统建 合肥美的合康 能源
程施工 皖 0191 民 技术产业
合同纠 初 12512 开发区人
公司 公司 股份
纷 号 民法院
有限
公司
鲁京建设工程
建设工
有限公司、中 (2024)京 北京市大
程分包
合同纠
程第四建设有 28569 号 法院
纷
限公司
（2024）
琼 9003 民 儋州市人
中国电子系 建设工
初 11577 民法院、
统工程第四 儋州长宇旅游 程施工 已收到二审判决，
建设有限公 开发有限公司 合同纠 被告破产重整中。
（2025） 二中级人
司 纷
琼 97 民终 民法院
徐州经济技 （2024） 1. 双 方 已 调 解
中国电子系统
术开发区诚 买卖合 济仲裁字 济南仲裁 结案；
意商品混凝 同纠纷 第 11416 委员会 2. 被 申 请 人 履
有限公司
土有限公司 号 行付款义务中。
苏州仕净科技 1.本案已调解结
中国电子系 股份有限公 建设工 案；
(2024)皖 阜阳市颍
统工程第三 司、阜阳经济 程施工 2.因被告存在违
建设有限公 开发区产业发 合同纠 约情形，原告已申
司 展投资有限公 纷 请强制执行，
现执
司 行终本。
中国电子系 建设工 1.本案已调解结
（2024）
统工程第二 福建兆元光电 程施工 福州仲裁 案；
建设有限公 有限公司 合同纠 委员会 2.被申请人履行
司 纷 付款义务中。
中电系统建 中国共产党河 (2025)廊
合同纠 廊坊仲裁
纷 委员会
公司 员会党校 号
中国电子系 云南通盈药业 建设工
(2025)云 昆明市呈
统工程第二 有限公司、西 程施工
建设有限公 藏通盈企业管 合同纠
司 理有限公司 纷
中国电子系 徐州经济技术 徐州经济 1.本案已调解结
建设工 (2025)苏
统工程第三 开发区金龙湖 技术开发 案；
建设有限公 城市投资有限 区人民法 2.被告已履行付
纠纷 2418 号
司 公司 院 款义务。
（2025）
房屋租 深圳市福
深圳中联电 深圳中联产城 粤 0304 民
子有限公司 运营有限公司 初 11911
纠纷 法院
号
弘元绿色能 中电系统建设 财产损 (2025)苏 徐州经济
公司 司、苏州市伟 纠纷 2173 号 区人民法
洁洁净工程科 院
技有限公司、
如皋苏北洁萱
机电安装工程
有限公司、无
锡东汇机电设
备安装有限公
司、昆山杰瑞
雅环保设备工
程有限公司、
青岛市工程建
设监理有限责
任公司
中电系统建设
工程有限公
司、苏州市伟
洁洁净工程科
技有限公司、
如皋苏北洁萱
机电安装工程 徐州经济
弘元新材料 财产损 (2025)苏
有限公司、无 技术开发
锡东汇机电设 区人民法
限公司 纠纷 2174 号
备安装有限公 院
司、昆山杰瑞
雅环保设备工
程有限公司、
青岛市工程建
设监理有限责
任公司
中国电子系 江西宇泰新能 建设工 本诉：
(2025)赣 宜春市袁
统工程第二 源有限公司、 程施工 108,145,923.8；
建设有限公 宜春市创业投 合同纠 反诉：
司 资有限公司 纷 141,827,681.79
建设工
东营石大胜 中国电子系统 (2025)鲁 东营市垦
程施工
合同纠
限公司 有限公司 696 号 法院
纷
中国电子系 新疆中部合盛
建设工 (2025)新 乌鲁木齐
统工程第二 硅业有限公
建设有限公 司、合盛硅业
纠纷 号 民法院
司 股份有限公司
中国电子系 新疆中部合盛 建设工 (2025)新 乌鲁木齐
建设有限公 司、合盛硅业 合同纠 号 民法院
司 股份有限公司 纷
建设工 本诉：
胜华新能源 中国电子系统 (2025)鲁 东营市垦
程施工 68,568,000；
合同纠 反诉：
有限公司 有限公司 1003 号 法院
纷 75,390,441.98
中国电子系
建设工 （2025） 乌鲁木齐
统工程第三 新疆中部合盛
建设有限公 硅业有限公司
纠纷 210 号 民法院
司
江苏锦柏建设
中国电子系 工程有限公 徐州经济
建设工 （2025）
统工程第二 司、徐州经济 技术开发 1.判决已生效；
建设有限公 技术开发区金 区人民法 2.等待对方付款。
纠纷 初 4856 号
司 龙湖城市投资 院
有限公司
中国电子系 建设工
中国建筑第八 青仲庭通
统工程第二 程施工 青岛仲裁
建设有限公 合同纠 委员会
司 第 460 号
司 纷
建设工
中恒丰建筑 （2025） 包头市青
中电系统建设 程施工
工程有限公司 合同纠
司 初 2891 号 法院
纷
（2025）
渝 0112 民
中国电子系 建设工
初 33889 重庆市渝
统工程第二 重庆医科大学 程施工
建设有限公 附属儿童医院 合同纠
（2026） 法院
司 纷
渝 01 民终
浙江宗创建设
建设工
有限公司、中 （2025） 杭州市钱 1.调解结案；
程施工
合同纠
程第二建设有 初 7739 号 法院 义务中。
纷
限公司
上海碧州环 中电智慧环境 建设工 （2025）
长兴县人
民法院
有限公司 公司 纠纷 初 3602 号
兰州重离子医
中国电子系 建设工 （2025）
学产业投资有 兰州市城
统工程第二 程施工 甘 0102 民
建设有限公 合同纠 初 19486
兰州市城市发 法院
司 纷 号
展投资有限公
司
广西沐邦高科
中国电子系 广西壮族
新能源有限公 建设工 （2025）
统工程第三 自治区梧
建设有限公 州市中级
高科股份有限 纠纷 12 号
司 人民法院
公司
中国电子系 建设工 1.本案已调解结
（2025） 安徽省淮
统工程第四 淮北翌光科技 程施工 案；
建设有限公 有限公司 合同纠 2.被告履行付款
司 纷 义务中。
齐河数字治理
科技发展有限
公司、齐河财 （2025）
中国电子系 北京市海
金投资控股集 买卖合 京 0108 民 1.判决已生效；
团有限公司、 同纠纷 初 88221 2.等待对方付款。
公司 法院
齐河县城市经 号
营建设投资有
限公司
（2025）
南京华易泰 中国电子系统
买卖合 济仲裁字 济南仲裁
同纠纷 第 04964 委员会
限公司 有限公司
号
（2025）
南京华易泰 中国电子系统
买卖合 济仲裁字 济南仲裁
同纠纷 第 04965 委员会
限公司 有限公司
号
中国电子系 建设工
海科（嘉兴） （2025） 嘉兴市南
统工程第二 程施工
建设有限公 合同纠
公司 初 7484 号 法院
司 纷
建设工 1. 判 决 生 效 后
四川荣杰飞 （2025） 广安市前
中电系统建设 程分包 双方和解结案；
工程有限公司 合同纠 2. 我 方 履 行 付
限公司 初 594 号 法院
纷 款义务中。
中国建筑第二
工程局有限公
中国电子系 司、中国电建 建设工
（2025）
统工程第二 集团华东勘测 程施工 大理市人
建设有限公 设计研究院有 合同纠 民法院
初 7937 号
司 限公司、大理 纷
华晟新能源科
技有限公司
中国电子系 建设工
江苏科隆新能 （2025） 已收到裁决书，我
统工程第二 程施工 新乡仲裁
建设有限公 合同纠 委员会
司 290 号 行。
司 纷
衡水源美新 河北
中国电子系统
能源科技有 煜泰 （2025）
技术有限公 北京市丰
限公司、辛 热能 股权转 京 0106 民
集市咨信科 科技 让纠纷 初 50197
达实业股份有 法院
技发展有限 有限 号
限公司
公司 公司
建设工 1.本案已调解
中电洲际环 河北峰琳房地 （2025）
程施工 邯郸仲裁 结案；
合同纠 委员会 2. 等 待 对 方 付
有限公司 司 0711 号
纷 款。
四川
中国电子系 华西 本诉：
建设工 （2025） 宜宾市中
统工程第二 宜宾英发德坤 宜宾 249,283,212.9；
建设有限公 科技有限公司 建设 反诉：
纠纷 16 号 院
司 有限 30,768,606.31
公司
中国电子系 建设工 南昌高新
（2025）
统工程第二 南昌兆和投资 程施工 技术产业
建设有限公 有限公司 合同纠 开发区人
初 7127 号
司 纷 民法院
建设工
中电系统建 天津荣盛盟固 (2025)津 天津市宝
程分包
合同纠
公司 有限公司 15150 号 法院
纷
建设工 上海国际
中国电子系 上国仲
益科德（上海） 程分包 经济贸易
有限公司 合同纠 仲裁委员
公司 第 2997 号
纷 会
建设工 上海国际
中电系统建 上国仲
益科德（上海） 程分包 经济贸易
有限公司 合同纠 仲裁委员
公司 第 2998 号
纷 会
（2021）闵
福州市台江
建设工 本诉： 0103 民初
中国电子系 福建省广播电 区人民法
程施工 6,275,122.01 4812 号 本案已结案，强
合同纠 反诉： （2022）闽 制执行中。
公司 公室 福州市中级
纷 13,116,566.60 01 民终
人民法院
中电桑达电子
设备（江苏）
（2025） 1. 本 案 已 和 解
江苏科中信 有限公司、中 公司盈 南京市栖
苏 0113 民 结案。
初 14648 2. 被 告 已 履 行
公司 备（江苏）有 纠纷 法院
号 付款义务。
限公司扬中分
公司
中国电子系 建设工 1.本案已和解结
珠仲裁字
统工程第二 中铁建设集团 程施工 珠海市仲 案；
建设有限公 有限公司 合同纠 裁委员会 2.被告履行付款
第 3449 号
司 纷 义务中。
建设工 （2025）
南通华浔建 中电系统建设 程分包 苏 0582 民 张家港市
设有限公司 工程有限公司 合同纠 初 19320 人民法院
纷 号
建设工 芜湖经济
芜湖长信科 中国电子系统 (2025)皖
程施工 技术开发
合同纠 区人民法
公司 有限公司 5763 号
纷 院
中国电子系 成都建工集团 建设工 （2025） 成都高新
统工程第四 有限公司（成 程施工 川 0191 民 技术产业
建设有限公 都建筑工程集 合同纠 初 32369 开发区人
司 团总公司) 纷 号 民法院
中国电子系 （2025） 郑州航空 1.本案已调解结
建设工
统工程第二 中建八局第一 豫 0192 民 港经济综 案；
建设有限公 建设有限公司 初 11101 合实验区 2.被告履行付款
纠纷
司 号 人民法院 义务中。
中国电子系 安徽普利药业 1.本案已调解结
建设工 （2025） 安庆市大
统工程第二 有限公司、海 案；
建设有限公 南普利制药股 2.被告履行付款
纠纷 初 4400 号 法院
司 份有限公司 义务中。
中国电子系
东营石大胜华 建设工 （2025） 山东省东
统工程第四
建设有限公
司 纠纷 51 号 人民法院
司
中国电子系
建设工 (2025)京
统工程第二 安华数据（东 北京仲裁
建设有限公 莞）有限公司 委员会
纠纷 09921 号
司
中国电子系 (2025)中 中国国际
建设工
统工程第二 昆山龙灯瑞迪 国贸仲京 经济贸易
建设有限公 制药有限公司 字第 仲裁委员
纠纷
司 080207 号 会
中电系统建设
建设工 内蒙古自
工程有限公 (2025)内
海南瑞冈建 程施工 治区包头
设有限公司 合同纠 市青山区
工程设计有限 7317 号
纷 人民法院
公司
江苏淳佑建 (2025)苏 宿迁市宿
中电系统建设 买卖合 原告撤诉，本案
工程有限公司 同纠纷 结案。
公司 10214 号 法院
中国电子系统
工程第三建设
有限公司、盐
城忠瑾劳务有
限公司、江苏
建科工程咨询
爱思开新能 （2025） 上海市第
有限公司、员 侵权责
邦建设工程 任纠纷
有限公司 203 号 民法院
（上海）有限
公司、上海恒
工机电工程有
限公司、常州
天衡检测技术
有限公司
建设工 （2025） 郑州航空 1.本案已调解结
江苏中电创
中建八局第一 程施工 豫 0192 民 港经济综 案；
建设有限公司 合同纠 初 12944 合实验区 2.被告履行付款
有限公司
纷 号 人民法院 义务中。
上海韩科科 中电智慧环境 （2025）
承揽合 长兴县人
同纠纷 民法院
公司 公司 初 7743 号
中国电子系 建设工
（2026）
统工程第二 湖北恺来医药 程分包 赤壁市人
建设有限公 股份有限公司 合同纠 民法院
初 407 号
司 纷
建设工
上海浅田建 （2026）
中电系统建设 程施工 巢湖市人
工程有限公司 合同纠 民法院
公司 初 1310 号
纷
中国电子系 （2025）
建设工 上海市浦
统工程第二 上海盒马网络 沪 0115 民
建设有限公 科技有限公司 初 139494
纠纷 民法院
司 号
天津市赛达 (2026)津 天津市西
中电(天津)大 租赁合
数据有限公司 同纠纷
司 3629 号 法院
中国电子系 （2026）
天津市西青区 租赁合 西青区人
数据发展中心 同纠纷 民法院
公司 初 3539 号
分期付
苏州制氧机 中国电子系统 (2025)苏 无锡市新 1.判决已生效；
款买卖
合同纠
司 有限公司 11558 号 法院 款义务中。
纷
建设工 淄博高新
广东正德工 （2025）
中电系统建设 程分包 技术产业
工程有限公司 合同纠 开发区人
有限公司 初 5700 号
纷 民法院
（2025）
中电云计算 北京市海
北京锐安科技 合同纠 京 0108 民
有限公司 纷 初 110466
司 法院
号
中电系统建 内蒙古栢特新 建设工 (2026)内 包头市青
已申请强制执
公司 公司 纠纷 275 号 法院
行。
中国电子系统
工程第二建设 建设工 （2025）
安徽麟智建
有限公司、四 程分包 川 3401 民 西昌市人
川好医生攀西 合同纠 初 11402 民法院
公司
药业有限责任 纷 号
公司
中国电子系 建设工 本诉：
（2026） 四川省盐
统工程第二 安徽麟智建筑 程分包 24,563,154.75
建设有限公 工程有限公司 合同纠 反诉：
初 288 号 法院
司 纷 21,689,971.75
建设工 绵阳高新
安徽麟智建 中国电子系统 （2026）
程分包 技术产业
合同纠 开发区人
公司 有限公司 初 676 号
纷 民法院
江苏
淳佑 建设工
建湖三龙混 (2025)京 北京市平
中电系统建设 建筑 程施工
工程有限公司 劳务 合同纠
司 12256 号 法院
有限 纷
公司
（2025）
建设工
沪 0115 上海市浦
京安工程有 中电系统建设 程分包
限公司 工程有限公司 合同纠
纷
号
中国电子系 建设工
上海信得天达 上国仲
统工程第二 程施工 上海国际
建设有限公 合同纠 仲裁中心
限公司 253 号
司 纷
上海商汤智 (2026)鄂 武汉市青
长江云通有限 买卖合
公司 同纠纷
公司 963 号 法院
二、本次公告的诉讼仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于部分诉讼仲裁案件尚未结案或正在开庭审理，部分案件尚未执行完毕，
上述诉讼事项对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性，公司已安排法务
团队积极应对上述案件，并按照监管要求履行相应的信息披露义务。公司指定的
信息披露媒体为《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
