证券代码：000032 证券简称：深桑达 A 公告编号：2025-001
深圳市桑达实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼仲裁事项
（一）尚未披露的诉讼仲裁事项
自 2024 年 9 月 12 日（即上一期诉讼公告披露日）至今，深圳市桑达实业股
份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司发生诉讼仲裁案件共计 222 件，
涉案金额总计为人民币 667,128,644.02 元，已超过公司最近一期经审计净资产
（2023 年年报数据）的 10%。其中公司及控股子公司作为原告的案件共计 41 件，
涉案金额为人民币 400,264,958.13 元；作为被告的案件共计 171 件，涉案金额
为人民币 254,619,327.37 元；作为第三人的案件共计 10 件，涉案金额为人民币
建设工 秦皇岛经
中国电子系统 河北亿广 （2024）
程施工 济技术开 双方和解，
合同纠 发区人民 原告撤诉
有限公司 限公司 初 4321 号
纷 法院
苏州爱
合肥美的 建设工 （2024） 合肥高新
康能源
中电系统建设 合康光伏 程施工 皖 0191 民 技术产业
工程有限公司 科技有限 合同纠 初 12512 开发区人
份有限
公司 纷 号 民法院
公司
四川普康
药业有限
建设工
中国电子系统 公司、成 （2024）
程施工 岳池县人
合同纠 民法院
有限公司 新生物科 初 6284 号
纷
技有限公
司
中国电子 建设工
（2024） 芜湖市湾 调解结案，
上海正帆科技 系统工程 程分包
股份有限公司 第二建设 合同纠
初 4517 号 法院 完毕
有限公司 纷
万津实 建设工
中国电子系统 中建三局 （2024）
业（赤 程施工 赤壁市人 调解结案，
壁）有 合同纠 民法院 对方履行中
有限公司 公司 初 4827 号
限公司 纷
鲁京建设
工程有限
建设工
公司、中 (2024)京
程分包 北京市大
合同纠 兴区法院
统工程第 28569 号
纷
四建设有
限公司
中建三局 建设工
中国电子系统 案号：
第三建设 程分包 武汉仲裁
工程有限 合同纠 委员会
有限公司 5583
责任公司 纷
建设工 （2024）
中国电子系统 儋州长宇
程施工 琼 9003 儋州市人
合同纠 民初 民法院
有限公司 有限公司
纷 11577 号
徐州经济技术 中国电子 （2024）
开发区诚意商 系统工程 买卖合 济仲裁字 济南仲裁
品混凝土有限 第二建设 同纠纷 第 11416 委员会
公司 有限公司 号
苏州仕净
科技股份
有限公 建设工
中国电子系统 (2024)皖 阜阳颖州
司、阜阳 程施工
经济开发 合同纠
有限公司 17160 号 院
区产业发 纷
展投资有
限公司
绵阳宏湃
建设工
中国电子系统 新能源科 (2024)川
程施工 三台县人
合同纠 民法院
有限公司 限责任公 8669 号
纷
司
中国电子 （ 2024）
上海电气开利 成都市金 调解结案，
系统工程 买卖合 川 0106
第三建设 同纠纷 民初
公司 法院 中
有限公司 22276 号
安庆市土
地收购储
备中心、
安庆经济 （2024）
中国电子系统 石家庄新
技术开发 合同纠 冀 0105
区管理委 纷 民初 7629
有限公司 法院
员会、安 号
徽中跃电
动车有限
公司
建设工
中国电子系统 福建兆元 （2024）
程施工 福州仲裁
合同纠 委员会
有限公司 公司 3793 号
纷
中国共产
(2025)廊
中电系统建设 党河北省 合同纠 廊坊仲裁
工程有限公司 固安县委 纷 委员会
号
员会党校
中系建筑
河北鑫瑞得管 (2025)皖 安徽省当
科技（安 买卖合
徽）有限 同纠纷
司 346 号 法院
公司
其他 206 件
合计
案件名称：中国电子系统工程第三建设有限公司诉苏州仕净科技股份有限公
司、阜阳经济开发区产业发展投资有限公司建设工程施工合同纠纷案
原告：中国电子系统工程第三建设有限公司
被告：苏州仕净科技股份有限公司、阜阳经济开发区产业发展投资有限公司
案件标的：86,594,638.26 元
诉讼请求：
① 依法判令解除被告一与原告之间签订的《产业发展综合配套服务中心二
期设计施工总承包项目 1#电池车间主厂房洁净室机电工程安装工程承包合同》
（以下简称《承包合同一》）、《产业发展综合配套服务中心二期设计施工总承
包项目 1#电池车间主厂房洁净室机电工程安装工程承包合同》（以下简称《承包
合同二》）；
② 依法判令被告一向原告支付工程已完工程款 70,657,756.21；
③ 依法判令被告一向原告支付剩余材料款与仓储费合计 5,636,475.52 元；
④ 依法判令被告一向原告支付未完合同工程部分的合理利润 980,406.52
元
⑤ 依法判令被告一向原告赔偿损失共计 9,320,000 元；
⑥ 依法确认原告在诉讼请求 2、3、4、5 项款项范围内对原告施工的《承
包合同一》、《承包合同二》工程折价或者拍卖、变卖的价款中享有建设工程价
款优先受偿权；
⑦ 依法判令被告二在欠付被告一工程款范围内，向原告支付诉讼请求 2、
⑧ 本案案件诉讼费、保全费、鉴定费由被告一、二承担。
以上诉请合计金额：86,594,638.26 元。
事实理由：
“中电三公司”）与被告苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“仕净公司”）
签订了《产业发展综合配套服务中心二期设计施工总承包项目 1#电池车间主厂
房洁净室机电工程安装工程承包合同》，合同约定总价为 200,000,000 元。2024
年 5 月 13 日，原告中电三公司与被告仕净公司签订了《产业发展综合配套服务
中心二期设计施工总承包项目 1#电池车间主厂房洁净室机电工程安装工程承包
合同》，合同约定总价为 2,000,000 元。
《承包合同一》、《承包合同二》签订后，仕净公司严重逾期支付预付款与
多次进度款，经中电三公司多次催告要求支付后，仍未按约支付，同时因仕净公
司甲供设备逾期到场，造成工期逾期，最终导致案涉工程多次停工，给原告造成
了巨大的损失。原告于 2024 年 9 月 14 日向仕净公司发送了《催款与索赔律师
函》，仕净公司未支付欠款也无任何回复，后于 2024 年 9 月 27 日中电三公司向
仕净公司发送了《停工退场通知函》，截止 2024 年 10 月 25 日仕净公司仍然未
回复，因仕净公司严重违约的行为，导致合同目的已无法实现，工程停工后，对
于原告已经完成的建设工程，仕净公司应当据实结算并及时支付。同时，因仕净
公司的违约行为及导致合同解除给中电三公司造成的损失，仕净公司应当予以赔
偿。为维护公司的合法权益，故起诉。
案件进展：
此案在 2024 年 12 月 19 日已开庭，仍在一审审理中。
（二）已披露诉讼仲裁事项的进展更新情况
管辖法
序 原告/申 被告/被申请 诉讼类 诉讼金额 案件编
第三人 院/仲裁 案件进展情况
号 请人 人 型 （元） 号
机构
建设工 石裁字
中国南海 中国电子系统 石家庄
程分包 19,949,944.4 （2023
合同纠 6 ）第 975
公司 有限公司 员会
纷 号
中国电子 天宏阳光新能 （2023 滦平县 因本案判决需
保证合 83,960,778.5
同纠纷 3
第四建设 司 0824 民 院 的裁决结果，
有限公司 初 2895 故目前中止审
号 理
北京亿玮坤节
（2023
能科技有限公
邯钢集团 ）冀 复兴区
司、中电惠特 合同纠 19,988,765.0
热力设计技术 纷 0
有限公司 初 1929 院
服务邯郸有限
号
公司
本诉： （2023
中国电子 建设工
华宇生物科技 23,341,575.8 ）云 腾冲市
系统工程 程施工
第二建设 合同纠
公司 反诉： 初 5881 院
有限公司 纷
（2024
）沪
中国建筑第八 调解结案，复
中国电子 建设工 初 589 上海市
工程局有限公 诺健公司未按
系统工程 程施工 55,828,002.6 号/ 嘉定区
第二建设 合同纠 3 （2024 人民法
健生物科技有 付款义务，已
有限公司 纷 ）沪 院
限公司 申请强制执行
诉前调
（2024
中国电子 建设工
云阳县人和投 ）渝 云阳县
系统工程 程施工 45,863,561.6
第二建设 合同纠 1
团）有限公司 初 720 院
有限公司 纷
号
中国电子系统
工程第二建设
四川省欧 有限公司、四 (2023)
建设工 西昌市
荣岩土工 川好医生攀西 18,517,190.2 川 3401
程有限公 药业有限责任 8 民初
纠纷 院
司 公司、四川佳 10178 号
能达投资有限
公司
中国电子 建设工 (2024) 北京市
中国建筑一局 二审结案，驳
系统工程 程施工 14,306,668.3 京 0115 大兴区
第四建设 合同纠 1 民初 人民法
司 维持原判
有限公司 纷 3721 号 院
青岛博华信诚 建设工 （2024 青岛市 一审判决生
中电系统
装备科技有限 程施工 12,987,052.6 ）鲁 黄岛区 效，对方撤回
公司、青岛融 合同纠 4 0211 民 人民法 上诉，公司一
有限公司
合装备科技有 纷 初 824 院 审诉请被支
限公司、成都 号 持，目前已申
霓博科技有限 请强制执行
公司
作出判决，判
西宁市 令被告于判决
建设工 （2024)
中电系统 城北区 生效后三十日
青海省妇幼保 程施工 58,011,477.9 青 0105
健院 合同纠 0 民初 101
有限公司 院民法 支付工程款及
纷 号
院 逾期付款利
息。
目前，本案在
强制执行中
建设工 （2020
中国电子 江苏时代芯存 淮安仲
程施工 94,337,874.1 ）淮仲 被申请人破产
合同纠 5 裁字第 重整中
有限公司 司 会
纷 0192 号
江苏时代芯存
建设工 （2020
中国电子 半导体有限公 淮安仲
程施工 26,314,227.8 ）淮仲 被申请人破产
合同纠 2 受字第 重整中
有限公司 全芯科技有限 会
纷 0193 号
公司
（2021
）闵 福州市
中国电子 本诉： 0103 民 台江区
福建省广播电 建设工
系统技术 6,275,122.01 初 4812 人民法
视中心工程办 程施工
公室（反诉原 合同纠
（反诉被 13,116,566.6 （2022 州市中
告） 纷
告） 0 ）闽 01 级人民
民终 法院
中国电子 建设工 （2020
江苏时代芯存 淮安仲
系统工程 程施工 116,723,922. ）淮仲 被申请人破产
第二建设 合同纠 32 受字第 重整中
司 会
有限公司 纷 0180 号
（2023
盱眙县
）苏
人民法
中国电子 建设工 0830 民
院、江
系统工程 江苏中芯联电 程施工 14,714,931.3 初 192
第二建设 子有限公司 合同纠 4 号/
安市中
有限公司 纷 （2024
级人民
）苏 08
法院
民终
上海市
本诉：
第一中
中国电子 建设工 97,949,536.1 （2023
上海碧博生物 级人民
系统工程 程施工 4 ）沪 01
第二建设 合同纠 反诉： 民初 11
公司 上海市
有限公司 纷 25,512,325.8 号
高级人
民法院
中国电子 建设工 （2020
江苏时代全芯 淮安仲 待关联公司破
系统工程 程施工 19,567,623.0 ）淮仲
第二建设 合同纠 4 受字第
有限公司 会 分配中
有限公司 纷 0181 号
上海国
际经济 2024 年 3 月
中国电子 建设工 （2024 贸易仲 收到裁决书，
PT.BIOTIS
系统工程 程施工 50,192,564.0 ）沪贸 裁委员 对方未付款，
第二建设 合同纠 2 仲字第 会（上 现进行仲裁文
AGRISINDO
有限公司 纷 0122 号 海国际 书海外认证及
仲裁中 执行程序
心）
中国电子 建设工 （2022
中国建筑第八 济南仲
系统工程 程施工 243,793,675. ）济仲 调解结案，被
第二建设 合同纠 72 裁字第 告履行中
司 会
有限公司 纷 0285 号
（2021
月，执行终
） 泸州市
结。
川 05 民 中级人
中国电子 建设工 2024 年 7 月
泸州金能移动 初 71 民法
系统工程 程施工 37,142,162.6 31 日，二公
第二建设 合同纠 2 司向法院递交
公司 （2023 川省高
有限公司 纷 了对被告的破
）川民 级人民
产清算申请
终 360 法院
书，目前待法
号
院受理。
（2016
中国电子 建设工
融基（烟台） ）鲁 栖霞市
系统工程 程施工 11,818,600.0
第二建设 合同纠 0
公司 初 919 院
有限公司 纷
号
中国电子 建设工 （2019 新泰市
山东晶泰星光
系统工程 程施工 13,430,630.4 ）鲁 人民法 本案执行终
第二建设 合同纠 1 0982 民 院、泰 结。
司
有限公司 纷 初 8321 安仲裁
号、 委员会
（2020
）泰仲
调字第
广东汉能薄膜
（2019
中国电子 太阳能有限公 建设工 河源市
）粤
系统工程 司（后更名 程施工 21,716,450.8 源城区 被告破产清算
第二建设 为：广东河嘉 合同纠 9 人民法 中
初 4192
有限公司 新能源科技有 纷 院
号
限公司）
（2019
中国电子 建设工
张家港康得新 ）苏 张家港
系统工程 程施工 24,200,000.0 被告破产清算
第二建设 合同纠 0 中
公司 初 9155 法院
有限公司 纷
号
中国电子 建设工 （2019
海东市 已经签署债务
系统工程 青海首能光伏 程施工 19,083,148.7 ）青 02
第三建设 有限公司 合同纠 9 民初 70
民法院 款中
有限公司 纷 号
（2021
）苏
一进入破产程
初 19568
昆山聚创新能 昆山市 序，目前仍在
号/
中国电子 源科技有限公 人民法 破产清算中，
票据追 （2022
系统工程 司（被告 15,000,000.0 院、苏 三公司已申报
第三建设 一）、深圳建 0 州市中 债权。等待破
纷 民终
有限公司 业工程集团股 级人民 产管理人完成
份有限公司 法院 最终债权债务
（2022
的梳理以决定
）苏
最终分配方
案。
仲裁中，中电
中国电子 宏晖能源有限 建设工 （2022
四与宏晖公司
系统工程 公司、天宏阳 程施工 157,500,720. ）京仲 北京仲
第四建设 光新能源股份 合同纠 80 案字第 裁委
前等仲裁委出
有限公司 有限公司 纷 7588 号
具调解书
原案件拆分为
（2021
中国电子 建设工 广州市 三个案件，本
恒大新能源汽 ）粤
系统工程 程施工 41,227,986.1 黄埔区 案诉讼请求变
第四建设 合同纠 9 人民法 更为 95.9
公司 初 42962
有限公司 纷 院 万。2024 年 7
号
月，本案执行
终结
呼和浩
中国电子 特市中
本诉：
系统工程 建设工 （2021 级人民
金宇保灵生物 59,027,055.4
第四建设 程施工 ）内 01 法院、
有限公司 合同纠 民初 761 内蒙古
（反诉原告） 21，970，
（反诉被 纷 号 自治区
告） 高级人
民法院
中国电子 建设工 （2020
江西益丰泰光 吉安市
系统工程 程施工 40,523,239.0 ）赣 08
第四建设 合同纠 0 民初 58
司 民法院
有限公司 纷 号
（2021 徐州市
江苏锦柏建设
）苏 03 中级人
中国电子 工程有限公 建设工
民初 民法
系统工程 司、徐州经济 程施工 97,806,913.4
第四建设 开发区金龙湖 合同纠 1
/(2023) 苏省高
有限公司 城市投资有限 纷
苏民终 级人民
公司
本诉：
中国电子 远东电池江苏 建设工 41945665.81 (2023)
双方调解结
系统工程 有限公司、远 程施工 反诉： 苏 0282 无锡宜
第四建设 东智慧能源股 合同纠 31,275,800.0 民初 兴法院
款
有限公司 份有限公司 纷 0 10299 号
（2019
乌海市
）内 03
中级人
民初 60
民法
乌海市海勃湾 号/
宁夏远 院、
中国电子 区城市建设投 建设工 （2022
高绿色 内蒙古
系统工程 融资有限责任 程施工 280,725,153. ）内民
第四建设 公司、乌海市 合同纠 41 终 507
筑有限 高级人
有限公司 京运通新材料 纷 号/
公司 民法
科技有限公司 （2023
院、最
）最高
高人民
法民申
法院
（2024
中国电子 建设工
）琼 儋州市
系统工程 儋州长宇旅游 程施工 36，559，
第四建设 开发有限公司 合同纠 281.7
初 9903 院
有限公司 纷
号/
（2024
）琼
初 9906
号/
（2024
）琼
初 11577
号/
（2024
）琼
初 11578
号
（2022
）豫
初 2804
号
/(2022)
郑州市
豫 01 民
航空港
终 20662
经济综
号
合实验
/(2023)
中国电子 区人民
豫民申
系统工程 建设工 本诉： 法院、
中建八局第一 3387 号/ 二审已判决，
第四建设 程施工 19,323,019.3 河南省
有限公司 合同纠 3 反诉： 郑州市
（反诉原告） ）豫 01 行完毕
（反诉被 纷 5,113,904.08 中级人
民再 267
告） 民法
号/
院、河
（2023
南省高
）豫
级人民
法院
初 4292
号/
（2024
）豫 01
民终
中国电子 扬州恒大新能 （2022 扬州市
建设工 审理中，审限
系统工程 源科技发展有 100,037,834. ）苏 10 中级人
第四建设 限公司、恒大 39 民初 139 民法
纠纷 年 2 月 28 号
有限公司 集团有限公 号 院、江
司、恒大新能 /(2023) 苏省高
源科技集团有 苏民终 级人民
限公司 1223 号 法院
（2022 呼和浩
中国电子 建设工
内蒙古必威安 ）内 特市林 调解结案，工
系统工程 程施工 22,543,703.7
第四建设 合同纠 6
限公司 初 1741 人民法 完毕
有限公司 纷
号 院
（2020
）冀 邯郸市
中电洲际 建设工
河北润实房地 初 928 人民法
环保科技 程施工 10,773,070.0
发展有限 合同纠 0
司 （2020 郸市中
公司 纷
）冀 04 级人民
民终 法院
建设工 （2023 本案终结执
浙江省
中电系统 苏州爱康能源 / 程合同 ）浙 行，另提起代
有限公司 公司 初 2931
院
号
贵州遵铁物流
（2023
开发投资有限 建 设 工 遵义市 双方达成执行
中电系统 ）黔
公司、遵义市 程 施 工 54,413,585.9 播州区 和解协议。
铁路建设投资 合 同 纠 8 人民法 被告履行执行
有限公司 初 3915
（集团）股份 纷 院 和解协议中
号
有限公司
建设工 （2023
CESE2(Th Technologies 常州仲
/ 程施工 18,570,924.0 ）常仲
合同纠 0 字第
O.,LTD. .,Ltd. 会
纷 0326 号
邯郸市勒泰城
中电洲际 / （2023
投房地产开发 建设工 邯郸仲
环保科技 15,828,189.2 ）邯仲
发展有限 0 字第
郸市建投文化 纠纷 会
公司 0264 号
置业有限公司
中电洲际环保 （2023 复兴区
河钢股份 科技发展有限 ）冀 人民法
有限公司 公司、中电惠 合同纠 10,165,003.2 0404 民 院、邯 尾款已支付，
邯郸分公 特热力设计技 纷 0 初 1457 郸市中 本案完结
司 术服务邯郸有 / 号/ 级人民
限公司、邯郸 （2024 法院
市热力公司 ）冀 04
民终 5
号
（2023
内蒙古
）内
福维工程科技 自治区
河北省第 有限公司、内 建设工 林西县
初 2251
四建筑工 蒙古恒光大药 程施工 10,554,643.9 人民法 原告已向法院
程有限公 业股份有限公 合同纠 2 院、赤 申请强制执行
/(2024)
司 司、邵航燕、 纷 峰市中
内 04 民
郭蔚冰 级人民
/ 终 1342
法院
号
(2023) 内蒙古
内 0424 自治区
河北省
内蒙古恒光大 建设工 民初 林西县
福维工程 第四建 福维工程已向
药业股份有限 程施工 12,214,594.5 2524 号/ 人民法
公司、邵航 合同纠 9 （2024 院、赤
公司 有限公 执行
燕、郭蔚冰 纷 ）内 04 峰市中
司
民终 级人民
中电三公司申
深圳建业工程
（2022 请强制执行，
集团股份有限
）苏 江苏昆 因深圳建业已
公司、深圳市
中国电子 建业（集团） 建设工
初 11166 民法 产审查，法院
系统工程 股份有限公 程施工 86,502,947.2
第三建设 司、深圳博腾 合同纠 8
（2024 州市中 的执行。目
有限公司 投资有限公 纷
）苏 05 级人民 前，已保全深
司、昆山聚创
民终 法院 圳建业在昆山
新能源科技有
限公司
项 8600 万元
（2023 呼和浩
）内 特市赛
初 287 民法
北京天 号/ 院、呼
中电系统 呼和浩特市地 乐泰力 债权人 （2023 和浩特
有限公司 管理有限公司 展有限 纠纷 民终 人民法
公司 5510 号/ 院、内
（2024 蒙古自
）内民 治区高
申 257 级人民
号/ 法院
（2024
）内 01
民再 79
号
襄城县汉达新
中国电子 建设工 (2023）
能源发展有限 襄城县
系统工程 程施工 11,224,232.9 豫 1025
第二建设 合同纠 3 民初
裕达开发投资 院
有限公司 纷 4346 号
有限公司
（2024 南昌高
江西省中 中国电子系统 ）赣 新技术
买卖合 28,068,390.4 二公司已付
同纠纷 1 款，本案终结
限公司 有限公司 初 207 发区人
号 民法院
成都高
中国电子 建设工 (2024)
陕西建工第六 新技术
系统工程 程施工 10,272,002.2 川 0191 双方和解，原
第四建设 合同纠 5 民初 告撤诉
公司 发区人
有限公司 纷 2913 号
民法院
淄博周村城市
（2024
中电（淄 建设发展有限 淄博市
供用热 ）鲁
博）能源 公司、淄博市 12,083,869.0 周村区
科技发展 周村区人民政 0 人民法
纠纷 初 1224
有限公司 府大街街道办 院
号
事处
（2024
淄博市
淄博辉晟 中电（淄博） 供用热 ）鲁
公司 有限公司 纠纷 初 1504
院
号
(2024)
中如建工集团 建设工 江苏省
中电系统 苏 0682
有限公司、江 程分包 41,060,197.2 如皋市
苏如天光电科 合同纠 1 人民法
有限公司 调 2387
技有限公司 纷 院
号
(2023)
海预民
字第
技术委 北京市
国泰新点 182479
中国电子系统 托开发 10,737,124.2 海淀区 双方达成调
技术有限公司 合同纠 0 人民法 解，履行完毕
有限公司 （2024
纷 院
）京
初 627
号
（2024
）皖 2024 年 8 月
中国电子 建设工 诉前调 撤诉裁定，本
系统工程 安徽硕佰化学 程施工 1263 号/ 案已另案起
第二建设 制药有限公司 合同纠 （2024 诉，再次起诉
院
有限公司 纷 ）皖 金额为
初 3990 元
号
河南省第 建设工 石裁字
中国电子系统 石家庄
二建设集 程施工 10,463,291.2 (2024)
团有限公 合同纠 0 第 0616
有限公司 员会
司 纷 号
本诉： （2023
上海卓繁 北京市
技术服 3,163,947.53 ）京
信息技术 中国电子系统 海淀区 调解结案，双
股份有限 技术有限公司 人民法 方和解
纠纷 10,189,478.0 初 50816
公司 院
中电洲际 （2024
邯郸市仁达房 供用热 邯郸仲
环保科技 13,212,151.0 ）邯仲
发展有限 0 字第
公司 纠纷 会
公司 0201 号
亚士防水科技
（2024
中国电子 （滁州）有限 建设工
）皖 全椒县
系统工程 公司、亚士创 程施工 33,194,173.6 调解结案，被
第二建设 能科技（上 合同纠 1 告履行中
初 2505 院
有限公司 海）股份有限 纷
号
公司
调解结案，对
潍坊昌大建设
中国电子 建设工 （2024 方未按照调解
集团有限公 潍坊仲
系统工程 程施工 ）潍仲 书约定履行，
第二建设 合同纠 受 693 已于 2024 年
投资发展有限 会
有限公司 纷 号 12 月申请强制
公司
执行
中国电子 建设工 （2024
成都青羊兴光 上海仲
系统工程 程施工 24,198,448.2 ）沪仲
第二建设 合同纠 2 案字第
限责任公司 会
有限公司 纷 3655 号
中电洲际 邯郸荣盛房地 供用热 （2024 邯郸仲 仲裁裁决已生
发展有限 司 纠纷 案字第 会 诉请
公司 0322 号
（2024 盐城经
中国电子 建设工 一审判决已
）苏 济技术
系统工程 江苏威蜂动力 程施工 38,702,571.9 出，支持我方
第二建设 工业有限公司 合同纠 9 诉请，双方均
初 2987 人民法
有限公司 纷 已上诉
号 院
因审限原因，
（2024 盐城经 本案先撤后
中国电子 建设工
）苏 济技术 立，于 2025
系统工程 江苏威蜂动力 程施工 57,418,652.2
第二建设 工业有限公司 合同纠 2
初 2989 人民法 到撤诉裁定
有限公司 纷
号 院 书，已再次提
交起诉材料
中国电子 建设工 （2024
烟台齐新半导 烟台仲
系统工程 程施工 21,320,611.2 ）烟仲 双方和解，撤
第二建设 合同纠 4 字第 417 回仲裁
有限公司 会
有限公司 纷 号
一审法院支持
(2024) 贵阳市 我方的诉讼请
中电系统
中建四局安装 买卖合 13,886,482.4 黔 0102 南明区 求，后双方达
工程有限公司 同纠纷 3 民初 人民法 成和解协议，
有限公司
正在履行中
主诉：
（2024 内蒙古
建设工 40,921,705.0
中恒丰建 ）内 自治区
中电系统建设 程施工 0
工程有限公司 合同纠 反诉：
限公司 初 1380 人民法
纷 10,000,000.0
号 院
对方变更诉讼
（2024 请求为
国电电力 邯郸市
中电洲际环保 供用热 ）冀 9236123 元，
邯郸东郊 42,761,236.6 肥乡区
热电有限 0 辛安镇
公司 纠纷 初 691 解，支付对方
责任公司 法庭
号 923 万元，调
解结案
（2024
中国电子 长治市
山西潞安太阳 建设工 ）晋
系统工程 11,149,700.0 潞州区 调解结案，等
第二建设 5 人民法 待被告付款中
任公司 纠纷 初 4715
有限公司 院
号
中国电子 陕西建工第五 建设工 19,601,679.1 （2024 西安仲
系统工程 建设集团有限 程施工 8 ）西仲 裁委员
第三建设 公司 合同纠 字第 会
有限公司 纷 3252 号
中电数字 (2024) 出具仲裁裁
南昌市新建区 建设工 南昌仲
城市（江 138,026,847. 洪仲案 决，支持我方
西）科技 08 字第 诉请，对方正
员会 纠纷 会
有限公司 0804 号 常履行中
建设工 (2024)
中国电子 常德仲
湖南经远建筑 程施工 20,081,952.3 常仲字
有限公司 合同纠 2 第 1210
有限公司 会
纷 号
徐州经
中国人民财产 (2024)
中电系统 财产保 济技术
保险股份有限 270，000， 苏 0391
公司石家庄市 000.00 民初
有限公司 纠纷 人民法
分公司 4475 号
院
中国电子 建设工 (2024)
怀来云交换网 怀来县
系统工程 程施工 27,656,221.3 冀 0730 调解结案，对
第二建设 合同纠 7 民初 方履行中
司 院
有限公司 纷 3108 号
浙江长兴市政 长兴太
中国电子 建设工 (2024)
建设有限公 湖海韵 湖州市 一审中
系统工程 程分包 142,780,953. 浙 05 民
第三建设 合同纠 00 初 122
光电科技有限 理有限 民法院 保全
有限公司 纷 号
公司 公司
（2024
芜湖康特 中国电子系统 无锡仲
买卖合 10,686,782.3 ）锡仲 调解结案，已
同纠纷 2 调字第 履行
有限公司 有限公司 会
二、本次公告的诉讼仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于部分诉讼仲裁案件尚未结案或正在开庭审理，部分案件尚未执行完毕，
上述诉讼事项对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性，公司已安排法务
团队积极应对上述案件，并按照监管要求履行相应的信息披露义务。公司指定的
信息披露媒体为《证券时报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
