安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
公司代码：600502 公司简称：安徽建工
安徽建工集团股份有限公司
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、
准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人钱申春、主管会计工作负责人刘强及会计机构负责人（会计主管人员）
李成建声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中关于本公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承
诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、 重大风险提示
报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。
本公司已在本报告中详述经营活动可能遇到的风险，具体内容请参阅本报告“第三节：管理
层讨论与分析”之“五、（一）可能面对的风险”。
十一、 其他
□适用 √不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名
并盖章的财务报表。
三、报告期内公司在指定的信息披露媒体上披露过的所有公司文件
正本及公告的原稿。
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、 安徽建工集团股份有限公司，原名“安徽水利开发股份有限公司”，
指
安徽建工 原简称“安徽水利”
报告期 指 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
本报告 指 安徽建工集团股份有限公司 2025 年半年度报告
上期 指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
上交所 指 上海证券交易所
证监会、中国
指 中国证券监督管理委员会
证监会
安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会，本公司实际控制人
建工控股 指 安徽建工集团控股有限公司
建工水利 指 安徽建工水利开发投资集团有限公司
建工三建 指 安徽建工三建集团有限公司
建工路桥 指 安徽建工公路桥梁建设集团有限公司
建工建投 指 安徽建工建设投资集团有限公司
建工路港 指 安徽建工路港建设集团有限公司
建工交航 指 安徽建工交通航务集团有限公司
建工建材 指 安徽建工集团建材科技有限公司
建工商贸 指 安徽建工现代商贸物流集团有限公司
长城置业 指 安徽长城置业集团有限公司
建工工业化 指 安徽建工建筑工业化智能建造集团有限公司
建工检测 指 安徽建工检测科技集团有限公司
建工智能制造 指 安徽建工智能制造集团有限公司
政府和社会资本合作模式（Public-Private Partnership），即社会资
PPP 指
本方与政府进行合作，参与公共基础设施建设的模式。
建设-经营-转让（Build-Operate-Transfer）,是社会资本方参与基础
BOT 指
设施建设，向社会提供公共服务的一种方式。
MW 指 兆瓦，电站装机功率
本公司信息披
指 中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报
露媒体
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 安徽建工集团股份有限公司
公司的中文简称 安徽建工
Anhui Construction Engineering Group
公司的外文名称
Corporation Limited
公司的外文名称缩写 ACEG
公司的法定代表人 钱申春
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘强 许丽、储诚焰
联系地址 安徽省合肥市蜀山区黄山路 安徽省合肥市蜀山区黄山路
电话 055162865300 055162865300
传真 055162865010 055162865010
电子信箱 ahjgzqb@163.com ahjgzqb@163.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 安徽省蚌埠市东海大道5183号
公司注册地址的历史变更情况 公司1998年成立时注册地址为：安徽省蚌埠市交通
路143号；2002年2月变更为：安徽省蚌埠市黑虎山
路21号；2005年5月变更为：安徽省蚌埠市东海大道
张公山南侧；2019年8月变更为现址：安徽省蚌埠市
东海大道5183号。
公司办公地址 安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦
公司办公地址的邮政编码 230031
公司网址 www.aceg.com.cn
电子信箱 ahjgzqb@163.com
报告期内变更情况查询索引 无
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引 无
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 安徽建工 600502 安徽水利
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期
本报告期
主要会计数据 上年同期 比上年同
（1－6月）
期增减(%)
营业收入 30,185,071,510.37 33,461,264,979.92 -9.79
利润总额 1,063,337,379.60 1,105,870,874.78 -3.85
归属于上市公司股东的净利润 552,876,107.80 612,947,751.87 -9.80
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -2,797,468,330.04 -3,819,800,829.44 不适用
本报告期
末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 15,940,320,209.45 15,448,307,143.48 3.18
总资产 203,575,914,418.23 201,979,062,896.52 0.79
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同期增
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 减(%)
基本每股收益（元／股） 0.32 0.36 -11.11
稀释每股收益（元／股） 0.32 0.36 -11.11
扣除非经常性损益后的基本每
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 3.52 4.80 下降1.28个百分点
扣除非经常性损益后的加权平
均净资产收益率（%）
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注（如适
非经常性损益项目 金额
用）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销
部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 6,383,178.24
益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金
融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,693,633.49
减：所得税影响额 12,669,133.12
归属于少数股东的非经常性损益净额 4,075,029.60
合计 49,343,794.94
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举
的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释
性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□适用 √不适用
十、 存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润
□适用 √不适用
十一、 其他
□适用 √不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）报告期内公司所处行业情况
报告期内，国际环境复杂多变，不确定性、不稳定性增加，我国加紧实施更加积极有为
的宏观政策，经济运行稳中有进，高质量发展取得新成效。同时，我国经济运行依然面临不
少风险挑战。受外部环境变化和国内有效需求不足影响，报告期内我国建筑业生产经营压力
增大。根据中国建筑业协会数据，经初步核算，上半年全国建筑业实现增加值 3.82 万亿元，
同比增长 0.7%，增速低于国内生产总值增速 4.6 个百分点。全国建筑企业签订合同总额 52.46
万亿元，同比降低 1.58%，其中新签合同额 13.95 万亿元，同比降低 6.47%。总体上看，建
筑业基本面偏弱，景气度承压，但建筑业增加值占国内生产总值的比重仍达 5.78%，对国民
经济形成较为有力支撑。今年以来，宏观政策协同发力，有效投资扎实推进，水利、交通、
能源、城市更新等领域需求有序释放，西部大开发等区域战略深入实施，打开行业发展空间。
面对市场形势的深刻变化，建筑企业主动应变求变，推进增收创效，加快转型升级，不断塑
造发展新优势，努力实现高质量发展。
投资牵引支撑发展基础。根据国家统计局数据，上半年全国固定资产投资同比增长 2.8%，
较去年同期放缓 1.1 个百分点，房地产开发投资降幅较去年同期扩大 1.1 个百分点至-11.2%，
行业发展继续承压。基建投资仍是扩内需、稳增长重要抓手，相关托举政策相继落地。上半
年，财政货币政策力度加大，各地区各部门加快地方政府专项债券、超长期特别国债等发行
使用，聚焦“两重”“两新”等关键领域和薄弱环节。国家推动“十四五”规划重大工程顺
利收官，基础设施投资同比增长 4.6%，水利水电、内河航运、重大交通、能源电力等领域
维持较高景气。制造业高端化智能化绿色化发展加快，传统产业转型升级稳步推进，制造业
投资增长 7.5%，工业厂房、车间、实验室、研发中心等配套设施新建和改造需求旺盛。
区域战略拓展发展空间。上半年，我国深入实施长三角一体化、粤港澳大湾区、中部崛
起，西部大开发、西部陆海新通道、国家战略腹地建设等区域协调发展战略，构筑国内大循
环空间。根据国家统计局数据，上半年西部地区固定资产投资增长 4.8%，中部地区增长 3.2%，
均高于全部投资增速，彰显区域市场潜力。上半年，我国统筹城乡区域协调发展，实施新型
城镇化战略五年行动计划，扎实推进城市更新，保障房、老旧小区改造、防洪排涝、地下管
网、智慧交通设施建设等激活存量市场。同时，国家积极推动县域经济发展和乡村全面振兴
取得新成效，为行业开辟广阔空间。
转型升级增添发展动能。面对行业深度调整，建筑企业顺应政策方向和市场趋势，大力
发展现代化建筑产业链，积极培育发展新动能。部分企业积极布局新兴产业，挖掘新材料、
新能源、装备制造、城市运维、低空经济等增量机会，提升价值创造能力。部分企业把握政
策契机，发挥“投建运”一体化优势，投身高速公路、片区开发、矿产资源开发等投资运营
类业务，获取稳定现金流。部分企业加大收并购力度，通过整合产业链资源，增强市场竞争
力，提升业务规模和效益。
（二）公司主要业务及经营模式说明
公司主营业务为基础设施建设与投资、房屋建设等，近年来，公司围绕主责主业形成了
“投资业务、建筑施工、智能制造、新型房地产、设计检测、新能源、建材商贸物流、建筑
工业化、社会服务业”等涵盖建筑业全产业链的业务格局。
公司充分发挥投融建运全产业链一体化优势，围绕国家重大战略、重大工程、重点产业
进行投资布局，在高速公路、经济园区投资等领域持续发力并取得重大突破。截至目前，公
司累计自主或参股投资高速公路达 23 条，徐淮阜高速公路淮北段、宿州段提前 10 个月通车
运营。
建筑施工业务是公司的传统优势业务，拥有建筑工程、公路工程、市政公用工程、港口
与航道工程、水利水电工程等五类 10 项施工总承包特级资质。公司先后承接了大批国家、
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
省、市重点工程，所属建工水利、建工三建、建工路桥、建工建投、建工路港、建工交航等
子公司在水利、房建、公路、港航等建筑施工领域均具有较强的专业优势和市场竞争力。
智能制造业务产品涵盖建筑、桥梁、船舶钢结构、智能钢结构装配式住宅、交通安全设
施等，芜湖、六安、长丰三大智能化生产基地相继建成投产。所属智能制造集团获“安徽省
装配式桥梁建筑与运维工程研究中心”“安徽省优秀市政产品生产企业”“安徽省装配式建
筑产业基地”等称号。
房地产开发业务是公司产业链条重要环节，所属长城置业累计开发 80 余楼盘，业务涵
盖住宅开发、商业运营、代管代建、产业园投资建设运营等领域。长城置业顺应房地产新模
式新市场新趋势，聚焦品质住宅、康养产业、科技园区等业务领域，从传统单一住宅开发向
新领域、新业态综合运营转变。安徽建工科技园蜀山园区已投入运营，高新园区正加速建设
中。
公司拥有建筑行业、市政行业、公路行业、水利行业等 14 项设计甲级资质。检测业务
覆盖建筑、交通水利、市政、轨道交通、建筑机械设备等检测领域，所属建工检测拥有甲级
检测资质 5 项，具有建设工程质量和公路水运工程质量检测最高等级资质。
公司深耕水力发电领域近 20 年，投资运营安徽霍山白莲崖电站、金寨流波电站和云南
省怒江贡山恒远水电站等 7 座水电站，总装机容量 246MW。公司投资建设分布式光伏电站，
采用“自发自用、余电上网”的模式并网发电，已投入运营光伏电站 3 个，在建光伏电站 1
个，同时加快推进储能项目、园区源网荷储一体化综合项目。
公司所属建工商贸系建筑主材采购供应平台，形成以 6 个仓储基地为基础的省内市场销
售服务网络，并在杭州、西安、广州等重点城市设置销售服务网点，推进“皖建云商”平台
系统功能升级，吸引超 5 万家供应商入驻，从传统贸易商向工贸一体集成供应商转型。公司
所属建工建材致力于新型绿色建材生产与销售，主要产品为商品混凝土和沥青混合料、砂浆、
水稳料等，在合肥、蚌埠等地共计拥有 14 个生产基地。
公司在安徽省内率先建成国家级装配式建筑产业基地，拥有绿色建筑与装配式建造省级
重点实验室，所属建工工业化集团在已实现合肥、蚌埠、铜陵等 5 个基地联动发展，业务布
局辐射全省，产品类型覆盖建筑装配式 PC 构件、管桩、管片、桥梁工业化、模具模板等，
系具备设计、生产、施工一体化能力的装配式建筑企业。
公司拥有建工设备租赁公司、建工新时代物业管理公司、建工新时代酒店公司等，坚持
高品质服务和平台化运营相结合，打造现代服务业矩阵。
报告期内公司新增重要非主营业务的说明
□适用 √不适用
二、经营情况的讨论与分析
（一）总体情况
报告期，面对复杂多变的市场环境，公司持续深化改革创新，协调推进战略布局，坚定
转型发展信心，全力以赴拓市场、强管理、防风险、促发展。公司荣登《财富》中国 500
强榜单第 208 位，“安徽建工”入选“中国最具价值品牌 500 强”名单，企业品牌影响力持
续扩大。上半年生产经营取得了以下几方面的成果：
略布局，上半年工程建设业务新签合同额同比增长 1.41%，其他业务新签合同额同比增长
大全国市场开发力度，连续中标 S27 呼和浩特至鄂尔多斯高速公路特许经营项目、重庆荣昌
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
至四川自贡高速公路（重庆段）特许经营项目、甬金衢上高速公路金华婺城至浙赣界第 TJ01
标段施工项目、平顶山至宜昌高速襄阳段施工项目等等省外项目。
新兴业务，布局“房地产+园区运营+康养”融合业态，推进房地产业务转型发展。截至 8
月末，公司独立和参股投资的高速公路累计达 23 条。投资的 S20 长固霍邱高速公路、S40
宁纵铜陵高速公路、G4231 安庆高速公路已开工建设，徐淮阜高速公路淮北段、宿州段于 7
月 10 日通车运营，有力拉动公司全产业链业务发展。智能制造业务发展良好，全力拓展装
配式钢结构建筑、智能全屋定制、交通安全设施产品等具有良好市场前景的新型业务。
理，项目全过程管控能力显著增强，项目盈利能力有效提升。强化建章立制，系统重塑工程
项目管理流程，强化过程管控，建立重点工作月调度机制、开展“红黄旗”项目综合评比，
实施“四不两直”督查检查，进一步提升项目管理水平。强化闭环管理，健全项目经理分级
评定和选拔聘任、交（竣）工项目决算、完工项目审计、重大亏损责任追究等机制，并完善
重大项目后评价。
学、同济大学、浙江大学等科研合作，走高端化、智能化、绿色化发展之路。推动企业数字
化转型，打造“皖建云商”“皖建物联”“皖建云租”等多个数字化平台。大力建设数字工
厂、数字车间、智慧工地，实施机器换人计划、设备更新计划，在高新技术企业认定、项目
成本降低、绿色建材替代等方面均取得一系列发展成果。
产负债率。制定项目逾期债权清收工作方案，加大债权清收力度，目前公司资金风险总体可
控。严控安全风险，修订生产安全事故调查处理和责任追究办法，进一步严格责任追究，层
层压实安全生产责任，规范生产安全事故报告，安全生产形势总体稳定向好。
转型、增效益。一是狠抓转型发展。坚持“投资+施工”双轮驱动，围绕全产业链做强投资
业务，寻求相关多元化转型方向，助推企业转型发展。二是狠抓市场开拓。持续推进“四大
战略布局”，全面提升市场占有率和发展外向度，进一步提升公司全国品牌知名度和社会影
响力。三是狠抓企业管理。高质量编制好“十五五”规划，确保总规划和专项规划顺利完成。
进一步优化组织架构，实行扁平化管理，提升管理效能。建立常态化督查、调度工作机制，
持续加强财务管理。积极拓宽融资渠道，降低融资成本。全面强化项目成本管控，不断提高
项目管理水平，实现降本增效。四是狠抓风险防范。严控财务、资金风险，狠抓资金回收。
切实抓好安全生产工作，全面开展安全生产隐患大排查大整改，坚决遏制重特大事故发生。
严控招投标、环保、房地产、境外业务等风险，切实以高水平安全保障企业高质量发展。
（二）主要业务经营情况
报告期内，公司实现营业收入 301.85 亿元，同比下降 9.79%；实现利润总额 10.63 亿
元，同比下降 3.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 5.53 亿元，同比下降 9.80%。其中
主要业务分部情况如下：
报告期内，公司工程建设业务实现营业收入 234.77 亿元，同比下降 5.43%；实现毛利
合同总金额 733.08 亿元，新签合同金额同比增长 1.41%。
单位：亿元 币种：人民币
工程建设 2025 年 1-6 月 2024 年 1-6 月 同比变动
营业收入 234.77 248.24 -5.43%
其中：基建工程和投资 110.27 136.71 -19.34%
房屋建筑工程 124.50 111.53 11.63%
毛利 25.65 24.91 2.97%
其中：基建工程和投资 14.10 14.52 -2.89%
房屋建筑工程 11.55 10.40 11.06%
毛利率 10.93% 10.04% 上升 0.89 个百分点
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
其中：基建工程和投资 12.79% 10.62% 上升 2.17 个百分点
房屋建筑工程 9.27% 9.32% 下降 0.05 个百分点
新签合同额 733.08 722.87 1.41%
基建工程和投资 484.44 529.18 -8.45%
其中：路桥工程 380.65 273.36 39.25%
市政工程 75.4 175.95 -57.15%
水利工程 19.29 78.59 -75.45%
港航工程 9.1 1.28 610.94%
房屋建筑工程 248.64 193.69 28.37%
报告期，公司房地产业务实现营业收入 26.11 亿元，毛利 1.45 亿元，毛利率 5.57%。
实现签约销售面积 26.28 万平米，完成销售金额 22 亿元，期末土地储备面积约 240 亩。
房地产开发 2025 年上半年 2024 年上半年 同比变动
营业收入（亿元） 26.11 30.35 -13.97%
毛利（亿元） 1.45 2.36 -38.56%
毛利率（%） 5.57 7.76 下降 2.19 个百分点
销售面积（万 m ） 26.28 33.47 -21.48%
销售金额（亿元） 22.00 29.15 -24.53%
新增土地储备（亩） 0 17.1 -100%
期末土地储备面积（亩） 240 361.6 -33.63%
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预
计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
工、建筑技术、建材商贸、建筑工业化、智能制造、房地产、新能源、社会服务业等业务板
块，产业基础牢固，发展韧性强、潜力大。公司拥有建筑工程、市政工程、公路工程、港口
与航道工程、水利水电工程总承包特级资质 10 项，各类施工和房地产开发一级资质 140 余
项，设计甲级资质 14 项，检测甲级资质 5 项。获评 AAA 主体信用等级，进一步夯实“投融
建运”一体化能力。
兴业务挑大梁”的业务格局。持续发力高速公路投资运营，累计自主或参股投资高速公路
全设施等，芜湖、六安、长丰三大智能化生产基地相继建成投产，打造绿色低碳、数字智能
的生产线。率先在安徽省建成国家级装配式建筑产业基地，拥有绿色建筑与装配式建造省级
重点实验室，设计、生产、施工一体化装配式建筑综合服务能力不断提升。
站及省级博士后科研工作站协同作用，深化与科研院校交流合作，开展全产业链科技研发和
技术攻关。大力建设数字工厂、数字车间、智慧工地，实施机器换人计划，推广应用无人摊
铺机、抹光机器人等工程智能装备，以数字化、智能化、绿色化推动传统产业转型升级。公
司累计取得安徽省科学技术奖 40 项、国家行业科技进步奖 50 余项；拥有发明专利 400 余项、
实用新型专利 1,900 余项；主参编国家标准 10 余项、行业与地方标准 180 余项；获国家级
工法、省部级工法 600 余项。
留”全链条，不断健全人才体系，为公司发展提供强有力的人才支撑。公司现有员工 1.7
万余人，其中博士、硕士及全日制本科以上管理骨干近万人。拥有各类专业技术人员 1.2
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
万余人，其中，高级职称 2,700 余人，拥有一级建造师、一级建筑师、注册结构工程师、造
价工程师等职/执业资格人员近 6,000 人，形成了专业齐全、层次分明、结构合理的专业技
术队伍。持续提升管理质效，强化制度建设与执行，狠抓财务管理与债权清收，做好物资采
购监管，突出法务合同管理，健全常态化重点工作调度机制 ，企业管理成效进一步显现。
的核心价值观，企业文化认同感与归属感不断增强，有效激发员工创新创造活力，铸造了大
批优质精品工程。公司荣登《财富》中国企业 500 强、中国上市公司 500 强、ENR 全球最大
际、国家级和省部级各类奖项 700 余项，行业地位和品牌影响力持续增强。
四、报告期内主要经营情况
(一)主营业务分析
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 30,185,071,510.37 33,461,264,979.92 -9.79
营业成本 25,935,864,309.15 29,199,744,180.57 -11.18
销售费用 141,040,912.10 135,003,365.93 4.47
管理费用 1,030,292,169.77 1,032,496,423.73 -0.21
财务费用 1,100,937,632.73 970,428,040.01 13.45
研发费用 577,551,387.23 719,840,041.62 -19.77
经营活动产生的现金流量净额 -2,797,468,330.04 -3,819,800,829.44 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -5,990,902,208.08 -2,403,532,217.15 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 7,899,774,724.88 4,201,184,466.22 88.04
营业收入变动原因说明：主要系建筑施工业、房地产收入减少所致
营业成本变动原因说明：主要系营业收入减少所致
销售费用变动原因说明：主要系营销费用增加所致
管理费用变动原因说明：主要系降本增效，节约开支所致。
财务费用变动原因说明：主要系利息净支出增加所致
研发费用变动原因说明：主要系高新技术企业研发投入减少所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收款增加所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系投资的高速公路建设支出增加等所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系银行借款净额增加所致
□适用 √不适用
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用 □不适用
单位：元
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
本期期末金
本期期末数 上年期末数
额较上年期
项目名称 本期期末数 占总资产的 上年期末数 占总资产的 情况说明
末变动比例
比例（%） 比例（%）
（%）
货币资金 17,237,286,631.54 8.47 18,409,682,961.90 9.11 -7.62
应收款项 51,291,825,156.40 25.20 55,110,363,281.17 27.29 -6.93
存货 11,084,563,302.32 5.44 12,444,190,716.69 6.16 -10.93
合同资产 31,300,014,354.47 15.38 29,795,915,841.60 14.75 5.05
投资性房地产 460,854,809.99 0.23 466,958,213.37 0.23 -1.31
主要系投资增加所
长期股权投资 1,762,670,631.61 0.87 1,311,102,931.23 0.65 34.44
致
固定资产 4,694,051,667.44 2.31 4,757,981,909.28 2.36 -1.34
主要系在建工程投
在建工程 1,425,862,735.28 0.70 994,485,677.25 0.49 43.38
入增加影响所致
使用权资产 90,455,418.04 0.04 88,443,760.05 0.04 2.27
短期借款 19,107,742,187.98 9.39 16,633,947,992.89 8.24 14.87
合同负债 15,139,174,900.74 7.44 12,554,840,268.72 6.22 20.58
长期借款 48,872,825,570.37 24.01 41,408,827,257.80 20.50 18.03
租赁负债 63,119,979.12 0.03 60,585,413.06 0.03 4.18
主要系期初持有的
交易性金融资
- - 120,824,400.00 0.06 -100.00 银行理财产品到期
产
收回所致
主要系采用商业承
应收票据 904,604,123.26 0.44 582,538,280.09 0.29 55.29 兑汇票结算方式增
加所致
主要系采用银行承
应收款项融资 192,197,162.35 0.09 277,758,074.48 0.14 -30.80 兑汇票结算方式减
少所致
主要系预付材料款
预付款项 2,217,997,637.11 1.09 1,205,319,079.49 0.60 84.02
增加所致
主要系支付薪酬减
应付职工薪酬 309,848,295.67 0.15 581,667,172.12 0.29 -46.73
少所致
主要系新增债券影
应付债券 3,900,000,000.00 1.92 2,400,000,000.00 1.19 62.50
响所致
主要系新增售后回
长期应付款 901,362,767.45 0.44 295,724,573.32 0.15 204.80
租业务影响所致
√适用 □不适用
(1). 资产规模
其中：境外资产867,111,325.98（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.43%。
(2).境外资产占比较高的相关说明
□适用 √不适用
□适用 √不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
□适用 √不适用
(四)投资状况分析
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
本期对外股权投资总额 上年同期金额 变动金额 变动比例(%)
投资金额
序号 被投资公司名称 主要业务
（万元）
安徽建工建筑工业化智能建造集团有
限公司
安徽建工集团（霍邱）高速公路有限
公司
安徽建工集团（宿州）项目管理有限
公司
安徽建工集团（六安）高速公路有限
公司
合计 210,247.50
(1).重大的股权投资
□适用 √不适用
(2).重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3).以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入
本期
本期公允 权益 期
计提 本期出售/赎回金 其他
资产类别 期初数 价值变动 的累 本期购买金额 末
的减 额 变动
损益 计公 数
值
允价
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
值变
动
其他 120,824,400.00 -207,600.00 - - 9,299,000,000.00 9,419,616,800.00 - 0
合计 120,824,400.00 -207,600.00 - - 9,299,000,000.00 9,419,616,800.00 - 0
证券投资情况
□适用 √不适用
证券投资情况的说明
□适用 √不适用
私募基金投资情况
□适用 √不适用
衍生品投资情况
□适用 √不适用
(五)重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六)主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
建工水利 子公司 工程施工 252,603.58 4,071,994.14 1,014,034.38 594,382.07 27,986.02 21,523.10
建工路桥 子公司 工程施工 221,532.42 2,592,044.84 438,231.58 300,380.99 14,562.92 12,107.44
建工建投 子公司 工程施工 201,222.03 2,005,778.62 382,877.46 236,642.93 11,292.37 9,368.60
建工三建 子公司 工程施工 252,000.00 2,628,103.23 325,271.31 424,731.40 6,374.54 4,081.65
建工商贸 子公司 建筑材料销售 39,857.14 615,636.22 42,392.96 318,788.35 64.84 27.06
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
(七)公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
关，受国家政策、宏观经济走势、固定资产投资规模、城市化进程等因素影响较大。若宏观
经济出现波动或相关政策发生变化，可能给公司业务发展带来不确定影响。
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
减少，行业竞争态势日趋激烈，市场开拓难度进一步加大。当前建筑行业下行压力加大，同
质化竞争加剧，行业内卷现象突出，对公司市场经营带来不确定影响。
经营中可能存在项目建设方资金支付不及时、结算拖延、材料及人工费争议等情况，易发生
诉讼、仲裁纠纷。近年来，公司诉讼案件数量有所增多，若出现胜诉案件执行困难或败诉的
情况，将会给公司造成一定损失。
加快，新业务投资规模扩大，公司周转资金需求增加，资金支付压力增大。受宏观环境影响，
公司面临上游资金回收滞后与下游分包采购资金刚性支付双重压力，可能给公司带来流动性
风险。
误等风险，可能导致安全生产事故的发生。工程质量关乎行业健康发展和社会稳定运行，人
员操作不规范、工艺不达标等情况均有可能导致工程质量事故，这不仅对项目进度、成本等
产生不利影响，还将使企业声誉受损。
洪水、地震、台风、火灾等各类自然灾害以及突发性公共卫生事件均可能会对作业人员和财
产造成损害，影响项目建设进度，增加公司运营成本。
应对措施：一是加快企业转型升级。加强宏观经济与政策研究，适时调整经营策略，坚
持转型发展，推进“四大战略布局”，积极拓展新兴市场，不断适应经济形势与产业发展变
化。二是完善风险防控机制。建立风险管理和内部控制体系，制定和执行风险防控措施，完
善风险管理的机构、制度、流程及人才队伍建设，分类防控资金、投资、经营、诉讼、安全
生产等各类风险，落实各级风险管理责任，增强抵御风险能力。三是强化项目全过程管理。
严格落实《关于加强项目全过程管控 堵塞漏洞 降低成本 提升项目盈利水平的意见》，从
选优配强项目经理、做好项目策划、严控分包控制价等十个方面，落实项目全过程管控要求；
进一步加大项目策划、材料管理、变更管理等关键环节管控力度，切实堵塞漏洞。四是做好
资金统筹管理。加强投资全过程管理，做好投资项目可研分析，严格执行项目论证和决策流
程，严格投资成本控制。坚持规范稳健经营，维护公司主体信用等级，降低融资成本，强化
资金集中管理，合理控制债务规模，防范出现流动性风险和债务违约。五是优化安全质量管
控机制。筑牢安全文化理念，落实安全生产责任制，加快安全科技成果转化，严格执行安全
生产制度，开展安全生产治本攻坚三年行动，持续提升项目安全生产管理水平。完善工程质
量追责问责机制，制定《工程质量事故调查处理和责任追究办法》，不断强化质量意识；开
展“质量月”活动和专项质量检查，不断提升技术质量管理水平，有效防控质量风险。
(二) 其他披露事项
√适用 □不适用
公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》 ，
制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，现将半年度方案落实情况报告如下：
型发展信心，全力以赴拓市场、强管理、防风险、促发展。一是全方位开拓市场。大力实施
全省、全国、全产业链、全球四大战略布局，上半年工程建设业务新签合同额同比增长 1.41%，
其他业务新签合同额同比增长 112.02%。二是加快推进转型发展。公司充分发挥“投建运”
全产业链一体化优势，在高速公路、智能制造等领域持续发力。累计独立投资或参股高速公
路 BOT 项目共 23 个。智能制造业务发展加快，已投资建成近三个现代化智能生产基地群。
创新投入，深化与高校科研院所交流合作，加快科技创新成果转化，培育新质生产力。公司
持续推进传统产业数字化、智能化、绿色化转型。打造“皖建云商”“皖建物联”“皖建云
租”等多个数字化平台，推动企业数字化转型。推广应用建筑智能设备、公路沥青路面无人
摊压等先进设备技术，大力建设数字工厂、数字车间、智慧工地、智慧高速公路，实施机器
换人计划、设备更新计划。
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
与市值管理的动态平衡。公司在保障分红金额稳中有升的同时，积极推动增加分红频次。2025
年共实施两次现金分红，两次分红合计向全体股东每 10 股派发现金红利 2.7 元，共计派发
现金红利 46,346.42 万元，占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 34.46%。
充分彰显控股股东对公司未来发展的信心。
披露和投资者关系管理工作，积极向资本市场展示经营成果和投资价值。公司持续加强信息
披露管理体系建设，积极履行信息披露义务，不断提高公告编制效率和质量。2025 年以来，
组织召开业绩说明会 1 次、现场调研和电话会议等投关交流活动 20 余场，董事会成员和董
事会秘书与投资者就公司业务布局、经营情况等开展充分交流，全面展示公司竞争优势和发
展前景。公司证券事务部通过上证 E 互动、电话专线、公司邮箱等多元化良性互动，及时反
馈投资者诉求，保障投资者知情权与参与权。
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
第四节 公司治理、环境和社会
一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形
副董事长、总经理、
李有贵 离任
董事会战略委员会委员
钱申春 总经理 聘任
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数(元)（含税） 0
每 10 股转增数（股） 0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
无
三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况
√适用 □不适用
纳入环境信息依法披露企业名
单中的企业数量（个）
序号 企业名称 环境信息依法披露报告的查询索引
安徽建工集团建筑机械
智能制造有限公司
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
责任公司
安徽新途建材有限责任
公司
其他说明
□适用 √不适用
五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
报告期内，公司坚决贯彻落实党中央国务院关于脱贫攻坚和乡村振兴的决策部署，持续
扎实推进各项定点帮扶工作，确保各项工作落到实处、取得实效。
公司制定了巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴相关工作计划。实施宿松县趾凤村修
缮改造沿街路灯、增设操场高杆灯组、帮扶建设“红色主题民宿”等项目，打造趾凤旅游街
道新风貌，助力发展旅游产业。实施全椒县太平村共建标准化厂房、完善入户道路等基础设
施建设项目，带动周边居民就业，为村民出行带来便利，大大提升群众幸福感。在完善“双
基”建设方面，公司帮助趾凤村完成生态标准化污水池建设与卫生厕所改造，打造和美乡村
改厕示范点；帮助“幸福之家”扩大自来水进水管径，保障日常用水，提升人居环境舒适度。
在消费帮扶方面，公司积极响应帮扶单位消费帮扶号召，采购趾凤村鲜桃、太平村农产品等，
有效帮助解决农产品销售难问题，并为村级集体经济增收提供后盾保障。
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
第五节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
是 如未
是 如未能
否 能及
否 及时履
承 承 承 及 时履
有 行应说
诺 承诺 承诺 诺 诺 时 行应
承诺背景 履 明未完
类 方 内容 时 期 严 说明
行 成履行
型 间 限 格 下一
期 的具体
履 步计
限 原因
行 划
关于减少及规范关联交易的承诺：（1）尽量避免或减少建工控股及所控制的其他子公司、分公司、合营
或联营公司与安徽水利及其子公司之间发生关联交易；（2）不利用股东地位及影响谋求安徽水利及其子
解
公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（3）不利用股东地位及影响谋求与安徽水利及其子
决 长
公司达成交易的优先权利；（4）将以市场公允价格与安徽水利及其子公司进行交易，不利用该类交易从
关 建工 期
事任何损害安徽水利及其子公司利益的行为；（5）就建工控股及下属公司与安徽水利及其子公司之间将 否 是 是 -
联 控股 有
来可能发生的关联交易，将督促上市公司履行合法决策程序，按照《上海证券交易所股票上市规则》和
交 效
安徽水利《公司章程》的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济
易
原则，采用公开招标或者市场定价等方式。若因不履行或不适当履行上述承诺，给安徽水利及其相关股
与重大资
东造成损失的，建工控股将以现金方式全额承担该等损失。
产重组相
关于保持上市公司独立性的承诺：一、保证安徽水利的人员独立。保证安徽水利的高级管理人员专职在
关的承诺
安徽水利工作,并在安徽水利领取薪酬，不在承诺人及承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的
其他职务，不在承诺人及承诺人控制的其他企业领薪；保证安徽水利的财务人员不在承诺人及承诺人控
长
制的其他企业中兼职；保证依法依规提名、选举、聘任董事、监事和高级管理人员，不干预安徽水利人
其 建工 期
事任免决定。二、保证安徽水利的财务独立。1、保证安徽水利及控制的子公司建立独立的财务会计部门， 否 是 是
他 控股 有
建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证安徽水利及其控制的子公司能够独立做出财务决策，
效
不干预安徽水利的资金使用。3、保证安徽水利及其控制的子公司独立在银行开户，不与承诺人及其关联
企业共用一个银行账户。4、保证安徽水利及控制的子公司依法独立纳税。三、保证安徽水利的机构独立。
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
组织机构，并与承诺人的机构完全分开；安徽水利及其控制的子公司（包括但不限于）与承诺人及其关
联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。2、保证安徽水利及其控制的子公司（包括但不
限于）独立自主地运作，承诺人不会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。四、保证安徽水
利的资产独立、完整。1、保证安徽水利及其控制的子公司具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用
安徽水利的资金、资产及其他资源。五、保证安徽水利的业务独立。1、保证安徽水利在本次交易完成后
拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环
节不依赖承诺人。2、保证承诺人及其控制的其他关联人避免与安徽水利及控制的子公司发生同业竞争。
司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着“公
平、公正、公开”的原则定价。同时，对重大关联交易按照有关法律法规、《上海证券交易所股票上市
规则》和安徽水利的《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时进行有关信
息披露。4、保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预安徽水利的
重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。
关于物业瑕疵的承诺：（1）积极解决目前存在的物业瑕疵问题，对于因手续不全造成瑕疵的物业，尽快
补办相关手续，办理相关权属文件；对于无法通过补办手续获得相关权属文件的物业，论证寻找相应地
解 段的可替代的合法合规的经营场所，在稳健经营的同时，逐步更换目前使用的瑕疵物业。（2）如果第三
决 方权利人提出合法要求或通过诉讼取得该等房屋的房屋所有权或该等房屋所占土地的土地使用权，或相
土 关政府作出行政处罚及/或需要搬迁时，建工集团及相关下属公司将立即搬移至权属文件齐全或合法租赁
长
地 的场所继续经营业务，该等搬迁预计不会对建工集团及相关下属公司的生产经营和财务状况产生重大不
建工 期
等 利影响。（3）若因上述物业瑕疵导致安徽水利及相关下属公司产生额外支出或损失（包括政府罚款、政 否 是 是 -
控股 有
产 府责令搬迁或强制拆迁费用、第三方索赔等），建工控股将在接到安徽水利及相关下属公司的书面通知
效
权 后 10 个工作日内，与政府相关主管部门及其他相关方积极协调磋商，以在最大程度上支持相关企业正常
瑕 经营，避免或控制损害继续扩大。（4）针对因物业瑕疵产生的经济支出或损失，建工控股将在确认安徽
疵 水利及各相关下属公司损失后的 30 个工作日内，以现金或其他合理方式进行一次性补偿，从而减轻或消
除不利影响。如违反上述保证和声明，建工集团及建工控股将承担个别和连带的法律责任，并对因物业
瑕疵导致的安徽水利损失承担全额的赔偿责任。
关于非生产性人员安置费用的承诺： （1）本次吸收合并涉及建工集团历史遗留的非生产性人员共计 5,818
人，费用初步测算金额为 31,407.23 万元。（2）建工控股承诺将全额承担上述非生产性人员费用，如因 长
其 建工 国资监管部门审核确定的费用总额超出初步测算金额的部分，亦由其承担。（3）未来若发生建工集团非 期
否 是 是 -
他 控股 生产性人员因本次重大资产重组出现其他费用或纠纷，而导致上市公司承担相应赔偿责任的，建工控股 有
承诺补偿上市公司因前述事项而遭受的相关一切损失。 （4）建工控股若因不履行或不适当履行上述承诺，效
给安徽水利及其相关股东造成损失的，建工控股将全额承担。
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
解
建工控股放弃与本公司进行同业竞争，保证今后不在中国境内从事与本公司有竞争或可能构成竞争的业
决 长
与首次公 务或活动；保证在经营范围和投资方向上，避免与本公司相同或相似；对本公司已建设或拟投资兴建的
同 建工 期
开发行相 项目，将不会进行同样的建设或投资；在生产、经营和市场竞争中，不与本公司发生任何利益冲突；以 否 是 是 -
业 控股 有
关的承诺 公平、公允的原则处理关联交易；不利用其控股地位对公司财务、人事和经营决策等方面进行控制，不
竞 效
利用其在股份公司中的控股地位转移利润或以其他行为损害股份公司及其他股东的利益。
争
解
关于规范关联交易的承诺：建工控股将尽量减少或避免与本公司的关联交易，在进行确有必要且无法避
决 长
免的关联交易时，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行，
关 建工 期
并按相关法律、法规以及规范性文件的有关规定履行交易程序及信息披露义务。(具体承诺内容详见本公 否 是 是 -
联 控股 有
司于 2015 年 2 月 14 日发布于上海证券交易所外部网站的公告《安徽水利开发股份有限公司控股股东水
交 效
建总公司关于规范关联交易以及避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性承诺的公告》)
易
与再融资
关于避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性承诺：建工控股承诺未来除因国有企业改革或国有经济
相关的承
解 结构调整等政府原因外，建工控股不投资或经营与本公司相同或相近的业务，避免同业竞争。按照法律、
诺
决 法规及中国证监会、证券交易所规范性文件的要求，做到与本公司在资产、业务、机构、人员、财务方 长
同 建工 面完全分开，切实保障上市公司在资产、业务、机构、人员、财务方面的独立运作。如因建工控股违反 期
否 是 是 -
业 控股 承诺中所作出的承诺而导致本公司遭受损失的，建工控股将立即停止并纠正该违反承诺之行为，并赔偿 有
竞 本公司因此而遭受的全部经济损失。(具体承诺内容详见本公司于 2015 年 2 月 14 日发布于上海证券交易 效
争 所外部网站的公告《安徽水利开发股份有限公司控股股东水建总公司关于规范关联交易以及避免和解决
同业竞争、保持上市公司独立性承诺的公告》)
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
三、违规担保情况
□适用 √不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
四、半年报审计情况
□适用 √不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用 √不适用
六、破产重整相关事项
□适用 √不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
事项概述及类型 查询索引
安徽建工三建集团有限公司诉天长市粤恒置业有限公司、恒大地产集团合肥 2025 年 3 月 29 日本公司发布于上
有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额 79,014.84 万元。本案一审判 交所网站 www.sse.com.cn 及本公
决双方签订的施工合同解除，被告天长市粤恒置业有限公司支付工程款 司信息披露媒体的公告：《安徽建
支付停工损失 964.82 万元，被告恒大地产集团合肥有限公司承担连带清偿责 裁的公告》（编号：2025-024）。
任。被告已全额支付判决金额。
甘肃大宇建设工程有限公司诉安徽裕和建筑劳务有限公司、安徽建工集团股 2025 年 5 月 31 日本公司发布于上
份有限公司、兰州瑞建投资发展有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金 交所网站 www.sse.com.cn 及本公
额 4,000.00 万元。本案一审判决驳回原告起诉。原告上诉，二审判决被告安 司信息披露媒体的公告：《安徽建
徽裕和建筑劳务有限公司支付工程款 160.87 万元及利息，被告安徽建工集团 工关于公司及子公司涉及诉讼、仲
股份有限公司不承担任何责任。 裁的公告》（编号：2025-041）。
安徽建工三建集团有限公司诉天长市粤通置业有限公司建设工程施工合同纠 2025 年 3 月 29 日本公司发布于上
纷案，涉案金额 14,804.01 万元。本案一审判决双方签订的施工合同解除， 交所网站 www.sse.com.cn 及本公
被告支付工程款 14,115.06 万元及利息，原告享有优先受偿权。被告上诉， 司信息披露媒体的公告：《安徽建
二审维持原判。原告已申请强制执行。被告已全额支付判决金额。 工关于公司及子公司涉及诉讼、仲
裁的公告》（编号：2025-024）。
安徽安粮建设工程有限公司诉安徽建工水利开发投资集团有限公司建设工程 2025 年 7 月 31 日本公司发布于上
施工合同纠纷案，涉案金额 5,552.30 万元。本案一审判决被告支付工程款 交所网站 www.sse.com.cn 及本公
电费用 46.29 万元。原告、被告均上诉，二审维持原判。被告已全额支付判 工关于公司及子公司涉及诉讼、仲
决金额。 裁的公告》（编号：2025-051）。
陈华诉安徽建工集团股份有限公司建设工程施工合同纠纷案，涉案金额 2025 年 7 月 31 日本公司发布于上
诉，二审判决被告支付工程款 429.07 万元及利息。被告已全额支付判决金额。 司信息披露媒体的公告：《安徽建
工关于公司及子公司涉及诉讼、仲
裁的公告》（编号：2025-051）。
安徽建工三建集团有限公司诉芜湖融翼置业有限公司建设工程施工合同纠纷 2025 年 7 月 31 日本公司发布于上
案，涉案金额 3,429.02 万元。本案一审判决被告支付工程款 3,327.73 万元 交所网站 www.sse.com.cn 及本公
及违约金，原告享有优先受偿权。原告已申请强制执行。被告已全额支付判 司信息披露媒体的公告：《安徽建
决金额。 工关于公司及子公司涉及诉讼、仲
裁的公告》（编号：2025-051）。
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
事项概述及类型 查询索引
安徽建工三建集团有限公司诉平潭鸿新房地产开 2025 年 1 月 21 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及
发有限公司建设工程施工合同纠纷案。 本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉
及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-004）。
安徽建工三建集团有限公司与当涂县城乡建设投 2025 年 1 月 21 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及
资有限责任公司等建设工程施工合同纠纷仲裁案 本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉
件。 及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-004）。
北海亿博房地产开发有限公司诉安徽建工三建集 2025 年 3 月 7 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及
团有限公司建设工程施工合同纠纷案。 本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉
及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-008）。
安徽建工三建集团有限公司诉海南新庄园房地产 2025 年 3 月 29 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及
开发有限公司建设工程施工合同纠纷案。 本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉
及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-024）。
武汉凌云建筑装饰工程有限公司诉安徽建工（黄 2025 年 4 月 26 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及
山）建设投资有限公司（曾用名：安徽蓬程建设工 本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉
程有限公司）、安徽建工公路桥梁建设集团有限公 及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-032）。
司建设工程合同纠纷案。
安徽建工三建集团有限公司与安徽省六安第一中 2025 年 4 月 26 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及
学建设工程施工合同纠纷仲裁案件。 本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉
及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-032）。
安徽建工三建集团有限公司诉南昌市力资房地产 2025 年 4 月 26 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及
开发有限公司建设工程施工合同纠纷案。 本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉
及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-032）。
安徽建工公路桥梁建设集团有限公司诉蓝海建设 2025 年 4 月 26 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及
集团有限公司合伙合同纠纷案。 本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉
及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-032）。
张博钧诉南宁高速公路建设发展有限公司、安徽建 2025 年 4 月 26 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及
工路港建设集团有限公司建设工程施工合同纠纷 本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉
案。 及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-032）。
安徽政顺建设有限公司诉安徽建工交通航务集团 2025 年 4 月 26 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及
有限公司建筑工程合同纠纷案。 本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉
及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-032）。
安徽建工交通航务集团有限公司诉泗县自然资源 2025 年 5 月 31 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及
和规划局建设工程施工合同纠纷案。 本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉
及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-041）。
阜阳安建建设管理有限公司诉阜阳市颍东区卫生 2025 年 5 月 31 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及
健康委员会、安徽建工建设安装集团有限公司（第 本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉
三人）行政协议纠纷案。 及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-041）。
安徽建工水利开发投资集团有限公司诉陕西科达 2025 年 7 月 31 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及
房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案。 本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉
及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-051）。
安徽建工交通航务集团有限公司诉天宫科技园开 2025 年 7 月 31 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及
发（滁州）有限公司建设工程合同纠纷案。 本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉
及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-051）。
安徽建工三建集团有限公司诉明发集团睢宁房地 2025 年 7 月 31 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及
产开发有限公司建设工程施工合同纠纷案。 本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉
及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-051）。
安徽建工三建集团有限公司诉安徽紫蓬山置业投 2025 年 7 月 31 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及
资有限公司建设工程施工合同纠纷案。 本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉
及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-051）。
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
安徽建工集团股份有限公司诉陕西西咸新区秦汉 2025 年 7 月 31 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及
产业发展集团有限公司、陕西省西咸新区秦汉新城 本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉
开发建设集团有限责任公司建设工程合同纠纷案。 及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-051）。
安徽建工三建集团有限公司诉蒙城安高房地产有 2025 年 7 月 31 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及
限公司等建设工程合同纠纷案。 本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉
及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-051）。
安徽建工三建集团有限公司与融新建设投资（漳 2025 年 7 月 31 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及
州）有限公司就建设工程施工合同纠纷仲裁案件。 本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉
及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-051）。
安徽建工集团股份有限公司诉合肥蓝科投资有限 2025 年 7 月 31 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及
公司等建设工程施工合同纠纷案。 本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉
及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-051）。
宜昌市大壮建筑工程有限公司诉安徽建工水利开 2025 年 7 月 31 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及
发投资集团有限公司、宜昌市黄柏河流域管理局建 本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉
设工程施工合同纠纷案。 及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-051）。
漳州恒煜房地产开发有限公司诉安徽建工三建集 2025 年 7 月 31 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及
团有限公司建设工程施工合同纠纷案。 本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉
及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-051）。
山东特朗环保工程有限公司诉安徽建工建设投资 2025 年 7 月 31 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及
集团有限公司建设工程施工合同纠纷案。 本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉
及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-051）。
安徽建工集团太和投资有限公司诉太和县重点工 2025 年 7 月 31 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及
程建设管理中心等行政协议纠纷案。 本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉
及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-051）。
安徽建工三建集团有限公司诉安庆梁生置业有限 2025 年 7 月 31 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及
公司、安徽梁生置业有限公司、河南倍福利置业有 本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉
限公司（第三人）房屋买卖合同纠纷案。 及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-051）。
安徽建工集团股份有限公司诉贵阳清怡城市建设 2025 年 7 月 31 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及
投资有限公司建设工程施工合同纠纷案。 本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉
及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-051）。
安徽建工集团股份有限公司与淮南恒皖旅游开发 2025 年 8 月 14 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及
有限公司就建设工程合同纠纷仲裁案件。 本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉
及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-055）。
安徽建工水利开发投资集团有限公司诉天长市城 2025 年 8 月 14 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及
镇发展（集团）有限公司等建设工程施工合同纠纷 本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉
案。 及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-055）。
安徽建工交通航务集团有限公司诉淮北市商运房 2025 年 8 月 14 日本公司发布于上交所网站 www.sse.com.cn 及
地产开发有限公司等建设工程施工合同纠纷案。 本公司信息披露媒体的公告：《安徽建工关于公司及子公司涉
及诉讼、仲裁的公告》（编号：2025-055）。
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
报告期内：
诉 诉讼
承担 讼 (仲
起诉 诉讼(仲裁) 诉讼(仲
应诉（被申 连带 仲 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁) 裁)是
(申 诉讼(仲裁)进展情况 审理结果及 裁)判决执
请）方 责任 裁 基本情况 涉及金额 否形
请)方 影响 行情况
方 类 成预
型 计负
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
债及
金额
建工 格尔木宁靓 无 仲 申请人承 6,467.59 否 已审结、执行中 裁决被申 截止目前
水利 置业有限公 裁 建被申请 请人支付 收回工程
司 人项目， 申请人工 款
被申请人 程 款 1,735.5
未能按合 1,677.43 万元。
同约定付 万元，预留
款 质 保 金
元，履约保
证 金 203
万元。仲裁
费由申请
人 承 担
元，被申请
人 承 担
元。反请求
仲 裁 费
元，由被申
请人承担。
本公 中国建筑集 无 仲 按照合同 30,908.73 否 仲裁裁决被申请人向申 已裁决，影 强制执行
司 团有限公司 裁 约定提请 请 人 支 付 工 程 款 响暂时不 中
仲裁，索 985,964,157.55 第纳尔 能判断
要欠付工 （依据中华人民共和国
程款。 外汇管理局发布的“各
种货币对美元折算率
（2024 年 2 月 29 日）”，
折 算 约 等 于 5,204.55
万元人民币）及其他内
容。
建工 福建和烨建 陈宝 民 原告起诉 7,997 是， 一审判决被告赔付 二审审结， 终 本 执
路港 筑劳务有限 和、 事 要求被告 已全 6,397.60 万元及利息损 暂不能判 行，后期
公司 陈良 诉 支付赔偿 额计 失，被告陈宝和不服判 断最终结 发现财产
栋、 讼 款 提坏 决提起上诉，二审维持 果 线索恢复
林光 账 一审判决。 执行。
明、
卓秀
如
建工 蚌埠天湖置 无 民 原告承建 9,964.10 否 一审未支持工程款优先 2020 年 9 原告已申
三建 业有限公司 事 被 告 项 受偿权，原告上诉至安 月 14 日二 报债权，
诉 目，被告 徽省高院，二审判决被 审审结，影 已通过资
讼 拖欠支付 告支付工程款 8,558.97 响暂时无 产 抵 偿
工程款。 万元及利息，并支持原 法判断 8,313.91
告工程款优先受偿权。 万元。
被告已进入破产重组程
序，原告已申报债权。
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
建工 方国传、林 无 民 原告为两 3,031.93 否 一审判决两被告返还超 已审结，影 强制执行
三建 文松 事 被告垫付 付 工 程 款 1,460.12 万 响暂时不 中
诉 材料款、 元及利息，工期逾期损 能判断
讼 农民工工 失 67.4 万元。被告林文
资、税款 松上诉至安徽省高级法
等，诉请 院。因未缴纳上诉费，
被告支付 二审裁定按撤回上诉处
代垫款项 理。
建工 宁夏钰隆工 无 民 被告借款 4,652.05 否 一审判决钰隆公司返还 2020 年 11 强制执行
三建 程 有 限 公 事 逾期不还 借 款 本 金 2,577.79 万 月 24 日二 中
司、蒋淑珍、 诉 借款，原 元及利息，支付被冻结 审审结，安
武权 讼 告起诉还 资 金 的 利 息 41.94 万 徽三建申
款 元，蒋淑珍、武权承担 请执行中。
连带责任。双方均上诉 影响暂时
至安徽省高院，二审维 不能判断
持原判。
建工 悦康药业集 无 民 诉请被告 7,176.41 否 一审判决被告支付工程 二审审结， 收回款项
三建 团安徽美景 事 支付工程 款 814.34 万元及利息， 原 告 已 收 1,435.36
房地产公司 诉 款、保证 返还保证金 513.3 万元 回 全 部 款 万元
讼 金及相关 及利息；原告在被告欠 项。
利息。 付 的 1,327.64 万 元 的
范围内享有优先受偿
权。原告上诉至安徽省
高院，二审维持原判。
建工 合肥神力健 无 民 诉请被告 5,788.90 否 一审判决被告支付工程 2021 年 8 强制执行
三建 身器材厂、 事 一支付工 款、保证金及利息合计 月 4 日二 中。
朱习庆 诉 程款、保 5,504.6 万元；确认原 审审结，原
讼 证金及相 告在欠付工程款范围内 告已申请
关利息， 享有优先受偿权。被告 执行，影响
并判令原 上诉至安徽省高院。二 暂时不能
告对涉案 审维持原判。 判断。
工程享有
优先受偿
权，请求
被告二承
担连带清
偿责任。
建工 东至县汉唐 无 民 诉请被告 4,228.04 否 一审判决被告支付工程 2022 年 8 强制执行
三建 置业有限公 事 支付工程 款 888.04 万元及利息， 月 8 日再 中。
司 诉 款、保证 原告上诉至安徽省高 审审结，原
讼 金及相关 院。二审维持原判，原 告已申请
利息，并 告向最高人民法院申请 执行，影响
判令原告 再审。再审判决：1、撤 暂时不能
享有优先 销原二审判决。维持一 判断。
受偿权。 审判决第三项即被告返
还履约保证金 400 万元
及利息，第四项即原告
配合被告完成竣工验收
及备案手续，并提交资
料，第六项即驳回被告
的其他反诉请求；2、变
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
更一审判决第一项为被
告支付工程款 3,470.33
万元及利息，变更第二
项为原告在欠付的工程
款范围内享有优先受偿
权。
建工 鲍萌霞 无 民 诉请被告 6,345.62 否 一审判决被告返还超付 二审审结， 强制执行
三建 事 承担原告 工程款、利息及相应损 原告已申 中
诉 多支付的 失合计 3,277.23 万元。 请执行，影
讼 工程款、 被告上诉至安徽省高 响暂时不
保证金、 院。二审因被告未缴纳 能判断
因诉讼支 诉讼费，按撤回上诉处
付的相关 理。
费用。
建工 南昌欣荣房 无 民 诉请被告 5,010.88 否 一审判决被告支付工程 二审审结， 强制执行
三建 地产开发有 事 支付工程 款 4,148.89 万元。原告 原告已申 中
限公司 诉 款 及 利 上诉至江西省高院。二 请执行，影
讼 息，且支 审判决撤销一审判决， 响暂时不
持原告享 改判原告向被告开具发 能判断
有工程款 票，被告收到发票后支
优先受偿 付 工 程 款 4,855.27 万
权。 元。
建工 淮南仁爱天 无 民 原告提起 10,805.04 否 一审判决被告支付工程 原告已申 强制执行
三建 鹅湾置业有 事 诉讼，请 进 度 款 3,937.78 万 元 请执行，影 中
限公司 诉 求支付欠 及逾期付款违约金 响暂时不
讼 付款项并 33.64 万元。法院裁定 能判断
确认原告 查 封 被告 1.08 亿 元 财
的建设工 产。
程价款优
先 受 偿
权。
建工 黄山粤恒置 无 民 原告提起 10,598.7 否 一审判决被告支付工程 已审结，影 强制执行
三建 业 有 限 公 事 诉讼，请 款 7,413.21 万 元 及 利 响暂时不 中
司、恒大地 诉 求支付欠 息；原告在欠付工程款 能判断
产集团合肥 讼 付款项并 范围内享有优先受偿
公司 确认原告 权；被告恒大地产集团
的建设工 合肥公司承担连带责
程价款优 任。
先 受 偿
权。
建工 美 丽 之 冠 无 民 原告提起 15,408.24 否 一审判决被告支付工程 已审结，影 强制执行
三建 （黄山）文 事 诉讼，请 款 8,108.07 万 元 及 逾 响暂时不 中
化旅游发展 诉 求支付欠 期利息；被告支付停工 能判断
有限公司、 讼 付款项并 损失 3,739.43 万元；原
恒大地产集 确认原告 告 在 8,108.07 万 元 范
团合肥有限 的建设工 围内享有优先受偿权。
公司、恒大 程价款优
地产集团有 先 受 偿
限公司 权。
滁州 建 工 三 建 无 民 原告提起 6,161.76 否 一审判决原告支付工程 尚未审结， 尚未审结
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
市柏 （ 反 诉 原 事 诉讼，请 款 4,334.67 万 元 及 利 影响暂时
城房 告） 诉 求支付欠 息，退还履约保函；被 不能判断
地产 讼 付款项。 告享有优先受偿权。原
开发 被告均提起上诉，二审
有限 发回重审。
公司
（反
诉被
告）
建工 铜川靖源物 无 民 诉请被告 12,988.26 否 一审调解被告支付剩余 原 告 已 收 原告收回
三建 业管理有限 事 支付工程 工程款 1,902.25 万元。 回 部 分 款 工程款项
公司 诉 款 及 利 担保人邢雅江对被告的 项。 1,722.25
讼 息，且支 支付承担保证责任，保 万元
持原告享 证期间 2 年。原告在欠
有工程款 付工程款范围内享有优
优先受偿 先受偿权。
权。
建工 京农（新疆） 无 民 诉请被告 10,450.30 否 本案中止审理。 尚未审结， 尚未审结
交航 农业产业发 事 支付工程 影响暂时
展有限公司 诉 款 及 利 不能判断
（曾用名： 讼 息。
蓝 田 建 邦
（新疆）农
业 有 限 公
司）、德州
国淼综合贸
易 有 限 公
司、北京中
诚智汇科技
发展有限公
司、蓝田建
邦实业有限
公司、中猪
（杭州）农
业科技有限
公司、国开
建邦（成都）
实业集团有
限公司、中
安神州（北
京）建设发
展 有 限 公
司、中科润
通科技（成
都）集团有
限公司、新
疆生产建设
兵团第十二
师二二二团
（第三人）
建工 安庆梁生置 无 民 诉请被告 4,332.26 否 一审裁定驳回起诉。原 尚未审结， 尚未审结
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
三建 业 有 限 公 事 支付工程 告另行起诉，一审审理 影响暂时
司、安徽梁 诉 款 及 利 中。 不能判断
生置业有限 讼 息。
公司、河南
倍福利置业
有 限 公 司
（第三人）
(三) 其他说明
□适用 √不适用
八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受
到处罚及整改情况
□适用 √不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
√适用 □不适用
经本公司第九届董事会第六次会议审议通过，并经公司 2024 年年度股东大会审议批准，
本公司 2025 年计划与关联方发生日常关联交易金额总计 1,437,500.00 万元，具体内容详见
本公司于 2025 年 3 月 29 日披露于上交所网站、上海证券报、证券日报、中国证券报、证
券时报的公告：《安徽建工关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（2025-021）。
其他业务 212,180.61 万元。
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
□适用 √不适用
(六) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(七) 其他
□适用 √不适用
十一、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 734,038.88
报告期末对子公司担保余额合计（B） 2,711,326.11
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 2,711,326.11
担保总额占公司净资产的比例(%) 99.85%
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担
保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被
担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额
（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 2,648,226.11
未到期担保可能承担连带清偿责任说
明
担保情况说明
(三) 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、募集资金使用进展说明
□适用 √不适用
十三、其他重大事项的说明
□适用 √不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
第六节 股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
□适用 √不适用
响（如有）
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、股东情况
(一) 股东总数：
截至报告期末普通股股东总数(户) 55,742
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有 质押、标记或冻结情
有限 况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 售条
股东性质
（全称） 减 量 (%) 件股 股份状
数量
份数 态
量
安徽建工集团控股有限公司 19,652,280 571,291,064 33.28 0 无 国有法人
中国建设银行股份有限公司
－华泰柏瑞中证红利低波动
交易型开放式指数证券投资
基金
凤台县永幸河灌区管理处 0 36,192,922 2.11 0 质押 18,090,000 国有法人
金寨水电开发有限责任公司 0 25,024,897 1.46 0 无 国有法人
香港中央结算有限公司 906,085 22,176,756 1.29 0 无 未知
交通银行股份有限公司－景
顺长城中证红利低波动 100
交易型开放式指数证券投资
基金
招商银行股份有限公司－创 1,520,700 12,091,186 0.70 0 无 未知
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
金合信中证红利低波动指数
发起式证券投资基金
吴立莉 0 12,000,000 0.70 0 无 境内自然人
国泰君安证券股份有限公司
－天弘中证红利低波动 100
交易型开放式指数证券投资
基金
黄允革 2,527,700 11,728,800 0.68 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
安徽建工集团控股有限公司 571,291,064 人民币普通股 571,291,064
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞
中证红利低波动交易型开放式指数证券 59,330,607 人民币普通股 59,330,607
投资基金
凤台县永幸河灌区管理处 36,192,922 人民币普通股 36,192,922
金寨水电开发有限责任公司 25,024,897 人民币普通股 25,024,897
香港中央结算有限公司 22,176,756 人民币普通股 22,176,756
交通银行股份有限公司－景顺长城中证
红利低波动 100 交易型开放式指数证券投 17,111,020 人民币普通股 17,111,020
资基金
招商银行股份有限公司－创金合信中证
红利低波动指数发起式证券投资基金
吴立莉 12,000,000 人民币普通股 12,000,000
国泰君安证券股份有限公司－天弘中证
红利低波动 100 交易型开放式指数证券投 11,985,192 人民币普通股 11,985,192
资基金
黄允革 11,728,800 人民币普通股 11,728,800
前十名股东中回购专户情况说明 无
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃
无
表决权的说明
本公司控股股东和前十名其他股东没有关联关系，不存在一
上述股东关联关系或一致行动的说明 致行动关系，本公司未知前十名中其他无限售条件的股东是
否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
无
说明
持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用 √不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
三、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
其它情况说明
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
五、优先股相关情况
□适用 √不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
第七节 债券相关情况
一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具
√适用 □不适用
(一) 公司债券（含企业债券）
√适用 □不适用
单位：亿元 币种：人民币
债券 利率 还本付息方 交易 受托管 交易机
债券名称 简称 代码 发行日 起息日 日后的 到期日 主承销商 当性安排 上市交
余额 （%） 式 场所 理人 制
最近回 （如有） 易的风
售日 险
安徽建工集团股份 每年付息一 竞价、报
上海 中信证
有限公司 2024 年面 次，不续期则 中信证券 价、询价
向专业投资者公开 241002 2024-6-6 2024-6-11 - 2026-6-11 15.00 2.50 到期一次还 股份有限 不适用 和协议 否
Y1 交易 有限公
发行可续期公司债 本并偿还当 公司 交易方
所 司
券（第一期） 期利息 式
安徽建工集团股份 每年付息一 竞价、报
上海 中信证
有限公司 2024 年面 次，不续期则 中信证券 价、询价
向专业投资者公开 241222 2024-7-24 2024-7-26 - 2027-7-26 5.00 2.27 到期一次还 股份有限 不适用 和协议 否
Y2 交易 有限公
发行可续期公司债 本并偿还当 公司 交易方
所 司
券（第二期） 期利息 式
安徽建工集团股份 中信证券
竞价、报
有限公司 2025 年面 按年付息，到 上海 股份有限 中信证
价、询价
向专业投资者公开 25 安建 期一次还本+ 证券 公司、中 券股份
发行科技创新公司 K1 最后一年利 交易 信建投证 有限公
交易方
债券（高成长产业 息 所 券股份有 司
式
债）（第一期） 限公司
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
公司对债券终止上市交易风险的应对措施
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
□适用 √不适用
(二) 公司债券募集资金情况
√公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改
□本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
单位：亿元 币种：人民币
报告期末 报告期末募集
是否为专项 专项品种债券 募集资
债券代码 债券简称 募集资金 资金专项账户
品种债券 的具体类型 金总额
余额 余额
科技创新公司
债券
□适用 √不适用
(1).实际使用情况（此处不含临时补流）
单位：亿元 币种：人民币
偿还有息
报告期内募 偿还公 补充流 固定资产 股权投资、债 其他
债务（不含
债券代码 债券简称 集资金实际 司债券 动资金 投资项目 权投资或资产 用途
公司债券）
使用金额 金额 金额 涉及金额 收购涉及金额 金额
金额
(2).募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务
√适用 □不适用
偿还公司债券的
债券代码 债券简称 偿还其他有息债务（不含公司债券）的具体情况
具体情况
据）、1 亿元偿还中国进出口银行贷款
(3).募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）
□适用 √不适用
(4).募集资金用于特定项目
□适用 √不适用
(5).募集资金用于其他用途
□适用 √不适用
(6).临时补流
□适用 √不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
截至报告期末 实际用途与约定 报告期内募 募集资金
募集说明书约 募集资金实际 用途（含募集说 集资金使用 使用是否
债券代码 债券简称 定的募集资金 用途（包括实际 明书约定用途和 和募集资金 符合地方
用途 使用和临时补 合规变更后的用 专项账户管 政府债务
流） 途）是否一致 理是否合规 管理规定
募集资金使用和募集资金账户管理存在违规情况
□适用 √不适用
因募集资金违规使用行为被处罚处分
□适用 √不适用
(三) 专项品种债券应当披露的其他事项
√适用 □不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：亿元 币种：人民币
债券代码 241002
债券简称 24 安建 Y1
债券余额 15
报告期内不涉及达到首个重新定价周期末的情形，故
续期情况
不涉及行使续期选择权的情形
利率跳升情况 报告期内不涉及利率跳升情况
利息递延情况 报告期内不涉及利息递延情况
强制付息情况 报告期内涉及强制付息情况，2025 年度正常付息
报告期内，因相关会计政策及适用情形未出现变化，
是否仍计入权益及相关会计处理 24 安建 Y1 继续分类为权益工具，较发行时未发生变
化
其他事项 不适用
债券代码 241222
债券简称 24 安建 Y2
债券余额 5
报告期内不涉及达到首个重新定价周期末的情形，故
续期情况
不涉及行使续期选择权的情形
利率跳升情况 报告期内不涉及利率跳升情况
利息递延情况 报告期内不涉及利息递延情况
强制付息情况 报告期内涉及强制付息情况，2025 年度正常付息
报告期内，因相关会计政策及适用情形未出现变化，
是否仍计入权益及相关会计处理
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
化
其他事项 不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
√适用 □不适用
单位：亿元 币种：人民币
本次债券所适用的发行人主 √科创企业类 □科创升级类 □科创投资类
体类别 □科创孵化类 □金融机构
债券代码 243120
债券简称 25 安建 K1
债券余额 15
科创项目进展情况 围绕智能建造、绿色建材、智能装备等行业领先技术开展研
发
促进科技创新发展效果 拥有国家认定的企业技术中心、国家级博士后科研工作站，
安徽省博士后科研工作站 4 家，安徽省建筑抗震减灾与绿色
运维重点实验室、交通工程混凝土结构智能建造安徽省联合
共建学科重点实验室，水体治理和生态修复工程研究中心等
基金产品的运作情况（如有） 无
其他事项 无
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(四) 报告期内公司债券相关重要事项
√适用 □不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
(1).非经营性往来占款和资金拆借余额
报告期初，公司合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（
以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0亿元；
报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情
况
□是 √否
报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0亿元
(2).非经营性往来占款和资金拆借明细
报告期末，公司合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：
是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否
(3).以前报告期内披露的回款安排的执行情况
√完全执行 □未完全执行
(1).有息债务及其变动情况
报告期初和报告期末，公司（非公司合并范围口径）有息债务余额分别为57.24亿元和
单位：亿元 币种：人民币
到期时间
金额占有息债务
有息债务类别 1 年以内 超过 1 年 金额合计
已逾期 的占比（%）
（含） （不含）
公司信用类债券 0 0 21 21 32.89
银行贷款 0 24.99 17.86 42.85 67.11
合计 24.99 38.86 63.85 —
报告期末公司存续的公司信用类债券中，公司债券余额15亿元，企业债券余额0亿元，
非金融企业债务融资工具余额6亿元。
报告期初和报告期末，公司合并报表范围内公司有息债务余额分别为 609.28 亿元 和
单位：亿元 币种：人民币
到期时间
金额占有息债务
有息债务类别 1 年以内 超过 1 年 金额合计
已逾期 的占比（%）
（含） （不含）
公司信用类债券 39 39 5.46%
银行贷款 165.15 499.43 664.58 92.97%
非银行金融机构贷款 0.39 10.84 11.23 1.57%
合计 165.54 549.27 714.81 —
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
报告期末，公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额15亿元，企业债券余
额0亿元，非金融企业债务融资工具余额24亿元。
截至报告期末，公司合并报表范围内发行的境外债券余额0亿元人民币，其中 1 年以内
（含）到期本金规模为0亿元人民币。
(2).报告期末公司及其子公司存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债
券逾期情况
□适用 √不适用
(3).可对抗第三人的优先偿付负债情况
截至报告期末，公司合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：
□适用 √不适用
(4).违反规定及约定情况
报告期内违反法律法规、自律规则、公司章程、信息披露事务管理制度等规定以及债券募集
说明书约定或承诺的情况，以及相关情况对债券投资者权益的影响
□适用 √不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
(五) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具
√适用 □不适用
单位：亿元 币种：人民币
是否存
投资者适 在终止
债券 利率 交易场
债券名称 简称 代码 发行日 起息日 到期日 还本付息方式 当性安排 交易机制 上市交
余额 （%） 所
（如有） 易的风
险
安徽建工集团股份有限 按年付息，到期 银行间 竞价、报价、
工
公司 2023 年度第 一期 102383212.IB 2023-11-27 2023-11-29 2026-11-29 6 3.80 一次还本+最后 债券市 不适用 询价和协议 否
MTN001( 科
中期票据(科创票据) 一年利息 场 交易方式
创票据)
安徽建工公路桥梁建设 按年付息，到期 银行间 竞价、报价、
集团有 限公司 2025 年 102583237.IB 2025-08-06 2025-08-07 2028-08-07 5 2.24 一次还本+最后 债券市 不适用 询价和协议 否
桥 MTN001
度第一期中期票据 一年利息 场 交易方式
安徽建工集团股份有限 银行间 竞价、报价、
工 不续期则到期
公司 2024 年度第 一期 102485240.IB 2024-12-2 2024-12-4 2027-12-4 10 2.80 债券市 不适用 询价和协议 否
MTN001( 科 一次还本并偿
中期票据(科创票据) 场 交易方式
创票据) 还当期利息
安徽建工集团股份有限 银行间 竞价、报价、
工 不续期则到期
公司 2025 年度第 一期 102581334.IB 2025-3-24 2025-3-26 2028-3-26 10 3.09 债券市 不适用 询价和协议 否
MTN001( 科 一次还本并偿
中期票据(科创票据) 场 交易方式
创票据) 还当期利息
安徽水利开发有限公司 按年付息，到期 银行间 竞价、报价、
利 PPN001
债务融资工具 一年利息 场 交易方式
安徽水利开发有限公司 按年付息，到期 银行间 竞价、报价、
利 PPN001
债务融资工具 一年利息 场 交易方式
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
公司对债券终止上市交易风险的应对措施
□适用 √不适用
逾期未偿还债券
□适用 √不适用
关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
□适用 √不适用
(六) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%
□适用 √不适用
(七) 主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
主要指标 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动原因
（%）
流动比率 1.04 1.01 2.97
速动比率 0.95 0.91 4.40
上升 0.17 个百
资产负债率（%） 86.66 86.51
分点
本报告期 本报告期比上
上年同期 变动原因
（1-6 月） 年同期增减(%)
扣除非经常性损益后 主要系利润减少
净利润 所致
主要系利润减少、
EBITDA 全部债务比 1.54% 1.72% -10.47
负债增加所致
主要系利润减少
利息保障倍数 1.53 1.73 -11.56
所致
主要系现金流同
现金利息保障倍数 -0.41 -1.57 -73.89
比增加所致
EBITDA 利息保障倍数 1.91 2.05 -6.83
贷款偿还率（%） 100.00 100.00 -
上升 0.51 个百
利息偿付率（%） 98.04 97.54
分点
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
二、可转换公司债券情况
□适用 √不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
第八节 财务报告
一、审计报告
□适用√不适用
二、财务报表
合并资产负债表
编制单位：安徽建工集团股份有限公司
单位：元币种：人民币
项目 附注 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 17,237,286,631.54 18,409,682,961.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 - 120,824,400.00
衍生金融资产
应收票据 904,604,123.26 582,538,280.09
应收账款 50,195,023,870.79 54,250,066,926.60
应收款项融资 192,197,162.35 277,758,074.48
预付款项 2,217,997,637.11 1,205,319,079.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,582,273,219.51 4,444,945,707.49
其中：应收利息 2,690,397.09 4,398,888.83
应收股利 2,518,108.87
买入返售金融资产
存货 11,084,563,302.32 12,444,190,716.69
其中：数据资源
合同资产 31,300,014,354.47 29,795,915,841.60
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 2,828,331,112.27 3,052,437,611.07
其他流动资产 5,516,212,458.26 5,107,328,227.10
流动资产合计 126,058,503,871.88 129,691,007,826.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 41,117,148,388.35 41,380,010,580.19
长期股权投资 1,762,670,631.61 1,311,102,931.23
其他权益工具投资 834,499,459.88 660,309,653.97
其他非流动金融资产 15,000,000.00 15,000,000.00
投资性房地产 460,854,809.99 466,958,213.37
固定资产 4,694,051,667.44 4,757,981,909.28
在建工程 1,425,862,735.28 994,485,677.25
生产性生物资产
油气资产
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
使用权资产 90,455,418.04 88,443,760.05
无形资产 858,937,841.15 813,770,502.95
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 14,384,693.79 14,384,693.79
长期待摊费用
递延所得税资产 2,495,124,622.45 2,466,741,416.44
其他非流动资产 23,748,420,278.37 19,318,865,731.49
非流动资产合计 77,517,410,546.35 72,288,055,070.01
资产总计 203,575,914,418.23 201,979,062,896.52
流动负债：
短期借款 19,107,742,187.98 16,633,947,992.89
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,873,089,759.59 4,848,642,864.25
应付账款 58,361,866,295.59 66,847,096,996.53
预收款项 909,015.30 811,194.15
合同负债 15,139,174,900.74 12,554,840,268.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 309,848,295.67 581,667,172.12
应交税费 942,289,835.51 1,293,464,513.80
其他应付款 7,959,064,815.61 8,197,054,720.76
其中：应付利息
应付股利 159,184,351.62 93,208,586.35
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 6,390,138,207.35 7,680,760,333.10
其他流动负债 8,207,960,819.77 10,378,918,267.22
流动负债合计 121,292,084,133.11 129,017,204,323.54
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 48,872,825,570.37 41,408,827,257.80
应付债券 3,900,000,000.00 2,400,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债 63,119,979.12 60,585,413.06
长期应付款 901,362,767.45 295,724,573.32
长期应付职工薪酬
预计负债 328,215,578.30 304,988,076.33
递延收益 130,533,004.53 134,871,389.21
递延所得税负债 8,515,773.37 8,420,787.00
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
其他非流动负债 924,387,279.10 1,111,264,119.28
非流动负债合计 55,128,959,952.24 45,724,681,616.00
负债合计 176,421,044,085.35 174,741,885,939.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,716,533,938.00 1,716,533,938.00
其他权益工具 5,000,000,000.00 4,500,000,000.00
其中：优先股
永续债 5,000,000,000.00 4,500,000,000.00
资本公积 1,650,665,085.68 1,650,665,085.68
减：库存股
其他综合收益 -251,872,131.39 -248,837,809.17
专项储备 911,527,021.70 933,412,781.52
盈余公积 764,293,140.12 764,293,140.12
一般风险准备
未分配利润 6,149,173,155.34 6,132,240,007.33
归属于母公司所有者权益
（或股东权益）合计
少数股东权益 11,214,550,123.43 11,788,869,813.50
所有者权益（或股东权
益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
公司负责人：钱申春主管会计工作负责人：刘强会计机构负责人：李成建
母公司资产负债表
编制单位：安徽建工集团股份有限公司
单位：元币种：人民币
项目 附注 2025 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,762,086,956.43 4,583,414,099.19
交易性金融资产 - 120,824,400.00
衍生金融资产
应收票据 302,781,472.34 169,840,037.15
应收账款 6,172,043,792.73 7,221,089,901.17
应收款项融资 - 386,659.69
预付款项 348,034,593.39 274,393,537.29
其他应收款 9,716,770,702.13 9,784,719,362.63
其中：应收利息 1,993,333.34
应收股利 977,166,987.98 463,676,292.68
存货 17,016,851.53 32,420,967.76
其中：数据资源
合同资产 1,411,561,451.11 1,445,773,016.54
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 250,013,446.75 259,302,845.27
流动资产合计 23,980,309,266.41 23,892,164,826.69
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 27,843,662,561.75 26,152,699,722.82
其他权益工具投资 1,955,359,334.88 554,508,828.97
其他非流动金融资产 15,000,000.00 15,000,000.00
投资性房地产
固定资产 25,440,013.85 27,268,468.07
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,964,255.62 3,954,259.94
无形资产 7,948,009.43 8,341,779.30
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 287,958,317.00 303,378,942.84
其他非流动资产
非流动资产合计 30,139,332,492.53 27,065,152,001.94
资产总计 54,119,641,758.94 50,957,316,828.63
流动负债：
短期借款 2,461,590,162.55 1,415,914,666.67
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 890,616,670.56 525,571,987.84
应付账款 4,768,796,276.30 7,097,962,947.89
预收款项
合同负债 1,690,041,640.41 865,102,997.44
应付职工薪酬 16,031,999.67 65,097,492.34
应交税费 73,604,416.79 82,565,295.11
其他应付款 27,723,751,510.51 24,428,046,304.27
其中：应付利息
应付股利 140,613,800.35 28,535,484.94
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 543,195,393.41 1,254,706,980.55
其他流动负债 469,847,530.91 2,070,206,834.52
流动负债合计 38,637,475,601.11 37,805,175,506.63
非流动负债：
长期借款 1,849,300,000.00 1,654,200,000.00
应付债券 2,111,400,000.00 600,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,815,306.01 1,636,554.93
长期应付款
长期应付职工薪酬
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
预计负债 23,043,889.40 20,850,000.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,986,559,195.41 2,276,686,554.93
负债合计 42,624,034,796.52 40,081,862,061.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,716,533,938.00 1,716,533,938.00
其他权益工具 5,000,000,000.00 4,500,000,000.00
其中：优先股
永续债 5,000,000,000.00 4,500,000,000.00
资本公积 2,501,543,990.55 2,501,543,990.55
减：库存股
其他综合收益 -184,939,930.18 -182,670,420.46
专项储备 50,894,331.34 47,368,836.24
盈余公积 660,474,710.56 660,474,710.56
未分配利润 1,751,099,922.15 1,632,203,712.18
所有者权益（或股东权
益）合计
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
公司负责人：钱申春主管会计工作负责人：刘强会计机构负责人：李成建
合并利润表
单位：元币种：人民币
项目 附注 2025 年半年度 2024 年半年度
一、营业总收入 30,185,071,510.37 33,461,264,979.92
其中：营业收入 30,185,071,510.37 33,461,264,979.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 28,979,166,188.01 32,232,459,667.01
其中：营业成本 25,935,864,309.15 29,199,744,180.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 193,479,777.03 174,947,615.15
销售费用 141,040,912.10 135,003,365.93
管理费用 1,030,292,169.77 1,032,496,423.73
研发费用 577,551,387.23 719,840,041.62
财务费用 1,100,937,632.73 970,428,040.01
其中：利息费用 1,182,174,685.68 1,078,214,864.61
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
利息收入 219,616,715.17 282,201,528.09
加：其他收益 12,092,797.02 9,572,809.44
投资收益（损失以“－”号填
-12,225,942.26 18,483,089.52
列）
其中：对联营企业和合营企
-24,906,622.91 -5,108,557.28
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-207,600.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-192,031,848.59 -203,344,885.96
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-1,915,794.57 6,138,008.62
号填列）
资产处置收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,036,036,812.24 1,081,500,488.37
加：营业外收入 31,938,346.51 30,681,231.99
减：营业外支出 4,637,779.15 6,310,845.58
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 249,551,396.58 247,169,330.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 813,785,983.02 858,701,544.17
（一）按经营持续性分类
“－”号填列）
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
润（净亏损以“-”号填列）
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -3,034,322.22 5,884,308.66
（一）归属母公司所有者的其他
-3,034,322.22 5,884,308.66
综合收益的税后净额
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动
额
（2）权益法下不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
变动
（4）企业自身信用风险公允价值
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
变动
-3,034,322.22 5,884,308.66
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -3,034,322.22 5,884,308.66
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综
合收益的税后净额
七、综合收益总额 810,751,660.80 864,585,852.83
（一）归属于母公司所有者的综
合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.32 0.36
（二）稀释每股收益(元/股) 0.32 0.36
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方
实现的净利润为：0元。
公司负责人：钱申春主管会计工作负责人：刘强会计机构负责人：李成建
母公司利润表
单位：元币种：人民币
项目 附注 2025 年半年度 2024 年半年度
一、营业收入 1,960,375,621.57 2,219,358,011.96
减：营业成本 1,673,497,651.62 1,939,634,165.36
税金及附加 12,111,563.27 7,206,526.62
销售费用 669,202.23 180,718.93
管理费用 129,678,527.07 109,578,464.59
研发费用 19,230,648.39 31,479,303.53
财务费用 38,237,697.60 70,841,875.81
其中：利息费用 97,767,051.07 107,161,484.78
利息收入 55,611,578.77 55,662,430.39
加：其他收益 348,187.90 330,495.35
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
-2,268,680.07 -2,929,927.54
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-207,600.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-40,528.52 537,245.88
号填列）
资产处置收益（损失以“－”
- -
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 695,115,806.04 52,195,807.56
加：营业外收入 1,157,895.36 2,556,415.47
减：营业外支出 305,616.92 327,919.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 41,128,914.72 5,837,872.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 654,839,169.76 48,586,431.21
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -2,269,509.72 3,200,983.34
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
动额
他综合收益
值变动
值变动
（二）将重分类进损益的其他综
-2,269,509.72 3,200,983.34
合收益
综合收益
动
综合收益的金额
备
六、综合收益总额 652,569,660.04 51,787,414.55
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：钱申春主管会计工作负责人：刘强会计机构负责人：李成建
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
合并现金流量表
单位：元币种：人民币
项目 附注 2025年半年度 2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净
额
收到的税费返还 46,803,207.08 8,599,536.15
收到其他与经营活动有关的
现金
经营活动现金流入小计 33,970,229,120.28 35,089,932,076.61
购买商品、接受劳务支付的
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净
增加额
支付原保险合同赔付款项的
现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的
现金
支付的各项税费 1,715,791,663.97 1,731,635,336.94
支付其他与经营活动有关的
现金
经营活动现金流出小计 36,767,697,450.32 38,909,732,906.05
经营活动产生的现金流
-2,797,468,330.04 -3,819,800,829.44
量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 120,824,400.00 2,218,480.25
取得投资收益收到的现金 12,517,957.36 11,283,268.46
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流入小计 419,816,855.46 120,253,326.72
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,350,664,129.20 234,291,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流出小计 6,410,719,063.54 2,523,785,543.87
投资活动产生的现金流
-5,990,902,208.08 -2,403,532,217.15
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,070,082,890.00 1,572,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 22,543,753,660.36 16,693,793,026.88
收到其他与筹资活动有关的
- -
现金
筹资活动现金流入小计 23,613,836,550.36 18,265,793,026.88
偿还债务支付的现金 13,778,917,035.62 12,164,166,045.09
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流出小计 15,714,061,825.48 14,064,608,560.66
筹资活动产生的现金流
量净额
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
-887,335,393.63 -2,023,143,890.14
额
加：期初现金及现金等价物
余额
六、期末现金及现金等价物余
额
公司负责人：钱申春主管会计工作负责人：刘强会计机构负责人：李成建
母公司现金流量表
单位：元币种：人民币
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
项目 附注 2025年半年度 2024年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
收到的税费返还 45,718.59
收到其他与经营活动有关
的现金
经营活动现金流入小计 6,937,026,739.48 3,042,151,629.88
购买商品、接受劳务支付的
现金
支付给职工及为职工支付
的现金
支付的各项税费 128,468,653.20 277,543,902.69
支付其他与经营活动有关
的现金
经营活动现金流出小计 3,883,395,030.72 4,030,399,921.22
经营活动产生的现金流量
净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 120,824,400.00 97,218,480.25
取得投资收益收到的现金 27,306,924.37 11,798,074.20
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净 80,834.21
额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 201,830,404.01 124,330,577.76
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 3,094,082,024.91 689,901,700.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 3,097,080,526.38 697,395,101.95
投资活动产生的现金
-2,895,250,122.37 -573,064,524.19
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 500,000,000.00 1,500,000,000.00
取得借款收到的现金 4,075,400,000.00 4,906,616,827.40
收到其他与筹资活动有关
- -
的现金
筹资活动现金流入小计 4,575,400,000.00 6,406,616,827.40
偿还债务支付的现金 3,034,736,091.26 3,827,843,763.45
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
- 50,031,061.94
的现金
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
筹资活动现金流出小计 3,555,199,031.31 4,328,575,716.88
筹资活动产生的现金
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
额
加：期初现金及现金等价物
余额
六、期末现金及现金等价物余
额
公司负责人：钱申春主管会计工作负责人：刘强会计机构负责人：李成建
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
合并所有者权益变动表
单位：元币种：人民币
归属于母公司所有者权益
项目
其他权益工具 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本 (或股 减：库存 一般风险 其
优先 其 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计
本) 股 准备 他
永续债
股 他
一、上年期
末余额
加：会计政
策变更
前期差错更
正
其他
二、本年期
初余额
三、本期增
减变动金额
- - 500,000,000.00 - - - -3,034,322.22 -21,885,759.82 - 16,933,148.01 492,013,065.97 -574,319,690.07 -82,306,624.10
（减少以
“－”号填列）
（一）综合
-3,034,322.22 552,876,107.80 549,841,785.58 260,909,875.22 810,751,660.80
收益总额
（二）所有
者投入和减 - - 500,000,000.00 - - - - - - - 500,000,000.00 -509,578,610.85 -9,578,610.85
少资本
入的普通股
工具持有者
投入资本
计入所有者
权益的金额
（三）利润
- - - - - - - - - -535,942,959.79 -535,942,959.79 -325,650,954.44 -861,593,914.23
分配
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
公积
风险准备
（或股东） -535,942,959.79 -535,942,959.79 -325,650,954.44 -861,593,914.23
的分配
（四）所有
者权益内部
结转
转增资本
（或股本）
转增资本
（或股本）
弥补亏损
计划变动额
结转留存收
益
收益结转留
存收益
（五）专项
- - - - - - - -21,885,759.82 - - -21,885,759.82 - -21,885,759.82
储备
（六）其他
四、本期期
末余额
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
归属于母公司所有者权益
项目
其他权益工具 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股 减：库存 一般风险 其
资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计
本) 优先 股 准备 他
永续债 其他
股
一、上年期末
余额
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
二、本年期初
余额
三、本期增减
变动金额（减
- - 1,500,000,000.00 - - - 5,884,308.66 7,007,762.09 - 99,351,939.10 1,612,244,009.85 -460,931,938.60 1,151,312,071.25
少以“－”号
填列）
（一）综合收
益总额
（二）所有者
投入和减少 - - 1,500,000,000.00 - - - - - - - 1,500,000,000.00 -398,448,372.53 1,101,551,627.47
资本
- 72,000,000.00 72,000,000.00
入的普通股
工具持有者 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
投入资本
计入所有者 - -
权益的金额
（三）利润分
- - - - - - - - - -513,595,812.77 -513,595,812.77 -308,237,358.37 -821,833,171.14
配
公积
风险准备
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
（或股东）的
分配
（四）所有者
权益内部结
转
转增资本（或
股本）
转增资本（或
股本）
弥补亏损
计划变动额
结转留存收
益
收益结转留
存收益
（五）专项储
- - - - - - - 7,007,762.09 - - 7,007,762.09 - 7,007,762.09
备
（六）其他
四、本期期末
余额
公司负责人：钱申春主管会计工作负责人：刘强会计机构负责人：李成建
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
母公司所有者权益变动表
单位：元币种：人民币
其他权益工具
项目 实收资本 (或股 减：库存
优先 其 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 永续债 股
股 他
一、上年期末余额 1,716,533,938.00 - 4,500,000,000.00 - 2,501,543,990.55 - -182,670,420.46 47,368,836.24 660,474,710.56 1,632,203,712.18 10,875,454,767.07
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
其他 -
二、本年期初余额 1,716,533,938.00 - 4,500,000,000.00 - 2,501,543,990.55 - -182,670,420.46 47,368,836.24 660,474,710.56 1,632,203,712.18 10,875,454,767.07
三、本期增减变动金额（减
- - 500,000,000.00 - - - -2,269,509.72 3,525,495.10 - 118,896,209.97 620,152,195.35
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 -2,269,509.72 654,839,169.76 652,569,660.04
（二）所有者投入和减少资
- - 500,000,000.00 - - - - - - - 500,000,000.00
本
入资本
益的金额
（三）利润分配 - - - - - - - - - -535,942,959.79 -535,942,959.79
-535,942,959.79 -535,942,959.79
分配
（四）所有者权益内部结转
股本）
股本）
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
转留存收益
收益
（五）专项储备 - - - - - - - 3,525,495.10 - - 3,525,495.10
（六）其他 - -
四、本期期末余额 1,716,533,938.00 - 5,000,000,000.00 - 2,501,543,990.55 - -184,939,930.18 50,894,331.34 660,474,710.56 1,751,099,922.15 11,495,606,962.42
其他权益工具
项目 实收资本 (或股 减：库
优先 其 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 永续债 存股
股 他
一、上年期末余额 1,716,533,938.00 - 2,500,000,000.00 - 2,263,816,208.87 - -166,733,957.81 74,040,751.96 581,605,132.17 1,506,298,486.07 8,475,560,559.26
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 1,716,533,938.00 - 2,500,000,000.00 - 2,263,816,208.87 - -166,733,957.81 74,040,751.96 581,605,132.17 1,506,298,486.07 8,475,560,559.26
三、本期增减变动金额（减
- - 1,500,000,000.00 - - - 3,200,983.34 20,039.82 - -465,009,381.56 1,038,211,641.60
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 3,200,983.34 48,586,431.21 51,787,414.55
（二）所有者投入和减少资
- - 1,500,000,000.00 - - - - - - - 1,500,000,000.00
本
入资本
益的金额
（三）利润分配 - - - - - - - - - -513,595,812.77 -513,595,812.77
-446,298,823.88 -446,298,823.88
分配
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
（四）所有者权益内部结转
股本）
股本）
转留存收益
收益
（五）专项储备 - - - - - - - 20,039.82 - - 20,039.82
（六）其他 -
四、本期期末余额 1,716,533,938.00 - 4,000,000,000.00 - 2,263,816,208.87 - -163,532,974.47 74,060,791.78 581,605,132.17 1,041,289,104.51 9,513,772,200.86
公司负责人：钱申春主管会计工作负责人：刘强会计机构负责人：李成建
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
三、公司基本情况
√适用□不适用
安徽建工集团股份有限公司（以下简称本公司或公司），由安徽省水利建筑工程总公司、
金寨水电开发有限责任公司、凤台县永幸河灌区管理总站、蚌埠市建设投资有限公司、安徽
省水利水电勘测设计院等五家单位采用发起设立方式设立，经安徽省人民政府皖府股字
[1998]第 20 号文批准，于 1998 年 6 月 15 日在安徽省工商行政管理局登记注册，注册资本
[2000]第 40 号文批准，股本增至 6,200 万股，2000 年 11 月，经安徽省工商行政管理局核准，
公司更名为安徽水利开发股份有限公司。
过向二级市场投资者定价配售方式向社会公开发行了人民币普通股 5,800 万股。公司于 2003
年 4 月办理了注册资本变更登记，变更后的注册资本为 12,000 万元。
用资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，用未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1 股，
转增和送红股共计 3,600 万股，公司总股本变更为 15,600 万股。
改革方案，即公司非流通股股东向全体流通股股东每 10 股送 3.2 股普通股，公司总股本未
发生变化。
数， 用未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1 股，共计 1,560 万股，公司总股本变更为 17,160
万股。
万股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 5,148 万
股。变更后公司总股本为 22,308 万股。
股为基数，以未分配利润和资本公积转增股本，向全体股东每 10 股送 2 股、转增 3 股，共
计增加了 11,154 万股。变更后公司总股本为 33,462 万股。
万股为基数，以未分配利润和资本公积转增股本，向全体股东每 10 股送 2 股、转增 3 股，
共计增加了 16,731 万股。变更后公司总股本为 50,193 万股。
开发行股票的批复》（证监许可[2015]1001 号）的核准，公司向特定投资者非公开发行人民
币普通股 2,998 万股。公司于 2015 年 9 月办理了注册资本变更登记，变更后的总股本为 53,191
万股。
国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权（2016）328 号），安徽省水利建
筑工程总公司持有本公司 85,473,813 股权无偿划转给安徽建工集团有限公司，变更后安徽建
工集团有限公司持有本公司 16.07%股权。
万股为基数，以未分配利润和资本公积转增股本，向全体股东每 10 股送 2 股、转增 5 股，
共计增加了 37,234 万股。变更后公司总股本为 90,425 万股。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽水利开发股份有限公司吸收合并建工集团
并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3191 号文），2017 年 5 月，公司向安徽省水利
建筑总公司发行人民币普通股 46,355 万股，每股人民币 1 元，购买资产每股发行价为人民
币 6.54 元；同时公司将安徽建工集团有限公司持有公司股本 14,531 万元予以注销。本次吸
收合并新增注册资本 31,825 万元，变更完成后，公司的总股本为 122,249.60 万股；2017 年
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
扣除发行费用后实际募集配套资金净额为人民币 135,658 万元（不含税净额为人民币 135,820
万元）。发行完成后，公司总股本增至 1,434,300,227 股。
股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税），每股派送红股 0.2 股，共计派发
现金红利 71,715,011.35 元，派送红股 286,860,045 股，本次分配后总股本为 1,721,160,272
股。
审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司住所的议案》、《关于变更注册
资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，同
意公司根据实际情况需要变更公司名称、住所、注册资本、经营范围及修改公司章程部分条
款。
补偿的股份 4,626,334 股，公司以总价 1.00 元的价格定向回购补偿股份并注销股份。业绩补
偿完成后，公司股本总额和建工控股持股比例发生变更，公司总股本变更为 1,716,533,938
股。
公司总部的经营地址：安徽省蚌埠市东海大道 5183 号。
法定代表人：钱申春。
公司主要的经营活动为：建筑工程施工、水利水电工程施工、公路工程施工、市政公用
工程施工、港口与航道工程施工、机电工程施工;公路路基工程、公路路面工程、桥梁工程、
隧道工程、城市园林绿化工程、河湖整治工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙
工程、消防设施工程、建筑机电安装工程、起重设备安装工程;基础设施及环保项目投资、
运营;水利水电资源开发;房地产开发;对外工程承包、货物或技术的进出口业务(国家禁止或
涉及行政审批的货物和技术进出口除外);金属结构加工、制作、安装;工程勘察、规划、设计、
咨询,建筑工程和交通工程的研发、咨询、检测、监理.(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)
财务报表批准报出日： 本财务报表业经本公司董事会于 2025 年 8 月 28 日决议批准报出。
四、财务报表的编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指
南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国
证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年
修订）》披露有关财务信息。
√适用□不适用
本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经
营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用□不适用
本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则
中相关会计政策执行。
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状
况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
√适用□不适用
本公司正常营业周期为一年。
本公司的记账本位币为人民币。
√适用□不适用
项目 重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应 单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的 10%以上
收款项 或金额大于 1 亿元
应收款项本期坏账准备收回或 单项收回或转回金额占各类应收款项总额的 10%以上或
转回金额重要的 金额大于 1 亿元
本期重要的应收款项核销 单项核销金额占各类应收款项坏账准备总额的 10%以上
或金额大于 1 亿元
重要的在建工程 单个项目预算金额 5000 万元（含 5000 万元）以上
重要的非全资子公司 非全资子公司收入金额占集团总收入≥10%
重要的或有事项 金额超过 100 万元
√适用□不适用
（1）同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财
务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策和会
计期间不同的，基于重要性原则统一会计政策和会计期间，即按照本公司的会计政策和会计
期间对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价
值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），
资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见附注三、7（6）。
（2）非同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计
量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策和会计期间不同的，基于重
要性原则统一会计政策和会计期间，即按照本公司的会计政策和会计期间对被购买方资产、
负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨
认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方
可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨
认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、
负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。
通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见附注三、7（6）。
（3）企业合并中有关交易费用的处理
为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，
于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权
益性证券或债务性证券的初始确认金额。
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
√适用□不适用
（1）控制的判断标准和合并范围的确定
控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，
并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。控制的定义包含三项基本要素：一是投
资方拥有对被投资方的权力，二是因参与被投资方的相关活动而享有可变回报，三是有能力
运用对被投资方的权力影响其回报金额。当本公司对被投资方的投资具备上述三要素时，表
明本公司能够控制被投资方。
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定, 不仅包括根据表决权（或类似表决权）
本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。
子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控
制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定
性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。
（2）关于母公司是投资性主体的特殊规定
如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司
纳入合并范围，其他子公司不予以合并，对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：
①该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金。
②该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。
③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。
当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将为其投资活动提供相关服务的子
公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合
并，并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。
当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公
司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价
值视同为购买的交易对价，按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。
（3）合并财务报表的编制方法
本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。
本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则
的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、
经营成果和现金流量。
①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资
产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。
④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。
（4）报告期内增减子公司的处理
①增加子公司或业务
A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务
（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关
项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、
利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终
控制方开始控制时点起一直存在。
（c）编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流
量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最
终控制方开始控制时点起一直存在。
B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务
（a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润
纳入合并利润表。
（c）编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金
流量表。
②处置子公司或业务
A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并
利润表。
C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金
流量表。
（5）合并抵销中的特殊考虑
①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减
项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。
子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将
长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。
②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，
也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属
于母公司所有者的份额予以恢复。
③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属
纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递
延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事
项及企业合并相关的递延所得税除外。
④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公
司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本
公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分
配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公
司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享
有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
（6）特殊交易的会计处理
①购买少数股东股权
本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取
得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买
少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日
开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本
公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
②通过多次交易分步取得子公司控制权的
A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并
在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方
合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达
到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和
的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲
减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策和会
计期间不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合
并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账
面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收
益。
合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合
并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及
其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并
在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增
投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公
允价值进行重新计量，购买日之前持有的被购买方股权被指定为以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的金融资产的，公允价值与其账面价值之间的差额计入留存收益，该股权原
计入其他综合收益的累计公允价值变动转出至留存收益；购买日之前持有的被购买方的股权
作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或者权益法核算的长期股权投资的，
公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权
益法核算下的其他综合收益以及权益法核算下的除净损益、其他综合收益和利润分配外的其
他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益在购买日采用与被投资方直接处置相关资产
或负债相同的基础进行会计处理，与其相关的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资
收益。
③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权
母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产
份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存
收益。
④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权
A.一次交易处置
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表
时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价
与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始
持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。
与原子公司的股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时采用与原有子公司直接处
置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与原有子公司相关的涉及权益法核算下的其他
所有者权益变动在丧失控制权时转入当期损益。
B.多次交易分步处置
在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。
如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前
的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期
股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置
对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。
如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制
权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置
的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时
再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，
处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧
失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为
“一揽子交易”进行会计处理：
（a）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
（b）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
（c）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
（d）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例
子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权
比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产
中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间
的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减
的，调整留存收益。
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
√适用□不适用
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为
共同经营和合营企业。
（1）共同经营
共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定
进行会计处理：
①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
（2）合营企业
合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易
于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
√适用□不适用
（1）外币交易时折算汇率的确定方法
本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确
定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位
币。
（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法
在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负
债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当
期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对于
以成本与可变现净值孰低计量的存货，在以外币购入存货并且该存货在资产负债表日的可变
现净值以外币反映的情况下，先将可变现净值按资产负债表日即期汇率折算为记账本位币金
额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较，从而确定该项存货的期末价值；对以公允
价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，对于以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额之间的差
额计入当期损益，对于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工
具投资，其折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额之间的差额计入其他综合收益。
（3）外币报表折算方法
对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企
业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位
币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：
①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项
目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇
率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者
权益项目下的“其他综合收益”项目列示。
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经
营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
√适用□不适用
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融
负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，
且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新
金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原
金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，
是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是
指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。
（2）金融资产的分类与计量
本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将
金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融
资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报
告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始
确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应
收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。
金融资产的后续计量取决于其分类：
①以摊余成本计量的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融
资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产
生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，
采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生
的利得或损失，均计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金
融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资
产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿
付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值
损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益
确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法
计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。
本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动
计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综
合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融
资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类
金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。
（3）金融负债的分类与计量
本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场
利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。
金融负债的后续计量取决于其分类：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后
续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公
司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起
的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入
其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。
②贷款承诺及财务担保合同负债
贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款
的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。
财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，
要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金
融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累
计摊销额后的余额孰高进行后续计量。
③以摊余成本计量的金融负债
初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：
①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该
合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产
义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。
②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工
具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方
享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负
债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公
司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或
需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金
额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、
某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。
（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具
衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行
后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项
负债。
除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时
转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用
金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其
变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧
密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具
从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资
产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产或金融负债。
（5）金融工具减值
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确
认损失准备。
①预期信用损失的计量
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用
损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的
所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生
信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件
而导致的预期信用损失。
未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存
续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，
是整个存续期预期信用损失的一部分。
于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计
量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个
月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生
信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；
金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期
的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认
后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减
值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余
额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本
公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
A.应收款项/合同资产
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其
他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，
计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款
项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息
时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资
产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收票据确定组合的依据如下：
应收票据组合 1 商业承兑汇票
应收票据组合 2 银行承兑汇票
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款确定组合的依据如下：
应收账款组合 1 合并范围内关联方
应收账款组合 2 其他客户应收账款
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损
失。
其他应收款确定组合的依据如下：
其他应收款组合 1 应收利息
其他应收款组合 2 应收股利
其他应收款组合 3 合并范围内关联方
其他应收款组合 4 投标保证金、履约保证金
其他应收款组合 5 其他保证金及往来款
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计
算预期信用损失。
应收款项融资确定组合的依据如下：
应收款项融资组合 银行承兑汇票
对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对
未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
合同资产确定组合的依据如下：
合同资产组合 1 已完工未结算资产
合同资产组合 2 未到期质保金
合同资产组合 3 建设期 PPP 和特许经营权项目资产
对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
长期应收款确定组合的依据如下：
长期应收款组合 1 未到回款期的长期应收款
长期应收款组合 2 逾期的长期应收款
对于划分为组合的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计
算预期信用损失。
本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法如下：
对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计
算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账
龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。
B.债权投资、其他债权投资
对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各
种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用
损失。
②具有较低的信用风险
如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，
并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同
现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
③信用风险显著增加
本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始
确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相
对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本
或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：
A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况
的不利变化；
C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境
是否发生显著不利变化；
D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。
这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修
订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变
更；
G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
H.合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否
显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具
进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。
通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除
非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的
付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。
④已发生信用减值的金融资产
本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计
入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利
影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发
生信用减值的证据包括下列可观察信息：
发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会
做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融
资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的
事实。
⑤预期信用损失准备的列报
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量
预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期
损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账
面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收
益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
⑥核销
如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金
融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确
定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。
已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
（6）金融资产转移
金融资产转移是指下列两种情形：
A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；
B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并
承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。
①终止确认所转移的金融资产
已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保
留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该
金融资产。
在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。
转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出
售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。
本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实
质。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
A.所转移金融资产的账面价值；
B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止
确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》
第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确
认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部
分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损
益：
A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
B.终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认
部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第
十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。
②继续涉入所转移的金融资产
既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融
资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有
关负债。
继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬
的程度。
③继续确认所转移的金融资产
仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融
资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。
该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确
认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。
（7）金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条
件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行
抵销。
（8）金融工具公允价值的确定方法
金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、12。
□适用√不适用
√适用□不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
□适用√不适用
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用√不适用
按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
□适用√不适用
□适用√不适用
√适用□不适用
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
□适用√不适用
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用√不适用
按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
□适用√不适用
√适用□不适用
存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法
√适用□不适用
（1）存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、
在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、周转材料、开发成本、开
发产品等。
（2）发出存货的计价方法
本公司材料和物料等发出时采用加权平均法计价，房地产开发存货主要包括库存材料、
在建开发产品、已完工开发产品和意图出售而暂时出租的开发产品等。存货按实际成本进行
初始计量。开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、
开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用
个别计价法确定其实际成本。
（3）存货的盘存制度
本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。
存货跌价准备的确认标准和计提方法
√适用□不适用
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货
跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资
产负债表日后事项的影响等因素。
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以
该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售
合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货
的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用
于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降
表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准
备。
③房地产企业存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计
提存货跌价准备，计入当期损益。
④本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按
存货类别计提。
⑤资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，
并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据
□适用√不适用
基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据
□适用√不适用
√适用□不适用
合同资产的确认方法及标准
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
√适用□不适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同
负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之
外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服
务的义务列示为合同负债。
本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、11。
合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净
额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列
示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。
不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。
按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
□适用√不适用
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用√不适用
按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
□适用√不适用
√适用□不适用
（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预
计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，
已经获得批准。
本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完
成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，
本公司在取得日将其划分为持有待售类别。
本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司
是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公
司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所
有资产和负债划分为持有待售类别。
（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额
计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的
金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他
相关会计准则。
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高
于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，
减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资
产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减
记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额
计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售
类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：
①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认
的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
②可收回金额。
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法
□适用√不适用
终止经营的认定标准和列报方法
√适用□不适用
（1）终止经营的认定标准
终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分
已经处置或划分为持有待售类别：
①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项
相关联计划的一部分；
③该组成部分是专为转售而取得的子公司。
（2）列报
本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的
处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动
资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流
动资产和流动负债列示。
本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。对于当期列报的终止经营，
本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终
止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，本公司在当期财务报表中，
将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。
√适用□不适用
本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营
企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。
（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经
过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参
与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决
定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安
排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两
个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，
不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够
控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，
考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执
行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当
期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表
决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参
与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。
（2）初始投资成本确定
①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合
并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份
额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非
现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整
留存收益；
B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被
合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份
面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；
C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生
或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始
投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管
理费用，于发生时计入当期损益。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定
确定其投资成本：
A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资
成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投
资成本；
C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产
或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，
换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上
述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。
D.通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产
的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计
入当期损益。
（3）后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营
企业的长期股权投资采用权益法核算。
①成本法
采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资
单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
②权益法
按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：
本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投
资的成本。
本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确
认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣
告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单
位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账
面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资
单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位
采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投
资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及
合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵
销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减
值损失的，应全额确认。
因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按
照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成
本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以
及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中
转出，计入留存收益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩
余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的
差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益
法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
（4）持有待售的权益性投资
对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理
见附注三、16。
对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。
已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类
条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的
财务报表做相应调整。
（5）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、23。
(1).如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
（1）投资性房地产的分类
投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：
①已出租的土地使用权。
②持有并准备增值后转让的土地使用权。
③已出租的建筑物。
（2）投资性房地产的计量模式
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，计提资产减值方法见附注三、23。
本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房
地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：
折旧年限
类别 残值率（%） 年折旧率（%）
（年）
房屋及建筑物 30-50 3-5 1.90-3.23
土地使用权 50-70 - 1.43-2.00
(1).确认条件
√适用□不适用
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单
位价值较高的有形资产。
确认条件
固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资
产确认条件的在发生时计入当期损益。
(2).折旧方法
√适用□不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 30-50 3 3.23-1.94
机器设备 年限平均法 10-14 3 9.70-6.93
运输设备 年限平均法 6-12 3 16.17-8.08
实验仪器 年限平均法 7-12 3 13.86-8.08
其他设备 年限平均法 7-14 3 13.86-6.93
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
发电设备 年限平均法 20-25 3 4.85-3.88
输电配电线路 年限平均法 20-30 3 4.85-3.23
√适用□不适用
（1）在建工程以立项项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产
的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生
的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占
用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建
工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自
达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入
固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实
际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
√适用□不适用
（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间
本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满
足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：
①资产支出已经发生；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3
个月的，暂停借款费用的资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款
费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
（2）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的
利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的
投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。
购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金
额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化
率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确
定。
□适用√不适用
□适用√不适用
(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
√适用□不适用
（1）无形资产的计价方法
按取得时的实际成本入账。
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
（2）收费公路特许经营权使用寿命及摊销
收费公路特许经营权系政府授予本公司采用建设经营移交方式参与收费公路建设，并在
建设完成以后的一定期间负责提供后续经营服务并向公众收费的特许经营权。收费公路特许
经营权按其入账价值依照特许经营权期限采用年限平均法摊销。
（3）无形资产使用寿命及摊销
①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
项 目 预计使用寿命 依据
土地使用权 40 年、70 年 法定使用权
专利权及非专利技术 5-10 年 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
计算机软件 3 年 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复
核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对
于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿
命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。
③无形资产的摊销
对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直
线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益或计入相关资产的成本。具体应摊销
金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形
资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第
三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信
息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。
对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产
的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在
预计使用年限内系统合理摊销。
(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法
√适用□不适用
（1）研发支出归集范围
本公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括材料费、人工费、
装备调试及检测费、折旧与摊销费用、燃料动力费用、委外研发费用等。
（2）划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资
产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。
②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。
（3）开发阶段支出资本化的具体条件
开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：
A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或
无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用
或出售该无形资产；
E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
√适用□不适用
对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性
房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计
量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估
计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产
和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现
值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可
收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认
定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金
额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理
的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。
相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，
且不大于本公司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商
誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对
包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回
金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
√适用□不适用
长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上
的各项费用。
√适用□不适用
本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
(1). 短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当
期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
②职工福利费
本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。
职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。
③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和
职工教育经费
本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，
以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的
计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关
资产成本。
④短期带薪缺勤
本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤
相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生
缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。
⑤短期利润分享计划
利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：
A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。
(2). 离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
①设定提存计划
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为
负债，并计入当期损益或相关资产成本。
根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付
全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限
和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金
额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
②设定受益计划
A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本
根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务
变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按
照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市
场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定
设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
B.确认设定受益计划净负债或净资产
设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允
价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。
设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量
设定受益计划净资产。
C.确定应计入资产成本或当期损益的金额
服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计
准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。
设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义
务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。
D.确定应计入其他综合收益的金额
重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：
（a）精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义
务现值的增加或减少；
（b）计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额;
（c）资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的
金额。
上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益, 并
且在后续会计期间不允许转回至损益，在原设定受益计划终止时，本公司在权益范围内将原
计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。
(3). 辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，
并计入当期损益：
①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根
据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司
债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
(4). 其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
①符合设定提存计划条件的
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额
以折现后的金额计量应付职工薪酬。
②符合设定受益计划条件的
在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
A.服务成本；
B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
√适用□不适用
（1）预计负债的确认标准
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
①该义务是本公司承担的现时义务；
②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或
有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面
价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计
数对该账面价值进行调整。
√适用□不适用
（1）股份支付的种类
本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所
依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票
期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选
择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作
出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。
（4）股份支付计划实施的会计处理
以现金结算的股份支付
①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值
计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公
允价值重新计量，将其变动计入损益。
②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在
等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允
价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
以权益结算的股份支付
①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的
公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算
的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，
按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。
（5）股份支付计划修改的会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权
益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，
则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是
指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总
额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务
进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
（6）股份支付计划终止的会计处理
如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权
条件而被取消的除外），本公司：
①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；
②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于
该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。
本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项
高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。
√适用□不适用
本公司根据发行的优先股、永续债等其他金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而
非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具
或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。
本公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。
对于归类为权益工具的金融工具，无论其名称中是否包含“债”，其利息支出或股利分配都
作为本公司（发行企业）的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金
融负债的金融工具，无论其名称中是否包含“股”，其利息支出或股利分配原则上按照借款
费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。
(1).按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
√适用□不适用
（1）一般原则收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入
资本无关的经济利益的总流入。
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相
关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺
商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项
履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三
方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发
生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可
能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客
户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间
的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一
年的，本公司不考虑其中的融资成分。
满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履
约义务：
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权
就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，
履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。
当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的
成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在
判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：
①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有
权上的主要风险和报酬；
⑤客户已接受该商品。
销售退回条款
对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让
商品而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负
债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括
退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让
时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来
销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。
质保义务
根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。
对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准
则第 13 号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之
外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商
品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在
客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标
准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及
本公司承诺履行任务的性质等因素。
主要责任人与代理人
本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事
交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制
该商品或服务的，本公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司
为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收
对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。
应付客户对价
合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务
的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价
二者孰晚的时点冲减当期收入。
客户未行使的合同权利
本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履
约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权
利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权
利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的
可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。
合同变更
本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增
建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；
②如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的
建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合
同变更部分合并为新合同进行会计处理；
③如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的
建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，
由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。
（2）具体方法
本公司收入确认的具体方法如下：
①商品销售合同
本公司与客户之间的销售商品合同包含转让商品的履约义务，属于在某一时点履行履约
义务。
销售产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已
接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上
的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。
②建造合同
本公司与客户之间的建造合同包含工程建设的履约义务，由于客户能够控制本公司履约
过程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，
履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。履约进度按已
经完成的为履行合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。于资产负债表日，
本公司对已完工或已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。
③BOT 合同
建设、运营及移交合同项于建设阶段提供实际建造服务的，按照附注三、29（2）-②所
述的会计政策确认基础设施建设服务的收入和成本。基础设施建设服务收入按照收取或有权
收取的对价计量，并在确认收入的同时，确认合同资产或无形资产，并对合同安排中的重大
融资成分进行会计处理。
合同规定基础设施建成后的一定期间内，本公司可以无条件地自合同授予方收取确定金
额的货币资金或其他金融资产的，于项目建造完成时，将合同资产转入金融资产核算。
合同规定本公司在有关基础设施建成后，从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对
象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，本公司在确
认收入的同时确认无形资产。并在该项目竣工验收之日起至运营期及其延展期届满或特许经
营权终止之日的期间采用年限平均法摊销。
于运营阶段，当提供劳务时，确认相应的收入；发生的日常维护或修理费用，确认为当
期费用。
④BT 合同
对于本公司提供基础设施建设服务的，于建设阶段，按照附注三、29（2）-②所述的会
计政策确认相关基础设施建设服务收入和成本，基础设施建设服务收入按照收取或有权收取
的对价计量，在确认收入的同时确认合同资产，并对合同安排中的重大融资成分进行会计处
理。待拥有无条件收取对价权利时，转入“长期应收款”，待收到业主支付的款项后，进行
冲减。
⑤房地产销售合同
本公司房地产开发业务的收入于将物业的控制权转移给客户时确认。基于销售合同条款
及适用于合同的法律规定，物业的控制权可在某一时段内或在某一时点转移。仅当本公司在
履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已
完成的履约部分收取款项的情况下，按照合同期间已完成履约义务的进度在一段时间内确认
收入，已完成履约义务的进度按照为完成履约义务而实际发生的合同成本占合同预计总成本
的比例确定。否则，收入于客户获得实物所有权或已完工物业的法定所有权且本公司已获得
现时收款权并很可能收回对价时确认。在确认合同交易价格时，若融资成分重大，本公司将
根据合同的融资成分来调整合同承诺对价。
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
(2).同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法
□适用√不适用
√适用□不适用
合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。
本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项
资产：
①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用
（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。
②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
③该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；
但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计
提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：
①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备
情况下该资产在转回日的账面价值。
确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在
“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动
资产”项目中列示。
确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在
“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其
他非流动资产”项目中列示。
√适用□不适用
（1）政府补助的确认
政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：
①本公司能够满足政府补助所附条件；
②本公司能够收到政府补助。
（2）政府补助的计量
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，
按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。
（3）政府补助的会计处理
①与资产相关的政府补助
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府
补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方
法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命
结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当
期的损益。
②与收益相关的政府补助
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的
政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：
用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成
本费用或损失的期间，计入当期损益；
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会
计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常
活动无关的政府补助，计入营业外收支。
③政策性优惠贷款贴息
财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，
以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借
款费用。
财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
④政府补助退回
已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价
值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于
其他情况的，直接计入当期损益。
√适用□不适用
本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，
采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和
计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进
行折现。
（1）递延所得税资产的确认
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影
响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公
司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。
同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差
异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：
A.该项交易不是企业合并；
B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
但同时满足上述两个条件，且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和
可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用该项豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产
的规定。对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，
本公司在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列
两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：
A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；
资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵
扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。
在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能
无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面
价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（2）递延所得税负债的确认
本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并
将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：
①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税
负债：
A.商誉的初始确认；
B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交
易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税
的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：
A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认
①与企业合并相关的递延所得税负债或资产
非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得
税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中
所确认的商誉。
②直接计入所有者权益的项目
与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权
益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值
变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正
差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确
认时计入所有者权益等。
③可弥补亏损和税款抵减
A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减
可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。
对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣
暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳
税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当
期利润表中的所得税费用。
B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损
在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税
资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买
日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现
的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损
益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。
④合并抵销形成的暂时性差异
本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、
负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表
中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接
计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。
⑤以权益结算的股份支付
如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用
的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此
产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税
前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税
影响应直接计入所有者权益。
⑥分类为权益工具的金融工具相关股利
对于本公司作为发行方分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规
定在企业所得税税前扣除的，本公司在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。对
于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响计入当期损益；对
于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响计入所
有者权益项目。
（4）递延所得税资产和递延所得税负债以净额列示的依据
本公司在同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列
示：
①本公司拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
②递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所
得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取
得资产、清偿负债。
√适用□不适用
作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法
√适用□不适用
（1）租赁的识别
在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一
定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。
为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户
是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用
期间主导已识别资产的使用。
（2）单独租赁的识别
合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会
计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：① 承
租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；② 该资产与合同
中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。
（3）本公司作为承租人的会计处理方法
在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为
短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转
租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。
对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付
款额计入相关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确
认使用权资产和租赁负债。
①使用权资产
使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。
在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：
•租赁负债的初始计量金额；
•在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励
相关金额；
•承租人发生的初始直接费用；
•承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款
约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认
和计量，详见附注三、26。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。
使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁
资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定
折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产
剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。
②租赁负债
租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款
额包括以下五项内容:
•固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
•取决于指数或比率的可变租赁付款额；
•购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
•行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择
权；
•根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用
公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租
赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入
租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用
于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结
果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，
并相应调整使用权资产的账面价值。
作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法
√适用□不适用
在租赁开始日，本公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的
租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。
①经营租赁
本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接
费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取
得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
②融资租赁
在租赁开始日，本公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁
收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。
在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。
本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
√适用□不适用
（5）租赁变更的会计处理
①租赁变更作为一项单独租赁
租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计
处理：A.该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B.增加的对
价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
②租赁变更未作为一项单独租赁
A.本公司作为承租人
在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付
款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，采用剩余租赁期
间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生
效日的增量借款利率作为折现率。
就上述租赁负债调整的影响，区分以下情形进行会计处理：
•租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，调减使用权资产的账面价值，并将部分
终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；
•其他租赁变更，相应调整使用权资产的账面价值。
B.本公司作为出租人
经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变
更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的
租赁进行处理：如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自
租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资
净额作为租赁资产的账面价值；如果租赁变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租
赁的，本公司按照关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。
（6）售后租回
本公司按照附注三、29 的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
①本公司作为卖方（承租人）
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项
与转让收入等额的金融负债，并按照附注三、11 对该金融负债进行会计处理。该资产转让
属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所
形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。
②本公司作为买方（出租人）
售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司不确认被转让资产，但确认一项与转
让收入等额的金融资产，并按照附注三、11 对该金融资产进行会计处理。该资产转让属于
销售的，本公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并对资产出租进行
会计处理。
(1).重要会计政策变更
□适用√不适用
(2).重要会计估计变更
□适用√不适用
(3).2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
□适用√不适用
六、税项
主要税种及税率情况
√适用□不适用
税种 计税依据 税率
增值税 销售过程或提供应税服务过程 13%、9%、6%、5%、3%
中的增值额
房产税 房屋及建筑物余值或租金收入 1.2%、12%
城市维护建设税 流转税额 7%、5%、1%
教育费附加 流转税额 3%
地方教育费 流转税额 2%
企业所得税 应纳税所得额 25%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用□不适用
纳税主体名称 所得税税率（%）
安徽建工建设投资集团有限公司 15%
安徽建工三建集团有限公司 15%
安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 15%
安徽建工交通航务集团有限公司 15%
安徽建工检测科技集团有限公司 15%
安徽省建筑科学研究设计院 15%
安徽建工路港建设集团有限公司 15%
安徽建工嘉和建筑工业有限公司 15%
安徽路港通工程试验检测有限公司 15%
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
安徽新鑫工程试验检测有限公司 15%
安徽建工水利开发投资集团设备制造有限责任公司 15%
安徽建工水利开发投资集团生态科技有限责任公司 15%
安徽水利嘉和机电设备安装有限公司 15%
安徽建工中仑智能制造有限公司 15%
安徽省路桥试验检测有限公司 15%
安徽建科城乡勘察测绘咨询有限公司 15%
安徽建工建筑工业有限公司 15%
安徽建工北城工业有限公司 15%
芜湖市建昌工程质量检测中心有限公司 15%
安徽建工路港建设集团设备新材料有限公司 15%
安徽环通工程试验检测有限公司 15%
安徽建工瑞特新材料科技有限公司 15%
安徽和达工程检测有限公司 15%
安徽建工集团建筑机械智能制造有限公司 15%
安徽建工新材料科技有限公司 15%
子公司安徽建工建设投资集团有限公司、安徽建工三建集团有限公司、安徽建工嘉和建
筑工业有限公司、安徽路港通工程试验检测有限公司、安徽新鑫工程试验检测有限公司为高
新技术企业，自 2022 年至 2025 年企业所得税按 15%的税率计缴；子公司安徽建工公路桥
梁建设集团有限公司、安徽建工交通航务集团有限公司、安徽建工检测科技集团有限公司、
安徽建工水利开发投资集团设备制造有限责任公司、安徽建工水利开发投资集团生态科技有
限责任公司、安徽水利嘉和机电设备安装有限公司、安徽建工中仑智能制造有限公司、安徽
省路桥试验检测有限公司、安徽建科城乡勘察测绘咨询有限公司、安徽建工建筑工业有限公
司、安徽建工北城工业有限公司为高新技术企业，自 2023 年至 2026 年企业所得税按 15%
的税率计缴；子公司安徽省建筑科学研究设计院、安徽建工路港建设集团有限公司、子公司
芜湖市建昌工程质量检测中心有限公司、安徽建工路港建设集团设备新材料有限公司、安徽
环通工程试验检测有限公司、安徽建工瑞特新材料科技有限公司、安徽和达工程检测有限公
司、安徽建工集团建筑机械智能制造有限公司为高新技术企业，自 2024 年至 2027 年企业
所得税按 15%的税率计缴；子公司安徽建工新材料科技有限公司为高新技术企业，自 2025
年至 2027 年企业所得税按 15%的税率计缴。
√适用□不适用
（1）本公司在海外取得的分包项目相关税费由总包方代扣代缴相关税费。
（2）本公司在海外独立承揽的工程项目，执行工程项目所在国国家税收规定，由本公
司统一缴纳相关税费。
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 26,955,815.22 35,349,035.70
银行存款 14,270,215,542.76 16,597,138,195.33
其他货币资金 2,940,115,273.56 1,777,195,730.87
存放财务公司存款
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
合计 17,237,286,631.54 18,409,682,961.90
其中：存放在境外
的款项总额
其他说明
（1）期末银行存款中，356,234,082.15 元系诉讼法院冻结资金；期末其他货币资金中
入的保证金、33,323,738.70 元系为按揭贷款存入的保证金、372,852,152.36 元系为开具信用
证存入的保证金、11,612,704.81 元系土地复垦及其他各类保证金。除此之外，期末货币资金
中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。
（2）期末货币资金中外币资金项目见附注七、81 外币货币性项目。
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额 指定理由和依据
以公允价值计量且其变动 - /
计入当期损益的金融资产
其中：
银行理财产品 /
合计 /
其他说明：
√适用□不适用
期末交易性金融资产账面价值变动系期初持有的银行理财产品到期收回减少所致。
□适用√不适用
(1). 应收票据分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据
商业承兑票据 904,604,123.26 582,538,280.09
合计 904,604,123.26 582,538,280.09
(2). 期末公司已质押的应收票据
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末已质押金额
银行承兑票据
商业承兑票据 375,344,924.40
合计 375,344,924.40
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用□不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
单位：元币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据
商业承兑票据 423,186,572.07
合计 423,186,572.07
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
(4). 按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 账面价值
类别 计提
账面价值 计提比
金额 比例(%) 金额 比例 金额 比例(%) 金额
例(%)
(%)
按单项计提坏账准备
其中：
其中：组合 1 商业承兑汇
票
组合 2 银行承兑汇票
按组合计提坏账准备 954,407,137.86 100.00 49,803,014.60 5.22 904,604,123.26 614,137,384.57 100.00 31,599,104.48 5.15 582,538,280.09
其中：
其中：组合 1 商业承兑汇
票
组合 2 银行承兑汇票 - - - - - - - - - -
合计 954,407,137.86 100.00 49,803,014.60 5.22 904,604,123.26 614,137,384.57 100.00 31,599,104.48 5.15 582,538,280.09
按单项计提坏账准备：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
组合计提项目：商业承兑汇票
单位：元币种：人民币
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
商业承兑汇票 954,407,137.86 49,803,014.60 5.22
合计 954,407,137.86 49,803,014.60 5.22
按组合计提坏账准备的说明
□适用√不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用√不适用
对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
(5). 坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 其他变 期末余额
计提 转销或核销
回 动
按单项计提坏账
准备
按组合计提坏账 31,599,104.48 18,203,910.12 49,803,014.60
准备
合计 31,599,104.48 18,203,910.12 49,803,014.60
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(6). 本期实际核销的应收票据情况
□适用√不适用
其中重要的应收票据核销情况：
□适用√不适用
应收票据核销说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(1).按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额 期初账面余额
合计 58,593,363,071.69 62,570,572,822.27
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
(1).按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
按单项计提
坏账准备
其中：
按组合计提
坏账准备
其中：
合计 58,593,363,071.69 / 8,398,339,200.90 / 50,195,023,870.79 62,570,572,822.27 / 8,320,505,895.67 / 54,250,066,926.60
按单项计提坏账准备：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
美丽之冠（黄山）文化旅游发展有限公司 123,981,661.74 92,986,246.31 75.00 预计收回风险较大
淄博成易创业房地产开发有限公司 87,299,842.35 87,299,842.35 100.00 预计无法收回
Arabest 公司 77,748,594.91 77,748,594.91 100.00 预计无法收回
黄山粤恒置业有限公司 72,737,765.38 54,553,324.04 75.00 预计收回风险较大
江苏省建筑工程集团供应链管理有限公司 71,478,571.26 53,608,928.45 75.00 预计收回风险较大
应收其他单位 1,080,015,789.05 500,121,282.17 46.31 预计收回风险较大或根据保
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
全资产情况单项认定
合计 1,513,262,224.69 866,318,218.23 57.25 —
按单项计提坏账准备的说明：
√适用□不适用
根据相关法律规定，建设工程价款优先受偿权优于抵押债权和其他债权，本公司期末对建设工程应收账款进行评估，对于预计可回收金额低于账面价值
的应收账款单项计提坏账准备。
按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
组合计提项目：应收账款
单位：元币种：人民币
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
合计 57,080,100,847.00 7,532,020,982.67 13.20
按组合计提坏账准备的说明：
√适用□不适用
本期坏账准备计提金额的依据：对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账
龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用√不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
(2).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按单项计提坏账准备 866,318,218.23 - - - - 866,318,218.23
按组合计提坏账准备 7,454,187,677.44 77,966,584.50 - - -133,279.27 7,532,020,982.67
合计 8,320,505,895.67 77,966,584.50 - - -133,279.27 8,398,339,200.90
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用√不适用
应收账款核销说明：
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
单位名称 应收账款期末余额 合同资产期末余额 应收账款和合同资产期 占应收账款和合同资 坏账准备期末余额
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
末余额 产期末余额合计数的
比例（%）
合肥市重点工程建设
管理局
重庆成渝垫丰武高速
公路有限公司
舒城县舒兴资产运营
管理有限公司
安徽省交通控股集团
有限公司
合肥交通投资控股集
团有限公司
合计 6,303,069,605.59 2,624,027,060.14 8,927,096,665.73 9.90 562,649,266.20
其他说明：
□适用√不适用
(1).合同资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
已完工未结算资产 30,709,104,488.03 184,604,514.70 30,524,499,973.33 29,249,295,566.01 162,953,056.31 29,086,342,509.70
未到期的质保金 870,068,469.64 94,554,088.50 775,514,381.14 821,934,460.53 112,361,128.63 709,573,331.90
建设期 PPP 和特许经 23,163,789,512.16 47,941,309.89 23,115,848,202.27 18,692,179,875.90 50,719,183.88 18,641,460,692.02
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
营权项目资产
小计 54,742,962,469.83 327,099,913.09 54,415,862,556.74 48,763,409,902.44 326,033,368.82 48,437,376,533.62
减：列示于其他非流
动资产的合同资产
合计 31,579,172,957.67 279,158,603.20 31,300,014,354.47 30,071,230,026.54 275,314,184.94 29,795,915,841.60
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用√不适用
(3).按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面 账面
计提比 计提比
金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值
例(%) 例(%)
按单项计提坏账准备 33,522,030.76 0.11 33,233,928.90 99.14 288,101.86 33,522,030.76 0.11 33,233,928.90 99.14 288,101.86
其中：
按组合计提坏账准备 31,545,650,926.91 99.89 245,924,674.30 0.78 31,299,726,252.61 30,037,707,995.78 99.89 242,080,256.04 0.81 29,795,627,739.74
其中：
组合 1：已完工未结算资产 30,675,582,457.27 97.14 151,370,585.80 0.49 30,524,211,871.47 29,231,155,460.17 97.21 134,096,875.29 0.46 29,097,058,584.88
组合 2：未到期质保金 870,068,469.64 2.76 94,554,088.50 10.87 775,514,381.14 806,552,535.61 2.68 107,983,380.75 13.39 698,569,154.86
合计 31,579,172,957.67 100.00 279,158,603.20 0.88 31,300,014,354.47 30,071,230,026.54 100.00 275,314,184.94 0.92 29,795,915,841.60
按单项计提坏账准备：
□适用√不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
按单项计提坏账准备的说明：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
□适用√不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用√不适用
对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
(4).本期合同资产计提坏账准备情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期变动金额
收回
项目 期初余额 转销/ 其他 期末余额 原因
计提 或转
核销 变动
回
按单项计提
减值准备
按组合计提
减值准备
合计 275,314,184.94 3,844,418.26 279,158,603.20 /
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(5).本期实际核销的合同资产情况
□适用√不适用
其中重要的合同资产核销情况
□适用√不适用
合同资产核销说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(1).应收款项融资分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收票据 192,197,162.35 277,758,074.48
合计 192,197,162.35 277,758,074.48
(2).期末公司已质押的应收款项融资
□适用√不适用
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑汇票 334,310,256.83
合计 334,310,256.83
(4).按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
比例 金 比例 金
金额 比例 价值 金额 比例 价值
(%) 额 (%) 额
(%) (%)
按单项计提坏
账准备
其中：
按组合计提坏
账准备
其中：
银行承兑汇票 192,197,162.35 - - 192,197,162.35 277,758,074.48 277,758,074.48
合计 192,197,162.35 - - 192,197,162.35 277,758,074.48 277,758,074.48
按单项计提坏账准备：
□适用√不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
□适用√不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用√不适用
对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
(5).坏账准备的情况
□适用√不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
其他说明：
按组合计提坏账准备：于 2025 年 6 月 30 日，本公司按照整个存续期预期信用损失计
量银行承兑汇票坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不
会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。
按组合计提减值准备的确认标准及说明见附注三、11。
(6).本期实际核销的应收款项融资情况
□适用√不适用
其中重要的应收款项融资核销情况
□适用√不适用
核销说明：
□适用√不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
(7).应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用√不适用
(8).其他说明：
□适用√不适用
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
合计 2,217,997,637.11 100.00 1,205,319,079.49 100.00
(1). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
占预付款项期末余额合
单位名称 期末余额
计数的比例(%)
涡阳县晨兴建材有限公司 92,000,000.00 4.15
马鞍山钢铁股份有限公司 77,912,274.47 3.51
蚌埠融兴供应链有限责任公司 70,000,000.00 3.16
安徽长江钢铁股份有限公司 56,844,726.71 2.56
陕西钢铁集团有限公司 48,474,372.48 2.19
合计 345,231,373.66 15.57
其他说明
√适用□不适用
期末预付款项较期初增长较多，主要系预付材料款增加所致。
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息 2,690,397.09 4,398,888.83
应收股利 2,518,108.87 -
其他应收款 4,577,064,713.55 4,440,546,818.66
合计 4,582,273,219.51 4,444,945,707.49
其他说明：
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
□适用√不适用
应收利息
(1).应收利息分类
□适用√不适用
(2).重要逾期利息
□适用√不适用
(3).按坏账计提方法分类披露
□适用√不适用
按单项计提坏账准备：
□适用√不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
□适用√不适用
(4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用√不适用
(5).坏账准备的情况
□适用√不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(6).本期实际核销的应收利息情况
□适用√不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用√不适用
核销说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
应收股利
(7).应收股利
□适用√不适用
(8).重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用√不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
(9).按坏账计提方法分类披露
□适用√不适用
按单项计提坏账准备：
□适用√不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
□适用√不适用
(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用√不适用
(11). 坏账准备的情况
□适用√不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(12). 本期实际核销的应收股利情况
□适用√不适用
其中重要的应收股利核销情况
□适用√不适用
核销说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
其他应收款
(1).按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额 期初账面余额
减：坏账准备 1,253,054,114.63 1,221,339,756.14
合计 4,577,064,713.55 4,440,546,818.66
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
(13). 按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
投标保证金、履约保证金 678,835,101.46 663,029,335.67
其他保证金及往来款 5,151,283,726.72 4,998,857,239.13
小计 5,830,118,828.18 5,661,886,574.80
减：坏账准备 1,253,054,114.63 1,221,339,756.14
合计 4,577,064,713.55 4,440,546,818.66
(14). 坏账准备计提情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期预期
坏账准备 未来12个月预期信 合计
期信用损失(未 信用损失(已发
用损失
发生信用减值) 生信用减值)
日余额
日余额在本
期
--转入第二阶
段
--转入第三阶
段
--转回第二阶
段
--转回第一阶
段
本期计提 31,714,358.49 31,714,358.49
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
日余额
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来
经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算
预期信用损失。
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用√不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
(15). 坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期变动金额
收回 转销
类别 期初余额 其他 期末余额
计提 或转 或核
变动
回 销
按单项计提坏
账准备
按组合计提坏
账准备
合计 1,221,339,756.14 31,714,358.49 - - - 1,253,054,114.63
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(16). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用√不适用
其他应收款核销说明：
□适用√不适用
(17). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
占其他应收款
款项的性 坏账准备
单位名称 期末余额 期末余额合计 账龄
质 期末余额
数的比例(%)
陕西省西咸
新区秦汉新 1 年以内、
其他保证
城开发建设 562,397,767.00 9.65 1-2 年、 41,779,888.35
金
集团有限责 2-3 年
任公司
武汉康景实 与子公司
业投资有限 合作方股
公司 东的往来
款
安徽保利房 与子公司
地产有限公 合作方股
司 东的往来
款
舒城县舒兴
资金实力 1 年以内、
资产运营管 158,388,031.09 2.72 96,994,944.55
金 4-5 年
理有限公司
舒城县舒兴
履约保证
资产运营管 90,000,000.00 1.54 3-4 年 -
金
理有限公司
汉中高航投 159,895,000.00 2.74 意向金 1-2 年、 15,989,500.00
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
资建设集团 2-3 年
有限公司
合计 1,942,860,798.09 33.32 - - 251,982,332.90
(18). 因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
(1). 存货分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 存货跌价准备/合同履 存货跌价准备/合同履
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
约成本减值准备 约成本减值准备
原材料 737,449,918.18 390,758.51 737,059,159.67 595,084,324.85 390,758.51 594,693,566.34
在产品 18,312,779.98 - 18,312,779.98 7,797,701.81 - 7,797,701.81
库存商品 660,010,073.04 - 660,010,073.04 256,725,442.71 - 256,725,442.71
周转材料 553,198,781.34 - 553,198,781.34 478,875,840.95 - 478,875,840.95
消耗性生物资产 14,480,337.61 - 14,480,337.61 13,592,656.21 - 13,592,656.21
合同履约成本
开发产品 2,762,165,630.82 211,758,972.03 2,550,406,658.79 5,305,040,255.80 228,235,472.91 5,076,804,782.89
开发成本 6,579,715,465.21 28,619,953.32 6,551,095,511.89 6,072,993,513.90 57,292,788.12 6,015,700,725.78
合计 11,325,332,986.18 240,769,683.86 11,084,563,302.32 12,730,109,736.23 285,919,019.54 12,444,190,716.69
(2). 确认为存货的数据资源
□适用√不适用
(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 390,758.51 - - - - 390,758.51
开发产品 256,908,307.71 - - 45,149,335.68 - 211,758,972.03
开发成本 28,619,953.32 - - - - 28,619,953.32
合计 285,919,019.54 - - 45,149,335.68 - 240,769,683.86
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
本期转回或转销存货跌价准备的原因
□适用√不适用
按组合计提存货跌价准备
□适用√不适用
按组合计提存货跌价准备的计提标准
□适用√不适用
(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据
√适用□不适用
截至 2025 年 6 月 30 日，存货余额中借款费用资本化金额 608,073,046.89 元。
(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用
存货用于抵押、担保、其他所有权受限的情况说明见附注七、31 所有权或使用权受限资产。
□适用√不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的债权投资 2,828,331,112.27 3,052,437,611.07
合计 2,828,331,112.27 3,052,437,611.07
一年内到期的债权投资
□适用√不适用
一年内到期的其他债权投资
□适用√不适用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
待抵扣/认证进项税、预缴增值税 4,953,139,698.16 4,420,509,751.52
预缴其他税费 563,072,760.10 686,818,475.58
合计 5,516,212,458.26 5,107,328,227.10
(1).债权投资情况
□适用√不适用
债权投资减值准备本期变动情况
□适用√不适用
(2).期末重要的债权投资
□适用√不适用
(3).减值准备计提情况
□适用√不适用
对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用√不适用
(4).本期实际的核销债权投资情况
□适用√不适用
其中重要的债权投资情况核销情况
□适用√不适用
债权投资的核销说明：
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
□适用√不适用
(1).其他债权投资情况
□适用√不适用
其他债权投资减值准备本期变动情况
□适用√不适用
(2).期末重要的其他债权投资
□适用√不适用
(3).减值准备计提情况
□适用√不适用
(4).本期实际核销的其他债权投资情况
□适用√不适用
其中重要的其他债权投资情况核销情况
□适用√不适用
其他债权投资的核销说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
(1).长期应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额 折
现
项目 率
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
区
间
融资租赁款
其中：未实现融资收益
分期收款销售商品
分期收款提供劳务
PPP 项目长期应收款 44,716,140,317.20 770,660,816.58 43,945,479,500.62 45,096,038,081.77 663,589,890.51 44,432,448,191.26
减：一年内到期的长期应收
款
合计 41,863,928,023.00 746,779,634.65 41,117,148,388.35 42,018,892,830.20 638,882,250.01 41,380,010,580.19 /
(2).按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 比 计提 账面 比 计提 账面
金额 例 金额 比例 价值 金额 例 金额 比例 价值
(%) (%) (%) (%)
按单项计提
坏账准备
其中：
按组合计提
坏账准备 746,779,634.65 1.78
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
其中：
组合 1：未到
回款期的长 41,863,928,023.00 746,779,634.65 1.78 41,117,148,388.35 42,018,892,830.20 638,882,250.01 1.52 41,380,010,580.19
期应收款
计 41,863,928,023.00 746,779,634.65 1.78 41,117,148,388.35 42,018,892,830.20 638,882,250.01 1.52 41,380,010,580.19
按单项计提坏账准备：
□适用√不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
□适用√不适用
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信用 整个存续期预期信用损失(未 整个存续期预期信用损失(已 合计
损失 发生信用减值) 发生信用减值)
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 107,897,384.64 107,897,384.64
本期转回
本期转销
本期核销
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
其他变动
对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用√不适用
(3).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按单项计提坏账准备 - - - - - -
按组合计提坏账准备 638,882,250.01 107,897,384.64 - - - 746,779,634.65
合计 638,882,250.01 107,897,384.64 - - - 746,779,634.65
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(4).本期实际核销的长期应收款情况
□适用√不适用
其中重要的长期应收款核销情况
□适用√不适用
核销说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
(1).长期股权投资情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期增减变动
减值 减值
其他
期初 准备 其他 宣告发放 期末 准备
被投资单位 减少 权益法下确认 综合 计提减
余额（账面价值） 期初 追加投资 权益 现金股利 其他 余额（账面价值） 期末
投资 的投资损益 收益 值准备
余额 变动 或利润 余额
调整
一、合营企业
二、联营企业
安徽建工-中航国际 -
联营体公司
利辛县安建新润建 -
设投资有限公司
陕西秦汉汽车产业 -
园发展有限公司
怀宁安建发展有限 -
公司
安徽省宣泾高速公 -
路有限责任公司
安徽建工舒城建设 -
发展有限公司
安徽建工皖北建设 -
投资有限公司
中能建安建工（定 -
远）建设发展有限 16,145,603.51 - - -2,619,330.36 - - - - - 13,526,273.15 -
公司
肥西县安建产融第 -
肆建设工程管理有 4,000,000.00 - - - - - - - - 4,000,000.00 -
限公司
甘肃公航旅永积高 33,334,736.44 - - - - - - - - - 33,334,736.44 -
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
速公路项目管理有
限公司
甘肃公航旅漳三高 -
速公路项目管理有 29,874,760.00 - - - - - - - - 29,874,760.00 -
限公司
安徽建工集团（濉 -
溪）建设发展有限 626,116.30 - - -57,556.37 - - - - - 568,559.93 -
公司
安徽建工集团宿徐 -
建设有限公司
安徽建元城市发展 -
股权投资基金合伙 6,273,266.49 - - 1,135,438.73 - - 44,876.71 - - 7,363,828.51 -
企业（有限合伙）
安徽皖能建工智慧 -
城市发展有限公司
安庆交投股权投资 -
基金合伙企业（有 89,527,800.03 - - 62,911.40 - - - - - 89,590,711.43 -
限合伙）
苍溪县苍旺公路建 -
设工程管理有限公 33,097,318.10 - - 28,210.14 - - - - - 33,125,528.24 -
司
安徽省城更徽盐建 -
设发展有限公司
合肥星阔置业有限 -
公司
濉溪富鑫通达股权 -
投资合伙企业（有 195,568,566.37 - - - - - - - - 195,568,566.37 -
限公司）
合肥海众新能源科
技发展有限公司
合肥恒众新能源科
技发展有限公司
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
安徽省泾宣高速公
路有限责任公司
芜湖市泰山路长江
大桥建设开发有限 - 291,519,200.00 - - - - - - - 291,519,200.00 -
公司
安徽省东鄱高速公
- 58,400,000.00 - - - - - - - 58,400,000.00 -
路有限责任公司
安徽省宁枞高速公
- 64,000,000.00 - - - - - - 20,000,000.00 84,000,000.00 -
路有限责任公司
合计 1,311,102,931.23 456,519,200.00 - -24,906,622.91 - - 44,876.71 - 20,000,000.00 1,762,670,631.61 -
(2).长期股权投资的减值测试情况
□适用√不适用
(1).其他权益工具投资情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期增减变动
指定为以
本期
累计计 公允价值
本期计 计入 累计计入
入其他 计量且其
期初 入其他 其他 期末 本期确认的 其他综合
项目 综合收 变动计入
余额 追加投资 减少投资 综合收 综合 其他 余额 股利收入 收益的利
益的损 其他综合
益的利 收益 得
失 收益的原
得 的损
因
失
上市权益工
具投资
非上市权益
工具投资
合计 660,309,653.97 218,650,000.00 24,460,194.09 -20,000,000.00 834,499,459.88 133,444.44 /
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
(2).本期存在终止确认的情况说明
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
永续债信托保障基金 15,000,000.00 15,000,000.00
合计 15,000,000.00 15,000,000.00
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 合计
一、账面原值
（1）外购 -
（2）存货\固定资产\在建工程
转入
（3）企业合并增加
（1）处置 -
（2）其他转出 5,153,802.10 - 5,153,802.10
二、累计折旧和累计摊销
（1）计提或摊销 8,618,145.48 23,657.23 8,641,802.71
（2）固定资产累计折旧转入 716,749.90 - 716,749.90
（1）处置 - - -
（2）其他转出 206,395.90 - 206,395.90
三、减值准备
四、账面价值
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用√不适用
(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况
□适用√不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
其他说明
√适用□不适用
本期无改变计量模式的投资性房地产。
期末投资性房产无可变现净值低于成本的情形，故未计提投资性房地产减值准备。
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
固定资产 4,694,051,667.44 4,757,981,909.28
固定资产清理 - -
合计 4,694,051,667.44 4,757,981,909.28
固定资产
(1).固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
输电配电线
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 实验仪器 其他设备 发电设备 合计
路
一、账面原值：
（1）购置 1,418,763.73 59,924,923.87 4,874,362.75 9,869,526.10 32,487,539.94 1,372,629.89 - 109,947,746.28
（2）在建工程
转入
额
（1）处置或报
废
（2）其他减少 2,201,625.96 - - - - - - 2,201,625.96
二、累计折旧
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
（1）计提 59,284,027.30 87,651,890.62 7,378,254.16 12,745,967.84 17,802,036.54 5,592,782.17 164,363.65 190,619,322.28
（1）处置或报
废
（2）其他减少 716,749.90 716,749.90
三、减值准备
四、账面价值
(2).暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(3).通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(4).未办妥产权证书的固定资产情况
□适用√不适用
(5).固定资产的减值测试情况
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用
固定资产用于抵押、担保、其他所有权受限的情况说明见附注七、31 所有权或使用权受限资产。
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
固定资产清理
□适用√不适用
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
在建工程 1,425,862,735.28 994,485,677.25
合计 1,425,862,735.28 994,485,677.25
在建工程
(1).在建工程情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
顺宁工业园 77,956,471.44 - 77,956,471.44 66,549,834.61 - 66,549,834.61
安徽建工蜀山经济产业园项目 478,153,627.49 - 478,153,627.49 304,096,695.93 - 304,096,695.93
安徽建工科研试验基地项目 95,746,868.20 - 95,746,868.20 26,892,291.02 - 26,892,291.02
安徽建工（芜湖）绿色新材料智能智造产业园项目 137,241,720.89 - 137,241,720.89 100,193,902.32 - 100,193,902.32
天长恒大项目大酒店 136,183,984.39 - 136,183,984.39 132,536,200.00 - 132,536,200.00
管桩厂房 33,155,167.29 - 33,155,167.29 32,725,609.34 32,725,609.34
安徽建工集团智能绿色制造（长丰）产业园（一期土建） 211,757,975.83 - 211,757,975.83 79,160,007.56 79,160,007.56
安徽建工钢结构绿色智造（六安）项目 123,527,030.22 - 123,527,030.22 104,220,157.46 104,220,157.46
其他 132,139,889.53 - 132,139,889.53 148,110,979.01 148,110,979.01
合计 1,425,862,735.28 - 1,425,862,735.28 994,485,677.25 994,485,677.25
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
(2).重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期 工程累 本期
本期
转入 计投入 利息
其他 工程进 利息资本化累 其中：本期利 资金
项目名称 预算数 期初余额 本期增加金额 固定 期末余额 占预算 资本
减少 度 计金额 息资本化金额 来源
资产 比例 化率
金额
金额 (%) (%)
顺宁工业园 自有
资金
安徽建工蜀山 金融
经济产业园项 828,893,733.00 304,096,695.93 174,056,931.56 - - 478,153,627.49 57.69 58.00 16,329,824.86 7,848,849.53 机构
目 贷款
安徽建工科研 自有
试验基地项目 资金
安徽建工（芜
金融
湖）绿色新材料
智能智造产业
贷款
园项目
天长恒大项目 自有
大酒店 资金
安徽建工集团
金融
智能绿色制造
（长丰）产业园
贷款
（一期土建）
安徽建工钢结 自有
构绿色智造（六 166,350,000.00 104,220,157.46 19,306,872.76 - - 123,527,030.22 74.26 75.00 1,269,965.50 - 资金+
安）项目 贷款
合计 2,924,810,958.80 813,649,088.90 446,918,589.56 1,260,567,678.46 / / 19,068,932.17 9,165,813.77 / /
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
(3).本期计提在建工程减值准备情况
□适用√不适用
(4).在建工程的减值测试情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
工程物资
□适用√不适用
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
□适用√不适用
(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
(1).油气资产情况
□适用√不适用
(2).油气资产的减值测试情况
□适用√不适用
(1).使用权资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 房屋及建筑物 运输工具 机器设备及其他 合计
一、账面原值
二、累计折旧
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
(1)计提
(1)处置
三、减值准备
四、账面价值
(2).使用权资产的减值测试情况
□适用√不适用
(1). 无形资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
专利权非专利
项目 土地使用权 计算机软件 合计
技术
一、账面原值
(1)购置 83,778,265.06 390,957.53 767,960.57 84,937,183.16
(1)处置 28,863,369.06 - 9,455.03 28,872,824.09
二、累计摊销
（1）计提 15,711,058.21 2,801,772.70 325,752.76 18,838,583.67
(1)处置 7,938,411.12 - 3,151.68 7,941,562.80
三、减值准备
四、账面价值
(2). 确认为无形资产的数据资源
□适用√不适用
(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用√不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
(4). 无形资产的减值测试情况
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用
期末无形资产用于抵押、担保、其他所有权受限的情况说明见附注七、31 所有权或使用权受限资产。
期末无形资产未发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。
(1). 商誉账面原值
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期减
本期增加
少
被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 期末余额
企业合并形成 处
的 置
安徽省路桥试验检测有限公司 685,109.49 - - - - 685,109.49
芜湖市建昌工程质量检测中心有限 13,699,584.30 - - - - 13,699,584.30
公司
合计 14,384,693.79 - - - - 14,384,693.79
(2). 商誉减值准备
□适用√不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用√不适用
资产组或资产组组合发生变化
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
(4). 可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用√不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用√不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
□适用√不适用
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
□适用√不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况
形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
□适用√不适用
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性差 递延所得税
异 资产 异 资产
资产减值损失/信用减
值损失
内部交易未实现利润 530,892,583.36 132,723,145.84 609,415,652.41 152,353,913.11
可抵扣亏损 834,491,402.10 195,354,437.23 772,925,752.94 182,494,447.14
预提费用 385,504,659.88 86,006,089.62 382,846,606.35 85,052,832.69
递延收益 89,455,604.92 14,461,122.77 80,221,351.32 12,147,621.94
租赁负债 97,635,106.93 16,900,637.01 65,418,581.98 11,339,464.04
合计 12,124,249,978.51 2,520,576,402.05 12,123,526,352.09 2,490,012,926.99
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 应纳税暂时性差 递延所得税 应纳税暂时性差 递延所得税
异 负债 异 负债
非同一控制企业合并资
产评估增值
设备、器具一次性税前扣 112,638,334.54 18,911,976.37 97,701,477.49 16,442,510.17
除
使用权资产 70,272,482.73 12,248,493.74 68,343,490.89 11,935,111.60
公允价值变动 - - 207,600.00 51,900.00
合计 194,139,148.71 33,967,552.97 181,716,349.34 31,692,297.55
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 递延所得税资产 抵销后递延所得 递延所得税资产 抵销后递延所得
和负债互抵金额 税资产或负债余 和负债互抵金额 税资产或负债余
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
额 额
递延所得税资产 25,451,779.60 2,495,124,622.45 23,271,510.55 2,466,741,416.44
递延所得税负债 25,451,779.60 8,515,773.37 23,271,510.55 8,420,787.00
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用√不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值 账面
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额
准备 价值
建设期 PPP
和特许经营 23,163,789,512.16 23,163,789,512.16 18,692,179,875.90
权项目资产
预付长期资
产款
小计 23,796,361,588.26 23,796,361,588.26 19,369,584,915.37
减：减值准备 47,941,309.89 47,941,309.89 50,719,183.88
合计 23,748,420,278.37 23,748,420,278.37 19,318,865,731.49
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末 期初
账面余额 账面价值 受 受 账面余额 账面价值 受限 受限情
项目 限 限 类型 况
类 情
型 况
法院冻
结资金、
货币资金 1,873,290,254.52 1,873,290,254.52 2,158,351,191.25 2,158,351,191.25 冻结
各类保
证金
质押取
应收票据 375,344,924.40 356,577,678.18 453,450,000.00 22,672,500.00 质押
得借款
质押取
应收账款 3,656,162,095.57 3,368,004,627.72 4,281,516,246.09 3,690,425,492.07 质押
得借款
抵押取
开发成本、开发 2,571,533,590.37 2,571,533,590.37 2,605,519,925.30 2,605,519,925.30 抵押
得借款
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
产品
抵押取
在建工程 291,204,410.98 291,204,410.98 12,810,173.00 12,810,173.00 抵押
得借款
抵押取
固定资产 441,091,671.82 385,579,632.34 532,962,241.70 480,394,705.40 抵押
得借款
抵押取
无形资产 390,240,425.64 367,971,663.84 339,707,760.31 316,767,814.41 抵押
得借款
PPP 项目之应收
账款、长期应收
款、一年内到期 质押取
的非流动资产、 得借款
其他非流动资
产
合计 70,489,056,313.46 69,150,731,714.90 69,875,674,628.42 67,002,820,175.88
(1). 短期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款 2,523,468,329.92 2,462,184,296.30
抵押借款 982,160,076.45 34,019,973.28
保证借款 6,580,581,608.33 5,231,802,216.67
信用借款 9,011,165,728.83 8,896,719,125.30
应计利息 10,366,444.45 9,222,381.34
合计 19,107,742,187.98 16,633,947,992.89
短期借款分类的说明：
期末无已到期未偿还的短期借款。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
□适用√不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 1,487,508,983.44 1,360,381,375.61
银行承兑汇票 3,385,580,776.15 3,488,261,488.64
合计 4,873,089,759.59 4,848,642,864.25
(1). 应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付采购款 57,575,677,023.49 65,895,155,315.20
其他 786,189,272.10 951,941,681.33
合计 58,361,866,295.59 66,847,096,996.53
(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(1). 预收账款项列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预收租金款 909,015.30 811,194.15
合计 909,015.30 811,194.15
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用√不适用
(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(1).合同负债情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
预售房产款 5,706,295,065.49 6,254,831,806.92
已结算未完工款 5,967,331,426.24 4,237,554,632.59
施工劳务款、材料款及其他 3,465,548,409.01 2,062,453,829.21
合计 15,139,174,900.74 12,554,840,268.72
(2).账龄超过 1 年的重要合同负债
□适用√不适用
(3).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(1).应付职工薪酬列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 563,526,210.71 1,839,370,443.03 2,110,674,876.84 292,221,776.90
二、离职后福利-设定提存计划 18,140,961.41 193,138,617.95 193,653,060.59 17,626,518.77
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 581,667,172.12 2,032,509,060.98 2,304,327,937.43 309,848,295.67
(2).短期薪酬列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补
贴
二、职工福利费 - 52,212,150.83 52,212,150.83 -
三、社会保险费 1,635,416.61 48,787,691.24 48,926,761.96 1,496,345.89
其中：医疗保险费 1,572,620.19 42,710,907.13 42,856,637.48 1,426,889.84
工伤保险费 57,965.97 5,196,453.16 5,209,132.26 45,286.87
生育保险费 4,830.45 880,330.95 860,992.22 24,169.18
四、住房公积金 8,120,774.22 141,936,075.46 146,440,089.16 3,616,760.52
五、工会经费和职工教育经
费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计 563,526,210.71 1,839,370,443.03 2,110,674,876.84 292,221,776.90
(3).设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
合计 18,140,961.41 193,138,617.95 193,653,060.59 17,626,518.77
其他说明：
□适用√不适用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
企业所得税 314,926,623.35 873,557,828.92
增值税 521,298,687.89 311,524,362.38
个人所得税 11,178,663.45 26,933,713.82
城市维护建设税 26,727,956.60 26,838,612.76
教育费附加 19,270,120.42 19,720,110.60
土地增值税 19,358,687.68 4,659,259.66
土地使用税 3,762,989.71 4,427,812.87
房产税 8,761,115.72 10,206,365.05
水利基金 5,025,489.76 6,014,965.92
其他 11,979,500.93 9,581,481.82
合计 942,289,835.51 1,293,464,513.80
(1).项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付利息 - -
应付股利 159,184,351.62 93,208,586.35
其他应付款 7,799,880,463.99 8,103,846,134.41
合计 7,959,064,815.61 8,197,054,720.76
(2).应付利息
□适用√不适用
(3).应付股利
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 129,464,938.22 67,972,172.95
划分为权益工具的优先股\永
续债股利
永续债股利 29,719,413.40 25,236,413.40
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
合计 159,184,351.62 93,208,586.35
(4).其他应付款
按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
保证金 4,224,572,609.90 4,284,578,825.90
工程保修金 120,447,983.17 121,973,246.85
安全风险金 432,078,632.11 463,356,880.21
往来款及其他 3,022,781,238.81 3,233,937,181.45
合计 7,799,880,463.99 8,103,846,134.41
账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
□适用√不适用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
合计 6,390,138,207.35 7,680,760,333.10
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 8,207,960,819.77 8,866,008,961.66
超短期融资券 - 1,512,909,305.56
合计 8,207,960,819.77 10,378,918,267.22
短期应付债券的增减变动：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
(1). 长期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款 38,038,888,001.05 37,674,912,099.31
抵押借款 3,554,234,255.57 2,382,895,729.50
保证借款 2,330,508,336.00 2,769,030,002.00
信用借款 10,989,358,887.60 5,456,130,000.00
应计利息 71,660,759.98 62,873,720.86
小计 54,984,650,240.20 48,345,841,551.67
减：一年内到期的长期借款 6,111,824,669.83 6,937,014,293.87
合计 48,872,825,570.37 41,408,827,257.80
其他说明
□适用√不适用
(1). 应付债券
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
小计 3,900,000,000.00 2,400,000,000.00
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
(2). 应付债券的具体情况：
（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
溢
是
票面 折
债券 面值( 发行 债券 发行 期初 本期 按面值计提 本期 期末 否
利率 价
名称 元) 日期 期限 金额 余额 发行 利息 偿还 余额 违
（%） 摊
约
销
建工 100.00 2023/11/30 3年 600,000,000.00 601,950,000.00 - 11,400,000.00 - 613,350,000.00
MTN001
水利 100.00 / 2023/8/21 3年 800,000,000.00 814,212,000.02 - 16,812,888.91 - 831,024,888.93
PPN001
水利 100.00 2024/7/16 3年 1,000,000,000.00 1,012,111,666.68 - 12,971,666.68 - 1,025,083,333.36
PPN001
K1
合计 — — — 4,500,000,000.00 3,051,673,666.70 1,500,000,000.00 41,184,555.59 623,400,000.00 3,969,458,222.29 —
(3). 可转换公司债券的说明
□适用√不适用
转股权会计处理及判断依据
□适用√不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 99,313,845.15 99,434,208.05
减：未确认融资费用 11,565,484.12 13,943,735.39
小计 87,748,361.03 85,490,472.66
减：一年内到期的租赁负债 24,628,381.91 24,905,059.60
合计 63,119,979.12 60,585,413.06
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
长期应付款 1,085,589,700.77 362,891,886.25
减：一年内到期的长期应付款项 184,226,933.32 67,167,312.93
合计 901,362,767.45 295,724,573.32
长期应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付融资租赁、售后回租款 1,498,340,423.64 378,594,346.05
减：未确认融资费用 412,750,722.87 15,702,459.80
合计 1,085,589,700.77 362,891,886.25
其他说明：
期末长期应付款余额较期初增长较多，主要系新增售后回租业务影响所致。
专项应付款
□适用√不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
□适用√不适用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额 形成原因
产品质量保证 569,548.42 569,548.42
待执行的亏损合同 12,686,182.21 17,218,966.34
更新改造支出 314,959,847.67 287,199,561.57
合计 328,215,578.30 304,988,076.33
递延收益情况
√适用□不适用
单位：元币种人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 134,871,389.21 - 4,338,384.68 130,533,004.53
合计 134,871,389.21 - 4,338,384.68 130,533,004.53
其他说明：
□适用√不适用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 924,387,279.10 1,111,264,119.28
合计 924,387,279.10 1,111,264,119.28
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行新 公积金 期末余额
送股 其他 小计
股 转股
股份总数 1,716,533,938.00 - - - - - 1,716,533,938.00
(1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
√适用□不适用
公司于 2023 年 9 月 22 日发行渤海国际信托股份有限公司永续债 10.00 亿元，并以信托项下的
信托资金以发放可续期信托贷款的形式向本公司进行可续期债权式投资。初始投资期限为 2 年，初
始投资期内适用初始投资收益率，初始投资收益率为固定利率，为 5.5%每年。初始投资投期内利率
不变。初始投资期限届满后，每一年为一个延续投资期限。每个投资期限届满后的次日起，每次重
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
置后的年化投资收益率应在前一个投资期限届满之日所适用的年化投资收益率的基础上跳升 300 个
基点，重置后的投资收益率以最高的 10.5%每年为限。
公司于 2024 年 6 月 6 日发行安徽建工集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续
期公司债券（第一期）15.00 亿元。债券初始投资期限为 2 年，以每 2 个计息年度为 1 个周期，在
约定的基础期限期末及每一个周期期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个
周期，发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利
差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期
的票面利率减去初始基准利率。
公司于 2024 年 7 月 24 日发行 24 安徽建工集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行
可续期公司债券（第二期）5.00 亿元。债券初始投资期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，
在约定的基础期限期末及每一个周期期末，发行人有权行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1
个周期，发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始
利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周
期的票面利率减去初始基准利率。
公司于 2024 年 12 月 2 日发行 24 安徽建工 MTN001（科创票据）10.00 亿元。债券初始投资期
限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在约定的基础期限期末及每一个周期期末，发行人有权
行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期，发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。首
个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初
始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。
公司于 2025 年 3 月 24 日发行 25 安徽建工 MTN001（科创票据）10.00 亿元。债券初始投资期
限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在约定的基础期限期末及每一个周期期末，发行人有权
行使续期选择权，按约定的基础期限延长 1 个周期，发行人不行使续期选择权则全额到期兑付。首
个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初
始利差再加 300 个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。
(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期初 本期增加 本期减少 期末
发行在外的金
融工具 数 数 数 数
账面价值 账面价值 账面价值 账面价值
量 量 量 量
渤海信
托·2023 恒庐 1,000,000,000.00 - 1,000,000,000.00
江苏信托永续
债
MTN001
集资金
集资金
- 1,000,000,000.00 - 1,000,000,000.00
MTN001
合计 4,500,000,000.00 1,000,000,000.00 500,000,000.00 5,000,000,000.00
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
□适用√不适用
其他说明：
√适用□不适用
本公司发行的永续债没有明确到期期限，永续债赎回的真实选择权属于发行人，不存在交付现
金或其他金融资产给其他方的合同义务，除非发生强制付息事件，中期票据的每个付息日，公司可
自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不
受到任何递延支付利息次数的限制，因此计入其他权益工具。
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本 1,618,726,886.51 - - 1,618,726,886.51
溢价）
其他资本公积 31,938,199.17 - - 31,938,199.17
合计 1,650,665,085.68 - - 1,650,665,085.68
□适用√不适用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期发生金额
减：前
减：前
期计
期计
入其
入其
他综
期初 他综 减：所 税后归属 期末
项目 本期所得税前 合收 税后归属于母
余额 合收 得税 于少数股 余额
发生额 益当 公司
益当 费用 东
期转
期转
入留
入损
存收
益
益
一、不能重分
类进损益的
其他综合收
益
二、将重分类
进损益的其 -248,837,809.17 -3,034,322.22 - - - -3,034,322.22 - -251,872,131.39
他综合收益
外币财务报
-248,837,809.17 -3,034,322.22 - - - -3,034,322.22 - -251,872,131.39
表折算差额
其他综合收
-248,837,809.17 -3,034,322.22 - - - -3,034,322.22 - -251,872,131.39
益合计
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 933,412,781.52 359,029,673.40 380,915,433.22 911,527,021.70
合计 933,412,781.52 359,029,673.40 380,915,433.22 911,527,021.70
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 764,293,140.12 - - 764,293,140.12
合计 764,293,140.12 - - 764,293,140.12
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期 上年度
调整前上期末未分配利润 6,132,240,007.33 5,450,159,398.41
调整期初未分配利润合计数（调增+，
- -
调减－）
调整后期初未分配利润 6,132,240,007.33 5,450,159,398.41
加：本期归属于母公司所有者的净利
润
减：提取法定盈余公积 0.00 78,869,578.39
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 446,298,823.88
转作股本的普通股股利
应付权益类工具利息 137,622,155.56
期末未分配利润 6,132,240,007.33
(1).营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 29,194,680,409.46 25,901,006,034.88 32,448,202,929.23 29,133,617,875.81
其他业务 990,391,100.91 34,858,274.27 1,013,062,050.69 66,126,304.76
合计 30,185,071,510.37 25,935,864,309.15 33,461,264,979.92 29,199,744,180.57
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
(2).营业收入、营业成本的分解信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
XXX-分部 合计
合同分类
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
按行业分类 25,901,006,034.88 29,194,680,409.46 25,901,006,034.88
建筑施工行
业
房地产 2,585,425,067.49 2,443,383,295.11 2,585,425,067.49 2,443,383,295.11
其他 3,132,284,543.79 2,545,631,397.38 3,132,284,543.79 2,545,631,397.38
按产品分类 29,194,680,409.46 25,901,006,034.88 29,194,680,409.46 25,901,006,034.88
房屋建筑及
安装
基础设施建
设与投资
商品房销售 2,585,425,067.49 2,443,383,295.11 2,585,425,067.49 2,443,383,295.11
其他 3,132,284,543.79 2,545,631,397.38 3,132,284,543.79 2,545,631,397.38
按经营地区
分类
安徽省内 24,899,004,062.91 22,038,269,487.39 24,899,004,062.91 22,038,269,487.39
安徽省外 4,242,758,496.10 3,795,520,983.46 4,242,758,496.10 3,795,520,983.46
国外 52,917,850.45 67,215,564.03 52,917,850.45 67,215,564.03
合计 29,194,680,409.46 25,901,006,034.88 29,194,680,409.46 25,901,006,034.88
其他说明
□适用√不适用
(3).履约义务的说明
□适用√不适用
(4).分摊至剩余履约义务的说明
□适用√不适用
(5).重大合同变更或重大交易价格调整
□适用√不适用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 29,706,203.54 27,508,843.88
教育费附加 25,029,444.25 21,941,605.02
房产税 13,381,042.23 14,645,440.12
土地使用税 12,615,619.07 16,015,933.78
印花税 27,325,715.51 25,343,874.48
土地增值税 42,183,457.42 41,222,997.35
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
水利基金及其他 43,238,295.01 28,268,920.52
合计 193,479,777.03 174,947,615.15
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
薪酬费 38,147,544.94 39,213,069.96
广告及销售代理费 59,484,965.69 68,467,414.33
办公费 1,046,418.66 964,346.78
差旅费 1,976,986.68 1,190,105.44
招待费 1,649,922.73 1,383,058.92
其他 38,735,073.40 23,785,370.50
合计 141,040,912.10 135,003,365.93
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
薪酬费 750,098,714.48 713,153,906.20
办公费 16,571,137.58 18,317,852.16
折旧费 44,851,692.72 41,002,225.05
差旅费 16,010,234.21 15,916,170.80
会务及招待费 11,736,184.61 12,023,674.32
车辆费 12,278,307.11 13,380,141.16
水电费 9,095,809.65 35,135,485.07
无形资产摊销 6,863,813.92 6,286,905.06
其他 162,786,275.49 177,280,063.91
合计 1,030,292,169.77 1,032,496,423.73
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
装备调试及检测费 137,335,396.00 141,553,987.29
人工费 80,367,102.44 79,130,225.86
材料费 277,479,145.34 424,471,298.00
折旧与摊销 2,985,512.66 4,605,181.57
燃料动力及其他 79,384,230.79 70,079,348.90
合计 577,551,387.23 719,840,041.62
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
利息支出 1,182,174,685.68 1,078,214,864.61
减：利息收入 219,616,715.17 282,201,528.09
利息净支出 962,557,970.51 796,013,336.52
汇兑净损失 -12,163,418.36 -1,161,410.48
银行手续费 42,141,496.94 39,685,205.21
其他 108,401,583.64 135,890,908.76
合计 1,100,937,632.73 970,428,040.01
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
按性质分类 本期发生额 上期发生额
政府补助 4,338,384.68 3,947,939.84
个税扣缴税款手续费 1,201,980.23 861,912.83
进项税加计扣除 6,552,432.11 4,762,956.77
合计 12,092,797.02 9,572,809.44
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -24,906,622.91 7,199,821.05
理财产品收益 10,029,127.34 11,104,223.71
其他 2,651,553.31 179,044.76
合计 -12,225,942.26 18,483,089.52
□适用√不适用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产 -207,600.00 -
合计 -207,600.00 -
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
应收票据坏账损失 -18,203,910.12 -17,624,368.65
应收账款坏账损失 -142,113,579.98 -160,463,540.93
其他应收款坏账损失 -31,714,358.49 -25,256,976.38
合计 -192,031,848.59 -203,344,885.96
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、合同资产减值损失 -1,915,794.57 3,105,217.79
二、存货跌价损失及合同履约成本减
- 3,032,790.83
值损失
合计 -1,915,794.57 6,138,008.62
其他说明：
损失计提增加所致。
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
处置未划分为持有待售的固
定资产、在建工程等长期资 24,419,878.28 21,846,153.84
产的处置利得或损失
合计 24,419,878.28 21,846,153.84
其他说明：
□适用√不适用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置利得
合计
政府补助 2,044,793.56 2,988,542.64 2,044,793.56
罚款、赔偿等其他收
入
合计 31,938,346.51 30,681,231.99 31,938,346.51
其他说明：
□适用√不适用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置损
失合计
罚款、赔偿等其他支 4,485,566.20 5,567,979.72 4,485,566.20
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
出
合计 4,637,779.15 6,310,845.58 4,637,779.15
(1).所得税费用表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 277,839,616.22 275,435,970.05
递延所得税费用 -28,288,219.64 -28,266,639.44
合计 249,551,396.58 247,169,330.61
(2).会计利润与所得税费用调整过程
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
√适用□不适用
详见附注
(1).与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
租赁收入 39,387,737.82 62,876,471.70
政府补助 2,044,793.56 3,850,455.47
货币资金使用受限资金净额 285,060,936.73 -
营业外收入 27,179,199.69
往来款及其他净额 - 432,568,163.99
其他 12,190,618.17 32,087,058.73
合计 365,863,285.97 531,382,149.89
支付的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
管理费用及研发费用 718,509,786.80 908,158,021.61
货币资金使用受限资金净额 - 188,471,109.74
往来款及其他 508,076,612.93 971,041,425.05
销售费用 173,290,561.36 95,790,295.97
财务费用 150,543,080.58 175,576,113.97
营业外支出 4,485,566.20 5,567,979.72
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
合计 1,554,905,607.87 2,344,604,946.06
(2).与投资活动有关的现金
收到的重要的投资活动有关的现金
□适用√不适用
支付的重要的投资活动有关的现金
□适用√不适用
收到的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 218,807,098.04 73,429,966.42
合计 218,807,098.04 73,429,966.42
支付的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(3).与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用√不适用
支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
租赁本金及利息 16,313,022.18 15,443,597.97
融资费用及其他 - 31,043,196.33
合计 16,313,022.18 46,486,794.30
筹资活动产生的各项负债变动情况
□适用√不适用
(4).以净额列报现金流量的说明
□适用√不适用
(5).不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务
影响
□适用√不适用
(1).现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
净利润 813,785,983.02 858,701,544.17
加：资产减值准备 192,031,848.59 -6,138,008.62
信用减值损失 1,915,794.57 203,344,885.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产
性生物资产折旧
使用权资产摊销 9,218,981.68 14,706,578.69
无形资产摊销 18,838,583.67 6,286,905.06
长期待摊费用摊销 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期
-24,419,878.28 -21,846,153.84
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
-2,562,140.31 374,278.47
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
-207,600.00 -
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 962,557,970.51 1,003,623,487.71
投资损失（收益以“－”号填列） 12,225,942.26 -18,483,089.52
递延所得税资产减少（增加以“－”号
-28,383,206.01 -28,677,837.35
填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 1,404,776,750.05 1,032,693,416.84
经营性应收项目的减少（增加以“－”
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”
-7,556,979,344.81 580,036,362.06
号填列）
其他 125,157,405.39 -175,579,038.99
经营活动产生的现金流量净额 -2,797,468,330.04 -3,819,800,829.44
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金的期末余额 15,363,996,377.02 11,878,916,305.98
减：现金的期初余额 16,251,331,770.65 13,902,060,196.12
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -887,335,393.63 -2,023,143,890.14
(2).本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(3).本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4).现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 15,363,996,377.02 16,251,331,770.65
其中：库存现金 26,955,815.22 35,349,035.70
可随时用于支付的银行存款 15,337,040,561.80 16,215,982,734.95
可随时用于支付的其他货币
资金
可用于支付的存放中央银行
款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 15,363,996,377.02 16,251,331,770.65
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
(5).使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况
□适用√不适用
(6).不属于现金及现金等价物的货币资金
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用√不适用
(1).外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
期末折算人民币
项目 期末外币余额 折算汇率
余额
货币资金 - -
其中：美元 4,236,021.94 7.15860 30,323,986.64
欧元 52,106.42 7.17350 373,785.41
越南盾 4,117,515.52 0.00027 1,111.73
中非法郎 67,853.96 0.01253 850.21
阿尔及利亚第纳尔 870,377,315.94 0.05533 48,157,976.89
利比亚第纳尔 2,297,082.00 5.60000 12,863,659.20
基普 3,018,509.31 0.00033 996.11
泰铢 3,586.10 0.21968 787.79
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
宽扎 62,679,536.16 0.00777 487,020.00
巴基斯坦卢比 261,251,334.03 0.02524 6,593,983.67
林吉特 31,855.75 1.69503 53,996.45
澳门元 45,999,249.36 0.88472 40,696,455.89
印尼币 866,998.00 0.00044 381.48
港币 1,086,186.73 0.91195 990,547.99
奈拉 44,998,296.32 0.00464 208,792.09
伊拉克第纳尔 451,608.35 0.00546 2,465.78
应收账款 - -
其中：美元 1,785,727.57 7.15860 12,783,309.38
奈拉 351,709,342.67 0.00464 1,631,931.35
中非法郎 4,093,844,044.59 0.01253 51,295,865.88
阿尔及利亚第纳尔 4,073,000,568.32 0.05533 225,359,121.45
巴基斯坦卢比 1,843,702,985.11 0.02524 46,535,063.34
其他应收款 - -
阿尔及利亚第纳尔 1,616,470,509.98 0.05533 89,439,313.32
美元 1,785,727.57 7.15860 12,783,309.38
宽扎 8,687,855.06 0.00777 67,504.63
巴基斯坦卢比 4,945,820.87 0.02524 124,832.52
奈拉 5,210,877,693.97 0.00464 24,178,472.50
林吉特 160,460.69 1.69503 271,985.68
应付账款 - -
其中：阿尔及利亚第纳尔 665,462,661.52 0.05533 36,820,049.06
中非法郎 62,895,434.37 0.01253 788,079.79
美元 882,674.68 7.15860 6,318,714.96
巴基斯坦卢比 132,849,465.02 0.02524 3,353,120.50
其他应付款 - -
其中：中非法郎 22,345,116.00 0.01253 279,984.30
阿尔及利亚第纳尔 529,743,320.62 0.05533 29,310,697.93
巴基斯坦卢比 102,924,163.63 0.02524 2,597,805.89
(2).境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及
选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
(1). 作为承租人
□适用√不适用
(2). 作为出租人
作为出租人的经营租赁
□适用√不适用
作为出租人的融资租赁
□适用√不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
□适用√不适用
未来五年未折现租赁收款额
□适用√不适用
(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用√不适用
□适用√不适用
□适用√不适用
八、研发支出
□适用√不适用
□适用√不适用
重要的资本化研发项目
□适用√不适用
开发支出减值准备
□适用√不适用
□适用√不适用
九、合并范围的变更
□适用√不适用
□适用√不适用
□适用√不适用
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□适用√不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
其他说明：
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用□不适用
（1）本报告期内新增子公司
本期公司新增 26 家子公司，具体情况见本附注十“在其他主体中的权益”。
（2）本报告期内减少子公司
本期公司注销子公司安徽建工三山建设有限公司、天长市兴邺房地产开发有限责任公司、安徽
建工集团泾县长三角一体化基础设施有限公司、安徽建工智能装备制造有限公司、安徽建工龙山建
设投资有限公司、安徽省海外产业投资发展有限公司及安徽珠禹新能源有限公司。
□适用√不适用
十、在其他主体中的权益
(1).企业集团的构成
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
子公司名 主要经 持股比例(%) 取得
注册资本 注册地 业务性质
称 营地 直接 间接 方式
安徽建工水利
开发投资集团
安徽省 3,000.00 安徽省蚌埠市蚌山区 建筑业 - 100.00 设立
第二公路工程
有限责任公司
安徽兴皖市政 同一控
园林工程有限 安徽省 10,000.00 安徽省合肥市巢湖市 建筑业 100.00 - 制下企
责任公司 业合并
安徽建工寿州 同一控
建设投资有限 安徽省 10,500.00 安徽省淮南市潘集区 建筑业 100.00 - 制下企
公司 业合并
安徽安建装饰 同一控
工程有限责任 安徽省 5,000.00 安徽省芜湖市鸠江区 建筑业 100.00 - 制下企
公司 业合并
马鞍山安建建 同一控
设投资有限公 安徽省 25,000.00 安徽省马鞍山市雨山区 建筑业 52.00 48.00 制下企
司 业合并
深圳皖建投资 同一控
广东省 100.00 广东省深圳市龙岗区 建筑业 100.00 -
发展有限公司 制下企
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
业合并
安徽建工集团 同一控
租赁和商
舒城投资建设 安徽省 20,000.00 安徽省六安市舒城县 50.00 50.00 制下企
务服务业
有限公司 业合并
彬州安建红岩 水利、环
河水库管理有 境和公共
陕西省 44,900.00 陕西省咸阳市彬州市 - 49.00 设立
限责任公司 设施管理
业
安徽建工集团 水利、环
同一控
淮北中湖矿山 境和公共
安徽省 45,000.00 安徽省淮北市相山区 - 80.00 制下企
地质环境治理 设施管理
业合并
有限公司 业
郎溪县省道建
设管理有限公 安徽省 20,000.00 安徽省宣城市郎溪县 建筑业 - 80.00 设立
司
安徽建工集团 同一控
租赁和商
太和投资有限 安徽省 21,000.00 安徽省阜阳市太和县 - 90.00 制下企
务服务业
公司 业合并
安徽安建公路 同一控
安徽省安庆市高新技术产
工程有限责任 安徽省 1,000.00 建筑业 100.00 - 制下企
业开发区
公司 业合并
宿州市安水建
设项目管理有 安徽省 28,900.00 安徽省宿州市埇桥区 建筑业 - 69.90 设立
限公司
安徽建工集团 同一控
舒城投资有限 安徽省 16,825.00 安徽省六安市舒城县 建筑业 - 80.00 制下企
公司 业合并
桐城市安建公 水利、环
路工程有限公 境和公共
安徽省 28,862.00 安徽省安庆市桐城市 - 80.00 设立
司 设施管理
业
安徽建工集团
太湖投资有限 安徽省 16,000.00 安徽省安庆市太湖县 金融业 - 80.00 设立
公司
南平市延平水 水利、环
美城市建设管 境和公共
福建省 15,000.00 福建省南平市延平区 - 70.00 设立
理有限公司 设施管理
业
安徽建工集团
淮北交通建设 安徽省 17,000.00 安徽省淮北市烈山区 金融业 - 80.00 设立
有限公司
蚌埠市城市防
涝工程建设有 安徽省 8,746.77 安徽省蚌埠市龙子湖区 建筑业 - 90.00 设立
限公司
蒙城县安水建 科学研究
设项目管理有 安徽省 38,074.00 安徽省亳州市蒙城县 和技术服 98.69 - 设立
限公司 务业
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
安徽建工集团
租赁和商
灵璧投资有限 安徽省 33,400.00 安徽省宿州市灵璧县 - 90.00 设立
务服务业
公司
泾县安建基础
租赁和商
设施投资有限 安徽省 52,770.29 安徽省宣城市泾县 - 100.00 设立
务服务业
公司
阜阳安建建设 租赁和商
安徽省 7,502.00 安徽省阜阳市颍东区 - 90.00 设立
管理有限公司 务服务业
泾县安建交通 租赁和商
安徽省 18,647.06 安徽省宣城市泾县 - 100.00 设立
投资有限公司 务服务业
萧县安水建设 租赁和商
安徽省 27,563.81 安徽省宿州市萧县 - 89.99 设立
投资有限公司 务服务业
阜阳安水建设
租赁和商
项目管理有限 安徽省 24,320.82 安徽省阜阳市颍泉区 - 95.00 设立
务服务业
公司
六安市裕新建 科学研究
设管理有限公 安徽省 24,000.00 安徽省六安市裕安区 和技术服 - 57.00 设立
司 务业
富平县安水市
政建设项目管 陕西省 16,948.07 陕西省渭南市富平县 建筑业 80.00 - 设立
理有限公司
漳浦安建建设 租赁和商
福建省 5,000.00 福建省漳州市漳浦县 63.00 27.00 设立
投资有限公司 务服务业
图们市吉皖建 水利、环
设管理有限公 吉林省延边朝鲜族自治州 境和公共
吉林省 42,538.32 66.00 10.00 设立
司 图们市 设施管理
业
蚌埠安水项目 租赁和商
安徽省 67,932.20 安徽省蚌埠市淮上区 80.00 - 设立
管理有限公司 务服务业
来安县安水投 水利、环
资管理有限公 境和公共
安徽省 21,666.00 安徽省滁州市来安县 90.00 - 设立
司 设施管理
业
安徽建工集团 水利、环
绩溪基础设施 境和公共
安徽省 10,919.05 安徽省宣城市绩溪县 - 90.00 设立
投资有限公司 设施管理
业
嵊泗安建交通 租赁和商
浙江省 10,000.00 浙江省舟山市嵊泗县 - 90.00 设立
投资有限公司 务服务业
临泉安建交通
投资管理有限 安徽省 31,405.07 安徽省阜阳市临泉县 建筑业 60.00 20.00 设立
公司
安徽建工集团
租赁和商
怀宁投资有限 安徽省 15,112.28 安徽省安庆市怀宁县 - 80.00 设立
务服务业
公司
安徽建工舒城 非同一
安徽省 10,000.00 安徽省六安市舒城县 建筑业 51.00 -
金龙建设投资 控制下
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
有限公司 企业合
并
安徽建工集团
租赁和商
铜陵投资有限 安徽省 10,000.00 安徽省铜陵市义安区 - 80.00 设立
务服务业
公司
安徽建工集团
（云南）有限公 云南省 2,000.00 云南省昆明市官渡区 建筑业 100.00 - 设立
司
安徽建工集团
太湖交通投资 安徽省 48,987.96 安徽省安庆市太湖县 建筑业 72.00 - 设立
有限公司
安徽建工集团
固镇投资有限 安徽省 11,945.80 安徽省蚌埠市固镇县 建筑业 80.00 - 设立
公司
安徽建工集团
固镇房地产开 安徽省 100.00 安徽省蚌埠市固镇县 房地产业 100.00 - 设立
发有限公司
安徽建工长江
租赁和商
建设投资有限 安徽省 10,000.00 安徽省铜陵市义安区 60.00 - 设立
务服务业
公司
安徽建工集团
租赁和商
潜山投资有限 安徽省 28,243.87 安徽省安庆市潜山市 - 80.00 设立
务服务业
公司
安徽建工集团
濉溪房地产开 安徽省 800.00 安徽省淮北市濉溪县 房地产业 100.00 - 设立
发有限公司
安徽建工集团
宿州投资有限 安徽省 26,116.89 安徽省宿州市埇桥区 建筑业 60.00 - 设立
公司
安徽建工皖东
建设投资有限 安徽省 10,000.00 安徽省滁州市琅琊区 建筑业 65.00 - 设立
公司
安徽建工淮河
建设投资有限 安徽省 10,000.00 安徽省淮南市田家庵区 建筑业 51.00 - 设立
公司
安徽建工新安
租赁和商
江建设投资有 安徽省 30,000.00 安徽省宣城市绩溪县 51.00 - 设立
务服务业
限公司
安徽建工王家
坝建设投资有 安徽省 10,000.00 安徽省阜阳市阜南县 建筑业 51.00 - 设立
限公司
安徽建工枞阳
租赁和商
恒越建设投资 安徽省 20,000.00 安徽省铜陵市枞阳县 51.00 44.00 设立
务服务业
有限公司
安徽建工萧龙
建设投资有限 安徽省 10,000.00 安徽省宿州市萧县 建筑业 40.00 20.00 设立
公司
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
安徽建工集团
滁州房地产开 安徽省 800.00 安徽省滁州市琅琊区 房地产业 100.00 - 设立
发有限公司
安徽建工集团
租赁和商
岳西基础设施 安徽省 19,888.54 安徽省安庆市岳西县 - 90.00 设立
务服务业
投资有限公司
安徽建工江东
租赁和商
建设投资有限 安徽省 30,000.00 安徽省马鞍山市含山县 55.00 - 设立
务服务业
公司
安徽建工（尼日 同一控
尼日利
利亚）有限公司 尼日利亚阿布雷市 建筑业 70.00 30.00 制下企
亚
业合并
安徽建工（老 同一控
挝）有限责任公 老挝 老挝万象市 建筑业 100.00 - 制下企
司 业合并
安徽建工（安哥 同一控
拉）有限责任公 安哥拉 安哥拉罗安达省 建筑业 100.00 - 制下企
司 业合并
安徽建工马来 同一控
马来西
西亚公司 马来西亚吉隆坡市 建筑业 100.00 - 制下企
亚
业合并
AnhuiConstructi 同一控
onEnginerring(K
肯尼亚 肯尼亚内罗毕市 建筑业 99.90 - 制下企
enya)CompanyL
imited 业合并
安徽建工水利
开发投资集团 安徽省 安徽省蚌埠市禹会区 建筑业 79.18 - 设立
有限公司
安徽建工水利 非同一
开发投资集团 控制下
安徽省 1,000.00 安徽省蚌埠市禹会区 制造业 - 100.00
设备制造有限 企业合
责任公司 并
安徽建工水利
同一控
开发投资集团
安徽省 1,020.00 安徽省蚌埠市龙子湖区 房地产业 - 100.00 制下企
市政工程有限
业合并
责任公司
安徽水利和顺
住宿和餐
酒店管理有限 安徽省 4,000.00 安徽省蚌埠市蚌山区 - 100.00 设立
饮业
公司
合肥沃尔特置 同一控
业发展有限公 安徽省 4,000.00 安徽省合肥市肥东县 房地产业 - 100.00 制下企
司 业合并
安徽水利环境 水利、环
治理工程有限 境和公共
安徽省 40,200.00 安徽省蚌埠市怀远县 - 100.00 设立
公司 设施管理
业
六安和顺实业
安徽省 3,000.00 安徽省六安市裕安区 建筑业 - 100.00 设立
发展有限公司
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
安徽白莲崖水 电力、热
库开发有限责 力、燃气
安徽省 4,000.00 安徽省六安市霍山县 - 100.00 设立
任公司 及水生产
和供应业
安徽水利嘉和
机电设备安装 安徽省 2,000.00 安徽省蚌埠市高新区 制造业 - 100.00 设立
有限公司
安徽金寨流波 电力、热
水力发电有限 力、燃气
安徽省 4,056.00 安徽省六安市金寨县 - 51.01 设立
公司 及水生产
和供应业
贡山县恒远水 电力、热 非同一
电开发有限公 云南省怒江傈僳族自治州 力、燃气 控制下
云南省 90,500.00 - 73.26
司 贡山独龙族怒族自治县 及水生产 企业合
和供应业 并
安徽建工水利
开发投资集团
安徽省 4,000.00 安徽省蚌埠市蚌山区 建筑业 - 100.00 设立
第二水利工程
有限责任公司
陕西安建投资 租赁和商
陕西省 51,250.00 陕西省咸阳市西咸新区 - 100.00 设立
建设有限公司 务服务业
安徽建工水利
开发投资集团
安徽省 800.00 安徽省蚌埠市淮上区 建筑业 - 100.00 设立
建筑工程有限
责任公司
安徽建工顺安
租赁和商
设备租赁有限 安徽省 500.00 安徽省蚌埠市禹会区 - 100.00 设立
务服务业
公司
安徽水利新川
工程建设有限 安徽省 19,000.00 安徽省淮南市寿县 建筑业 - 100.00 设立
公司
安徽和达工程 科学研究
检测有限公司 安徽省 600.00 安徽省蚌埠市龙子湖区 和技术服 - 100.00 设立
务业
广西安建建设 广西壮
广西壮族自治区河池市天
投资有限公司 族自治 4,100.00 建筑业 - 100.00 设立
峨县
区
安徽水利嘉和
建筑工程有限 安徽省 6,000.00 安徽省蚌埠市龙子湖区 建筑业 - 100.00 设立
公司
安徽水利铜江
建设工程有限 安徽省 1,000.00 安徽省铜陵市义安区 建筑业 - 100.00 设立
公司
安徽建工水利
科学研究
开发投资集团
安徽省 12,539.33 安徽省蚌埠市禹会区 和技术服 - 95.70 设立
生态科技有限
务业
责任公司
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
安徽建工集团
租赁和商
新时代物业管 安徽省 1,000.00 安徽省合肥市蜀山区 - 100.00 设立
务服务业
理有限公司
安徽建工嘉和
建筑工业有限 安徽省 37,912.30 安徽省蚌埠市龙子湖区 制造业 - 100.00 设立
公司
安徽建工水利
开发投资集团
安徽省 100.00 安徽省蚌埠市五河县 房地产业 - 100.00 设立
第一水利工程
有限责任公司
安徽水利固镇
建筑工程有限 安徽省 800.00 安徽省蚌埠市固镇县 建筑业 - 100.00 设立
公司
安徽水利郎川
工程建设有限 安徽省 20,000.00 安徽省宣城市郎溪县 建筑业 - 51.00 设立
公司
望江安建基础
工程建设管理 安徽省 12,040.00 安徽省安庆市望江县 建筑业 - 80.00 设立
有限公司
上海安建沪淮 科学研究
工程技术有限 上海市 20,000.00 上海市奉贤区 和技术服 - 100.00 设立
公司 务业
汉中安建开发
陕西省 30,000.00 陕西省汉中市汉台区 房地产业 - 60.00 设立
建设有限公司
安徽水利皖河
建设工程有限 安徽省 1,000.00 安徽省安庆市怀宁县 建筑业 - 100.00 设立
公司
重庆安建建设
重庆市 20,000.00 重庆市渝北区 建筑业 - 100.00 设立
工程有限公司
安徽建工五水
建设工程有限 安徽省 20,000.00 安徽省蚌埠市五河县 建筑业 - 51.00 设立
公司
安徽建工中泉
建设工程有限 安徽省 20,000.00 安徽省阜阳市临泉县 建筑业 - 51.00 设立
公司
安徽建科鑫水 非同一
科学研究
工程监理咨询 控制下
安徽省 1,000.00 安徽省六安市裕安区 和技术服 - 100.00
有限公司 企业合
务业
并
六安市利水工 非同一
科学研究
程质量检测有 控制下
安徽省 399.00 安徽省六安市裕安区 和技术服 - 51.00
限公司 企业合
务业
并
安徽建工和顺
地产集团有限 安徽省 安徽省蚌埠市龙子湖区 房地产业 - 100.00 设立
公司
南陵和顺实业 安徽省 3,000.00 安徽省芜湖市南陵县 水利、环 - 100.00 设立
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
发展有限公司 境和公共
设施管理
业
滁州和顺实业
安徽省 15,040.00 安徽省滁州市琅琊区 建筑业 - 100.00 设立
有限公司
马鞍山市和顺
置业发展有限 安徽省 2,000.00 安徽省马鞍山市花山区 房地产业 - 100.00 设立
公司
安徽水利（蚌
埠）和顺地产有 安徽省 3,000.00 安徽省蚌埠市禹会区 房地产业 - 100.00 设立
限公司
安徽水利（庐
江）和顺地产有 安徽省 3,000.00 安徽省合肥市庐江县 房地产业 - 100.00 设立
限公司
安徽水利（合
肥）和顺地产有 安徽省 20,000.00 安徽省合肥市庐阳区 房地产业 - 100.00 设立
限公司
安徽水利（临
泉）和顺地产有 安徽省 5,000.00 安徽省阜阳市临泉县 房地产业 - 100.00 设立
限公司
涡阳县和顺房
安徽省 5,000.00 安徽省亳州市涡阳县 金融业 - 100.00 设立
地产有限公司
泗县和顺房地
安徽省 5,000.00 安徽省宿州市泗县 房地产业 - 100.00 设立
产有限公司
安徽水利淮上
和顺地产有限 安徽省 5,000.00 安徽省蚌埠市淮上区 房地产业 - 100.00 设立
公司
商丘和顺地产
河南省 5,000.00 河南省商丘市睢阳区 房地产业 - 100.00 设立
有限公司
固镇和顺地产
安徽省 100.00 安徽省蚌埠市固镇县 房地产业 - 100.00 设立
有限公司
安徽水利（铜
陵）和顺地产有 安徽省 5,000.00 安徽省铜陵市义安区 房地产业 - 100.00 设立
限公司
安徽建工公路 同一控
桥梁建设集团 安徽省 安徽省合肥市蜀山区 建筑业 50.36 4.43 制下企
有限公司 业合并
安徽建工（宣
城）建设投资有 安徽省 50,000.00 安徽省宣城市宣州区 建筑业 - 100.00 设立
限公司
安徽环通工程 科学研究 同一控
试验检测有限 安徽省 1,500.00 安徽省合肥市蜀山区 和技术服 - 100.00 制下企
公司 务业 业合并
安徽建工公路
同一控
桥梁建设集团
安徽省 500.00 安徽省合肥市肥东县 建筑业 - 100.00 制下企
第二公路工程
业合并
有限责任公司
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
宣城安路工程 同一控
有限公司 安徽省 1,000.00 安徽省宣城市泾县 建筑业 - 100.00 制下企
业合并
长丰县安建建 同一控
设工程有限公 安徽省 20,000.00 安徽省合肥市长丰县 建筑业 - 100.00 制下企
司 业合并
宁国新途建设 同一控
工程有限公司 安徽省 3,972.00 安徽省宣城市宁国市 建筑业 - 90.00 制下企
业合并
陕西徽路工程 交通运
建设有限公司 陕西省 5,000.00 陕西省渭南市合阳县 输、仓储 - 60.00 设立
和邮政业
宣城新通达公
路工程有限公 安徽省 5,000.00 安徽省宣城市宣州区 建筑业 - 90.00 设立
司
芜湖安路交通
安徽省 4,083.76 安徽省芜湖市湾沚区 金融业 - 80.00 设立
投资有限公司
蒙城安路蓝海
租赁和商
交通投资有限 安徽省 58,809.30 安徽省亳州市蒙城县 - 55.80 设立
务服务业
公司
凤阳安建交通
投资管理有限 安徽省 9,785.44 安徽省滁州市凤阳县 建筑业 - 90.00 设立
公司
安徽建工新途
建材科技有限 安徽省 4,000.00 安徽省合肥市肥东县 制造业 - 100.00 设立
公司
安徽安建路桥
安徽省 1,000.00 安徽省合肥市庐江县 建筑业 - 100.00 设立
工程有限公司
安徽建工中仑
智能制造有限 安徽省 7,000.00 安徽省合肥市长丰县 制造业 - 100.00 设立
公司
安徽建工钢构
智能制造有限 安徽省 15,000.00 安徽省芜湖市弋江区 制造业 - 100.00 设立
公司
安徽建工公路
桥梁建设集团
安徽省 1,000.00 安徽省六安市舒城县 建筑业 - 100.00 设立
设备安装有限
责任公司
安徽建工（黄
山）建设投资有 安徽省 10,000.00 安徽省黄山市屯溪区 建筑业 - 100.00 设立
限公司
安徽建工三山
安徽省 10,000.00 安徽省芜湖市弋江区 建筑业 - 65.00 设立
建设有限公司
安徽长城置业 同一控
集团有限公司 安徽省 安徽省自由贸易试验区 房地产业 32.33 67.67 制下企
业合并
安徽建工现代 安徽省 20,000.00 安徽省合肥市蜀山区 房地产业 - 100.00 同一控
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
农业有限公司 制下企
业合并
安徽兴业房地 同一控
产开发有限责 安徽省 10,000.00 安徽省合肥市包河区 房地产业 - 100.00 制下企
任公司 业合并
合肥同兴置业 同一控
发展有限公司 安徽省 2,000.00 安徽省合肥市肥东县 房地产业 - 100.00 制下企
业合并
全椒兴业房地 同一控
产开发有限责 安徽省 2,000.00 安徽省滁州市全椒县 房地产业 - 100.00 制下企
任公司 业合并
天长市兴邺房 同一控
地产开发有限 安徽省 2,000.00 安徽省滁州市天长市 房地产业 - 100.00 制下企
责任公司 业合并
安徽建工地产 同一控
阜阳有限公司 安徽省 10,000.00 安徽省阜阳市颍东区 房地产业 - 100.00 制下企
业合并
安徽建工地产 同一控
宿松有限公司 安徽省 10,000.00 安徽省安庆市宿松县 房地产业 - 100.00 制下企
业合并
安徽建工地产 同一控
淮北有限公司 安徽省 10,000.00 安徽省淮北市相山区 房地产业 - 100.00 制下企
业合并
安徽建工地产 同一控
瑶海有限公司 安徽省 20,000.00 安徽省合肥市瑶海区 房地产业 - 100.00 制下企
业合并
安建房地产开
发（沛县）有限 江苏省 10,000.00 江苏省徐州市沛县 房地产业 - 100.00 设立
公司
安徽建工地产
安徽省 10,000.00 安徽省蚌埠市固镇县 房地产业 - 100.00 设立
固镇有限公司
淮北安建房地
产开发有限公 安徽省 10,000.00 安徽省淮北市杜集区 房地产业 - 100.00 设立
司
安徽建工地产
安徽省 10,000.00 安徽省阜阳市阜南县 房地产业 - 100.00 设立
阜南有限公司
定远安建房地
产开发有限公 安徽省 10,000.00 安徽省滁州市定远县 房地产业 - 100.00 设立
司
安徽建工三建 同一控
集团有限公司 安徽省 安徽省合肥市长丰县 建筑业 86.05 - 制下企
业合并
安徽建工三建 科学研究 同一控
集团安装工程 安徽省 800.00 安徽省合肥市蜀山区 和技术服 - 100.00 制下企
有限责任公司 务业 业合并
安徽广建架业 租赁和商 同一控
安徽省 170.50 安徽省合肥市包河区 - 100.00
有限责任公司 务服务业 制下企
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
业合并
安徽三建润鑫 同一控
铝塑门窗有限 安徽省 500.00 安徽省合肥市包河区 制造业 - 100.00 制下企
公司 业合并
安徽新鑫工程 科学研究 同一控
试验检测有限 安徽省 500.00 安徽省合肥市包河区 和技术服 - 100.00 制下企
公司 务业 业合并
安徽擎工建材 同一控
批发和零
有限公司 安徽省 1,000.00 安徽省合肥市肥东县 - 100.00 制下企
售业
业合并
安徽建工建筑 同一控
工业有限公司 安徽省 22,800.00 安徽省合肥市肥东县 建筑业 - 100.00 制下企
业合并
蚌埠安建工程
安徽省 800.00 安徽省蚌埠市蚌山区 建筑业 - 100.00 设立
有限公司
安徽建工北城
安徽省 21,200.00 安徽省合肥市长丰县 制造业 - 100.00 设立
工业有限公司
安徽三建汉城
安徽省 800.00 安徽省蚌埠市固镇县 建筑业 - 100.00 设立
工程有限公司
安徽三建皖西
安徽省 800.00 安徽省合肥市肥西县 建筑业 - 100.00 设立
工程有限公司
安徽三建至诚
安徽省 1,000.00 安徽省芜湖市鸠江区 房地产业 - 100.00 设立
工程有限公司
安徽建工三建
集团（天长）建
安徽省 4,000.00 安徽省滁州市天长市 建筑业 - 100.00 设立
设投资有限公
司
安徽三建胜泰
河北省 4,000.00 河北省保定市雄县 建筑业 - 100.00 设立
工程有限公司
安徽建工三建
集团第二建筑
安徽省 30,000.00 安徽省合肥市肥西县 建筑业 - 100.00 设立
工程有限责任
公司
安徽建工三建
集团公路工程 安徽省 1,000.00 安徽省合肥市庐江县 建筑业 - 100.00 设立
有限责任公司
安徽建工建设 同一控
投资集团有限 安徽省 安徽省自由贸易试验区 70.16 - 制下企
公司 业合并
安徽建工建设
同一控
投资集团设备
安徽省 4,500.00 安徽省合肥市庐江县 建筑业 - 100.00 制下企
安装有限责任
业合并
公司
安徽省路桥试 科学研究 同一控
验检测有限公 安徽省 1,500.00 安徽省合肥市蜀山区 和技术服 - 100.00 制下企
司 务业 业合并
安徽建科城乡 安徽省 4,000.00 安徽省合肥市蜀山区 科学研究 - 100.00 同一控
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
勘察测绘咨询 和技术服 制下企
有限公司 务业 业合并
安徽省新阳交 同一控
租赁和商
通建设投资有 安徽省 7,500.00 安徽省芜湖市弋江区 - 100.00 制下企
务服务业
限责任公司 业合并
西藏新瑞建设 同一控
西藏自 西藏自治区拉萨市柳梧新
发展有限公司 20,000.00 建筑业 - 100.00 制下企
治区 区
业合并
望江安建安九
公路建设有限 安徽省 12,216.06 安徽省安庆市望江县 建筑业 - 90.00 设立
公司
望江安建交通
建设管理有限 安徽省 22,505.35 安徽省安庆市望江县 建筑业 - 80.00 设立
公司
安徽建工建设
投资集团第一
安徽省 1,000.00 安徽省合肥市瑶海区 建筑业 - 100.00 设立
市政工程有限
责任公司
安徽建工舒城
交通建设投资 安徽省 10,000.00 安徽省六安市舒城县 建筑业 - 51.00 设立
有限公司
重庆安建两江
建设发展有限 安徽省 10,000.00 安徽省亳州市谯城区 建筑业 - 100.00 设立
公司
安徽建工繁昌
安徽省 10,000.00 安徽省芜湖市繁昌区 建筑业 - 51.00 设立
建设有限公司
安徽建工无为
租赁和商
建设投资有限 安徽省 10,000.00 安徽省芜湖市无为市 - 51.00 设立
务服务业
公司
安徽省建筑科 科学研究 同一控
学研究设计院 安徽省 12,905.00 安徽省合肥市蜀山区 和技术服 100.00 - 制下企
务业 业合并
安徽建科特种 同一控
技术工程有限 安徽省 2,000.00 安徽省合肥市蜀山区 建筑业 - 100.00 制下企
公司 业合并
安徽省建科建 科学研究 同一控
设监理有限公 安徽省 1,100.00 安徽省合肥市蜀山区 和技术服 - 100.00 制下企
司 务业 业合并
安徽建工检测 科学研究 同一控
科技集团有限 安徽省 1,600.00 安徽省合肥市蜀山区 和技术服 100.00 - 制下企
公司 务业 业合并
安徽建科施工 科学研究 同一控
图审查有限公 安徽省 300.00 安徽省合肥市蜀山区 和技术服 - 100.00 制下企
司 务业 业合并
安徽建筑杂志 文化、体 同一控
社 安徽省 10.00 安徽省合肥市蜀山区 育和娱乐 - 100.00 制下企
业 业合并
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
安徽建工现代 同一控
批发和零
商贸物流集团 安徽省 39,857.14 安徽省合肥市包河区 100.00 - 制下企
售业
有限公司 业合并
安徽建工瑞特 同一控
新材料科技有 安徽省 6,000.00 安徽省合肥市庐江县 制造业 - 100.00 制下企
限公司 业合并
安徽建工数智 同一控
批发和零
物流有限公司 安徽省 4,000.00 安徽省合肥市肥西县 - 100.00 制下企
售业
业合并
安徽建工集团 同一控
蚌埠建材有限 安徽省 4,000.00 安徽省蚌埠市禹会区 制造业 - 100.00 制下企
公司 业合并
安建建材科技 科学研究
（宁波）有限公 浙江省 5,000.00 浙江省宁波市北仑区 和技术服 - 100.00 设立
司 务业
安徽建工交通 同一控
航务集团有限 安徽省 安徽省阜阳市颍州区 建筑业 60.75 - 制下企
公司 业合并
蒙城交航建设
投资管理有限 安徽省 25,500.00 安徽省亳州市蒙城县 建筑业 - 90.59 设立
公司
利辛县安建交
租赁和商
通建设管理有 安徽省 5,000.00 安徽省亳州市利辛县 - 90.00 设立
务服务业
限公司
亳州交航市政
建设管理有限 安徽省 10,000.00 安徽省亳州市谯城区 建筑业 - 51.00 设立
公司
安徽品创城市 科学研究
更新科技有限 安徽省 500.00 安徽省合肥市瑶海区 和技术服 - 100.00 设立
公司 务业
安徽建工全椒
建设投资有限 安徽省 10,000.00 安徽省滁州市全椒县 建筑业 - 51.00 设立
公司
安徽建工路港 交通运 同一控
建设集团有限 安徽省 输、仓储 49.04 4.10 制下企
公司 和邮政业 业合并
安徽建工路港 同一控
建设集团港航 安徽省 4,000.00 安徽省合肥市瑶海区 建筑业 - 100.00 制下企
工程有限公司 业合并
安徽路港通工 科学研究 同一控
程试验检测有 安徽省 500.00 安徽省合肥市包河区 和技术服 - 100.00 制下企
限公司 务业 业合并
安徽建工路港
建设集团水利
安徽省 1,000.00 安徽省蚌埠市蚌山区 建筑业 - 100.00 设立
建筑工程有限
公司
安徽建工集团 安徽省 11,670.98 安徽省合肥市经济技术开 制造业 100.00 - 同一控
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
建筑机械智能 发区 制下企
制造有限公司 业合并
安徽建工集团 同一控
租赁和商
设备租赁服务 安徽省 28,136.50 安徽省合肥市肥西县 25.36 74.64 制下企
务服务业
有限公司 业合并
安徽天筑智检 科学研究 同一控
信息技术有限 安徽省 380.00 安徽省合肥市蜀山区 和技术服 - 100.00 制下企
公司 务业 业合并
安徽建工建设 同一控
安装集团有限 安徽省 25,000.00 安徽省滁州市南谯区 建筑业 100.00 - 制下企
公司 业合并
安徽建工建设
安装集团机电
安徽省 10,000.00 安徽省蚌埠市淮上区 建筑业 - 100.00 设立
安装工程有限
责任公司
安徽建工国际
批发和零
贸易（海南）有 海南省 2,000.00 海南省海口市保税区 100.00 - 设立
售业
限公司
安徽建工集团
宿徐投资有限 安徽省 1,000.00 安徽省宿州市埇桥区 建筑业 93.00 - 设立
公司
安徽建工集团
宿州高速公路 安徽省 10,000.00 安徽省宿州市萧县 建筑业 - 100.00 设立
有限公司
安徽建工集团 交通运
淮北高速公路 安徽省 10,000.00 安徽省淮北市相山区 输、仓储 - 100.00 设立
有限公司 和邮政业
安徽建工集团
岳西建设投资 安徽省 28,650.00 安徽省安庆市岳西县 建筑业 - 90.00 设立
有限公司
天长和顺地产
安徽省 3,000.00 安徽省滁州市天长市 房地产业 - 100.00 设立
有限公司
安徽水开庐西
建设工程有限 安徽省 20,000.00 安徽省合肥市肥西县 建筑业 - 100.00 设立
公司
安徽建工水利
开发投资集团
安徽省 4,100.00 安徽省合肥市瑶海区 建筑业 - 100.00 设立
第一公路工程
有限责任公司
安徽建工集团
霍邱基础设施 安徽省 27,413.75 安徽省六安市霍邱县 金融业 - 90.00 设立
投资有限公司
安徽建工交通
智造有限责任 安徽省 10,500.00 安徽省六安市金安区 制造业 - 100.00 设立
公司
安徽建工集团 租赁和商
安徽省 1,000.00 安徽省安庆市宜秀区 60.00 20.00 设立
宜秀投资有限 务服务业
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
公司
安徽三建萧城
安徽省 1,000.00 安徽省蚌埠市经济开发区 建筑业 - 100.00 设立
工程有限公司
安徽安建高新
安徽省 1,000.00 安徽省合肥市蜀山区 建筑业 - 100.00 设立
建设有限公司
安徽建工三建
集团第一建筑
安徽省 1,000.00 安徽省合肥市庐阳区 建筑业 - 100.00 设立
工程有限责任
公司
安徽建工三建
城北建设投资 安徽省 5,000.00 安徽省合肥市长丰县 建筑业 - 100.00 设立
有限公司
安徽三建合瀚
安徽省 4,000.00 安徽省合肥市瑶海区 建筑业 - 100.00 设立
工程有限公司
安徽建工建设
投资集团第一
安徽省 5,000.00 安徽省合肥市长丰县 建筑业 - 100.00 设立
公路工程有限
责任公司
安徽建工建设
投资集团第二
安徽省 1,000.00 安徽省芜湖市鸠江区 建筑业 - 100.00 设立
公路工程有限
责任公司
山东安建煜霞
建设工程有限 山东省 1,000.00 山东省烟台市栖霞市 建筑业 - 100.00 设立
公司
安徽建工集团
桐城投资有限 安徽省 10,000.00 安徽省安庆市桐城市 建筑业 70.00 - 设立
公司
淮南安建路桥
安徽省 4,100.00 安徽省淮南市田家庵区 建筑业 - 100.00 设立
工程有限公司
安徽建工公路
桥梁建设集团
安徽省 4,100.00 安徽省合肥市高新区 建筑业 - 100.00 设立
市政工程有限
公司
安徽安建空港
建设工程有限 安徽省 4,100.00 安徽省芜湖市湾沚区 建筑业 - 100.00 设立
公司
霍邱县安建路
桥工程有限公 安徽省 4,100.00 安徽省六安市霍邱县 建筑业 - 100.00 设立
司
安徽建工（池
州）建设投资有 安徽省 1,000.00 安徽省池州市贵池区 建筑业 - 100.00 设立
限公司
安徽建工集团
租赁和商
黟县投资有限 安徽省 19,401.60 安徽省黄山市黟县 - 80.00 设立
务服务业
公司
山东安建生态 山东省 7,000.00 山东省烟台市福山区 科学研究 - 80.00 设立
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
科技有限公司 和技术服
务业
肥西县安建产
科学研究
融第叁建设工
安徽省 1,000.00 安徽省合肥市肥西县 和技术服 - 90.00 设立
程管理有限公
务业
司
安徽建工集团
租赁和商
灵璧城市建设 安徽省 13,723.35 安徽省宿州市灵璧县 - 90.00 设立
务服务业
有限公司
安徽建工交通 水利、环
航务集团建筑 境和公共
安徽省 10,000.00 安徽省合肥市瑶海区 - 100 设立
工程有限责任 设施管理
公司 业
安徽建工交通
航务集团公路
安徽省 4,100.00 安徽省合肥市肥西县 建筑业 - 100.00 设立
工程有限责任
公司
安徽交航绿湾
安徽省 1,000.00 安徽省芜湖市鸠江区 建筑业 - 100.00 设立
建设有限公司
安徽建工（马鞍
山）建设投资有 安徽省 1,000.00 安徽省马鞍山市花山区 建筑业 - 100.00 设立
限公司
安徽建工淮海
建设投资有限 安徽省 30,000.00 安徽省宿州市埇桥区 建筑业 60.00 - 设立
公司
安徽建工长江
建投建筑工业 安徽省 20,000.00 安徽省铜陵市义安区 制造业 - 100.00 设立
有限公司
安徽建工长江 科学研究
建投建材科技 安徽省 3,000.00 安徽省铜陵市义安区 和技术服 - 100.00 设立
有限公司 务业
安徽建工长丰
建设工程有限 安徽省 13,725.49 安徽省合肥市长丰县 建筑业 - 51.00 设立
公司
安徽建工集团 广西壮
广西壮族自治区贺州市八
贺州交通投资 族自治 8,000.00 建筑业 42.00 27.99 设立
步区
有限公司 区
安徽建工路港
建设集团市政 安徽省 10,000.00 安徽省合肥市蜀山区 建筑业 - 100.00 设立
工程有限公司
安徽建工路港
科学研究
建设集团设备
安徽省 2,000.00 安徽省合肥市肥东县 和技术服 - 100.00 设立
新材料有限公
务业
司
安徽路港颍洲
建设工程有限 安徽省 4,000.00 安徽省阜阳市颍上县 建筑业 - 100.00 设立
公司
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
安徽建工新材 科学研究
料科技有限公 安徽省 3,000.00 安徽省蚌埠市淮上区 和技术服 - 100.00 设立
司 务业
淅川县安建市 水利、环
政设施管理有 境和公共
河南省 6,635.71 河南省南阳市淅川县 - 90.00 设立
限公司 设施管理
业
安徽建工皖江
建设投资有限 安徽省 50,000.00 安徽省芜湖市鸠江区 建筑业 51.00 - 设立
公司
安徽建工皖新
租赁和商
建设投资有限 安徽省 15,300.00 安徽省合肥市蜀山区 100.00 - 设立
务服务业
公司
安徽建工集团
合肥建设投资 安徽省 30,000.00 安徽省合肥市长丰县 建筑业 51.00 - 设立
有限公司
安徽建工州来
建设投资有限 安徽省 30,000.00 安徽省淮南市凤台县 建筑业 51.00 - 设立
公司
湖南安建建设
湖南省 20,000.00 湖南省衡阳市耒阳市 建筑业 - 60.00 设立
开发有限公司
安徽建工禹投
建设工程有限 安徽省 20,000.00 安徽省蚌埠市禹会区 建筑业 - 51.00 设立
公司
安徽建工六安
安徽省 10,000.00 安徽省六安市金安区 建筑业 - 55.00 设立
建设有限公司
安徽安建虹城
安徽省 20,000.00 安徽省蚌埠市五河县 建筑业 - 51.00 设立
工程有限公司
安徽建工灵璧
建设投资有限 安徽省 10,000.00 安徽省宿州市灵璧县 建筑业 - 51.00 设立
公司
安徽建工来安
建设投资有限 安徽省 10,000.00 安徽省滁州市来安县 建筑业 - 51.00 设立
公司
安徽建工徽航
建设发展有限 安徽省 10,000.00 安徽省黄山市徽州区 建筑业 - 51.00 设立
公司
安徽建工安桐
建设工程有限 安徽省 10,000.00 安徽省安庆市桐城市 建筑业 - 51.00 设立
公司
安徽建工（亳
州）建设投资有 安徽省 30,000.00 安徽省亳州市涡阳县 建筑业 50.00 - 设立
限公司
安徽建工农投
建设发展有限 安徽省 10,000.00 安徽省合肥市长丰县 建筑业 - 100.00 设立
公司
安徽建工桃花 安徽省 4,000.00 安徽省黄山市黟县 建筑业 - 50.00 设立
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
源建设工程有
限公司
肥西和顺地产 140,000.0
安徽省 安徽省合肥市肥西县 房地产业 - 34.00 设立
有限公司 0
安徽建工集团
泾县高速公路 安徽省 10,000.00 安徽省宣城市泾县 建筑业 - 100.00 设立
有限公司
安徽建工天长
城控建设有限 安徽省 20,000.00 安徽省滁州市天长市 建筑业 - 50.00 设立
公司
安徽建工集团
科学研究
泾县长三角一
安徽省 30,563.98 安徽省宣城市泾县 和技术服 66.00 29.00 设立
体化基础设施
务业
有限公司
安徽建工融城
租赁和商
建设投资有限 安徽省 30,000.00 安徽省阜阳市界首市 51.00 - 设立
务服务业
公司
安徽建工（舒
城）乡村建设发 安徽省 44,336.67 安徽省六安市舒城县 建筑业 10.00 84.00 设立
展有限公司
安徽建工皖江 科学研究
新材料科技有 安徽省 10,000.00 安徽省芜湖市鸠江区 和技术服 - 51.00 设立
限公司 务业
安徽建工集团
批发和零
电子商务有限 安徽省 5,000.00 安徽省合肥市蜀山区 100.00 - 设立
售业
公司
安徽建工路港
建设集团第一 租赁和商
安徽省 50,000.00 安徽省芜湖市繁昌区 - 100.00 设立
公路工程有限 务服务业
责任公司
安徽建工集团
（宣城）建设发 安徽省 10,000.00 安徽省宣城市宣州区 房地产业 - 75.00 设立
展有限公司
安徽省建筑工
科学研究
程质量第二监
安徽省 2,000.00 安徽省合肥市蜀山区 和技术服 - 100.00 设立
督检测站有限
务业
公司
安徽建工集团 信息传
青阳工程咨询 输、软件
安徽省 200.00 安徽省池州市青阳县 - 51.00 设立
有限公司 和信息技
术服务业
安徽建工江洲
租赁和商
建设工程有限 安徽省 50,000.00 安徽省池州市贵池区 100.00 - 设立
务服务业
公司
山南安建建设 西藏自
发展有限公司 治区
安徽建工建设 安徽省 4,100.00 安徽省合肥市巢湖市 租赁和商 - 100.00 设立
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
投资集团第二 务服务业
市政工程有限
责任公司
安徽建工建设
投资集团建筑
安徽省 1,000.00 安徽省蚌埠市怀远县 建筑业 - 100.00 设立
工程有限责任
公司
通许县安路建
设发展有限公 河南省 11,592.08 河南省开封市通许县 建筑业 - 95.00 设立
司
博白博安建设 广西壮
广西壮族自治区玉林市博 租赁和商
投资有限公司 族自治 5,000.00 - 90.00 设立
白县 务服务业
区
安徽建工集团
淮北交通投资 安徽省 10,000.00 安徽省淮北市相山区 建筑业 - 60.00 设立
有限公司
安徽建工集团
祁门建设投资 安徽省 20,000.00 安徽省黄山市祁门县 建筑业 - 51.00 设立
有限公司
安徽建工（淮
租赁和商
北）建设投资有 安徽省 50,000.00 安徽省淮北市濉溪县 100.00 - 设立
务服务业
限公司
安徽建工集团
宿松建设投资 安徽省 20,000.00 安徽省安庆市宿松县 建筑业 - 56.00 设立
有限公司
安徽建工（宣
租赁和商
城）水务建设科 安徽省 50,000.00 安徽省宣城市宣州区 100.00 - 新设
务服务业
技有限公司
安徽水利安建
建设工程有限 安徽省 4,000.00 安徽省池州市贵池区 建筑业 - 100.00 设立
公司
安徽建工珠城 科学研究
项目管理有限 安徽省 1,000.00 安徽省蚌埠市禹会区 和技术服 - 100.00 设立
公司 务业
安徽建工濡兴
城乡建设工程 安徽省 20,000.00 安徽省芜湖市无为市 建筑业 - 51.00 设立
有限公司
安徽建工兹元
建设工程有限 安徽省 20,000.00 安徽省安庆市宿松县 建筑业 - 51.00 设立
公司
安徽建工江南
水利开发建设 安徽省 20,000.00 安徽省宣城市广德市 建筑业 - 50.00 设立
有限公司
安徽建工集团
租赁和商
新时代酒店管 安徽省 10,000.00 安徽省合肥市蜀山区 100.00 - 设立
务服务业
理有限公司
安徽建工六安 安徽省 800.00 安徽省六安市金安区 电力、热 - 100.00 设立
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
新能源投资建 力、燃气
设有限公司 及水生产
和供应业
安徽庐东新能 电力、热
源有限公司 力、燃气
安徽省 500.00 安徽省合肥市肥东县 - 100.00 设立
及水生产
和供应业
安徽建工交通
航务集团港航 租赁和商
安徽省 50,000.00 安徽省阜阳市颍州区 - 100 新设
水利工程有限 务服务业
责任公司
通许县安建市 水利、环
政设施管理有 境和公共
河南省 17,282.14 河南省开封市通许县 - 95.00 设立
限公司 设施管理
业
安徽建工（石
租赁和商
台）建设投资有 安徽省 10,000.00 安徽省池州市石台县 - 51.00 设立
务服务业
限公司
安徽建工嘉航
建设工程有限 安徽省 10,000.00 安徽省滁州市明光市 建筑业 - 51.00 设立
公司
安徽建工集团
（歙县）建设投 安徽省 10,000.00 安徽省黄山市歙县 建筑业 - 40.00 设立
资有限公司
安徽长城产业
租赁和商
园发展有限公 安徽省 15,000.00 安徽省合肥市蜀山区 - 100.00 设立
务服务业
司
长丰县长城置
安徽省 3,000.00 安徽省合肥市长丰县 房地产业 - 100.00 设立
业有限公司
建工长城置业
（合肥市瑶海 安徽省 50,000.00 安徽省合肥市瑶海区 房地产业 - 55.00 设立
区）有限公司
安徽长城高新
租赁和商
产业投资有限 安徽省 20,000.00 安徽省合肥市蜀山区 - 100.00 设立
务服务业
公司
安徽建工（亳
租赁和商
州）建设发展有 安徽省 50,000.00 安徽省亳州市谯城区 100.00 - 新设
务服务业
限公司
安徽安路东晟
安徽省 27,053.41 安徽省合肥市瑶海区 建筑业 - 100.00 设立
建设有限公司
安徽建工公路
桥梁建设集团
安徽省 4,100.00 安徽省合肥市庐阳区 建筑业 - 100.00 设立
桥梁工程有限
责任公司
芜湖安建公路
安徽省 4,100.00 安徽省芜湖市繁昌区 建筑业 - 100.00 设立
工程有限公司
安徽安路城市 安徽省 4,100.00 安徽省芜湖市鸠江区 建筑业 - 100.00 设立
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
建设工程有限
公司
安徽建工公路
桥梁建设集团 安徽省合肥市经济技术开
安徽省 4,100.00 建筑业 - 100.00 设立
第一公路工程 发区
有限责任公司
安徽建工（马鞍
租赁和商
山）建设发展有 安徽省 50,000.00 安徽省马鞍山市花山区 80.00 - 新设
务服务业
限公司
重庆安路建设
重庆市 10,100.00 重庆市重庆市大渡口区 建筑业 51.00 49.00 设立
工程有限公司
安徽建工智能
制造集团有限 安徽省 37,711.59 安徽省合肥市蜀山区 制造业 21.21 78.79 新设
公司
安徽建工建筑
工业化智能建 131,039.9
安徽省 安徽省合肥市包河区 制造业 19.75 80.25 设立
造集团有限公 7
司
安徽建工智能
装备制造有限 安徽省 50,000.00 安徽省合肥市蜀山区 制造业 - 100.00 设立
公司
安徽建工（六
租赁和商
安）建设投资有 安徽省 50,000.00 安徽省六安市霍邱县 100.00 - 设立
务服务业
限公司
安徽建工昱信
租赁和商
建设投资有限 安徽省 50,000.00 安徽省黄山市屯溪区 100.00 - 新设
务服务业
公司
陕西安建秦岭
建设工程有限 陕西省 1,000.00 陕西省西安市高新区 建筑业 - 100.00 设立
公司
安徽建工（弋
租赁和商
江）建设投资有 安徽省 20,000.00 安徽省芜湖市弋江区 10.00 41.00 设立
务服务业
限公司
重庆皖建建设
重庆市 10,006.00 重庆市南岸区 建筑业 51.00 49.00 设立
有限公司
安徽建工集团
租赁和商
投资运营管理 安徽省 20,000.00 安徽省合肥市包河区 - 100.00 设立
务服务业
有限公司
安徽建工龙山
租赁和商
建设投资有限 安徽省 1,000.00 安徽省安庆市宜秀区 51.00 1.00 设立
务服务业
公司
庐江县安建通
达建设工程有 安徽省 1,000.00 安徽省合肥市庐江县 建筑业 - 100.00 设立
限公司
安徽建工三建
集团装饰工程 安徽省 20,000.00 安徽省合肥市肥东县 建筑业 - 100.00 设立
有限责任公司
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
安徽建工路港
建设集团第二
安徽省 4,100.00 安徽省合肥市瑶海区 建筑业 - 100.00 设立
公路工程有限
责任公司
安徽建工皖岳
建设投资有限 安徽省 10,000.00 安徽省安庆市岳西县 建筑业 50.00 - 收购
公司
陕西安建凤城 非同一
建设工程有限 控制下
陕西省 4,000.00 陕西省西安市高新区 建筑业 - 100.00
公司 企业合
并
山东经安建设 非同一
投资有限公司 控制下
山东省 30,000.00 山东省聊城市东昌府区 建筑业 - 55.00
企业合
并
安徽建工三建
集团市政园林
安徽省 5,000.00 安徽省合肥市瑶海区 建筑业 - 100.00 收购
工程有限责任
公司
芜湖市建昌工
租赁和商
程质量检测中 安徽省 1,000.00 安徽省芜湖市鸠江区 - 51.00 收购
务服务业
心有限公司
繁昌县瑞丰工
科学研究
程检测技术咨
安徽省 100.60 安徽省芜湖市繁昌区 和技术服 - 100.00 收购
询有限责任公
务业
司
安徽建工集团
投资发展有限 安徽省 安徽省合肥市蜀山区 100.00 - 新设
公司
安徽建工集团
智能绿色制造 安徽省 20,000.00 安徽省合肥市长丰县 制造业 100.00 - 新设
有限公司
安徽建工新能
源科技有限公 安徽省 20,000.00 安徽省合肥市蜀山区 技术服务 100.00 - 新设
司
安徽建工（安
庆）建设投资有 安徽省 10,000.00 安徽省安庆市大观区 建筑业 100.00 - 新设
限公司
安徽建工（宿
州）建设投资有 安徽省 10,000.00 安徽省宿州市埇桥区 建筑业 100.00 - 新设
限公司
深圳徽建投资
广东省 10,000.00 广东省深圳市罗湖区 建筑业 100.00 - 新设
发展有限公司
安徽建工建设
安装集团电梯 安徽省 3,100.00 安徽省合肥市包河区 建筑业 - 100.00 新设
有限责任公司
万福山泉（舒 安徽省 3,000.00 安徽省六安市舒城县 制造业 - 100.00 新设
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
城）饮用水有限
公司
安徽建工集团
道路运输
（铜陵）高速公 安徽省 10,000.00 安徽省铜陵市枞阳县 96.00 4.00 新设
业
路有限公司
安徽建工集团 交通运
（霍邱）高速公 安徽省 20,000.00 安徽省六安市霍邱县 输、仓储 96.00 4.00 新设
路有限公司 和邮政业
安徽建工集团
安徽省六安市经济技术开
（六安）高速公 安徽省 20,000.00 建筑业 45.00 55.00 新设
发区
路有限公司
安徽建工集团 科学研究
（宿州）项目管 安徽省 10,000.00 安徽省宿州市埇桥区 和技术服 95.00 5.00 新设
理有限公司 务业
安徽建工集团 交通运
安庆高速公路 安徽省 2,000.00 安徽省安庆市宜秀区 输、仓储 80.00 20.00 新设
有限公司 和邮政业
肥西安建设备 租赁和商
安徽省 3,000.00 安徽省合肥市肥西县 - 100.00 新设
租赁有限公司 务服务业
安徽建工集团 科学研究
建材科技有限 安徽省 45,582.52 安徽省合肥市包河区 和技术服 65.81 34.19 新设
公司 务业
安徽建工（淮 科学研究
南）建材科技有 安徽省 10,000.00 安徽省淮南市田家庵区 和技术服 - 100.00 新设
限公司 务业
安徽建工（六 科学研究
安）建材科技有 安徽省 10,000.00 安徽省六安市裕安区 和技术服 - 100.00 新设
限公司 务业
安徽建工（肥 科学研究
西）建材科技有 安徽省 7,000.00 安徽省合肥市肥西县 和技术服 - 100.00 新设
限公司 务业
安徽建工集团
道路运输
（巢湖）高速公 安徽省 10,000.00 安徽省合肥市巢湖市 82.50 6.50 新设
业
路有限公司
安徽长城产业 租赁和商
安徽省 5,000.00 安徽省合肥市包河区 - 100.00 新设
投资有限公司 务服务业
北京安建徽泓
建设工程有限 北京市 10,000.00 北京市房山区 建筑业 - 100.00 新设
公司
合肥市庐阳区 科学研究
安建项目管理 安徽省 1,000.00 安徽省合肥市庐阳区 和技术服 - 90.00 新设
有限公司 务业
淮北安建路通
安徽省 1,000.00 安徽省淮北市烈山区 建筑业 - 100.00 新设
建设有限公司
绩溪县安建通
达建设工程有 安徽省 4,000.00 安徽省宣城市绩溪县 建筑业 - 100.00 新设
限公司
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
淮北安建产业 租赁和商
安徽省 2,000.00 安徽省淮北市杜集区 - 100.00 新设
投资有限公司 务服务业
安徽建工集团
道路运输
宁九高速公路 安徽省 10,000.00 安徽省安庆市宜秀区 58.00 42.00 新设
业
有限公司
安徽建工（镜
租赁和商
湖）建设投资有 安徽省 20,000.00 安徽省芜湖市镜湖区 - 65.00 新设
务服务业
限公司
合肥市庐阳区 科学研究
安建工程管理 安徽省 2,000.00 安徽省合肥市庐阳区 和技术服 - 60.00 新设
有限公司 务业
安徽建工和州
租赁和商
建设投资有限 安徽省 10,000.00 安徽省马鞍山市和县 51.00 - 新设
务服务业
公司
安徽建工（宿 科学研究
州）建材科技有 安徽省 10,000.00 安徽省宿州市埇桥区 和技术服 - 51.00 新设
限公司 务业
安徽建工（涡 科学研究
阳）建材科技有 安徽省 5,000.00 安徽省亳州市涡阳县 和技术服 - 51.00 新设
限公司 务业
安徽建工（淮
租赁和商
南）建设投资有 安徽省 10,000.00 安徽省淮南市大通区 - 51.00 新设
务服务业
限公司
中马（安徽）股
权投资合伙企 安徽省 10,000.00 安徽省合肥市蜀山区 商务服务 - 100.00 新设
业（有限合伙）
安徽省海外产
租赁和商
业投资发展有 安徽省 10,000.00 安徽省合肥市蜀山区 100.00 - 新设
务服务业
限公司
安徽珠禹新能 电力、热
源有限公司 力、燃气
安徽省 500.00 安徽省蚌埠市淮上区 - 100.00 新设
及水生产
和供应业
安徽三建蜀弘
安徽省 4,000.00 安徽省合肥市蜀山区 建筑业 - 100.00 设立
工程有限公司
安徽建工喜乐
康宁饮用水有 安徽省 20,000.00 安徽省六安市金寨县 制造业 - 100.00 新设
限公司
四川安建投资
四川省 10,000.00 成都市武侯区 金融业 100.00 - 新设
发展有限公司
安徽建工建设
安装集团公路
安徽省 10,000.00 安徽省滁州市琅琊区 建筑业 - 100.00 新设
工程有限责任
公司
安徽建工建设
安装集团市政 安徽省 10,000.00 安徽省安庆市大观区 建筑业 - 100.00 新设
工程有限责任
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
公司
安徽建工建设
安装集团建筑 安徽省合肥市经济技术开
安徽省 10,000.00 建筑业 - 100.00 新设
工程有限责任 发区
公司
合肥市卫茶建
筑工程有限责 安徽省 10,000.00 安徽省合肥市瑶海区 建筑业 - 100.00 新设
任公司
安徽建工交通
航务集团市政
安徽省 10,000.00 安徽省阜阳市颍东区 建筑业 - 100.00 新设
工程有限责任
公司
合肥市家奎公
路工程有限责 安徽省 10,000.00 安徽省合肥市肥西县 建筑业 - 100.00 新设
任公司
安徽信想水利 水利、环
工程有限责任 境和公共
安徽省 10,000.00 安徽省阜阳市颍州区 - 100.00 新设
公司 设施管理
业
广东皖投建设
广东省 10,000.00 广东省深圳市龙华区 建筑业 100.00 - 新设
发展有限公司
辽宁徽建建设
辽宁省 10,000.00 辽宁省大连市瓦房店市 建筑业 - 100.00 新设
发展有限公司
福建徽建投资
福建省 10,000.00 福建省福州市长乐区 建筑业 - 100.00 新设
发展有限公司
山东安建投资
山东省 10,000.00 山东省济南市高新区 建筑业 - 100.00 新设
发展有限公司
池州安建智慧 交通运
物流有限公司 安徽省 1,000.00 安徽省池州市贵池区 输、仓储 - 65.00 新设
和邮政业
安徽建工集团
宿埇高速公路 安徽省 10,000.00 安徽省宿州市经济开发区 建筑业 61.50 38.50 新设
有限公司
喀什安建投资
新疆省 5,000.00 新疆喀什地区喀什市 金融业 60.00 - 新设
发展有限公司
浙江徽建建设
浙江省 10,000.00 浙江省杭州市余杭区 建筑业 - 100.00 新设
发展有限公司
安徽安建瑶路
安徽省 4,000.00 安徽省合肥市新站区 建筑业 - 100.00 新设
建设有限公司
安徽路桥安建
建设工程有限 安徽省 4,000.00 安徽省淮南市寿县 建筑业 - 100.00 新设
公司
安徽安建蓬程
安徽省 4,000.00 安徽省合肥市肥西县 建筑业 - 100.00 新设
建设有限公司
安徽建工淮旅 水利、环
建设投资有限 安徽省 10,000.00 安徽省淮南市潘集区 境和公共 51.00 - 新设
公司 设施管理
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
业
伊犁安建投资 新疆伊犁哈萨克自治州伊
新疆省 5,000.00 建筑业 51.00 - 新设
发展有限公司 宁市
新疆安和投资 租赁和商
新疆省 5,000.00 新疆和田地区洛浦县 51.00 - 新设
发展有限公司 务服务业
安徽建工蔡楚 水利、环
建设投资有限 境和公共
安徽省 4,000.00 安徽省淮南市谢家集区 51.00 - 新设
公司 设施管理
业
和田安建投资
新疆省 4,000.00 新疆和田地区皮山县 建筑业 - 60.00 新设
发展有限公司
安徽安建智源 科学研究
科技有限公司 安徽省 10,000.00 安徽省芜湖市弋江区 和技术服 51.00 - 新设
务业
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
(2).重要的非全资子公司
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
少数股东持股 本期向少数股东宣告分派的
子公司名称 本期归属于少数股东的损益 期末少数股东权益余额
比例（%） 股利
安徽建工水利开发投资
集团有限公司
安徽建工三建集团有限
公司
安徽建工公路桥梁建设
集团有限公司
安徽建工建设投资集团
有限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(3).重要非全资子公司的主要财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
子公司 期末余额 期初余额
名称 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
水利有
限
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
建工三
建
建工路
桥
建工建
投
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现金 综合收益总 经营活动现金
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 流量 额 流量
水利有限 594,382.07 21,523.10 21,523.10 -325,974.31 646,543.76 26,153.40 26,153.40 -81,001.80
建工三建 424,731.40 4,081.65 4,081.65 -17,193.55 507,112.86 1,107.91 1,107.91 -29,860.60
建工路桥 300,380.99 12,107.44 12,107.44 49,327.46 420,118.25 12,086.66 12,086.66 -54,053.48
建工建投 236,642.93 9,368.60 9,368.60 -47,572.55 375,512.93 9,087.03 9,087.03 -126,083.51
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用√不适用
(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
□适用√不适用
√适用□不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用√不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
联营企业：
投资账面价值合计 1,762,670,631.61 1,311,102,931.23
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润 -24,906,622.91 22,214,067.29
--其他综合收益 - -
--综合收益总额 -24,906,622.91 22,214,067.29
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用√不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用√不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用√不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用√不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
□适用√不适用
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用√不适用
□适用√不适用
十一、政府补助
□适用√不适用
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用√不适用
□适用√不适用
□适用√不适用
十二、与金融工具相关的风险
√适用□不适用
本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融
负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。
本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营
管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进
行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常
监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能
降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。
信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本
公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、
合同资产以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口
等于这些工具的账面金额。
本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信
誉和资产状况，存在较低的信用风险。
对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产及长期应收款，本公
司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的
可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。
本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、
缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
（1）信用风险显著增加判断标准
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增
加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成
本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部
信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工
具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约
的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著
增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标
准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。
（2）已发生信用减值资产的定义
为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用
风险管理目标保持一致,同时考虑定量、定性指标。
本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大
财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困
难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能
破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大
幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件
所致。
（3）预期信用损失计量的参数
根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以
约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方
式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及
违约风险敞口模型。
相关定义如下：
违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能
性。
违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、
追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生
时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；
违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应
被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信
息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键
经济指标。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没
有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资
金正常和紧张的情况下，确保有足够的流动性来履行到期债务，且与金融机构进行融资磋商，
保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。
（1）外汇风险
因外汇市场变动引起汇率的变动，致使以外币计价的资产上涨或者下降的可能性。公司
目前承接了以外币结算的境外工程，汇率的变动使公司存在一定的外汇风险。
（2）利率风险
本公司的利率风险主要产生于长期银行借款、应付债券等长期带息债务。浮动利率的金
融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风
险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及
本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大
的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。
截至 2025 年 6 月 30 日为止期间，在其他风险变量保持不变的情况下，如果以浮动利率
计算的借款利率上升或下降 100 个基点，本公司当年的净利润就会下降或增加 58,812.99 万
元。
(1). 公司开展套期业务进行风险管理
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
(2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
(3). 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
(1).转移方式分类
□适用√不适用
(2).因转移而终止确认的金融资产
□适用√不适用
(3).继续涉入的转移金融资产
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
十三、公允价值的披露
□适用√不适用
□适用√不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
信息
□适用√不适用
信息
□适用√不适用
数敏感性分析
□适用√不适用
点的政策
□适用√不适用
□适用√不适用
□适用√不适用
□适用√不适用
十四、关联方及关联交易
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
业务 母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 注册资本
性质 持股比例(%) 表决权比例(%)
安徽建工集团 安徽省 建设
控股有限公司 合肥市 投资
本企业最终控制方是安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
其他说明：
关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或
两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。
本企业子公司的情况详见附注
√适用□不适用
本公司子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益
本企业重要的合营或联营企业详见附注
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
√适用□不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营
企业情况如下
√适用□不适用
合营或联营企业名称 与本企业关系
安徽建工集团（濉溪）建设发展有限公司 联营企业
安徽建工舒城建设发展有限公司 联营企业
安徽建工皖北建设投资有限公司 联营企业
安徽省宣泾高速公路有限责任公司 联营企业
甘肃公航旅永积高速公路项目管理有限公司 联营企业
甘肃公航旅漳三高速公路项目管理有限公司 联营企业
怀宁安建发展有限公司 联营企业
利辛县安建新润建设投资有限公司 联营企业
陕西秦汉汽车产业园发展有限公司 联营企业
苍溪县苍旺公路建设工程管理有限公司 联营企业
中能建安建工（定远）建设发展有限公司 联营企业
安徽建工集团宿徐建设有限公司 联营企业
安徽建元城市发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） 联营企业
安徽建工-中航国际联营体公司 联营企业
安徽皖能建工智慧城市发展有限公司 联营企业
安徽省城更徽盐建设发展有限公司 联营企业
安庆交投股权投资基金合伙企业（有限合伙） 联营企业
濉溪富鑫通达股权投资合伙企业（有限合伙） 联营企业
肥西县安建产融第肆建设工程管理有限公司 联营企业
合肥海众新能源科技发展有限公司 联营企业
合肥恒众新能源科技发展有限公司 联营企业
安徽省泾宣高速公路有限责任公司 联营企业
合肥星阔置业有限公司 联营企业
芜湖市泰山路长江大桥建设开发有限公司 联营企业
安徽省东鄱高速公路有限责任公司 联营企业
安徽省宁枞高速公路有限责任公司 联营企业
其他说明
□适用√不适用
√适用□不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
安徽建工服务中心有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽建工（安庆）投资发展集团有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽建工（宿州）投资发展集团有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽三建技术咨询服务有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽省装饰工程公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽建工技师学院（安徽建设学校） 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽建工医院 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽建工小额贷款有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安建商业保理有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽骏瑞地基基础工程有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
安徽建工资本管理有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽华之力建筑工程有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
合肥新鑫建筑工程有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽方圆建筑劳务有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽顺宁建筑工程有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽省众亿劳务有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽建工汉城建设投资有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽二建天诺建设工程有限责任公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽建工能源有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽二建铜景建筑工程有限责任公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽建工（宿州）投资发展集团市政园林工程有
同受安徽建工集团控股有限公司控制
限责任公司
安徽建工健康产业有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽建工（安庆）投资发展集团公路工程有限责
同受安徽建工集团控股有限公司控制
任公司
安徽建工二建建设投资有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽建工（宿州）投资发展集团公路工程有限责
同受安徽建工集团控股有限公司控制
任公司
安徽三建钢筋制品有限责任公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽建欣物业管理有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽弘立工贸有限责任公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
蚌埠长城置业有限责任公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽建工集团有限公司职业技能培训中心 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽省机械施工公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽建工（安庆）投资发展集团建筑工程有限责
同受安徽建工集团控股有限公司控制
任公司
安徽建工集团金融发展公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽建工数字科技有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽建工集团不动产资产管理有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
肥西安建壹号私募股权投资基金合伙企业（有限 同受安徽建工集团控股有限公司控制、
合伙） 联营企业
同受安徽建工集团控股有限公司控制、
舒城安建私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
联营企业
肥西安建产业发展股权投资基金合伙企业（有限 同受安徽建工集团控股有限公司控制、
合伙） 联营企业
肥西安建城市发展股权投资基金合伙企业（有限 同受安徽建工集团控股有限公司控制、
合伙） 联营企业
建信金融资产投资有限公司 重要子公司的少数股东
安徽省中安金融资产管理股份有限公司 重要子公司的少数股东
工银金融资产投资有限公司 重要子公司的少数股东
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
是否超过交
关联交易 获批的交易额度
关联方 本期发生额 易额度（如适 上期发生额
内容 （如适用）
用）
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
安徽建工（安庆）投资发
接受劳务 185,656,310.78 1,302,000,000.00 否 251,643,547.74
展集团有限公司
安徽建工二建建设投资有
接受劳务 24,375,567.91 35,000,000.00 否 -
限公司
安徽华之力建筑工程有限
接受劳务 11,928,403.23 25,000,000.00 否 776,592,414.22
公司
安徽建工（宿州）投资发
接受劳务 11,287,591.89 1,200,000,000.00 否 256,422,911.73
展集团有限公司
安徽顺宁建筑工程有限公
接受劳务 11,284,268.50 220,000,000.00 否 344,903,929.16
司
合肥新鑫建筑工程有限公
接受劳务 7,693,448.57 20,000,000.00 否 333,286,258.70
司
安徽方圆建筑劳务有限公
接受劳务 1,375,133.47 5,000,000.00 否 1,173,925.85
司
安徽建工集团不动产资产
接受劳务 655,098.43 17,000,000.00 否 -
管理有限公司
安徽建工皖北建设投资有
接受劳务 298,383.47 - 否 16,141,382.40
限公司
安徽省众亿劳务有限公司 接受劳务 - 6,000,000.00 否 5,527,539.83
亳州建工劳务有限公司 接受劳务 - - 否 25,685,053.68
亳州建工有限公司 接受劳务 - - 否 2,685,666.27
安徽骏瑞地基基础工程有
接受劳务 - 141,500.00 否 1,073,365.23
限公司
安徽建工（安庆）投资发
展集团公路工程有限责任 接受劳务 - 700,000,000.00 否 58,339.58
公司
安徽建工（宿州）投资发
展集团公路工程有限责任 接受劳务 - 200,000,000.00 否 3,633,597.35
公司
安徽建工技师学院（安徽
接受劳务 6,120.00 200,000.00 否 -
建设学校）
出售商品/提供劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
安徽建工（安庆）投资发展集团有限公司 提供劳务 109,030,118.10 246,590,436.01
安徽建工（安庆）投资发展集团建筑工程有
提供劳务 30,577,964.53 -
限责任公司
安徽建工（宿州）投资发展集团有限公司 提供劳务 15,368,613.63 23,241,636.49
安徽建工（宿州）投资发展集团公路工程有
提供劳务 5,569,045.18 -
限责任公司
安徽建工二建建设投资有限公司 提供劳务 1,170,123.35 -
安徽建工医院 提供劳务 129,594.40 347,864.73
安徽建工（安庆）投资发展集团公路工程有
提供劳务 0.29 -
限责任公司
安徽建工舒城建设发展有限公司 提供劳务 - 115,002,070.21
安徽省宣泾高速公路有限责任公司 提供劳务 - 42,507,942.71
安徽建工集团（濉溪）建设发展有限公司 提供劳务 3,036,452.44 21,099,901.88
怀宁安建发展有限公司 提供劳务 11,377,719.20 25,808,109.33
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
中能建安建工（定远）建设发展有限公司 提供劳务 6,238,666.36 3,564,891.79
安徽建工皖北建设投资有限公司 提供劳务 125,646.56 -
安徽省城更徽盐建设发展有限公司 提供劳务 62,737,068.92 -
安徽省泾宣高速公路有限责任公司 提供劳务 31,058,245.57 -
肥西县安建产融第肆建设工程管理有限公
提供劳务 12,425,670.97 -
司
甘肃公航旅永积高速公路项目管理有限公
提供劳务 1,376,146.80 -
司
甘肃公航旅漳三高速公路项目管理有限公
提供劳务 972,382.56 -
司
合肥海众新能源科技发展有限公司 提供劳务 277,617,715.77 -
合肥恒众新能源科技发展有限公司 提供劳务 252,265,290.70 -
芜湖市泰山路长江大桥建设开发有限公司 提供劳务 139,157.64 -
安徽建工皖北建设投资有限公司 提供劳务 125,646.56 -
安徽省城更徽盐建设发展有限公司 提供劳务 62,737,068.92 -
怀宁安建发展有限公司 提供劳务 11,644,794.67 -
安徽建工（安庆）投资发展集团有限公司 销售商品 45,755,037.90 61,738,459.49
安徽建工二建建设投资有限公司 销售商品 18,261,483.24 -
安徽建工（宿州）投资发展集团公路工程有
销售商品 10,348,114.42 -
限责任公司
安徽建工（安庆）投资发展集团公路工程有
销售商品 7,388,262.46 -
限责任公司
安徽建工（宿州）投资发展集团有限公司 销售商品 4,928,357.94 25,464,739.31
安徽建工技师学院（安徽建设学校） 销售商品 2,678,157.46 -
安徽建工医院 销售商品 2,449,255.94 -
安徽建工（安庆）投资发展集团建筑工程有
销售商品 1,884,163.65 -
限责任公司
安徽省宣泾高速公路有限责任公司 销售商品 500,000.00 -
怀宁安建发展有限公司 销售商品 267,075.47 -
安徽建工集团不动产资产管理有限公司 销售商品 221,000.00 -
安建商业保理有限公司 销售商品 84,188.18 6,951.98
安徽建工小额贷款有限公司 销售商品 73,367.12 4,732.16
安徽建工集团控股有限公司 销售商品 46,514.11 382.69
安徽建工服务中心有限公司 销售商品 28,500.00 313.02
安徽建工能源有限公司 销售商品 - 66,575.64
安徽建工汉城建设投资有限公司 销售商品 - 1,414,759.38
安徽顺宁建筑工程有限公司 销售商品 - 109,999.41
安徽建工（安庆）投资发展集团公路工程有
销售商品 - 440,407.29
限责任公司
利辛县安建新润建设投资有限公司 销售商品 - 279,424.27
芜湖市泰山路长江大桥建设开发有限公司 销售商品 4,394,696.04 -
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用√不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用√不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
关联托管/承包情况说明
□适用√不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
安徽建工（宿州）投资发展
租赁收入 5,529,523.79 10,959,214.89
集团有限公司
安徽建工（安庆）投资发展
租赁收入 3,554,960.51 4,363,581.39
集团有限公司
安徽建工二建建设投资有限
租赁收入 2,231,106.66 -
公司
安徽建工小额贷款有限公司 租赁收入 294,895.32 280,867.20
安建商业保理有限公司 租赁收入 287,668.56 341,837.16
安徽建工集团金融发展公司 租赁收入 201,611.76 -
安徽建工资本管理有限公司 租赁收入 115,874.28 110,359.98
安徽顺宁建筑工程有限公司 租赁收入 - 7,096,956.44
安徽建工集团控股有限公司 租赁收入 - 253,164.64
安徽建工（安庆）投资发展
租赁收入 - 1,223,358.32
集团公路工程有限责任公司
本公司作为承租方：
□适用√不适用
关联租赁情况说明
□适用√不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用√不适用
本公司作为被担保方
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
担保是否已经履行完
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
毕
安徽建工集团
控股有限公司
关联担保情况说明
□适用√不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
(5). 关联方资金拆借
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
安建商业保理有限公司 77,000,000.00 2025/5/30 2026/11/21
安建商业保理有限公司 10,000,000.00 2025/5/30 2026/5/29
安建商业保理有限公司 40,000,000.00 2025/5/15 2026/11/6
安建商业保理有限公司 24,000,000.00 2025/5/8 2027/5/7
安建商业保理有限公司 50,000,000.00 2025/4/30 2027/4/29
安建商业保理有限公司 50,000,000.00 2025/4/23 2028/4/22
安建商业保理有限公司 50,000,000.00 2025/4/15 2027/4/14
安建商业保理有限公司 50,000,000.00 2025/4/11 2027/4/9
安建商业保理有限公司 26,000,000.00 2025/4/3 2027/4/2
安建商业保理有限公司 100,000,000.00 2025/3/31 2027/3/30
安建商业保理有限公司 20,000,000.00 2025/3/27 2027/3/26
安建商业保理有限公司 15,000,000.00 2025/3/27 2027/3/26
安建商业保理有限公司 100,000,000.00 2025/3/14 2026/3/13
安建商业保理有限公司 90,000,000.00 2025/2/27 2026/2/26
安建商业保理有限公司 30,000,000.00 2025/1/27 2027/1/26
安建商业保理有限公司 50,000,000.00 2025/1/26 2027/1/25
安建商业保理有限公司 3,510,000.00 2025/1/26 2026/1/26
安建商业保理有限公司 11,450,000.00 2025/1/24 2026/7/18
安建商业保理有限公司 120,000,000.00 2025/1/24 2026/1/23
安建商业保理有限公司 59,300,000.00 2025/1/23 2027/1/22
安建商业保理有限公司 17,000,000.00 2025/1/22 2026/1/21
安建商业保理有限公司 20,000,000.00 2025/1/22 2027/1/22
安建商业保理有限公司 12,390,000.00 2025/1/22 2026/7/16
安建商业保理有限公司 40,000,000.00 2025/1/22 2026/7/16
安建商业保理有限公司 82,500,000.00 2025/1/21 2026/1/20
安建商业保理有限公司 30,000,000.00 2025/1/21 2026/1/21
安建商业保理有限公司 23,560,000.00 2025/1/21 2026/1/16
安建商业保理有限公司 50,000,000.00 2025/1/21 2026/1/20
安建商业保理有限公司 40,000,000.00 2025/1/20 2026/1/19
安建商业保理有限公司 23,700,000.00 2025/1/17 2026/1/16
安建商业保理有限公司 15,100,000.00 2025/1/16 2026/1/16
安建商业保理有限公司 13,000,000.00 2025/1/15 2026/1/14
安建商业保理有限公司 24,800,000.00 2025/1/15 2027/1/15
安建商业保理有限公司 15,000,000.00 2025/1/15 2027/1/15
安建商业保理有限公司 18,200,000.00 2025/1/15 2027/1/15
安建商业保理有限公司 90,000,000.00 2025/1/14 2026/1/13
安建商业保理有限公司 20,000,000.00 2025/1/10 2027/1/8
安建商业保理有限公司 106,000,000.00 2025/1/9 2026/1/4
安建商业保理有限公司 90,000,000.00 2025/1/6 2027/1/5
安建商业保理有限公司 8,000,000.00 2025/1/6 2026/1/1
安建商业保理有限公司 50,000,000.00 2025/1/3 2025/12/29
安建商业保理有限公司 5,000,000.00 2025/6/30 2026/6/25
安建商业保理有限公司 70,000,000.00 2025/6/30 2026/6/25
安建商业保理有限公司 50,000,000.00 2025/6/30 2027/6/29
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
安建商业保理有限公司 50,000,000.00 2025/6/30 2027/6/29
安建商业保理有限公司 50,000,000.00 2025/6/30 2027/6/29
安建商业保理有限公司 40,000,000.00 2025/6/25 2027/6/24
安建商业保理有限公司 10,000,000.00 2025/6/13 2026/5/15
安徽建工小额贷款有限公司 3,100,000.00 2025/1/23 2025/7/20
安徽建工小额贷款有限公司 100,000.00 2025/1/27 2025/6/18
安徽建工小额贷款有限公司 727,806.35 2025/5/16 2025/7/3
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 243.50 247.57
(8). 其他关联交易
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
关联交易内 2025 年 1-6 月发生 2024 年 1-6 月发生
关联方
容 额 额
安徽建工舒城建设发展有限公司 利息收入 - 7,609,716.35
安徽建工集团（濉溪）建设发展有限
利息收入 - 2,770,428.46
公司
利辛县安建新润建设投资有限公司 利息收入 412,298.61 -
安建商业保理有限公司 利息支出 59,412,877.05 26,200,266.25
安徽建工小额贷款有限公司 利息支出 5,739,814.58 1,609,725.92
(1). 应收项目
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
合肥海众新能源科技发展
应收账款 560,900,380.83 33,548,065.70 882,548,396.12 44,127,419.81
有限公司
安徽建工舒城建设发展有
应收账款 747,411,738.30 57,271,509.36 688,486,908.90 52,416,290.33
限公司
安徽建工集团（濉溪）建
应收账款 155,892,417.32 11,140,160.29 155,892,417.32 7,794,620.87
设发展有限公司
陕西秦汉汽车产业园发展
应收账款 153,551,972.03 15,352,384.92 154,551,972.03 15,234,871.25
有限公司
甘肃公航旅漳三高速公路
应收账款 85,399,404.84 6,831,952.39 85,399,404.84 6,831,952.39
项目管理有限公司
应收账款 安徽建工（宿州）投资发 103,373,748.93 5,168,687.45 66,668,987.23 3,537,774.67
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
展集团有限公司
利辛县安建新润建设投资
应收账款 50,642,984.16 16,756,857.97 53,876,011.69 16,673,826.05
有限公司
安徽建工（安庆）投资发
应收账款 展集团建筑工程有限责任 46,588,566.18 2,329,428.31 42,808,439.11 2,140,421.96
公司
甘肃公航旅永积高速公路
应收账款 22,793,110.00 1,823,448.80 22,793,110.00 1,823,448.80
项目管理有限公司
安徽建工（宿州）投资发
应收账款 展集团公路工程有限责任 22,485,907.48 1,124,295.37 21,567,859.42 1,078,392.97
公司
安徽省宣泾高速公路有限
应收账款 5,474,985.74 273,749.29 17,502,504.04 875,125.20
责任公司
安徽省城更徽盐建设发展
应收账款 33,143,578.27 1,657,178.91 11,044,466.69 552,223.33
有限公司
安徽顺宁建筑工程有限公
应收账款 9,807,246.34 569,370.46 9,379,637.66 468,981.88
司
安徽建工二建建设投资有
应收账款 17,025,295.81 851,264.79 8,798,000.20 439,900.01
限公司
中能建安建工（定远）建
应收账款 8,993,257.57 449,662.88 7,865,903.86 393,295.19
设发展有限公司
应收账款 安徽建工医院 1,407,295.74 112,360.88 4,407,295.74 220,364.79
安徽建工汉城建设投资有
应收账款 - - 1,840,923.80 104,158.48
限公司
蚌埠长城置业有限责任公
应收账款 - - 1,699,722.73 1,699,722.73
司
安徽建工皖北建设投资有
应收账款 1,196,522.90 92,147.86 1,487,024.02 115,780.80
限公司
应收账款 安徽建工能源有限公司 570,552.75 55,683.81 570,552.75 43,587.03
安徽建工（宿州）投资发
应收账款 展集团市政园林工程有限 151,646.01 7,582.30 151,646.01 7,582.30
责任公司
安徽建工小额贷款有限公
应收账款 39,200.00 1,960.00 31,557.80 1,577.89
司
应收账款 安徽省机械施工公司 23,057.24 23,057.24 23,057.24 23,057.24
安徽建工技师学院（安徽
应收账款 78,899.97 3,945.00 17,059.12 852.96
建设学校）
安徽建工（安庆）投资发
应收账款 174,944,668.10 8,747,233.41 195,773,914.36 9,827,672.24
展集团有限公司
应收账款 怀宁安建发展有限公司 1,651,162.27 82,558.11 - -
安徽建工（安庆）投资发
应收账款 展集团公路工程有限责任 18,766,017.07 938,300.85 - -
公司
长期应收款 安徽建工医院 424,716,516.40 2,133,582.58 426,716,516.40 2,133,582.58
安徽省城更徽盐建设发展
其他应收款 38,012,000.00 2,575,876.00 32,036,775.00 1,601,838.75
有限公司
其他应收款 合肥星阔置业有限公司 21,200,000.00 1,060,000.00 21,200,000.00 1,060,000.00
安徽省宣泾高速公路有限
其他应收款 231,512.35 - 231,512.35 -
责任公司
其他应收款 安徽建工技师学院（安徽 196,903.00 2,345.15 204,403.00 2,345.15
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
建设学校）
安徽建工集团控股有限公
其他应收款 - - 10,535.00 526.75
司
其他应收款 安徽建工医院 37,099.00 - 92,500.00 -
安徽建工集团（濉溪）建
其他应收款 196,321.96 9,816.10 - -
设发展有限公司
安徽建工（安庆）投资发
其他应收款 420,842.50 42,084.25 570,842.50 49,584.25
展集团有限公司
安徽建工（宿州）投资发
其他应收款 3,426,881.96 171,344.10 - -
展集团有限公司
安徽建工皖北建设投资有
其他应收款 80,269.28 4,013.46 - -
限公司
安徽顺宁建筑工程有限公
其他应收款 108,168.44 5,408.42 - -
司
安徽建工小额贷款有限公
其他应收款 14,510.00 725.50 - -
司
安徽华之力建筑工程有限
其他应收款 70,846.10 3,542.31 - -
公司
其他应收款 安徽省机械施工公司 1,500.00 75.00 - -
安徽建工技师学院（安徽
合同资产 2,588,351.49 12,941.76 2,588,351.49 12,941.76
建设学校）
合同资产 怀宁安建发展有限公司 45,547,325.85 227,736.63 - -
蚌埠长城置业有限责任公
合同资产 1,699,722.73 8,498.61 - -
司
安徽建工（安庆）投资发
合同资产 587,019.90 2,935.10 - -
展集团有限公司
安徽建工（宿州）投资发
合同资产 1,032,380.86 5,161.90 - -
展集团有限公司
应收票据 安建商业保理有限公司 60,000,000.00 3,000,000.00 120,000,001.00 6,000,000.05
应收款项融资 安建商业保理有限公司 21,154,959.84 - 170,160,882.41 -
安徽建工（安庆）投资发
应收票据 3,450,000.00 172,500.00 - -
展集团有限公司
安徽建工（安庆）投资发
应收款项融资 - 10,070,000.00 -
展集团有限公司
安徽建工（宿州）投资发
应收票据 2,500,000.00 125,000.00 700,000.00 35,000.00
展集团有限公司
陕西秦汉汽车产业园发展
应收票据 - - 22,500,000.00 1,125,000.00
有限公司
(2). 应付项目
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 安徽顺宁建筑工程有限公司 310,802,892.13 603,809,822.10
应付账款 安徽华之力建筑工程有限公司 275,126,180.53 468,261,690.77
应付账款 合肥新鑫建筑工程有限公司 230,435,558.95 331,816,807.76
安徽建工（安庆）投资发展集团有限公
应付账款 291,329,510.73 245,398,432.73
司
应付账款 安徽建工（宿州）投资发展集团有限公 158,674,504.26 293,541,521.22
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
司
安徽建工（宿州）投资发展集团公路工
应付账款 13,914,024.38 71,649,225.34
程有限责任公司
应付账款 安徽建工皖北建设投资有限公司 15,022,152.87 33,876,914.89
应付账款 安徽省机械施工公司 17,039,423.78 17,037,923.78
应付账款 安徽建工二建建设投资有限公司 14,257,426.54 7,513,482.73
应付账款 安徽省众亿劳务有限公司 12,308,272.60 10,720,272.60
应付账款 安徽三建技术咨询服务有限公司 - 2,331,699.41
应付账款 安徽方圆建筑劳务有限公司 804,347.64 1,687,656.08
应付账款 怀宁安建发展有限公司 - 1,681,419.84
应付账款 安徽建工医院 - 495,000.00
应付账款 安徽省装饰工程公司 251,148.15 299,964.23
应付账款 安徽建工技师学院（安徽建设学校） 128,190.24 117,393.26
应付账款 安徽骏瑞地基基础工程有限公司 3,845,380.88 5,118,733.98
应付账款 安徽建工皖北建设投资有限公司 15,022,152.87 -
应付票据 安徽顺宁建筑工程有限公司 - 591,100.00
其他应付款 安建商业保理有限公司 2,445,101,993.55 2,236,476,134.30
其他应付款 安徽建工集团控股有限公司 261,766,622.94 262,733,936.99
安徽建工集团（濉溪）建设发展有限公
其他应付款 52,450,416.67 52,450,416.67
司
安徽建工（安庆）投资发展集团有限公
其他应付款 19,040,220.26 45,316,732.94
司
其他应付款 安徽建工集团宿徐建设有限公司 - 31,559,960.42
安徽建工（宿州）投资发展集团有限公
其他应付款 16,260,383.11 18,707,200.47
司
其他应付款 合肥星阔置业有限公司 14,528,978.00 19,213,682.00
其他应付款 安徽三建技术咨询服务有限公司 1,961,924.19 17,424,912.77
其他应付款 安徽顺宁建筑工程有限公司 4,878,925.68 10,451,060.97
其他应付款 安徽华之力建筑工程有限公司 - 5,249,092.25
其他应付款 安徽建工舒城建设发展有限公司 5,524,193.75 595,255.19
其他应付款 合肥新鑫建筑工程有限公司 333,462.37 363,462.37
其他应付款 安徽省众亿劳务有限公司 236,844.51 236,844.51
其他应付款 安徽建工医院 509,813.18 19,800.00
其他应付款 安徽建工皖北建设投资有限公司 6,000.00 6,000.00
其他应付款 安徽省装饰工程公司 1,000.00 1,000.00
其他应付款 安徽骏瑞地基基础工程有限公司 30,000.00 30,000.00
安徽建工（安庆）投资发展集团建筑工
其他应付款 465,673.63 -
程有限责任公司
其他应付款 安徽建工二建建设投资有限公司 12,715,509.85 -
合同负债 怀宁安建发展有限公司 - 13,230,722.66
甘肃公航旅漳三高速公路项目管理有
合同负债 55,072,837.27 7,983,565.37
限公司
安徽建工（安庆）投资发展集团有限公
合同负债 - 366,234.40
司
合同负债 安徽建工小额贷款有限公司 49,149.21 344,044.53
合同负债 安徽建工医院 - 331,149.00
合同负债 安徽建工集团金融发展公司 33,601.98 235,213.74
合同负债 安建商业保理有限公司 151,444.65 185,913.21
合同负债 安徽顺宁建筑工程有限公司 - 185,301.76
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
合同负债 安徽建工资本管理有限公司 - 135,186.71
合同负债 安徽建工数字科技有限公司 - 74,434.27
安徽建工（宿州）投资发展集团有限公
合同负债 - 53,032.48
司
合同负债 安徽三建技术咨询服务有限公司 6,400.00 6,400.00
甘肃公航旅永积高速公路项目管理有
合同负债 27,522,935.78 -
限公司
短期借款 安建商业保理有限公司 3,293,209,765.36 1,295,099,765.36
短期借款 安徽建工小额贷款有限公司 - 6,600,000.00
一年内到期的非 安建商业保理有限公司
流动负债
长期借款 安建商业保理有限公司 847,033,207.34 908,700,000.00
(3). 其他项目
□适用√不适用
√适用□不适用
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
□适用√不适用
十五、股份支付
(1).明细情况
□适用√不适用
(2).期末发行在外的股票期权或其他权益工具
□适用√不适用
□适用√不适用
□适用√不适用
□适用√不适用
□适用√不适用
□适用√不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
十六、承诺及或有事项
√适用□不适用
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用□不适用
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司未决诉讼或仲裁形成的重大或有事项如下：
序号 原告 被告 案件简要情况
原被告于 2023 年 4 月签订《材料买卖合同》，合同约定被告总包施工
的灵壁县中心城区供水管网建设及改造项目一期工程设计采购施工总承包
山西鑫
EPC 工程中所需的钢管由原告提供。原告认为按约定完成了全部义务，被告
晋翔管 安徽建工建设
却未按约定支付材料款。2024 年 2 月 23 日，原告向合肥市蜀山区人民法院
提起诉讼；2024 年 12 月一审判决建工建投向原告支付材料款 274.5 万元，
有限公 公司
余款待审计完毕后结算。原告及建工建投均不服判决，已提起上诉。目前本
司
案正在二审审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，建工建投已按照工程进度确认
相关成本和负债。
原被告于 2021 年 11 月签订《材料买卖合同》，合同约定被告承建的措
安徽新
安徽建工建设 美县哲古景区暨文旅产业发展项目 EPC 工程所需的钢构材料由原告供应。
鸿伟钢
结构有
公司 要求建工建投支付工程款及利息共计 131.81 万元。目前本案尚未开庭审理。
限公司
截至 2025 年 6 月 30 日，建工建投已按照工程进度确认相关成本和负债。
博白县工业集
原告于 2020 年 9 月与博白县工业集中区管理委员会签订 PPP 项目咨询
中区管理委员
广西清 服务合同。2024 年 5 月，原告向玉林市中级人民法院提起诉讼，诉请博白县
会、博白博安
川投资 工业集中区管理委员会、博白博安建设投资有限公司履行咨询服务合同中约
咨询有 定的责任，支付咨询服务费及逾期利息共计 370.38 万元；建工建设对博白博
公司、安徽建
限公司 安建设投资有限公司的债务承担补充赔偿责任。目前本案正在一审审理中。
工建设投资集
截至 2025 年 6 月 30 日，建工建投已按照工程进度确认相关成本和负债。
团有限公司
宿州市 泗县天佑建筑 原告一宿州市盛隆商贸有限公司于 2021 年 5 月与泗县天佑建筑工程有
盛隆商 工程有限公 限公司签订《土方外运承包合同》，原告二宿州市皓皓建筑工程有限公司于
公司、 徽华培建设工 2024 年 12 月 4 日，原告向宿州市埇桥区人民法院提起诉讼，诉请被告泗县
宿州市 程有限公司、 天佑建筑工程有限公司、安徽华培建设工程有限公司支付欠付工程款及利息
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
皓皓建 魏璇、安徽建 135.99 万元，并要求两家公司的实控人陈玲、魏璇承担连带给付义务，发包
筑工程 工建设投资集 人建工建投在未给付工程款范围内承担连带给付义务。目前本案尚未开庭审
有限公 团有限公司 理。截至 2025 年 6 月 30 日，建工建投已按照工程进度确认相关成本和负债。
司
锦街项目签订《钢材销售合同》，因被告怠于支付货款及逾期付款利息，安
安徽建
徽建工现代商贸物流集团有限公司于 2024 年 11 月向包河区人民法院提起诉
工现代
讼，要求判令：被告支付钢材货款 204.82 万元，逾期利息以欠付货款为本金，
商贸物 甘肃第三建设
流集团 集团有限公司
有限公
我司全部诉请。对方于 4 月 18 日向合肥市中级人民法院提起上诉，目前二
司
审待开庭。目前本案二审尚未开庭。截至 2025 年 6 月 30 日，安徽建工现代
商贸物流集团有限公司根据预期信用损失情况计提坏账准备。
安徽建
被告就涟水县滨河吾悦广场项目签订《周转材料租赁合同》，因被告怠于支
工现代
付租赁费，安徽建工现代商贸物流集团有限公司于 2024 年 11 月向阜阳市颍
商贸物 浙江新东阳建
州区人民法院提起诉讼，要求判令：被告支付租赁费 152.69 万元以及逾期利
息 14.79 万元。后因被告提出管辖权异议，该案件移送至肥西县人民法院。
有限公 司
司阜阳
判决书尚未生效。目前本案一审判决生效中。截至 2025 年 6 月 30 日，安徽
分公司
建工现代商贸物流集团有限公司根据预期信用损失情况计提坏账准备。
原告于 2023 年 6 月向安徽省怀宁县人民法院提起诉讼，诉称 S238 怀宁
江西循翔建设 段公路改建工程二期三桥至平山段 PPP 项目路基工程 0i 标结算该工程总价款
工程有限公 15,47.89 万元，扣除被告一已付工程款(含被告二代付款)，被告一尚欠原告工
司、本公司、 程款 294.38 万元，履约保证金 79.23 万元和外经证押金 0.5 万元。2023 年 11
安徽建工集团 月，安徽省怀宁县人民法院驳回原告骆方龙的诉讼请求，原告不服判决于
怀宁投资有限 2023 年 12 月向安庆市中级人民法院提起上诉。目前本案重审一审驳回原告
公司 诉请，原告已上诉。目前本案二审审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，本公司
已按照工程进度确认相关成本和负债。
甘肃羽 本公司、甘肃 2014 年起，甘肃羽林物资租赁有限公司（原告）开始向本公司（被告）
租赁有 工程有限责任 逾期利息 13.38 万元，合计 121.68 万元；2023 年 6 月甘肃省兰州市七里河区
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
限公司 公司（第三人） 人民法院一审判决驳回原告甘肃羽林物资租赁有限公司诉讼请求，原告不服
提起上诉，2023 年 12 月，甘肃省兰州市中级人民法院民事裁定撒销甘肃省
兰州市七里河区人民法院民事判决并发回甘肃省兰州市七里河区人民法院
重审。目前本案正在一审重新审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，本公司已按
照工程进度确认相关成本和负债。
陈茂川、安徽 年 9 月，申请人提起诉讼，请求裁决被申请人陈茂川向申请人偿还借款 400
建工集团控股 万元和暂计利息 583.13 万元;申请人追加本公司为被申请人，并对安徽建工
有限公司、本 集团控股有限公司（陈茂川现未付款范围内）款项的债务承担连带清偿责任。
公司 目前本案尚未开庭。截至 2025 年 6 月 30 日，本公司已按照合同进度确认相
关成本和负债。
被告拖欠大量农民工工资，原告为被告垫付了 14,882,255.36 元，远超出
最终结算金额 11,986,608.44 元，超出 3,086,178.07 元。原告于 2023 年 2 月
向安徽省合肥高新技木产业开发区人民法院提起诉讼，诉讼请求：判决被告
安徽继华建设
一偿还原告垫付的农民工工资 3,086,178.07 元及资金占用利息 5,950.96 元。
工程有限公
司、李慧、刘
十日内支付原告安徽建工集团股份有限公司垫付的农民工工资 1695995.23
继田
元及利息等。我公司不服判决金额，已提起上诉，已开庭一次。目前本案正
在二审审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，本公司已按照合同进度确认相关成
本和负债。
原告与本公司湖南分公司合作湖南省醴陵至茶陵高速公路第 11 合同段
的土建施工项目，支付履约保证金及预付款保函保证金共计 708.53 万元。由
湖南通 安徽建工集团
于款项支付争议起诉请求判令安徽建工集团控股有限公司、本公司、湖南陆
源公路 控股有限公
通公路物资有限公司共同连带承担支付原告本金 354.40 万元及利息 39.56 万
元。重审一审判决被告安徽建工集团股份有限公司于本判决生效之日起五日
程有限 湖南陆通公路
内向原告湖南通源公路养护工程有限公司支付 3543992.16 元，我公司已上
公司 物资有限公司
诉，待开庭。目前本案处于二审判决重审阶段。截至 2025 年 6 月 30 日，本
公司已按照合同进度确认相关成本和负债。
安徽京 申请人于 2021 年 3 月与本公司签订《潜山市高铁站配套基础设施 PPP
晟元建 项目产业园配套用房幕墙专业分包合同》。因工程款未及时结清，原告申请
设有限 仲裁：1、裁决被申请人支付申请人工程款 1,220.17 万元及利息 51.00 万元；
公司 2、裁决申请人享有本案工程拍卖价款优先受偿权；3、裁决被申请人立即退
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
还履约保证金 50.00 万元；4、本案仲裁费、保全费等由被申请人负担。目前
本案正在仲裁审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，本公司已根据工程进度确认
相关成本与负债。
安徽建 农垦国发向国贸公司购买 34,500.00 千克的咖啡粉，合同总价为 2,853.15 万
工国际 云南农垦国际 元。2023 年 6 月，国贸公司与农垦国发共同签署了补充协议，将原合同总价
贸易 发展有限公 金额调整为 2,878.09 万元并调整了第八条第二项中货款结算。因对方逾期支
（海 司、云南商业 付货款，本公司提起诉讼，请求法院判令被告一向国贸公司支付货款 2,291.14
南）有 集团有限公司 万元，逾期违约金 625.66 万元，承担诉讼相应费用，被告二对上述所有款项
限公司 承担连带责任。目前本案正在一审审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，安徽建
工国际贸易（海南）有限公司根据预期信用损失情况计提坏账准备。
原告系本公司承建的新能源汽车配套产业园项目商品砼供应商。因未及
时支付货款，原告提起诉讼。原告诉请判令二被告向原告支付货款本金 549.96
合肥丰
本公司、本公 万元，及逾期利息、律师费等。一审判决被告安徽建工集团股份有限公司合
强建材
有限公
公司 肥丰强建材有限公司支付货款 5499602.21 元及逾期利息等，我公司已上诉。
司
目前本案正在二审审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，本公司已按照合同进度
确认相关成本和负债。
黄山市南山旅 2017 年 11 月，原告建工交航与被告一黄山市南山旅游产业发展有限公
游产业发展有 司签订《建设工程施工合同》。在合同范围内的工程竣工，并经由被告验收
安徽省
限公司、深圳 合格后，被告未及时支付工程款。2023 年 6 月 15 日，本公司向黄山市徽州
交通航
市龙骏投资发 区人民法院提起诉讼，诉请被告一及混用财产的另外两名被告共同支付其余
展有限公司、 欠款 105,741,838.12 元。黄山中院于 2024 年 12 月 18 日送达裁定书，裁定驳
有限公
深圳龙骏健康 回上诉，维持原判，建工交航重新起诉材料已递交至黄山市徽州区人民法院。
司
管理咨询集团 目前本案一审已开庭，待判决。截至 2025 年 6 月 30 日，建工交航根据预期
有限公司 信用损失情况计提坏账准备。
滁州城房苏滁 2019 年 3 月 9 日，
城房苏滁公司与建工交航签订了《建设工程施工合同》。
安徽建
置业有限公 工程竣工后，建工交航向城房苏滁公司申报决算金额合计 87,697.92 万元，
工交通
司、滁州城房 城房苏滁公司在滁州市北京城房时代樾府项目支付工程款合计 50,165.65 万
置业有限公 元，应扣工程水电费合计 100.73 万元。截至建工交航起诉之日，城房苏滁公
团有限
司、滁州市华 司欠付工程款合计 37,431.54 万元。2023 年 3 月 23 日，建工交航与城房苏滁
公司
明房地产开发 公司、合肥城房公司、滁州城房京开置业有限公司签订四方《办公楼转让框
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
有限公司、合 架协议》，约定城房苏滁公司和合肥城房公司拟以出售蓝鼎 F4-2 地块酒店项
肥城房投资集 目的形式冲抵安徽建工交航在时代樾府、时代庄园、时代名墅三个项目总包
团有限公司、 合同项下应付工程款，但城房苏滁公司、合肥城房公司未在《办公楼转让框
北京城房科技 架协议》约定的期限内将办公大楼产权办理至建工交航名下。针对六被告尚
集团有限公 未清偿的债务，建工交航遂将该案诉至法院。一审判决被告滁州城房苏滁置
司、北京城房 业有限公司支付工程款 14,772.63 万元及逾期付款违约金，支付原告索赔损
企业管理有限 失合计 19.04 万元，支付原告总包服务费 236.27 万元；被告滁州城房置业
公司 有限公司、合肥城房投资集团有限公司、北京城房科技集团有限公司承担连
带清偿责任；原告享有优先受偿权。原告上诉。目前本案正在二审审理中。
截至 2025 年 6 月 30 日，建工交航根据预期信用损失情况计提坏账准备。
申请人与被申请人于 2020 年 11 月 18 日签订《亳州 PPP 项目绿化工程(一期)
Ⅱ标段专业分包合同》，申请人诉称，其支付了履约保证金 40.00 万元，并
根据合同约定完成绿化工程共计 8,058,153.09 元，被申请人仅支付部分工程
常州瑞
款，余下 1,767,865.58 元工程款及 40.00 万元保证金至今未支付。2021 年 4
鑫园林 安徽建工交通
月 2 日，双方签订《亳州 PPP 项目绿化工程(二期) I 标段专业分包合同》，
申请人诉称，其支付了履约保证金 60.00 万元，并根据合同约定完成绿化工
程有限 公司
程共计 10,065,190.62 元，被申请人仅支付部分工程款，余下 2,551,718.70 元
公司
工程款及 60.00 万保证金至今未支付。申请人于 2023 年 11 月提起仲裁。目
前本案处于鉴定阶段。截至 2025 年 6 月 30 日，建工交航已根据工程进度确
认相关成本与负债。
水产科技有限公司承包的虾池排水。在此过程中，案涉虾池塘梗崩塌，造成
原告为施工项目所存放的钢筋原材、热熔机、PE 管道、绿化土、水泥、土工
唐山曹妃甸惠 布、一体化泵站等均被海水浸泡无法使用，导致原告损失严重暂估 200.00 万
水山建
通水产科技有 元。一审判决：一、被告秦皇岛筑本建筑安装工程有限公司于本判决生效后
设集团
有限公
建工交通航务 交通航务集团有限公司对上述债务承担连带责任。二、被告秦皇岛筑本建筑
司
集团有限公司 安装工程有限公司于本判决生效后 10 日内给付原告水山建设集团有限公司
鉴定评估费 27,672 元。三、驳回原告的其他诉讼请求。我公司已上诉。目前
本案正在二审审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，建工交航已根据工程进度确
认相关成本与负债。
安徽建 重庆筑精建筑 2021 年 10 月，建工交航（甲方）与被告一重庆筑精建筑劳务有限公司（乙
工交通 劳务有限公 方）就新疆十二师现代畜牧业“千百万工程”建设项目施工工作签订了《合
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
航务集 司、林朝贵、 作施工合同（协议）书》，约定了原被告双方合作施工、由被告负责具体实
团有限 陈祥 施的施工范围以及诉讼地等事项。合同签订后，案涉项目的施工实际由三被
公司 告共同进行。三被告在施工过程中一直拖欠其下游劳务队、班组的农民工工
资及材料款，建工交航为维护当地社会稳定已为三被告先行垫付了农民工工
资 2,604.55 万元；之后又因三被告拖欠钢材款，案外人河南辰亿钢铁有限公
司将被告一、原告及原告新疆分公司诉至法院，要求支付拖欠的钢材款及资
金占用损失，法院终审判决，原告为三被告垫付钢材款、资金占用利息等费
用合计 31,152.00 万元，截至目前原告已实际支付。建工交航向法院提起诉
讼，诉请三被告支付由原告垫付的款项。一审判决：驳回原告安徽建工交通
航务集团有限公司的诉讼请求。我公司已上诉。目前本案正在二审审理中。
截至 2025 年 6 月 30 日，建工交航已根据预期信用损失计提坏账准备。
原告安徽金鹏绿色建筑产业集团有限公司与被告安徽建工交通航务集团有
限公司于 2021 年 9 月签订君逸府项目工程预制构件(PC)供货合同，合同金额
安徽金
万元及逾期付款损失。一审判决：一、被告安徽建工交通航务集团有限公司
鹏绿色
安徽建工交通 于本判决生效之日起十日内支付原告安徽金鹏绿色建筑产业集团有限公司
建筑产
业集团
公司 月 20 日起至实际付清之日止，以 440769.6 元为基数、按照全国银行间同业
有限公
拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的 1.3 倍计算)、备货损失
司
讼请求。我公司已上诉。目前本案正在二审审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，
建工交航已根据预期信用损失计提坏账准备。
申请人与被申请人于 2021 年 4 月签订《亳州 PPP 项目绿化工程（二期）II
浙江园
安徽建工交通 标段专业分包合同》，案涉工程已于 2021 年 11 月 25 日完成整体验收工作。
冶生态
建设有
公司 本案正在一审审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，建工交航已根据工程进度确
限公司
认相关成本与负债。
安徽建 淮北市商运房 原告与淮北市商运房地产开发有限公司及其管理人于 2020 年 3 月 20 日签订
工交通 地产开发有限 《建设工程施工合同》，约定原告承建商运公司开发的金百合二期工程。2024
团有限 自然资源和规 息 756.51 万元、违约金 907.81 万元。目前本案正在一审审理中。截至 2025
公司 划局 年 6 月 30 日，建工交航根据预期信用损失情况计提坏账准备。
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
安徽建
工交通 天宫合和（滁
被告每期付款均出现不同程度的拖欠情形。因被告长期拖欠工程款，建工交
航诉至法院，要求被告支付工程款 1,320.00 万元。目前本案正在一审审理中。
团有限 公司
截至 2025 年 6 月 30 日，建工交航根据预期信用损失情况计提坏账准备。
公司
安徽建工交通
新疆仁 建工交航向原告新疆仁泽钢铁有限公司采购钢材，2024 年 4 月，原告因多次
航务集团有限
泽钢铁 索要未果，遂向法院提起诉讼。要求被告支付欠款 158.07 万元及逾期利息。
有限公 目前本案正在一审审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，建工交航已根据工程进
精建筑劳务有
司 度确认相关成本与负债。
限公司
安徽建工交通
联合体与被告三京农（新疆）农业产业发展有限公司签订《十二师现代畜牧
航务集团有限
业“千百万工程”建设项目设计施工总承包合同》。原告诉称，建工交航收
重庆筑 公司、中交第
取原告投标保证金 99.2 万元，双方于 2021 年 10 月 11 日签订《合作施工合
精建筑 四航务工程勘
劳务有 察设计院有限
款，原告于 2024 年 8 月向法院提起诉讼，请求判令建工交航返还其投标保
限公司 公司、京农（新
证金；判令三被告向其支付工程款、窝工损失、预期利益损失及资金占用利
疆）农业产业
息等，以上合计 3,299.20 万元。目前本案正在一审审理中。截至 2025 年 6
发展有限公司
月 30 日，建工交航已根据工程进度确认相关成本与负债。
安徽建
年 9 月开始施工，合同履行过程中，被告于第一笔付款起一直未按合同约定
工交通 天宫科技园开
付款且大幅减少原定工程量，原告因此发生大量损失。2024 年 8 月，建工交
航向法院提起诉讼，诉请被告支付尚欠工程款 4,775.68 元，停工损失、融资
团有限 限公司
费用等共计 2,543.83 万元。目前本案处于诉前调解阶段。截至 2025 年 6 月
公司
安徽建 教包 PPP 项目，后申请人将该项目中的职教产业园建设（一期）I 标段工程
工交通 安徽省建华建 交由被申请人施工。2019 年 4 月 22 日，申请人与被申请人签订了《蒙城县
团有限 司 中，被申请人另行施工了围墙及其他签证工程，2020 年 5 月案涉工程竣工验
公司 收合格。根据建设单位对案涉工程的审定金额及本合同约定的结算方式，交
航公司超额支付工程款 246.51 万元。申请人多次要求被申请人返还均未果，
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
为维护自身合法权益，特提起仲裁。目前本案处于鉴定阶段。截至 2025 年 6
月 30 日，交航已根据预期信用损失计提坏账。
安徽建工交通
航务集团有限 2018 年 9 月，建工交航中标黄山月星置业有限公司开发建设的黄山-太阳城
安徽青 公司、安徽建 一期施工总承包工程项目，并签订施工合同。之后又将本项目分包给安徽青
石建设 工交通航务集 石建设工程有限公司承建。因被告拖欠支付工程款及停工损失，原告于 2024
工程有 团有限公司黄 年 11 月提起诉讼，诉请判令被告支付拖欠工程款 474.73 万元，返还农民工
限公司 山分公司、黄 工资保证金 28.44 万元，及逾期利息。目前本案正在一审审理中。截至 2025
山月星置业有 年 6 月 30 日，建工交航已根据工程进度确认相关成本与负债。
限公司
安徽建工交通
栋提供水电安装工作，2021 年 5 月 13 日，申请人与被申请人补充签订了《水
安徽金 航务集团有限
电安装工程专业分包合同》，直到 2021 年年底将全部承包的水电工程安装
旗建设 公司、安徽建
有限公 工交通航务集
欠工程款 231.68 万元，逾期利息暂定为 13.25 万元，总计 244.93 万元。目前
司 团有限公司黄
本案仲裁尚未开庭审理。截至 2025 年 6 月 30 日，建工交航已根据工程进度
山分公司
确认相关成本与负债。
安徽建 2015 年 12 月 1 日，原告建工安装中标被告安徽省白湖监狱管理分局罪犯医
工建设 院医疗综合楼项目（下称一期工程），罪犯医院备勤楼等 9 个单体建筑工程
安徽省白湖监
狱管理分局
团有限 司提起诉讼。目前本案二审已立案，待开庭审理。截至 2025 年 6 月 30 日，
公司 建工安装已根据预期信用损失计提坏账准备。
被告一安徽省地矿置业有限责任公司将合肥市包河区星隆购物广场的消防
安徽建
工程、中央空调系统末端工程及排油烟净化系统工程均交由原告承建，三工
工建设 安徽省地矿置
程质保期限均已届满，被告尚欠 1,850,250.68 元未付，本公司于 2023 年 10
月 13 日向合肥市包河区人民法院提起诉讼，诉请判令被告立即向原告支付
团有限 司
工程款 185.03 万元及逾期付款利息 29.50 万元。目前本案已胜诉并申请强制
公司
执行。截至 2025 年 6 月 30 日，建工安装已根据预期信用损失计提坏账准备。
安徽建 湖南格兰博智 2018 年 6 月，原告与被告一湖南格兰博智能科技有限责任公司签订了《格兰
工建设 能科技有限责 博年产 400 万台家用智能机器人项目 2#厂房施工施工总承包合同》，合同约
安装集 任公司、湖南 定，案涉工程质保期为两年，质保金 65.37 万元。项目完工验收后两年内，
团有限 格兰博科技股 被告一未向原告提出过工程质量维修事宜，到期后质保金应当在质保期满后
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
公司 份有限公司 30 天内付给原告。但截止到原告起诉前，被告一尚欠 426.22 万元未支付。
由于被告一系被告二湖南格兰博科技股份有限公司的独资子公司。根据《公
司法》的相关规定，被告二应当对被告一公司债务承担连带赔偿责任。目前
本案一审已开庭审理，尚未判决。截至 2025 年 6 月 30 日，建工安装已根据
预期信用损失计提坏账准备。
安徽建 2019 年 10 月，建工安装与中石化南京工程有限公司工程分包合同。截至申
工建设 请仲裁之日，被申请人仅支付 98.00 万元工程款。建工安装于 2024 年 8 月申
中石化南京工
程有限公司
团有限 庭审理，尚未裁决。截至 2025 年 6 月 30 日，建工安装已根据预期信用损失
公司 计提坏账准备。
同。竣工验收后，申请人与被申请人直接结算价款为 338.45 万元。截至 2024
安徽建
年 5 月，申请人已支付被申请人 290.00 万元及代为支付机械设备费用 20.82
工建设
山东悦彩工程 万元，合计 491.82 万元，多付工程款 153.37 万元。另被申请人多领取原材
安装有限公司 料 53.548t 未返还，亦未赔偿申请人该材料款 36.14 万元。建工安装于 2024
团有限
年 8 月向仲裁委员提起仲裁，要求被申请人支付多付的工程款，并赔偿多领
公司
取的材料款。目前本案已开庭审理，尚未裁决。截至 2025 年 6 月 30 日，建
工安装已根据工程进度确认相关成本与负债。
申请人与被申请人就日照钢铁有限公司 3×3000m3 高炉工程存在专业劳务
安徽建
分包合同关系。在该项目施工过程中，被申请人领取材料后少返还价值 147.39
工建设
山东浩德工程 万元钢材 308.539 吨，少返还价值 22.93 万元钢管件 29.702 吨。为保护自身
劳务有限公司 权益，建工安装于 2024 年 10 月申请仲裁，要求对方赔偿少返还的材料款。
团有限
目前本案已开庭审理，尚未裁决。截至 2025 年 6 月 30 日，建工安装已根据
公司
工程进度确认相关成本与负债。。
被告一：六安 厦（酒店）工程施工总承包项目》。合同签订后，建工安装派驻人员进场施
安徽建
钢铁控股集团 被告一确认桩基工程价款 148.28
工，并报送被告一已施工工程工程量及价款，
工建设
有限公司；被 万元。建工安装于 2024 年 12 月 19 日提起诉讼，诉请对方支付工程款、停
告二：中建融 工期间费用、赔偿款以及退回保证金。由于被告一系被告二中建融东投资控
团有限
东投资控股有 股有限公司的独资子公司，应当对被告一公司债务承担连带赔偿责任。目前
公司
限公司 本案处于鉴定阶段。截至 2025 年 6 月 30 日，建工安装已根据预期信用损失
计提坏账准备。
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
申请人依约履行完毕。根据申请人已完工程量计算确认最终金额为 1,015.11
万元，被申请人累计向申请人支付 420 万元，尚欠工程款 595.11 万元至今未
山东浩 付。2021 年 4 月，申请人与被申请人签订《工程劳务承包协议书》,合同价
安徽建工建设
德工程 款金额 255.00 万元。协议签订后，申请人依约履行完毕，被申请人拖延履行
劳务有 付款义务。根据申请人已完工程量计算，被申请人尚欠工程款 29.40 万元及
公司
限公司 零星工程 89.93 万元，经申请人多次催告，被申请人至今未付。2024 年 7 月，
申请人提起仲裁，申请仲裁被申请人支付欠款及逾期利息。目前本案正在仲
裁审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，建工安装已根据工程进度确认相关成本
与负债。
被申请人安徽建工建设安装集团有限公司将自己总承包的淮北恒基城开元
安徽盛
安徽建工建设 广场项目中的 1#-12#全部铝合金窗工程分包给申请人施工。合同约定总价款
宁商贸
有限公
公司；吴亚东 申请仲裁被申请人支付拖欠工程款 159.85 万元及逾期利息。目前本案正在仲
司
裁审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，建工安装已根据工程进度确认相关成本
与负债。
合肥华
奥防水
安徽建工建设 年 2 月竣工验收合格。2023 年 3 月，双方就上述工程进行结算，确认防水工
环境节
能工程
公司 请判令被告支付欠付工程款 128.21 万元。目前本案正在一审审理中。截至
有限公
司
支付工程款，淮北明坤建筑劳务有限公司申请仲裁，仲裁请求，判令被申请
淮北明 人安徽建工建设安装集团有限公司支付仲裁申请人淮北明坤建筑劳务有限
安徽建工建设
坤建筑 公司工程款 460.31 万元及至付清 460.31 万元工程款之日的逾期付款利息
劳务有 39.38 万元；2、被申请人吴亚东对被申请人安徽建工建设安装集团有限公司
公司、吴亚东
限公司 上述第一项付款义务对仲裁申请人承担补充清偿责任；3、仲裁费、保全费、
保全担保费由两被申请人承担。目前本案正在仲裁审理中。截至 2025 年 6
月 30 日，建工安装已根据工程进度确认相关的成本与负债。
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
建工公路桥梁 中，被告潘志勇负主要责任，被告王志焕负次要责任。同时，原告认为事故
建设集团有限 路段的道路宽度不符合省道二级公路的标准，因此道路的建设单位及施工单
公司 位也应承担相应的赔偿责任。诉请三被告共支付 263.05 万元。目前本案一审
尚未开庭。截至 2025 年 6 月 30 日，建工路桥已根据工程进度确认相关的成
本与负债。
安徽中标路桥 固始县宏建路桥建筑劳务有限公司作为原告，对安徽中标路桥工程有限公
工程有限公 司、安徽建工公路桥梁建设集团有限公司和阜阳交通能源投资有限公司提起
固始县
司、安徽建工 诉讼。原告主张，其完成了由被告一转包的 305 省道改建工程，但被告一仅
宏建路
公路桥梁建设 支付了部分工程款，尚欠 286.64 万元及逾期利息。此外，原告要求被告一赔
集团有限公 偿因材料不合格导致的窝工损失 40 万元，返还保证金 110 万元，并退还无
劳务有
司、阜阳交通 据收取的管理费 88.1 万元。原告还要求被告二承担连带责任，被告三在未付
限公司
能源投资有限 工程款范围内承担责任，并承担本案诉讼费用。目前本案正在一审审理中。
公司 截至 2025 年 6 月 30 日，建工路桥已按照工程进度确认相关成本和负债。
原告分别于 2014 年 1 月、2017 年 9 月与贵州大龙汇源开发投资有限公司签
贵州大龙汇源
订《施工合同协议书》（主体工程）、《施工合同》（附属工程），因被告
开发投资有限
怠于支付工程款向铜仁市中级人民法院提起诉讼，要求判令：一、被告支付
公司、贵州大
安徽水 原告欠付主体工程价款 8,681.36 万元以及利息；二、支付欠付附属工程价款
利 11,982.94 万元以及利息；三、上述工程款范围内就其承建的建设工程折价或
管委会、国开
者拍卖的价款享有优先受偿权；四、被告贵州大龙经济开发区管委会、国开
发展基金有限
发展基金有限公司承担连带责任。目前本案正在一审审理中。截至 2025 年 6
公司
月 30 日，建工水利根据预期信用损失情况计提坏账准备。
蚌埠世茂房地
安徽水 元，其中 16,801.81 元已确认，被告故意拖欠审核工程量。截止目前，被告
利 已支付 13,423.29 万元，按照报审金额尚欠 3,723.88 万元，扣除 3%质保金后
司
应支付 3,209.47 万元。目前本案正在仲裁中。截至 2025 年 6 月 30 日，建工
水利根据预期信用损失情况计提坏账准备。
安徽庚
体竣工验收。但时至今日，双方对水电专项分包的结算有争议，未能完成结
成建设
工程有
原告另要求退还 20.00 万元履约保证金。目前本案正在仲裁审理中。截至 2025
限公司
年 6 月 30 日，建工水利已按照工程进度确认相关成本和负债。
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
被告一与原告签订《标前承诺函》，原告负责阜阳时代名门项目一、三标段，
巢湖现
安徽水利、阜 以原告实际施工量结算，结算条款适用总包合同，根据被告项目经理签字确
代建设
工程有
业有限公司 一审已判决,案涉三方均不服一审判决,三方均已上诉。目前本案二审尚未开
限公司
庭。截至 2025 年 6 月 30 日，建工水利已按照工程进度确认相关成本和负债。
四川桓宇建筑
工程有限责任 2016 年 10 月，被告一与被告二签订《联合体协议》，组成投标联合体竞标
西安重
公司、本公司、 被告四为发包人的“涝河渼陂湖水系生态修复项目”工程并中标。2016 年
阳路桥
建设有
安涝河水系建 以实际施工人身份诉请支付 9,236.99 万元工程款。
目前本案正在一审审理中。
限公司
设管理有限公 截至 2025 年 6 月 30 日，建工水利已按照工程进度确认相关成本和负债。
司
蚌埠顺
顺通挂靠银江施工。2022 年 1 月蚌埠顺通与安徽水利协商退场，水利与银江
通交通 银江技术股份
解除合同。2023 年 12 月蚌埠顺通、银江、安徽水利进行决算，确认工程量
程有限 徽水利
江还欠顺通 833.63 万元。目前本案正在一审审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，
公司
建工水利已按照工程进度确认相关成本和负债。
宿州市
淼星土 安徽翼达建筑
原告称路港中标案涉新汴河项目后，分包部分工程给翼达公司，原告以淼星
石方工 工程有限公
公司名义与翼达公司代理人张敬松签订分包合同后开始施工，但翼达未按约
程有限 司、刘军、安
公司、 徽建工路港建
正在一审审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，建工路港已根据项目进度确认成
尹传 设集团有限公
本与负债。
奇、郜 司
俊
安徽新宇环保 被告安徽新宇中标瑶海公司翰林天筑小区景观工程施工，中标后安徽新宇将
徐州腾
科技股份有限 该工程违法分包给被告苏威公司施工，后苏威公司将部分工程分包给原告腾
之达钢
公司、安徽苏 之达公司施工，现双方发生纠纷，原告诉请新宇环保、苏威实业支付工程款
威实业有限公 243.37 万元，并且发包方瑶海公司在欠付工程款内承担连带责任。原告不服
程有限
司、安徽建工 一审判决，已提起上诉。目前本案正在二审审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，
公司
地产瑶海有限 地产瑶海已根据工程进度确认成本与负债。
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
公司
安徽新 安徽建工地产
原告作为瑶海公司开发的翰林天筑小区景观绿化施工单位，因对最终竣工结
宇环保 瑶海有限公
算的价格双方未达成一致，原告起诉瑶海公司支付剩余工程款 1,145.25 万元。
二审法院裁定一审认定事实不清，发回重审。目前本案正在一审重审中。截
份有限 和顺地产集团
至 2025 年 6 月 30 日，地产瑶海已根据工程进度确认成本与负债。
公司 有限公司
原告于 2022 年 4 月向滁州市琅琊区人民法院提起诉讼，要求判令解除与建
工三建签订的《滁州市柏城 5#时代名邸项目总承包施工合同》及《补充协议》。
审理期间建工三建提出反诉，要求判令原告支付拖欠工程款、逾期付款利息
滁州市
及停工损失共计 7,277.37 万元。2022 年 6 月，滁州市中级人民法院一审判决
柏城房
解除双方合同。建工三建不服判决，提出上诉；本诉二审维持一审判决。反
地产开 安徽建工三建
诉 2023 年 9 月，滁州市琅琊区人民法院一审判决被告滁州柏城公司支付工
程款 4,334.67 万元及利息，退还履约保函；建工三建享有优先受偿权。建工
公司 （反诉原告）
三建上诉，二审发回重审。2025 年 6 月，滁州市琅琊区人民法院重审一审判
（反诉
决建工三建支付违约金 343.24 万元，建工三建享有优先受偿权，被告滁州柏
被告）
城公司支付工程款 4728.17 万元，支付停工损失 404.79 万元，支付可得利益
损失 169.71 万元。原告被告均上诉。目前本案正在二审审理中。截至 2025
年 6 月 30 日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。
原告于 2020 年 12 月向扬州市广陵区人民法院提起诉讼，诉称其与建工三建
安徽建工三建
就涉案项目签订施工内部承包协议，建工三建欠付工程款，要求判令建工三
集团有限公
建向原告支付工程款及赔偿原告损失 1,113.44 万元。2022 年 12 月，扬州市
广陵区人民法院一审判决：建工三建支付工程款 380.05 万元及利息。建工三
扬州房地产开
建上诉。二审发回重审。目前本案正在一审重审中。截至 2025 年 6 月 30 日，
发有限公司
建工三建已按照工程进度确认相关成本和负债。
被告系淮北市凤凰城二区一期 C 标部分工程实际施工人，2019 年 4 月，建工
安徽建
三建向淮北市相山区人民法院提起诉讼，要求判令被告立即返还原告垫付工
工三建
集团有
回建工三建诉讼请求。建工三建不服判决提出上诉。目前本案正在二审审理
限公司
中。截至 2025 年 6 月 30 日，建工三建已按照工程进度确认相关成本和负债。
杜绍森、安徽 原告于 2021 年 5 月向扎赉诺尔区人民法院提起诉讼，诉称其承包二被告发
有限公司 程，要求判令二被告给付工程款 140.28 万元及逾期付款利息。2023 年 7 月
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
年 6 月 30 日，建工三建已按照工程进度确认相关成本和负债。
月项目竣工验收并投入使用，后双方达成《补充协议》，就欠付进度款的支
安徽建
付、工程收尾施工、结算等事项达成一揽子解决的协议，被告不按约定履行，
工三建 咸阳桦洋里置
集团有 业有限公司
（含质保金 360.36 万元）及利息，建工三建享有优先受偿权。被告不服判决，
限公司
提起上诉。目前本案正在二审审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，建工三建根
据预期信用损失情况计提坏账准备。
现工程已竣工验收，原告业主确认进度完成量 26,624.54 万元，已拨付工程
款 20,680.68 万元。建工三建上报竣工结算金额 32,788.89 万元。虽原告多次
安徽建
临泉县嘉润房 催讨，但被告始终未予支付，故诉讼。2023 年 12 月 26 日，临泉县人民法院
工三建
集团有
公司 利息，建工三建在欠付工程款范围内享有优先权；被告临泉县嘉润房地产开
限公司
发有限公司退还履约保证金 30.00 万元及利息，支付鉴定费 103.97 万元。建
工三建上诉。二审裁定发回重审。目前本案重审一审审理中。截至 2025 年 6
月 30 日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。
工程（力高君逸府）施工及有关事宜签订合同。2023 年 5 月 17 日，原告向
被告提交了依据合同约定计价方式编制的项目决算资料，同月 18 日被告签
收相关资料。截至目前被告应付 8,319.17 万元，仅付工程款 2,485.61 万元，
尚欠 5,833.57 万元，公司对其起诉。2023 年 9 月 11 日，六安市裕安区人民
安徽建 法院先行判决双方签订的合同于 2023 年 7 月 20 日解除，建工三建移交项目
工三建 六安茂政置业 资料。六安市中级人民法院二审调解：原被告双方签订的施工总承包合同于
集团有 有限公司 2023 年 7 月 20 日解除，原告移交施工现场，被告支付 500.00 万元。已回款
限公司 500.00 万元。2025 年 6 月 10 日，六安市裕安区法院一审判决六安茂政置业
有限公司支付工程款（含项目现场设施费用、项目其他措施费）1329.8 万元
及利息，支付工程款利息 0.11 万元，支付项目索赔费用 309.28 万元，支付
因合同解除导致的保险保函损失 36.66 万元，返还投标保证金 30 万元及逾期
付款利息，支付鉴定费 23.63 万元；建工三建享有优先受偿权，建工三建支
付工程进度及质量罚款 3.85 万元，支付停工违约索赔 10 万元，移交全部施
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
工资料，支付鉴定费 2 万元。原告被告均提起上诉。目前本案正在二审审理
中。截至 2025 年 6 月 30 日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。
宿州首创锦天
安徽建 2021 年 4 月，原被告就承建案涉项目签订施工合同，因被告原因导致项目多
房地产有限公
工三建 次停工，且被告未按约定支付保理融资款，拒付工程款，原告诉至法院，诉
集团有 求支付工程款，涉案金额为 5,842.78 万元。目前本案正在诉前调解中。截至
房地产有限公
限公司 2025 年 6 月 30 日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。
司
合肥力高宏业
安徽建 工验收合格，因被告拖欠支付工程款，原告诉至法院，诉求支付工程款，涉
地产开发有限
工三建 案金额为 1,148.76 万元。2025 年 7 月，合肥市瑶海区法院一审判决被告合肥
集团有 力高宏业地产开发有限公司支付工程款 1138.92 万元及利息；被告烟台力高
高置业有限公
限公司 置业有限公司承担连带清偿责任；建工三建享有优先受偿权。
司
截至 2025 年 6 月 30 日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。
安徽三巽投资 项目总包建安工程总包合同附件》《亳州公园里项目补充协议》。工程大多
安徽建
集团有限公 于 2020 年 9 月 15 日至 2022 年 11 月 11 日等陆续通过竣工和验收，原告向
工三建
集团有
金芙蓉置业有 算。原告诉请支付工程款及违约金、停工损失，并主张优先权，涉案金额为
限公司
限公司 16,016.71 万元。目前本案正在一审审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，建工三
建根据预期信用损失情况计提坏账准备。
同》，之后双方签订多份补充协议，截止至今被告并不配合原告进行结算，
安徽建
海口市新埠岛 原告于 2023 年 9 月向第三方中建鼎正项目管理有限公司申请对该项目进行
工三建
集团有
司 原告诉请被告支付工程款及利息，涉案金额为 9,137.44 万元。目前本案正在
限公司
一审审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，建工三建根据预期信用损失情况计提
坏账准备。
合肥宝湾国际 2018 年 1 月，原告与被告就涉案项目宝湾（合肥）国际物流中心工程签订建
安徽建
物流中心有限 设工程施工合同，2019 年 11 月工程竣工验收合格。被告仅支付部分工程款，
工三建
集团有
山开发（集团） 涉案金额为 3,161.11 万元。2024 年 11 月 5 日， 长丰县法院一审判决：被告
限公司
股份有限公司 合肥宝湾国际物流中心有限公司支付结算款、80%的质保金 2,491.04 万元及
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
逾期利息，确认建工三建就其施工的宝湾国际物流中心三期项目（BW06）
地块住宅可拍卖或者变卖的施工内容在 2,491.04 万元范围内享有优先受偿
权。被告不服判决，提起上诉。目前本案正在二审审理中。截至 2025 年 6
月 30 日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。
筑工程施工及总承包服务补充协议》，2018 年 11 月 23 日，I 标段工程竣工
验收合格。被告支付部分工程款，原告诉请支付剩余工程款及利息，并主张
安徽建 优先权，涉案金额为 4,888.67 万元。2025 年 2 月，安庆市迎江区法院一审判
安徽皖投同安
工三建 决：被告安徽皖投同安投资管理有限责任公司支付《安庆天下名筑项目商业
集团有 SY-3#楼建筑工程施工及总承包服务合同》项下剩余工程款 27.82 万元并承担
责任公司
限公司 利息，支付《皖投•天下名筑（安庆）项目Ⅰ标段建筑工程施工及总承包服
务补充协议》项下剩余工程款 1699.1 万元并承担利息，建工三建享有优先受
偿权。双方均上诉。目前本案二审审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，建工三
建根据预期信用损失情况计提坏账准备。
安徽建 2022 年 10 月，工程竣工验收合格并交付，因被告对于原告提交结算及进度
临泉亿启房地
工三建 款支付均无故拖延，且争议较大，故原告向临泉县法院提起诉讼，要求判令
集团有 被告支付工程款 5,084.17 万元及利息，返还履约保证金 47.71 万元及利息，
司
限公司 并主张优先权。被告不服上诉。目前本案二审审理中。截至 2025 年 6 月 30
日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。
亳州三巽金芙 2017 年 10 月，原告与被告亳州三巽金芙蓉置业有限公司就承建案涉项目亳
蓉置业有限公 州公园里工程签订建设工程施工合同，工程竣工验收后，经双方结算，案涉
司、亳州三巽 工程款计 21,023.19 万元，被告亳州三巽金芙蓉置业有限公司还应付 12,981.88
公馆置业有限 万元未付。2022 年 1 月，被告亳州三巽金芙蓉置业有限公司就上述应付款与
公司、滁州三 安建保理公司签订保理合同，合同约定安建保理公司应收账款到期无法足额
安徽建
巽苏滁置业有 从金芙蓉公司收回，可以向原告反转让应收账款，被告三巽控股集团有限公
工三建
集团有
三巽城南置业 期，金芙蓉公司及保证人均未履行相关义务，原告不得不对保理融资款进行
限公司
有限公司、三 回购，成为全部未付应收款债权及其附属担保等权益唯一继受主体，依法独
巽控股集团有 立向债务人及担保人主张全部权益。被告的违约造成原告多项经济损失，故
限公司、滁州 诉请被告支付工程款及利息及违约金，并主张优先受偿权。目前本案正在一
三巽置业有限 审审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏
公司、钱堃、 账准备。
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
安娟
亳州三巽公馆
置业有限公
工程签订建设工程施工合同，工程竣工验收后，经双方结算，案涉工程款计
司、滁州三巽
苏滁置业有限
公司、滁州三
签订保理合同，合同约定安建保理公司应收账款到期无法足额从金芙蓉公司
安徽建 巽城南置业有
收回，可以向原告反转让应收账款，被告三巽控股集团有限公司、钱堃、安
工三建 限公司、亳州
集团有 三巽金芙蓉置
公馆置业有限公司及保证人均未履行相关义务，原告不得不对保理融资款进
限公司 业有限公司、
行回购，成为全部未付应收款债权及其附属担保等权益唯一继受主体，依法
三巽控股集团
独立向债务人及担保人主张全部权益。被告的违约造成原告多项经济损失，
有限公司、滁
故诉请被告支付工程款及利息及违约金，并主张优先受偿权。目前本案正在
州三巽置业有
一审审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，建工三建根据预期信用损失情况计提
限公司、钱堃、
坏账准备。
安娟
滁州三巽苏滁
置业有限公 2016 年 12 月，原告与被告滁州三巽苏滁置业有限公司就承建案涉项目滁州
司、滁州三巽 英伦华第（和悦郡）工程签订建设工程施工合同，工程竣工验收后，经双方
城南置业有限 结算，案涉工程款计 25,491.59 万元，被告苏滁公司还应付 2,484.20 万元未
公司、亳州三 付。2022 年 1 月，被告苏滁公司就上述应付款与安建保理公司签订保理合同，
安徽建 巽公馆置业有 合同约定安建保理公司应收账款到期无法足额从苏滁公司收回，可以向原告
工三建 限公司、亳州 反转让应收账款，被告三巽控股集团有限公司、钱堃、安娟出具保证函，承
集团有 三巽金芙蓉置 诺对该保理款项承担无限连带责任担保。至期，苏滁公司及保证人均为履行
限公司 业有限公司、 相关义务，原告不得不对保理融资款进行回购，成为全部未付应收款债权及
三巽控股集团 其附属担保等权益唯一继受主体，依法独立向债务人及担保人主张全部权
有限公司、滁 益。被告的违约造成原告多项经济损失，故诉请被告支付工程款及利息及违
州三巽置业有 约金，并主张优先受偿权。目前本案正在一审审理中。截至 2025 年 6 月 30
限公司、钱堃、 日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。
安娟
安徽建 滁州三巽城南 2016 年 12 月，原告与滁州三巽城南置业有限公司就承建案涉项目琅琊府工
工三建 置业有限公 程签订建设工程施工合同，工程竣工验收后，经双方结算，案涉工程款计
集团有 司、滁州三巽 15,649.85 万元，被告城南公司还应付 2,484.21 万元未付。2022 年 1 月，被
限公司 苏滁置业有限 告城南公司就上述应付款与安建保理公司签订保理合同，合同约定安建保理
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
公司、亳州三 公司应收账款到期无法足额从城南公司收回，可以向原告反转让应收账款，
巽公馆置业有 被告三巽控股集团有限公司、钱堃、安娟出具保证函，承诺对该保理款项承
限公司、亳州 担无限连带责任担保。至期，城南公司及保证人均未履行相关义务，原告不
三巽公馆置业 得不对保理融资款进行回购，成为全部未付应收款债权及其附属担保等权益
有限公司、亳 唯一继受主体，依法独立向债务人及担保人主张全部权益。被告的违约造成
州三巽金芙蓉 原告多项经济损失，故诉请被告支付工程款及利息及违约金，并主张优先受
置业有限公 偿权。目前本案一审审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，建工三建根据预期信
司、三巽控股 用损失情况计提坏账准备。
集团有限公
司、滁州三巽
置业有限公
司、钱堃、安
娟
订后，原告按约进行施工，但因被告原因导致未能按时开工，产生工期延误
损失 135.08 万元。现工程已竣工验收，原告已完成工程量为 23,901.71 万元，
被告实际支付工程款 19,735.01 万元，当前被告差欠工程款 3,829.33 万元。
安徽建
原告向被告报送《竣工结算资料》，被告拒收。且被告在支付工程款过程中，
工三建 合肥瑞荣置业
集团有 有限公司
束，被告拒绝配合支取该保证资金。被告将其垫付的水电费也直接予以扣减，
限公司
但未向原告出具相关完税凭证，导致原告多支出 16.67 万元税费。故原告诉
请被告支付工程款、工期延误损失、农民工工资保证金水电费增值税及企业
所得税损失。目前本案正在一审审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，建工三建
根据预期信用损失情况计提坏账准备。
设工程施工合同。工程竣工验收后，原告进行了工程造价审核。因增值税税
安徽临 率调整，原告认为多支付税款，此外，又因其巡视审计，对材料调差进行调
晟投资 整，原告认为多调增材差及部分分项工程的工程款，故诉请被告返还多付的
安徽建工三建
集团有限公司
团有限 泉县重点工程建设服务中心的诉讼请求；2.安徽临晟投资发展集团有限公司
公司 支付工程款 12,673.04 万元及利息 57.17 万元。被告不服判决，提起上诉。目
前本案正在二审审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，建工三建根据预期信用损
失情况计提坏账准备。
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
设工程施工合同》，工程于 2021 年 11 月 1 日竣工验收合格。2023 年 1 月 4
日，经浙江金穗工程项目管理有限公司决算审定，确认工程造价为 88,285.79
万元。根据合同约定，工程全部验收合格并经审计部门出具审计报告一个月
内，付至审定金额的 97%（即 85,637.22 万元），缺陷责任期满后一个月内
安徽临晟投资
安徽建 无息付清工程余款。同时，合同附件 3 约定本工程缺陷责任期为 24 个月，
发展集团有限
工三建 自工程通过竣工验收之日起计算，缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的
集团有 质量保证金。截至目前，被告应支付全部工程款 88,285.79 万元，但仅支付
重点工程建设
限公司 75,612.75 万元，尚欠 12,673.04 万元，故原告诉请被告支付工程款及利息，
服务中心
并主张优先权。临泉县法院一审判决：1.驳回安徽临晟投资发展集团有限公
司、临泉县重点工程建设服务中心的诉讼请求；2.安徽临晟投资发展集团有
限公司支付工程款 12,673.04 万元及利息 571.65 万元。被告不服判决，提起
上诉。目前本案正在二审审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，建工三建根据预
期信用损失情况计提坏账准备。
安徽蜀山城投 2019 年 6 月，申请人与二被申请人就案涉项目蜀山区动力三村改造工程签订
安徽建
置业有限公 建设工程施工合同，2022 年工程竣工验收合格，2023 年 5 月双方进行工程
工三建
集团有
山区西园街道 裁请求二被申请人支付工程款及利息。目前本案正在仲裁审理中。截至 2025
限公司
办事处 年 6 月 30 日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。
咸阳力高房地 车库工程签订施工总承包合同。双方签订的结算协议书约定工程质保金为
安徽建
产开发有限公 582.12 万元，截止起诉时，被告仍下欠工程质保金 232.85 万元。被告江西力
工三建
集团有
房地产开发有 告起诉两被告支付工程质保金及利息，并主张优先权。目前本案正在一审审
限公司
限公司 理中。截至 2025 年 6 月 30 日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准
备。
安徽建 2018 年 7 月，原被告双方就案涉项目菏泽华地·翡翠公园长沙路工程签订施
菏泽中安华地
工三建 工合同，双方进行了结算，经双方核对，被告尚欠工程款 441.82 万元，故原
集团有 告诉请被告支付工程款及违约金。目前本案正在一审审理中。截至 2025 年 6
司
限公司 月 30 日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。。
安徽建 合肥银弘房地 2019 年 1 月，原告与被告一就案涉项目樾溪台签订施工总承包补充协议，2020
工三建 产开发有限公 年 12 月工程竣工验收合格，2022 年 1 月，双方进行工程造价结算，截止目
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
集团有 司、南京银卓 前，被告一仍欠付工程款 1,122.18 万元，故原告诉请两被告支付工程款及利
限公司 房地产开发有 息，并主张优先权。目前本案正在一审审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，建
限公司 工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。
申请人与被申请人签订了《阜南碧桂园珑悦项目总承包工程施工合同补充协
议(一)》、《阜阳阜南政务区碧桂园一期二标段总承包工程施工合同》。上
述合同签订后，申请人依约施工，后因停缓建、新冠疫情、环保治理、施工
证办理迟延、甲指分包影响、汛期影响、进度款支付延误等非申请人原因产
安徽建 生损失，双方签订了《阜南碧桂园珑悦项目交楼协调会会议纪要》，就上述
阜南碧达房地
工三建 项目的补偿费用、 决算审核、二标合同对应的 15#、16#栋竣工备案达成一
集团有 致意见。双方确认一标合同与二标合同的结算初审部分外所有争议索赔事宜
司
限公司 由被申请人支付 2,100.00 万元，若任何一方违约，则应赔偿由此给对方造成
的全部损失。二标合同对应的 15#、16#栋已于 2023 年 9 月 27 日实际竣工，
则上述 2,100.00 万元的支付条件已经成就。被申请人至今尚未支付上述款项，
已构成违约，应赔偿由此给申请人造成的全部损失。目前本案正在仲裁审理
中。截至 2025 年 6 月 30 日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。
原告，双方签署了总承包施工合同。在履约过程中，双方又签署了补充协议，
安徽建 约定甲方应于本项目竣工验收合格后 6 个月内全额现金支付结算款（除质保
漳州恒煜房地
工三建 金外），如因故竣工结算工作未能按期完成，则以报审金额 3.3 亿元进行支
集团有 付，待竣工结算工作完成后再行调整。现案涉工程竣工验收备案已满六个月，
司
限公司 但结算工作至今仍未能按期完成。故原告诉请法院判决被告支付工程款。目
前本案正在一审审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，建工三建根据预期信用损
失情况计提坏账准备。
安徽建 合同》，合同签订后，我司依约向被告供应 PC 构件，至 2023 年 5 月 17 日
工嘉和 全部供货完成，经双方结算，货款总额为 895.05 万元，案涉工程于 2023 年
中建八局第三
建设有限公司
业有限 付款项 90.34 万元，剩余 804.71 万元至今未付，我司为维护自身权益，诉至
公司 法院。目前本案正在一审审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，嘉和建筑根据预
期信用损失情况计提坏账准备。
安徽建 中铁四局集团 2022 年 5 月 27 日，申请人与被申请人下设的中铁四局集团第一工程有限公
工嘉和 第一工程有限 司滨湖花园（二区）EPC 总承包项目经理部（下称“滨湖项目部”）签订《买
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
建筑工 公司 卖合同》，约定由申请人向滨湖项目部就滨湖花园（二区）项目工程供应 PC
业有限 构件。申请人于 2022 年 6 月起开始供货，2024 年 3 月全部供货完成，货款
公司 总额合计 2,854.29 万元。其中，已完成结算金额 2,814.10 万元，最后一期结
算被申请人于 2024 年 6 月即完成量、价核对，认可 82.78 万元货款（后于
湖项目部仅支付 1,604.09 万元，剩余 1,250.20 万元至今未付。目前本案正在
仲裁审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，嘉和建筑根据预期信用损失情况计提
坏账准备。
货量为 12208.379 立方米，货款累计为 32314333.63 元，被告仅支付人民币
方曾于 2023 年 11 月 12 日按实际供货量 11922.064 立方米进行重新结算，但
安徽建 因扣款事宜最终未形成书面文件，后该案因付款条件未全部成就撤诉。原告
安徽同济建设
工建筑 于 2024 年 5 月 6 日再次诉请至法院追偿欠款，案件历经一审、二审，最终
工业有 二审法院以实际供货量为依据，判决主要内容为“安徽同济于本判决生效之
公司
限公司 日起十日内支付我公司货款 8088651.63 元及逾期付款利息(以 8088651.63 元
为基数，自 2024 年 3 月 20 日起按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷
款市场报价利率标准计至款清之日止)”。目前本案待二审判决履行期限届满
后，立即申请强制执行。截至 2025 年 6 月 30 日，建工工业化根据预期信用
损失情况计提坏账准备。
安徽建
目签订《PC 构件采购合同》，供货总额累计为 4,003.06 万元，但被告仅支付
工建筑 中天建设集团
工业有 有限公司
告于 2024 年 10 月 23 日起诉至法院。目前本案正在一审审理中。截至 2025
限公司
年 6 月 3 日，建工建筑根据预期信用损失情况计提坏账准备。
签订《建设项目预制构件订购合同》，经结算，货款累计应为人民币
安徽建
北京建工（安 23911367.64 元（不含材差），但被告仅支付人民币 17027522 元，剩余
工建筑
工业有
有限公司 年 3 月 6 日向法院提交起诉材料，2025 年 4 月 25 日缴纳保全费用。目前本
限公司
案待一审开庭。截至 2025 年 6 月 30 日，建工工业化已根据已根据预期信用
损失计提坏账准备。
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
安徽建工建筑
工业有限公
中天建 司、安徽建工
宜向法院提起诉讼。2025 年 5 月 23 日，中天集团以构件质量及供货逾期违
设集团 嘉和建筑工业
有限公 有限公司、安
目前本案一审审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，建工工业化已根据已根据预
司 徽建工建筑工
期信用损失计提坏账准备。
业化智能建造
集团有限公司
原告与被告于 2019 年 4 月 30 日签订清镇职教城时光校区鲤鱼村黑城组（凤
凰栖一期 B 区）城市棚户区改造项目施工一标段《建设工程施工合同》，原
告依合同约定完成了相应的工程量，案涉项目于 2022 年 10 月 21 日竣工验
贵阳清怡城市 收完成，合同总价为 118201510.29 元（不含甲指分包门窗工程），被告已付
公司 不含甲指分包门窗工程款），尚欠原告工程款 37297814.34 元，现案涉项目
已竣工并交付使用。原告多次催要工程款，被告以种种理由推拖。为维护自
身合法权益依法提起诉讼。目前本案正在仲裁审理中。截至 2025 年 6 月 30
日，本公司已根据已根据预期信用损失计提坏账准备。
安徽政顺诉称：2022 年 10 月，原告与被告安徽建工交通航务集团有限公司
安徽政
安徽建工交通 签订通许县幸福路 、行政路 、上海路 、错接混接、智慧照明预埋管等工
顺建设
有限公
公司 并支付相应的工程款 5493.08 万元。目前本案一审审理中。截至 2025 年 6 月
司
京农（新疆）
农业产业发展
有限公司、德
安徽建 2021 年 7 月 9 日，原告与被告就案涉工程签订了《十二师现代畜牧业“千百
州国淼综合贸
工交通 万工程”建设项目设计施工总承包合同文件》。在案涉合同实际履行过程中，
易有限公司、
北京中诚智汇
团有限 款欠款 10450.3 万元。目前本案一审审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，建工
科技发展有限
公司 交航根据预期信用损失情况计提坏账准备。
公司、蓝田建
邦实业有限公
司、中猪（杭
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
州）农业科技
有限公司、国
开建邦（成都）
实业集团有限
公司、中安神
州（北京）建
设发展有限公
司、中科润通
科技（成都）
集团有限公
司、新疆生产
建设兵团第十
二师二二二团
（第三人）
安徽建 级公路改建工程 PPP 项目签订《项目合作协议书》。案涉项目已于 2022 年 9
工公路 月 17 日交工验收，但因政府付费资金不到位，致使原告替项目公司安路蓝
桥梁建 蓝海建设集团 海公司向国家开发银行安徽省分行垫款偿还贷款，截至 2025 年 3 月 31 日共
设集团 有限公司 计 212629105 元。根据约定，被告应当向原告支付其应负担的垫付资金 38%
有限公 对应的贷款 80799059.90 元及利息。经原告多次催促，被告一直未支付，遂
司 诉至法院。目前本案正在一审审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，建工路桥根
据预期信用损失情况计提坏账准备。
安徽建工（黄
山）建设投资
原告认为：合同履行中，被告未按合同约定的付款比例足额向原告支付工程
武汉凌 有限公司（曾
款。工程完工验收合格后，被告违反合同约定，拒不返还原告缴纳的履约保
云建筑 用名：安徽蓬
证金，对原告外装修完成的工程怠于认定工程量和价款，致结算支付工作停
滞。遂起诉索要工程款 28891063.97 元及利息、保证金 1542000 元及利息。
程有限 限公司）、安
目前本案正在一审审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，建工路桥已按照工程进
公司 徽建工公路桥
度确认相关成本和负债。
梁建设集团有
限公司
南宁高速公路 原告作为张村至六景公路一期工工程分包单位，2024 年 3 月 22 日，项目完
建设发展有限 工交付。2025 年 4 月 23 日提起诉讼，诉称南宁高速和交工路港欠付工程款，
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
公司、安徽建 要求判令南宁高速和建工路港向原告支付工程欠款及利息 139489031.77 元。
工路港建设集
目前本案正在一审审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，建工路港已按照工程进
团有限公司
度确认相关成本和负债。
安徽建 施工合同》，2021 年 8 月 25 日-2021 年 9 月 3 日陆续完工。工程完工后，因
工三建 安徽省六安第 被告未能出具正式的审核结论，导致案涉工程至今未能决算定案。被申请人
集团有 一中学 目前的已付款仅为 933,586,536.51 元。故申请人诉请被申请人支付工程款人
限公司 民币 128, 560, 264. 49 元及利息。目前本案仲裁审理中。截至 2025 年 6 月 30
日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。
工合同》各一份。安装公司在施工过程中发现，原招标清单编制单位在编制
过程中存在重大缺项、漏项、错项、漏量等问题。根据安装公司提交清单显
阜阳市颍东区 示，缺项、漏项、错项、漏量金额为 64971152.71 元。经卫健委委托第三方
阜阳安 卫生健康委员 机构北京金马威工程咨询有限公司核实，招标代理机构编制的招标工程量清
建建设 会、安徽建工 单存在的漏项、漏量、错项，涉及金额为 44272272.09 元。招标工程量清单
管理有 建设安装集团 缺项、漏量、错项内容涉及资金，按照合同约定由原、被告双方通过协商、
限公司 有限公司（第 仲裁、诉讼等方式解决。阜阳安建提请诉讼。2025 年 5 月 14 日阜阳市颍东
三人） 区人民法院一审判决支持原告诉请，将错漏项费用 4427.23 万元计入项目总
投入。2025 年 5 月 28 日，被告上诉，请求二审法院发回重审或者依法改判。
中。截至 2025 年 6 月 30 日，建工投资已按照工程进度确认相关成本和负债。
道路工程设计施工一体化项目合同》，2023 年 12 月 26 日完成审计决算。根
安徽建
据合同约定及审计报告内容，泗县自然资源规划局累计应支付工程款
工交通
泗县自然资源 147,171,061.19 元，经建工交航多次催付，仅累计支付 10,000,000 元，泗县
和规划局 自然资源规划局仍拖欠建工交航工程款 137,171,061.19 元及利息 1,874,428.73
团有限
元、违约金 24,070,120.04 元。2025 年 5 月 28 日法院受理该案件，目前本案
公司
尚未开庭。截至 2025 年 6 月 30 日，建工交航已根据预期信用减值损失计提
坏账。
安徽建 平潭鸿新房地 2021 年 2 月，被告将“福州平潭 2 号地块住宅首开总包工程”发包给原告，
集团有 司 又签署了《福州平潭 2 号地块住宅首开总包工程施工合同补充协议 10》，约
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
限公司 定：本项目结算款甲方应于本项目竣工验收合格后 6 个月内完成全额现金支
付（除质保金外），如因故竣工结算工作未能按期完成，则以报审金额 2.3
亿元进行支付，待竣工结算工作完成后再行调整。并约定：若逾期支付则从
次日起以应支付金额为基数，按银行同期贷款利息的 4 倍支付乙方违约金，
至所有工程款全部支付完为止。现案涉工程已完成竣工验收备案、交付使用，
但结算工作至今仍未能按期完成。故原告提起诉讼。目前本案正在一审审理
中。截至 2025 年 6 月 30 日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。
G205 国道工程(非涉铁路)EPC 总承包建设工程 EPC 总承包合同》，在履行
过程中，当涂县交通运输局、当涂县城乡建设投资有限责任公司与我公司签
订《合同主体变更协议书》,约定当涂县交通运输局的权利义务转让给当涂县
安徽建 当涂县交通运 城乡建设投资有限责任公司，双方共同向我公司承担付款责任。案涉工程于
工三建 输局、当涂县 2022 年 10 月 13 日竣工。2024 年 3 月 21 日，项目结算审核报告书审核金额
集团有 城乡建设投资 为 67376080.20 元，我公司对该数额存在异议且认为仍需计取其他争议项并
限公司 有限责任公司 拒绝在审核报告书上盖章。并出具对审计结果不认可的答复函。我公司认为
案涉工程的总价款为 85352908.84 元，应支付 85352908.84 元×
公司向马鞍山仲裁委员会提起仲裁。目前本案正在仲裁审理中。截至 2025
年 6 月 30 日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。
定由原告承建被告开发的位于安徽舒城县城政务文化新区 17、18 号地块项
安徽建
华安发展舒城 目工程。案涉项目于 2018 年 12 月 10 日、2019 年 4 月 29 日经竣工验收合格。
工三建
集团有
限公司 及利息 63623.74 元；2.请求判令原告对舒城华安龙泊湾项目工程涉案工程的
限公司
拍卖或变卖等处置价款中享有优先受偿权。目前本案正在一审审理中。截至
梁鹰城壹号院项目签订施工总承包合同。2020 年 12 月 28 日，案涉工程竣工
安徽建 安庆梁生置业
验收合格。2022 年末，原告与第三人就案涉工程结算确认工程造价为
工三建 有限公司、安
集团有 徽梁生置业有
述工程款，但其一直未能按约履行。2022 年 11 月 20 日，原告与被告一、第
限公司 限公司
三人签订《工程款抵房价款三方协议》，2023 年 1 月 9 日，原告与被告一、
第三人签订《平顶山市中梁鹰城壹号院项目施工总承包合同抵房价款三方协
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
议》，上述二份协议共涉及原告所购买的 44 套商品房，未履行交付义务。
被告一逾期交房商品房的行为，亦应承担相应违约责任。故原告诉至法院。
目前本案正在一审审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，建工三建根据预期信用
损失情况计提坏账准备。
北海亿 原被告双方于 2021 年 3 月签订《北海新城吾悦广场项目 S1 地块商务楼土建
博房地 水电总承包工程施工合同》，原告诉称我方存在未按图施工、偷工减料等违
安徽建工三建
集团有限公司
有限公 5408.38 万元。目前本案正在一审审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，建工三
司 建根据预期信用损失情况计提坏账准备。
"2020 年 11 月，原被告签订《乐山颐和广场 EPC 项目设计施工总承包合同》，
后双方又签订《补充协议》。在 1 至 4#楼 6 层框架封顶后，原告按合同约定
向被告发起付款申请，被告仅支付 1000 万元，因被告未依法提供工程款支
安徽建
海南新庄园房 付担保，未按约定向农民工工资专用账户支付人工费等原因，致使工程全面
工三建
集团有
公司 元，但被告迟迟不予审核并拖欠支付工程款，故原告诉至法院判令被告支付
限公司
工程款 63219666.73 元、违约金 20068993. 21 元及停工损失 13653418.12 元，
并主张优先权。目前本案正在一审审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，建工三
建根据预期信用损失情况计提坏账准备。
原告承建淮南富力城酒店、幼儿园及 NS2-NS3#商业施工总承包工程，2022
年 3 月，案涉幼儿园、商业工程主体结构验收合格，期间，被告一因自身原
淮南淮富房地
安徽建 因通知案涉酒店工程停工缓建，原告复函因案涉项目未按合同约定顺序施工
产开发有限公
工三建 等事项产生的劳务、材料、机械设备等费用支出要求赔偿。2024 年 5 月 10
集团有 日，原告报送案涉项目工程结算资料，原告诉请被告支付工程款 16648151.08
地产开发有限
限公司 元及利息 45874.91 元、损失 3005379.38 元，主张优先权，并要求被告二应
公司
当对被告一债务承担连带责任。目前本案正在一审审理中。截至 2025 年 6
月 30 日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。
原告承建案涉工程力高国资尚郡项目，由于被告资金短缺，经常拖欠工程价
安徽建 款，项目多次停工，后于 2024 年 5 月全面停工，截至 2024 年 10 月，经核
南昌市力资房
工三建 算目前已完成工程量为 132866639.97 元(含措施费等清单费用),现被告已付款
集团有 共计 83333757. 74 元，据此，被告应付未付工程款为 49532882.23 元。施工
公司
限公司 期间，原告根据被告要求，进行合同约定外增项施工，所涉签证费用共计
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
目前本案正在一审审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，建工三建根据预期信用
损失情况计提坏账准备。
原告承建案涉工程安徽合力股份有限公司开发的新能源电动车托盘车、堆垛
车整机及关键零部件制造项目，工程实际由三被告施工，三被告出具承诺书。
安徽建 项目竣工验收合格后原告与发包人进行结算，三被告未能配合有关工作。因
聂祖斌、吴琦、
工三建 三被告原因，原告现已超付 25375282.7 元。诉请:被告一、被告二向原告支
集团有 付因安徽合力股份有限公司新能源电动车托:盘车、堆垛车整机及关键零部件
设有限公司
限公司 制造项目中原告垫付的费用合计 25375282. 7 元；被告三承担连带责任。目
前本案正在一审审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，建工三建已根据工程进度
确认成本与负债。
梁鹰城壹号院项目施工及有关事项签订施工总承包合同。案涉工程结算确认
工程造价为 248806591.52 元。截至起诉时，被告一仅支付现金 180001074.2
安徽建 河南倍福利置 元，另以工抵协议形式拟抵扣工程款 56762340 元，
前述款项合计 236763414.2.
工三建 业有限公司、 元，仍欠付 12043177.32 元。诉请被告一支付欠付工程款 12043177.32 元及
集团有 常州梁鸿置业 逾期付款利息 604350.05 元；原告对平顶山市中梁鹰城壹号院项目涉及全部
限公司 有限公司 施工工程享有优先受偿权;被告二对上述被告一欠付原告全部债务承担连带
责任判决本案的案件受理费及全部相关费用由二被告承担。以上诉请金额暂
合计: 12647527. 37 元。目前本案一审审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，建工
三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。
建工三建承建案涉工程济南君逸府项目，原告山东伟胜房地产开发有限公司
山东伟 诉称双方关于项目结算签署会议纪要，约定暂按 21500 万元工程结算款进行
胜房地 支付工程款，在被告起诉原告工程款支付纠纷案件中，双方始终并未结算，
安徽建工三建
集团有限公司
有限公 暂定工程款比案涉工程实际造价高出 2414.8516 万元，诉请被告返还该笔款
司 项。目前本案一审审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，建工三建根据预期信用
损失情况计提坏账准备。
安徽建 原告承建案涉工程迎宾城，2025 年 1 月 16 日双方签订结算确认书，结算金
漳浦县黄龙建
工三建 额 20484695.92 元，被告已支付 11703969 元，尚欠 8780726.92 元，原告诉
集团有 请其支付工程款，并主张优先受偿权。目前本案仲裁审理中。截至 2025 年 6
司
限公司 月 30 日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
原告与被告一就案涉工程南陵地大金色城品二期 15#、16#、17#、20#、22#、
安徽建 南陵地大置业 订施工合同和补充协议，目前项目已竣工结算。经原告多次与被告一沟通付
工三建 有限公司、安 款事宜，被告一拒不支付。故原告诉请被告支付工程款及利息，并主张优先
集团有 徽地大置业有 权。被告二作为被告一唯一的股东，不能证明财产独立的，应当对被告一债
限公司 限公司 务承担连带责任。截至 2025 年 6 月 30 日，建工三建根据预期信用损失情况
计提坏账准备。目前本案一审审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，建工三建根
据预期信用损失情况计提坏账准备。
地下室工程签订施工合同，该项目于 2019 年 12 月 31 日完成竣工验收，2024
安徽建
融新建设投资 年 6 月 18 日双方签订决算确认书，最终决算金额 230,496,723.18 元，截止起
工三建
集团有
公司 50,390,564.18 元，经申请人多次催要无果。故申请人诉请被申请人支付工程
限公司
款及利息，并主张优先权。目前本案仲裁审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，
建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。
安徽建 程签订施工合同。2022 年 8 月 12 日工程竣工验收。但被告一直借故拖延拒
陕西逸阳房地
工三建 不结算和付款。根据原告方结算，案涉工程总造价 163089337.8 元，被告已
集团有 支付 139768414.23 元，尚欠 23320923.57 元未付。 故原告诉请被告支付工程
司
限公司 款及利息，并主张优先权。目前本案一审审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，
建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。
漳州恒 原告与被告就案涉工程漳州龙文项目 S 总承包工程（漳州吾悦广场）、漳州
煜房地 龙文项目东南角底商处（售楼部）和首开区（S6 号楼）及其地下室工程签订
安徽建工三建
集团有限公司
有限公 原告计算，工期延误赔偿金为 42083780.23 元。目前本案一审审理中。截至
司 2025 年 6 月 30 日，建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。
蒙城安高房地
安徽建 年 6 月 20 日，案涉工程竣工验收合格。经双方结算，工程造价为 166182044.78
产有限公司、
工三建 元。依据合同约定，被告一理应支付至工程总造价的 100%，即应支付
集团有 166182044.78 元，截至起诉时被告一仅给 134623100 元，尚欠 31558944.78
产集团有限公
限公司 元，其逾期付款行为应当承担利息。根据工商登记信息显示，被告一系仅有
司
被告二一个股东的公司，依据相关法律规定，被告二应当承担连带责任。故
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
原告诉请被告支付工程款及利息，并主张优先权。截至 2025 年 6 月 30 日，
建工三建根据预期信用损失情况计提坏账准备。目前本案一审审理中。截至
经审理查明，2016 年 5 月 3 日，太和县人民政府授权委托西 城建投公司与
安徽建工集团签订《PPP 投资合资协议》，就太和县经济开发区现代医药产
安徽建 太和县重点工
业及发艺产业基础配套工程项目采用 PPP 模式。2018 年至 2023 年度政府购
工集团 程建设管理中
买服务费总额为 826402204.18 元。其中，政府截止 2025 年 5 月 31 日已经支
付政府购买服务费总额为 603883700 元，未支付政府购买服务费
资有限 政局、太和县
为 222518504.18 元。建工集团太和公司认为被告多次逾期支付购买服务费，
公司 人民政府
遂诉至本院。目前本案一审审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，建工投资根据
预期信用损失情况计提坏账准备。
经济特色工业园区政府与社会资本合作 PPP 项目》。2018 年 5 月原告项目公
图们市 司成立，承继水利股份的合同关系。2021 年 3 月水利与住建局签订《补充协
图们市住房和
吉皖建 议(二)》，约定案涉项目退出财政部项目库，但住建局应向原告及时履行回
城乡建设局、
图们市人民政
有限公 并未完整履行回购义务。法院裁定驳回起诉，原告就该驳回裁定上诉，吉林
府
司 省高院裁定驳回上诉。已将行政诉讼资料递交至法院。6 月 19 日开庭,暂未
判决。目前本案正在一审审理中。截至 2025 年 6 月 30 日，建工水利根据预
期信用损失情况计提坏账准备。
宜昌市 安徽建工水利
大壮建 开发投资集团 原告诉称与我单位承建的项目签订《建设工程施工分包框架协议》，现工程
有限公 昌市黄柏河流 年 6 月 30 日，建工水利已按照工程进度确认相关成本和负债。
司 域管理局
陕西西咸新区 2023 年 9 月，原告与被告一、被告二签订《合作协议》，第二条约定原告以
秦汉产业发展 缴纳诚意金形式取得西安美谷-医美科技生物产业园项目的施工权，原告按照
集团有限公 合同约定支付。经招投标，2023 年 12 月 28 日，被告一 100%控股的陕西天
咸新区秦汉新 22 日，签订《工程总承包合同》，被告一未按约退还诚意金并支付应付利息。
城开发建设集 原告诉请被告一退还合作诚意金 4000 万元，并支付资金利息。
团有限责任公 目前本案已经立案，待开庭。截至 2025 年 6 月 30 日，本公司根据预期信用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
司 损失情况计提坏账准备。
司、深圳设计院就宇桥生态科技园项目(一期) EPC 总承包项目签订《建设工
合肥蓝科投资 程施工合同》。经原告依据施工图纸测算诉请被告向原告增加支付价款
有限公司等 8089.83 万元 ;被告赔偿原告损失 93.78 万元；原告在上述诉讼请求范围内对
案涉项目在诉请金额范围内享有优先受偿权。目前本案已经立案，待开庭。
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司根据预期信用损失情况计提坏账准备。
程总承包项目污水处理设备采购和指导安装服务合同，后双方又签订了劳务
山东特
安徽建工建设 分包合同。2025 年 1 月 7 日，案涉工程验收合格，原告诉称被告针对上述两
朗环保
工程有
公司 仲裁条款约定，我司向栖霞市法院提出管辖权异议，一审法院驳回原告诉请，
限公司
现原告不服裁定提出上诉。目前本案正在二审审理中。截至 2025 年 6 月 30
日，建工建投已按照工程进度确认相关成本和负债。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
□适用√不适用
十七、资产负债表日后事项
□适用√不适用
□适用√不适用
□适用√不适用
十八、其他重要事项
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用√不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
□适用√不适用
(1). 非货币性资产交换
□适用√不适用
(2). 其他资产置换
□适用√不适用
□适用√不适用
□适用√不适用
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用□不适用
报告分部的确定依据与会计政策
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为
基础确定报告分部。
经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常
活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以
决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果
和现金流量等有关会计信息。
公司目前主要分为三个分部，即：建筑施工（含传统的建筑施工和 PPP 项目投资）、
房地产及其他行业。
本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。
(1). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 建筑施工业 房地产业 其他 分部间抵销 合计
资产总额 24,748,395.70 1,618,589.20 2,076,200.97 -8,085,594.43 20,357,591.44
负债总额 20,059,212.72 1,330,998.53 1,700,762.60 -5,448,869.44 17,642,104.41
营业收入 2,744,529.90 258,542.51 638,707.81 -623,273.07 3,018,507.15
营业成本 2,430,695.04 244,338.33 553,355.01 -634,801.95 2,593,586.43
(2). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原
因
□适用√不适用
(3). 其他说明
□适用√不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
□适用√不适用
□适用√不适用
十九、母公司财务报表主要项目注释
(1).按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额 期初账面余额
合计 7,311,514,502.15 8,421,793,121.50
(1).按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
按单
项 计
提 坏 110,744,189.86 1.51 110,744,189.86 100.00 - 110,744,189.86 1.31 110,744,189.86 100.00 -
账 准
备
其中：
按组
合 计
提 坏 7,200,770,312.29 98.49 1,028,726,519.56 14.29 6,172,043,792.73 8,311,048,931.64 98.69 1,089,959,030.47 13.11 7,221,089,901.17
账 准
备
其中：
合计 7,311,514,502.15 / 1,139,470,709.42 / 6,172,043,792.73 8,421,793,121.50 / 1,200,703,220.33 / 7,221,089,901.17
按单项计提坏账准备：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
Arabest 公司 77,748,594.91 77,748,594.91 100.00 预计无法收回
北京桑德环境工程 15,526,096.71 15,526,096.71 100.00 预计无法收回
有限公司
其他应收单位 17,469,498.24 17,469,498.24 100.00 预计无法收回
合计 110,744,189.86 110,744,189.86 100.00
/
按单项计提坏账准备的说明：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
合计 7,200,770,312.29 1,028,726,519.56 14.29
按组合计提坏账准备的说明：
√适用□不适用
本期坏账准备计提金额的依据：对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，
结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率
对照表，计算预期信用损失。
按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、11。
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用√不适用
对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
(2).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期变动金额
收回 转销
类别 期初余额 其他 期末余额
计提 或转 或核
变动
回 销
按单项计提坏 110,744,189.86 - - - - 110,744,189.86
账准备
按组合计提坏 1,089,959,030.47 -61,232,510.91 - - - 1,028,726,519.56
账准备
合计 1,200,703,220.33 -61,232,510.91 - - - 1,139,470,709.42
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(3).本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用√不适用
应收账款核销说明：
□适用√不适用
(4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
占应收账
款和合同
应收账款期末余 合同资产期末 应收账款和合同 资产期末 坏账准备期
单位名称
额 余额 资产期末余额 余额合计 末余额
数的比例
（%）
安徽建工州来建设投
资有限公司
安徽建工舒城金龙建
设投资有限公司
枞阳恒越实业投资有
限公司
安徽建工集团滁州房
地产开发有限公司
安徽建工皖新建设投
资有限公司
合计 2,189,876,857.78 123,329,850.25 2,313,206,708.03 26.48 17,352,552.92
其他说明：
□适用√不适用
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息 1,993,333.34 -
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
应收股利 977,166,987.98 463,676,292.68
其他应收款 8,737,610,380.81 9,321,043,069.95
合计 9,716,770,702.13 9,784,719,362.63
其他说明：
□适用√不适用
应收利息
(1).应收利息分类
□适用√不适用
(2).重要逾期利息
□适用√不适用
(3).按坏账计提方法分类披露
□适用√不适用
按单项计提坏账准备：
□适用√不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
□适用√不适用
(4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用√不适用
(5).坏账准备的情况
□适用√不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(6).本期实际核销的应收利息情况
□适用√不适用
其中重要的应收利息核销情况
□适用√不适用
核销说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
应收股利
(7).应收股利
□适用√不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
(8).重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用√不适用
(9).按坏账计提方法分类披露
□适用√不适用
按单项计提坏账准备：
□适用√不适用
按单项计提坏账准备的说明：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
□适用√不适用
(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用√不适用
(11). 坏账准备的情况
□适用√不适用
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(12). 本期实际核销的应收股利情况
□适用√不适用
其中重要的应收股利核销情况
□适用√不适用
核销说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
其他应收款
(13). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末账面余额 期初账面余额
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
小计 8,968,824,335.58 9,552,411,734.17
减：坏账准备 231,213,954.77 231,368,664.22
合计 8,737,610,380.81 9,321,043,069.95
(14). 按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
合并范围内关联方 8,313,180,680.39 9,008,558,890.79
投标保证金、履约保证金 138,787,709.29 94,372,134.38
其他保证金及往来款 457,375,161.84 449,480,709.00
小计 8,909,343,551.52 9,552,411,734.17
减：坏账准备 231,213,954.77 231,368,664.22
合计 8,678,129,596.75 9,321,043,069.95
(15). 坏账准备计提情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期 整个存续期预期
坏账准备 未来12个月预 合计
信用损失(未发生 信用损失(已发生
期信用损失
信用减值) 信用减值)
额
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 154,709.45
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
余额
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
(16). 坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 收回或 转销或 其他 期末余额
计提
转回 核销 变动
按单项计提
坏账准备
按组合计提
坏账准备
合计 231,368,664.22 -154,709.45 - - - 231,213,954.77
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(17). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用√不适用
其他应收款核销说明：
□适用√不适用
(18). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
占其他应收款期
款项的性 坏账准备
单位名称 期末余额 末余额合计数的 账龄
质 期末余额
比例(%)
安徽建工三建集团有限 -
公司
安徽长城置业集团有限 -
公司
安徽建工现代商贸物流 -
集团有限公司
安徽建工交通航务集团 -
有限公司
安徽建工水利开发投资 -
集团有限公司
合计 4,743,626,724.86 52.89 - - -
(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司
投资
对联营、
合营企业 48,452,903.60 - 48,452,903.60 50,766,460.38 - 50,766,460.38
投资
合计 27,845,762,561.75 2,100,000.00 27,843,662,561.75 26,154,799,722.82 2,100,000.00 26,152,699,722.82
(1).对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期增减变动
计
提
期初余额（账面价 减值准备期 期末余额（账面价 减值准备期
被投资单位 减 其
值） 初余额 追加投资 减少投资 值） 末余额
值 他
准
备
安徽建工水利开发投
资集团第二公路工程 28,000,000.00 - - 28,000,000.00 - - - -
有限责任公司
彬州安建红岩河水库
管理有限责任公司
郎溪县省道建设管理
有限公司
宿州市安水建设项目
管理有限公司
桐城市安建公路工程
有限公司
南平市延平水美城市
建设管理有限公司
蚌埠市城市防涝工程
建设有限公司
蒙城县安水建设项目
管理有限公司
萧县安水建设投资有
限公司
阜阳安水建设项目管
理有限公司
富平县安水市政建设
项目管理有限公司
六安市裕新建设管理
有限公司
安徽水利开发有限公
司
图们市吉皖建设管理 280,752,938.40 - - - - - 280,752,938.40 -
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
有限公司
蚌埠安水项目管理有
限公司
临泉安建交通投资管
理有限公司
安徽建工建筑工业化
智能建造集团有限公 210,872,089.64 20,000,000.00 - 230,872,089.64
司
安徽建工集团太湖投
资有限公司
安徽建工集团太湖交
通投资有限公司
安徽建工集团固镇投
资有限公司
安徽建工集团宿州投
资有限公司
安徽建工集团宿徐投
资有限公司
安徽建工集团黟县投
- - - - - - - -
资有限公司
安徽建工集团桐城投
资有限公司
安徽建工集团宜秀投
资有限公司
安徽建工集团投资发
展有限公司
安徽建工集团（霍邱）
高速公路有限公司
安徽建工集团（宿州）
项目管理有限公司
安徽建工集团（六安）
高速公路有限公司
安徽安建徽弘建设有
限公司
安徽建工集团电子商
务有限公司
安徽建工集团安庆高
速公路有限公司
安徽建工集团智能绿
色制造有限公司
安徽建工三建集团有
限公司
安徽建工（六安）建
设投资有限公司
安徽建工昱信建设投
资有限公司
安徽建工建设投资集
团有限公司
安徽建工（池州）建
设投资有限公司
安徽建工公路桥梁建
设集团有限公司
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
安徽建工（马鞍山）
建设发展有限公司
安徽建工（亳州）建
设投资有限公司
安徽建工路港建设集
团有限公司
安徽建工建设安装集
团有限公司
安徽长城置业集团有
限公司
安徽建工(淮北)建设
投资有限公司
安徽建工交通航务集
团有限公司
安徽建工新能源科技
有限公司
安徽建工现代商贸物
流集团有限公司
安徽建工集团建材科
技有限公司
安徽建工集团新时代
酒店管理有限公司
安徽建工集团建筑机
械智能制造有限公司
安徽建工集团设备租
赁服务有限公司
安徽省建筑科学研究
设计院
安徽建工检测科技集
团有限公司
安徽建工智能制造集
团有限公司
安徽建工集团（云南）
有限公司
安徽建工（老挝）有
限责任公司
安徽建工（安哥拉）
有限责任公司
安徽建工（马来西亚）
有限公司
安徽建工萧龙建设投
资有限公司
安徽建工国际贸易
（海南）有限公司
安徽建工寿州建设投
资有限公司
芜湖安建投资建设有
限公司
马鞍山安建建设投资
有限公司
安徽建工集团舒城投
资建设有限公司
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
宣城安建工程有限公
司
安徽建工集团固镇房
地产开发有限公司
安徽建工长江建设投
资有限公司
安徽建工集团濉溪房
地产开发有限公司
安徽建工皖东建设投
资有限公司
安徽建工淮河建设投
资有限公司
安徽建工舒城金龙建
设投资有限公司
安徽建工新安江建设
投资有限公司
安徽建工王家坝建设
投资有限公司
安徽建工枞阳恒越建
设投资有限公司
安徽建工集团滁州房
地产开发有限公司
安徽建工江东建设投
资有限公司
安徽建工涡河建设投
资有限公司
安徽建工淮海建设投
资有限公司
安徽建工皖江建设投
资有限公司
安徽建工集团合肥建
设投资有限公司
安徽建工州来建设投
资有限公司
安徽建工融城建设投
资有限公司
安徽建工皖岳建设投
资有限公司
安徽建工和州建设投
资有限公司
深圳徽建投资发展有 - -
限公司
广东皖投建设发展有 - -
- 1,000,000.00 - 1,000,000.00
限公司
合计 26,101,933,262.44 2,100,000.00 2,102,474,995.71 409,198,600.00 - - 27,795,209,658.15 2,100,000.00
(2).对联营、合营企业投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期初 减 本期增减变动 减
投资 期末余额（账
余额（账面价 值 追 减 权益法下确 其 其 宣告发放 计 其 值
单位 面价值）
值） 准 加 少 认的投资损 他 他 现金股利 提 他 准
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
备 投投 益 综 权 或利润 减 备
期 资资 合 益 值 期
初 收 变 准 末
余 益 动 备 余
额 调 额
整
一、合营企业
二、联营企业
安徽建工集团宿徐建设有
限公司
安徽建元城市发展股权投
资基金合伙企业（有限合
伙）
怀宁安建发展有限公司
安徽建工-中航国际联营
体公司
安徽建工舒城建设发展有
限公司
安徽建工皖北建设投资有
限公司
安徽建工集团（濉溪）建
设发展有限公司 626,116.31 -57,556.37 - 568,559.94
中能建安建工（定远）建
设发展有限公司 16,145,603.51 -2,619,330.36 - 13,526,273.15
小计 50,766,460.38 -2,268,680.07 44,876.71 48,452,903.60
合计 50,766,460.38 -2,268,680.07 44,876.71 48,452,903.60
(3).长期股权投资的减值测试情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,928,098,740.46 1,661,622,454.51 2,205,988,008.42 1,933,180,311.56
其他业务 32,276,881.11 11,875,197.11 13,370,003.54 6,453,853.80
合计 1,960,375,621.57 1,673,497,651.62 2,219,358,011.96 1,939,634,165.36
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
(2). 营业收入、营业成本的分解信息
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
(3). 履约义务的说明
□适用√不适用
(4). 分摊至剩余履约义务的说明
□适用√不适用
(5). 重大合同变更或重大交易价格调整
□适用√不适用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 530,842,647.89
权益法核算的长期股权投资收益 -2,268,680.07 -2,929,927.54
理财产品收益 10,029,127.34 11,104,223.71
其他 133,444.44 693,850.49
合计 538,736,539.60 8,868,146.66
□适用√不适用
二十、补充资料
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的
冲销部分 26,982,018.59
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、
对公司损益产生持续影响的政府补助除外 6,383,178.24
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值
变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 10,029,127.34
安徽建工集团股份有限公司2025 年半年度报告
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,693,633.49
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 12,669,133.12
归属于少数股东的非经常性损益净额 4,075,029.60
合计 49,343,794.94
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益》未列举的项
目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公
告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明
原因。
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
√适用□不适用
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净
利润
扣除非经常性损益后归属于
公司普通股股东的净利润
□适用√不适用
□适用√不适用
董事长：杨善斌
董事会批准报送日期：2025 年 8 月 28 日
修订信息
□适用√不适用
首页
微信公众号
证券之星APP
