海波重型工程科技股份有限公司 2026 年第一季度报告
证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2026-026
海波重型工程科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
个别和连带的法律责任。
完整。
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 36,938,421.34 86,662,190.17 -57.38%
归属于上市公司股东的净利
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 270,678.89 2,163,177.29 -87.49%
（元）
经营活动产生的现金流量净
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.017 0.003 466.67%
稀释每股收益（元/股） 0.017 0.003 466.67%
加权平均净资产收益率 0.33% 0.06% 0.27%
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,426,065,961.35 1,425,561,054.29 0.04%
归属于上市公司股东的所有
者权益（元）
海波重型工程科技股份有限公司 2026 年第一季度报告
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动 1,765,421.70
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和
支出
减：所得税影响额 585,663.91
合计 3,226,659.65 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 （%） 变动原因说明
货币资金 96,095,935.66 189,666,799.79 -49.33% 主要系报告期内用货币资金购买理财所致。
交易性金融资产 413,005,932.12 234,528,762.14 76.10% 主要系报告期内购买理财增加所致。
应收票据 6,940,283.60 13,640,016.17 -49.12% 主要系报告期内票据到期托收所致。
预付款项 1,138,332.77 2,814,880.73 -59.56% 主要系报告期内采购商品预付的款项较同期减少所致。
存货 26,820,876.16 52,481,301.18 -48.89% 主要系报告期内库存原材料减少所致。
短期借款 41,052,054.46 12,395,569.60 231.18% 主要系本期已贴现未终止确认的应收票据增加
应付票据 11,586,244.70 7,076,989.95 63.72% 主要系报告期内开立票据增加所致。
应交税费 5,046,827.44 2,958,974.58 70.56% 主要系报告期内税金计提增加所致。
利润表项目 本期发生数 上年同期 变动幅度 （%） 变动原因说明
海波重型工程科技股份有限公司 2026 年第一季度报告
营业收入 36,938,421.34 86,662,190.17 -57.38% 主要系报告期内完成产量减少所致。
营业成本 32,182,241.86 69,884,071.96 -53.95% 主要系报告期内完成产量减少所致。
税金及附加 732,782.44 534,891.60 37.00% 主要系报告期内计提土地使用税增加所致。
其他收益 388,106.22 157,143.46 146.98% 主要系报告期内收到补贴增加所致。
投资收益 788,251.72 380,584.96 107.12% 主要系报告期内理财收益增加所致。
公允价值变动收益 977,169.98 -2,302,444.49 142.44% 主要系去年同期购买股票浮亏所致。
信用减值损失 5,545,247.44 -3,759,800.66 247.49% 主要系报告期内坏账计提减少所致。
营业外收入 1,686,382.03 30,487.68 5431.36% 主要系报告期内收到工程款利息增加所致。
所得税费用 856,536.54 439,867.42 94.73% 主要系报告期内递延所得税费用增加所致。
现金流量表项目 期末数 上年同期 变动幅度（%） 变动原因说明
投资活动产生的现金
-176,772,968.35 -128,344,161.31 -37.73% 主要系报告期内公司购买的理财产品增加所致。
流量净额
筹资活动产生的现金
流量净额
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 9,493 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例 持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
张海波 境内自然人 48.27% 96,735,300 74,151,375 质押 10,500,000
张学军 境内自然人 1.18% 2,365,182 0 不适用 0
高盛国际 －
境外法人 1.05% 2,114,062 0 不适用 0
自有资金
孔令波 境内自然人 0.74% 1,491,500 0 不适用 0
中信证券资产
管理（香港）
境外法人 0.73% 1,467,682 0 不适用 0
有限公司－客
户资金
中国建设银行
股份有限公司
－诺安多策略 其他 0.63% 1,256,800 0 不适用 0
混合型证券投
资基金
孙会红 境内自然人 0.55% 1,102,700 0 不适用 0
朱明楚 境内自然人 0.51% 1,019,400 0 不适用 0
周建华 境内自然人 0.50% 1,000,000 0 不适用 0
于红华 境内自然人 0.45% 903,140 0 不适用 0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
海波重型工程科技股份有限公司 2026 年第一季度报告
张海波 22,583,925 人民币普通股 22,583,925
张学军 2,365,182 人民币普通股 2,365,182
高盛国际 －自有资金 2,114,062 人民币普通股 2,114,062
孔令波 1,491,500 人民币普通股 1,491,500
中信证券资产管理（香港）有限
公司－客户资金
中国建设银行股份有限公司－诺
安多策略混合型证券投资基金
孙会红 1,102,700 人民币普通股 1,102,700
朱明楚 1,019,400 人民币普通股 1,019,400
周建华 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
于红华 903,140 人民币普通股 903,140
上述股东中，张学军与张海波存在一致行动人关系。公司未知张海
波、张学军与其他前 10 名流通股股东之间、与其他前 10 名股东之
上述股东关联关系或一致行动的说明 间是否存在关联关系或一致行动人关系。未知其他前 10 名无限售
流通股股东之间、其他前 10 名无限售流通股股东与其他前 10 名股
东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
公司股东孔令波除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过兴业证券
股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,491,500 股，实际
合计持有 1,491,500 股。
公司股东孙会红除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过长江证券
股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,102,700 股，实际
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 合计持有 1,102,700 股。
有） 公司股东周建华除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国泰海通
证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,000 股，
实际合计持有 1,000,000 股。
公司股东于红华除通过普通证券账户持有 471,040 股外，还通过长
江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 432,100 股，
实际合计持有 903,140 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
在任期间按照
张海波 74,151,375 0 0 74,151,375 高管限售股 每年 25%解除
锁定
在任期间按照
徐卫民 18,225 0 0 18,225 高管限售股 每年 25%解除
锁定
合计 74,169,600 0 0 74,169,600 -- --
海波重型工程科技股份有限公司 2026 年第一季度报告
三、其他重要事项
?适用 □不适用
同》，因被告欠付工程款，我司于 2021 年 2 月向宿迁市中级人民法院提起诉讼并进行了财产保全，要求江苏嘉隆工程建
设有限公司向我司支付工程款 13101685.37 元，逾期付款违约金 41265988.74 元，并要求泗阳县交通运输局在欠付江苏
嘉隆工程建设有限公司工程款范围内承担责任。2022 年 1 月 14 日，江苏省宿迁市中级人民法院经审理下发一审判决如
下：1.江苏嘉隆工程建设有限公司于本判决生效之日起十日内向海波重型工程科技股份有限公司支付工程款 13101685.3
利率计算至实际清偿完毕之日止）；2.江苏嘉隆工程建设有限公司于本判决生效之日起十日内向海波重型工程科技股份
有限公司支付工程款违约金 10372988.71 元、利息损失 9145595.75 元；3.驳回海波重型工程科技股份有限公司其他诉讼
请求。原被告双方均不服一审判决，向江苏省高院提起上诉；江苏省高院经审理于 2023 年 9 月 6 日下发终审判决如下：
一、撤销江苏省宿迁市中级人民法院(2021)苏 13 民初 42 号民事判决；二、江苏嘉隆工程建设有限公司于本判决发生法
律效力之日起十日内向海波重型工程科技股份有限公司支付工程款 9292002.87 元及利息(以 9292002.87 元为基数，自 2
工程建设有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内向海波重型工程科技股份有限公司支付违约金 10372988.71 元、
利息损失 7926199.175 元；四、驳回海波重型工程科技股份有限公司其他诉讼请求。海波重科已经向宿迁市中级人民法
院提起强制执行申请，本案已经回款 696 万元并终结本次执行。海波重科提起代位权诉讼，代替江苏嘉隆工程建设有限
公司起诉灌云县交通局确定到期债权金额并支付；2024 年 10 月 29 日，灌云县人民法院经审理下发本代位权诉讼纠纷一
审判决如下：被告灌云县交通运输局于本判决生效后十日内支付原告海波重型工程科技股份有限公司工程款及利息人民
币 21626835.47 元。灌云县交通局不服一审判决向连云港市中院提起上诉，连云港中院经审理下发终审判决如下：驳回
上诉，维持原判。海波重科随后以灌云县交通局为被执行人向灌云县人民法院申请强制执行，截至 2026 年 3 月 31 日，
本案仍处于执行过程中。
程签署《专业工程分包合同》，因中铁五局集团第一工程有限责任公司拖欠工程款项，我司依据合同于 2022 年 5 月向长
沙市仲裁委员会提请仲裁，请求裁令中铁五局集团第一工程有限责任公司支付我司工程款 53729620.25 元及利息；被申
请人提出反申请，要求我司承担工期延误违约金 5736745 元。2023 年 9 月，海波公司变更仲裁请求如下：请求裁令被申
请人向申请人支付工程款 38910878.07 元及利息（利息以 38910878.07 元为基数，自 2022 年 1 月 25 日起算，按照 LPR
利率计算至付清为止，暂计算至 2023 年 9 月 14 日为 2342867.20 元。）；被申请人变更反请求如下：请求裁令海波公司
支付材料调差费用 4436554 元，请求支付工期延误违约金 2399190 元。2025 年 7 月，长沙仲裁委员会经审理下发裁决书，
内容如下：(一)被申请人(反请求申请人)中铁五局集团第一工程有限责任公司应向申请人(反请求被申请人)海波重型工
程科技股份有限公司支付工程款 26763717.38 元及利息(利息以 23538311 元为基数，以一年期 LPR 为计算标准，从
仲裁请求；(三)驳回被申请人(反请求申请人)中铁五局集团第一工程有限责任公司仲裁反请求。裁决书规定的履行期限
届满，中铁五局一公司未按照生效裁决履行金钱给付义务，海波重科依法向长沙市中级人民法院申请强制执行；执行期
间，中铁五局一公司申请撤销仲裁裁决并与海波公司达成《执行和解协议》。截至 2026 年 3 月 31 日，中铁五局一公司
履行了《执行和解协议》约定的工程款支付义务，但是剩余利息、仲裁费等合计 300 万元未按照《执行和解协议》支付，
海波公司已经向人民法院申请恢复执行。
合同》，因成都华川公路建设集团有限公司拖延结算与工程款项支付，我司于 2022 年 6 月依据合同向达州市达川区人民
法院提起诉讼，请求判令成都华川公路建设集团有限公司支付工程款 19345306.17 元及利息。案件已于 2022 年 6 月立案
受理，2023 年 2 月 24 日开庭审理；2024 年 6 月 13 日我司收到法院下发的一审判决如下：一、被告成都华川公路建设集
团有限公司定于本判决生效后三十日内支付原告海波重型工程科技股份有限公司工程款 16492677.01 元及资金占用利息，
利息计算方式:以 16492677.01 元本金为基数，从 2022 年 12 月 26 日起按一年期贷款市场报价利率计算至付清本息之日
海波重型工程科技股份有限公司 2026 年第一季度报告
止；二、驳回原告海波重型工程科技股份有限公司的其他诉讼请求。我司不服一审法院判决，向达州市中级人民法院提
起上诉；2024 年 9 月 26 日，达州市中级人民法院经审理下发二审判决如下：一、撤销四川省达州市达川区人民法院
（2023）川 1703 民初 635 号民事判决；二、被上诉人成都华川公路建设集团有限公司定于本判决生效后十日内支付上
诉人海波重型工程科技股份有限公司工程款 16852596.58 元及资金占用利息，利息计算方式：以 16852596.58 元本金
为基数从 2020 年 10 月 1 日起按一年期贷款市场报价利率计算至付清本息之日止。判决生效后，成都华川未按照生效
判决履行金钱给付义务，海波重科向人民法院申请强制执行；2025 年 6 月 19 日，本执行案件通过人民法院执行回款 500
余万元，剩余款项仍处于执行过程中。2025 年 11 月 24 日，华川集团正式进入破产重整程序，海波重科依法申报了债权；
截至 2026 年 3 月 31 日，华川集团仍处于破产重整程序中。
篮拱桥工程签署《建设工程施工专业分包合同》，因中铁十局集团第三建设有限公司欠付工程款项，我司依据合同向合
肥仲裁委提请仲裁，请求裁令中铁十局集团第三建设有限公司支付剩余工程进度款 30499832.05 元及违约金。案件已于
据我司申请就本案部分内容先予裁决并下发《裁决书》，要求被告在收到裁决书十日内向我司先行支付工程款 1500 万元；
海波重科于 2024 年 1 月向合肥市中级人民法院申请强制执行，双方签署《执行和解协议》，但是中铁十局集团第三建设
有限公司未按照《执行和解协议》履行支付义务；2024 年 2 月海波重科向人民法院申请恢复执行，2024 年 4 月中铁十局
集团第三建设有限公司向我司支付本项目工程款及利息 15265125 元。2024 年 10 月 31 日，合肥仲裁委经过审理下发裁
决书，裁决书内容如下：一、中铁十局集团第三建设有限公司于收到本裁决十日内支付海波重型工程科技股份有限公司
工程款 9486214.03 元及利息 789907.06 元。二、海波重型工程科技股份有限公司于收到本裁决十日内支付中铁十局集
团第三建设有限公司违约金 2960000 元。三、驳回海波重型工程科技股份有限公司的其他仲裁请求。四、驳回中铁十局
集团第三建设有限公司的其他仲裁反请求。海波重科不服裁决书内容，向合肥市中级人民法院提请撤销裁决；2025 年 1
月 15 日，合肥仲裁委员会下发《补正书》，取消裁决结果第二项内容。2025 年 1 月 22 日，合肥市中级人民法院下发
《民事裁定书》，驳回我司撤裁申请。因中铁十局三建公司未履行生效裁决确定的支付义务，海波重科已经向合肥市中
级人民法院申请强制执行；执行过程中，双方达成《执行和解协议》。截至 2026 年 3 月 31 日，中铁十局三建公司按照
执行和解协议履行了款项支付义务，剩余工程款以及利息将在 2026 年 4 月底前支付。
材料调差、施工方案变更、施工界面交付、赶工等事宜向长江路桥有限公司提请索赔，请求确认材料调差金额 9515330
元，因施工方案变更增加工程款 3545594.91 元，梁场迟延交付给原告造成的损失 9615475.35 元，赶工费 13403260.25
元，因疫情造成的损失 1139584.46 元，合理利润损失 70 万元。本案立案后多次开庭审理，因涉及到工程造价鉴定，审
理期限延长；2023 年 6 月 26 日，本案下发一审判决如下：一、被告(反诉原告)湖北长江路桥有限公司于本判决生效之
日起十日内支付原告(反诉被告)海波重型工程科技股份有限公司增量工程款、赶工费 12438078.06 元；二、被告(反诉
原告)湖北长江路桥有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告(反诉被告)海波重型工程科技股份有限公司经济损失
湖北长江路桥有限公司的反诉请求。被告不服本判决已经向荆州市中级人民法院提起上诉，荆州市中级人民法院经书面
审查将本案发回重审。2025 年 6 月 30 日，洪湖市人民法院经审理下发重审一审判决如下：一、被告（反诉原告）湖北
长江路桥有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告（反诉被告）海波重型工程科技股份有限公司 2867951.44 元；
二、驳回原告（反诉被告）海波重型工程科技股份有限公司的其他诉讼请求； 三、驳回被告（反诉原告）湖北长江路桥
有限公司的反诉请求。经研究，海波公司决定向荆州市中级人民法院提起上诉；2026 年 1 月 21 日，荆州市中级人民法
院经审理下发终审判决如下：一、撤销湖北省洪湖市人民法院（2024）鄂 1083 民初 613 号民事判决； 二、驳回海波
重型工程科技股份有限公司的诉讼请求； 三、驳回湖北长江路桥有限公司的反诉请求。
运输、安装工程签署《专业施工合同》，因成都华川公路建设集团有限公司拖延支付工程质保金，我司于 2022 年 8 月按
照合同约定向成都仲裁委员会提请仲裁，请求裁令成都华川公路建设集团有限公司支付工程款 5968251 元及利息。本案
已经由仲裁委员会受理并于 2023 年 9 月下发裁决书，裁决书内容如下：(一)被申请人成都华川公路建设集团有限公司于
本裁决书送达之日起十日内，退还申请人海波重型工程科技股份有限公司工程质保金 5968251 元及逾期退还利息[利息以
海波重型工程科技股份有限公司 2026 年第一季度报告
的同期一年期贷款市场报价利率(LPR)为标准，自 2023 年 2 月 16 日起计算至实际退还之日止]。(二)被申请人成都华川
公路建设集团有限公司于本裁决书送达之日起十日内，支付申请人海波重型工程科技股份有限公司保全费 5000 元。(三)
驳回申请人海波重型工程科技股份有限公司其他仲裁请求。(四)本案仲裁费 31934 元(已由申请人海波重型工程科技股份
有限公司预交)，由被申请人成都华川公路建设集团有限公司承担 31838 元，由申请人海波重型工程科技股份有限公司承
担 96 元。被申请人成都华川公路建设集团有限公司在履行本裁决第(一)、(二)项义务时，将其承担的仲裁费 31838 元一
并支付申请人海波重型工程科技股份有限公司。海波重科向成都市中级人民法院申请强制执行，成都市中级人民法院指
定蒲江县人民法院执行；2024 年 6 月本案集中由成都市青羊区人民法院管辖；本案已执行回款 803655.62 元，剩余款项
仍处于执行过程中。2025 年 11 月 24 日，华川集团正式进入破产重整程序，海波重科依法申报了债权；截至 2026 年 3
月 31 日，华川集团仍处于破产重整程序中。
（北延）新建道路（联中路北侧-兴中路）工程工程款支付事宜发生纠纷，并向苏州市吴江区人民法院提起诉讼，请求如
下：1.判令二被告向原告支付工程款 9304748.8 元及逾期付款利息；2.判令二被告向原告返还履约保证金 500000 元及逾
期返还利息；3.判令被告承担本案全部诉讼费、保全费、诉讼财产保全保险费等全部费用。吴江区人民法院受理本案后，
江苏省交通工程集团有限公司提出管辖权异议，经过吴江区法院、苏州市中院审理驳回原告管辖权异议请求；2024 年 12
月 26 日，吴江区人民法院下发一审判决如下：一、被告江苏省交通工程集团有限公司第一分公司、江苏省交通工程集团
有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告海波重型工程科技股份有限公司到期工程款 8804748.8 元及逾期付款利息
（以 500000 元为基数，自 2023 年 11 月 1 日起按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的 1.95 倍计
算至 2024 年 2 月 8 日，为 9250.31 元；以 2000000 元为基数，自 2024 年 1 月 1 日起按全国银行间同业拆借中心公布的
一年期贷款市场报价利率的 1.95 倍计算至实际给付之日止；以 6804748.8 元为基数，自 2024 年 2 月 8 日起按全国银行
间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的 1.95 倍计算至实际给付之日止）； 二、被告江苏省交通工程集团有
限公司第一分公司、江苏省交通工程集团有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告海波重型工程科技股份有限公司
逾期返还履约保证金的违约金 9250.31 元；三、驳回原告海波重型工程科技股份有限公司的其他诉讼请求。判决生效后，
被告未履行生效裁决确定的金钱给付义务；2025 年 3 月，原被告双方签署《执行和解协议》。2025 年 7 月，江苏省交通
工程集团有限公司未按照和解协议支付款项，海波重科向苏州市吴中区人民法院申请强制执行；2025 年 9 月，双方达成
执行和解，江苏省交通工程集团有限公司向海波公司足额支付了商业承兑汇票；2026 年 2 月 15 日，江苏省交通工程集
团有限公司支付的商业承兑汇票到期未兑付，海波公司经与对方当事人协商再次达成和解协议。截至 2026 年 3 月 31 日，
执行和解协议约定的商票兑付期限尚未届满，海波公司持续关注跟踪中。
程 (YLTKS-QL6) 标段钢桁梁工程工程款支付事宜发生纠纷，并向江苏省太仓市人民法院提起诉讼，请求如下：1.判令被
告向原告支付工程款 10608302.65 元并支付逾期付款利息；2.判令被告向原告返还履约保证金 500000 元并支付逾期返还
利息；3.判令被告承担本案全部诉讼费、保全费、诉讼财产保全保险费等全部费用。2024 年 8 月 26 日，太仓市人民法
院经审理下发一审判决如下：一、被告江苏省交通工程集团有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告海波重型工程
科技股份有限公司工程款 7693329.66 元及利息(以 7693329.66 元为基数，自 2024 年 1 月 13 日起按同期全国银行间同业
拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际支付之日止)。二、被告江苏省交通工程集团有限公司于本判决生效之日起
十日内返还原告海波重型工程科技股份有限公司履约保证金 500000 元及利息(以 500000 元为基数，自 2024 年 1 月 13 日
起按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际支付之日止)。三、驳回原告海波重型工程科技股
份有限公司其他诉讼请求。截至 2024 年 9 月 30 日，一审判决下发后，江苏省交通工程集团有限公司未提出上诉，海波
重科申请执行立案，本案转入执行程序；2024 年 11 月，海波重科与江苏省交通工程集团有限公司就本执行案件签署
《执行和解协议》。江苏省交通工程集团有限公司未按照和解协议支付款项，海波重科即刻向太仓市人民法院申请恢复
强制执行。2025 年 9 月，双方达成执行和解，江苏省交通工程集团有限公司向海波公司支付了部分现款与商业承兑汇票；
达成和解协议。截至 2026 年 3 月 31 日，执行和解协议约定的商票线下兑付成功，本案所涉款项全部回收，案件终结。
海波重型工程科技股份有限公司 2026 年第一季度报告
区人民法院申请强制执行；我司已经向人民法院递交撤销执行案件申请书并随附相关履行证明。截至 2026 年 3 月 31 日，
武陵区人民法院执行局尚在审核处理中。
谷立交 H、I 匝道安装工程、光谷金融港安装工程劳务分包项目起诉我司，诉讼请求如下：1、请求法院判令被告立即支
付原告工程款 1113661.81 元；2、请求法院判令被告支付逾期付款利息 157646.57 元(以 1113661.81 元为基数，自 2019
年 9 月 1 日起，按照同期贷款市场报价利率暂计算至 2025 年 3 月 1 日，其余计算至实际支付之日止)；3、请求法院判令
本案诉讼费用由被告承担。截至 2026 年 3 月 31 日，本案仍处于审理过程中。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：海波重型工程科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 96,095,935.66 189,666,799.79
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 413,005,932.12 234,528,762.14
衍生金融资产
应收票据 6,940,283.60 13,640,016.17
应收账款 291,519,545.33 341,857,473.20
应收款项融资 155,464,135.38 172,059,738.51
预付款项 1,138,332.77 2,814,880.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,724,795.29 7,349,408.87
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 26,820,876.16 52,481,301.18
其中：数据资源
合同资产 179,692,822.79 154,833,935.23
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,153,555.30 2,350,236.77
流动资产合计 1,178,556,214.40 1,171,582,552.59
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 161,351,533.92 166,528,993.73
海波重型工程科技股份有限公司 2026 年第一季度报告
在建工程 612,058.24 612,058.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 54,777,851.02 55,246,820.35
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 30,768,303.77 31,590,629.38
其他非流动资产
非流动资产合计 247,509,746.95 253,978,501.70
资产总计 1,426,065,961.35 1,425,561,054.29
流动负债：
短期借款 41,052,054.46 12,395,569.60
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 11,586,244.70 7,076,989.95
应付账款 96,368,541.12 136,958,358.73
预收款项
合同负债 22,250,387.28 23,392,457.34
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,344,651.80 1,648,197.68
应交税费 5,046,827.44 2,958,974.58
其他应付款 1,384,704.96 1,408,923.05
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 147,754,200.66 145,926,184.23
其他流动负债 26,762,393.24 24,545,444.71
流动负债合计 353,550,005.66 356,311,099.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 815,487.45 815,487.45
递延收益 2,431,040.78 2,577,760.43
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,246,528.23 3,393,247.88
负债合计 356,796,533.89 359,704,347.75
所有者权益：
股本 200,413,727.00 200,413,473.00
海波重型工程科技股份有限公司 2026 年第一季度报告
其他权益工具 23,497,838.80 23,498,297.41
其中：优先股
永续债
资本公积 373,864,778.52 373,861,690.21
减：库存股 4,341,897.23 4,341,897.23
其他综合收益
专项储备 2,883,739.10 2,971,240.42
盈余公积 56,856,375.88 56,856,375.88
一般风险准备
未分配利润 416,094,865.39 412,597,526.85
归属于母公司所有者权益合计 1,069,269,427.46 1,065,856,706.54
少数股东权益
所有者权益合计 1,069,269,427.46 1,065,856,706.54
负债和所有者权益总计 1,426,065,961.35 1,425,561,054.29
法定代表人：张海波 主管会计工作负责人：徐卫民 会计机构负责人：程勇
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 36,938,421.34 86,662,190.17
其中：营业收入 36,938,421.34 86,662,190.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 40,104,832.46 78,212,813.35
其中：营业成本 32,182,241.86 69,884,071.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 732,782.44 534,891.60
销售费用 533,196.46 457,656.72
管理费用 3,585,288.28 4,583,309.46
研发费用 1,082,345.21 1,053,550.89
财务费用 1,988,978.21 1,699,332.72
其中：利息费用 2,013,884.96 1,823,858.51
利息收入 45,153.48 250,548.96
加：其他收益 388,106.22 157,143.46
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
海波重型工程科技股份有限公司 2026 年第一季度报告
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-1,858,251.45 -1,819,678.46
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
加：营业外收入 1,686,382.03 30,487.68
减：营业外支出 6,619.74 47,322.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 856,536.54 439,867.42
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
额
综合收益
变动
变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
合收益
合收益的金额
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 3,497,338.54 648,478.95
海波重型工程科技股份有限公司 2026 年第一季度报告
归属于母公司所有者的综合收益总
额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.017 0.003
（二）稀释每股收益 0.017 0.003
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张海波 主管会计工作负责人：徐卫民 会计机构负责人：程勇
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 90,103,412.73 112,252,289.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,558,898.92 18,330,779.15
经营活动现金流入小计 91,662,311.65 130,583,068.21
购买商品、接受劳务支付的现金 33,904,833.69 56,733,347.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,176,760.43 5,142,696.33
支付的各项税费 1,325,491.44 2,479,668.73
支付其他与经营活动有关的现金 1,314,004.85 4,611,515.28
经营活动现金流出小计 40,721,090.41 68,967,227.83
经营活动产生的现金流量净额 50,941,221.24 61,615,840.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 328,000,000.00 191,500,000.00
取得投资收益收到的现金 790,390.88 380,852.42
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 328,790,390.88 191,880,852.42
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
海波重型工程科技股份有限公司 2026 年第一季度报告
投资支付的现金 505,500,000.00 319,794,441.09
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 505,563,359.23 320,225,013.73
投资活动产生的现金流量净额 -176,772,968.35 -128,344,161.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 32,240,000.00 1,000,000.00
筹资活动现金流入小计 32,240,000.00 1,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 536,084.09 31,333.32
筹资活动产生的现金流量净额 31,703,915.91 968,666.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -94,127,831.20 -65,759,654.25
加：期初现金及现金等价物余额 188,238,933.61 141,054,870.61
六、期末现金及现金等价物余额 94,111,102.41 75,295,216.36
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度财务会计报告未经审计。
海波重型工程科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
