深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
深圳市科陆电子科技股份有限公司
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人伏拥军、主管会计工作负责人谢伟光及会计机构负责人（会
计主管人员）翁丽华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董 未亲自出席董事 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
事姓名 职务
李建林 独立董事 有其他工作安排 谢东明
如本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质
承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、
预测与承诺之间的差异。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的
展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资
者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
一、载有公司负责人伏拥军先生、主管会计工作负责人谢伟光先生及会计机构负责人（会计主管人员）翁丽华女士
签名并盖章的财务报表。
二、载有大华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、其他有关资料。
五、备查文件备置地点：公司证券部。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、科陆电子 指 深圳市科陆电子科技股份有限公司
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局
美的集团 指 美的集团股份有限公司，系公司控股股东
深圳资本集团 指 深圳市资本运营集团有限公司，系公司第二大股东
顺德开关 指 广东省顺德开关厂有限公司，系公司控股孙公司
国联人寿 指 国联人寿保险股份有限公司，系公司原参股孙公司
国网、国家电网 指 国家电网有限公司
南网、南方电网 指 中国南方电网有限责任公司
高级计量架构（Advanced Metering Infrastructure）
，高级测量架构，用来采集、
AMI 指 测量、储存、分析和运用用户信息的完整网络系统，由智能电能表、通信网
络、测量数据管理系统和用户户内网络四部分构成
电池管理系统 （Battery Management System）
， 即管理电池的充放电，使电池
BMS 指
处于一个最佳的状态的系统
能量管理系统（Energy Management System）
，用于监视，控制和优化发电或输
EMS 指
电系统的性能
储能逆变器（Power Conversion System）
，在储能系统中用于连接蓄电池组和电
PCS 指
网（或负荷）之间，是实现电能在直流和交流之间双向转换的装置
董事会 指 深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
监事会 指 深圳市科陆电子科技股份有限公司监事会
股东大会 指 深圳市科陆电子科技股份有限公司股东大会
公司章程 指 深圳市科陆电子科技股份有限公司章程
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
元 指 人民币元
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 科陆电子 股票代码 002121
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳市科陆电子科技股份有限公司
公司的中文简称 科陆电子
公司的外文名称 ShenZhen Clou Electronics Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 szclou
公司的法定代表人 伏拥军
注册地址 深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路高科科技园第 1 栋 425
注册地址的邮政编码 518107
楼”变更为“深圳市福田区下梅林新欣电子大厦 6 层东座”；1999 年 6 月，公司注册地
址由“深圳市福田区下梅林新欣电子大厦 6 层东座”变更为“深圳市福田区下梅林新欣电
子大厦 3、6 楼东座”；2000 年 12 月，公司注册地址由“深圳市福田区下梅林新欣电子
大厦 3、6 楼东座”变更为“深圳市福田区下梅林新欣电子大厦 6 楼”；2002 年 3 月，公
司注册地址由“深圳市福田区下梅林新欣电子大厦 6 楼”变更为“深圳市南山区高新技术
公司注册地址历史变更情况
产业园南区 T2 栋 A、B 区五楼”；2015 年 6 月，公司注册地址由“深圳市南山区高新技
术产业园南区 T2 栋 A、B 区五楼”变更为“深圳市南山区科技园北区宝深路科陆大厦 A
座 13-24 楼”；2016 年 11 月，公司注册地址由“深圳市南山区科技园北区宝深路科陆大
厦 A 座 13-24 楼”变更为“深圳市光明新区观光路 3009 号招商局光明科技园 A6 栋
A6 栋 2A”变更为“深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路高科科技园第 1 栋 425”。
办公地址 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦
办公地址的邮政编码 518057
公司网址 http://www.szclou.com
电子信箱 sz-clou@szclou.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄幼平 古文、张小芳
深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦 深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦
联系地址
电话 0755－26719528 0755－26719528
传真 0755－26719679 0755－26719679
电子信箱 huangyouping@szclou.com guwen@szclou.com、zhangxiaofang@szclou.com
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http://www.szse.cn
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
《证券时报》 、 《中国证券报》 、《证券日报》
、《上海证券报》及巨潮资讯网
公司披露年度报告的媒体名称及网址
（http://www.cninfo.com.cn）
深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦 22 楼深圳市科陆电子科技
公司年度报告备置地点
股份有限公司证券部
四、注册变更情况
统一社会信用代码 91440300279261223W
公司上市以来主营业务的变化情况 无变更
历次控股股东的变更情况 深圳市资本运营集团有限公司。2、2023 年 6 月 2 日，公司向美的集团发行 A 股
股票事项完成，公司控股股东变更为美的集团股份有限公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名 张朝铖、郑涵
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
?适用 □不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市西城区丰盛胡同 22 2023 年 6 月 2 日至 2024 年
华泰联合证券有限责任公司 李宇恒、祁玉谦
号丰铭国际大厦 A 座 6 层 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本年比上年
增减
营业收入（元） 4,199,965,152.46 3,538,816,296.93 18.68% 3,198,161,919.73
归属于上市公司股东的净利润（元） -528,612,123.26 -101,260,783.49 -422.03% -665,224,737.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
-362,336,691.59 -465,935,699.05 22.23% -599,517,766.80
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 474,302,158.50 443,784,621.93 6.88% 246,352,453.77
基本每股收益（元/股） -0.3398 -0.0719 -372.60% -0.4723
稀释每股收益（元/股） -0.3398 -0.0719 -372.60% -0.4723
加权平均净资产收益率 -61.28% -14.14% -47.14% -60.50%
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
年末增减
总资产（元） 7,909,663,595.54 8,797,291,463.42 -10.09% 8,280,565,107.75
归属于上市公司股东的净资产（元） 940,611,039.09 648,504,719.24 45.04% 766,933,757.97
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
?是 □否
项目 2023 年 2022 年 备注
营业收入（元） 4,199,965,152.46 3,538,816,296.93 主营业务、销售材料及废料等
营业收入扣除金额（元） 17,795,521.42 5,840,588.83 销售材料及废料等
营业收入扣除后金额（元） 4,182,169,631.04 3,532,975,708.10 主营业务
七、境内外会计准则下会计数据差异
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 638,649,818.30 922,821,176.80 1,783,812,118.04 854,682,039.32
归属于上市公司股东的净利润 -41,620,023.29 -95,336,565.73 59,273,688.42 -450,929,222.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-40,966,848.27 -82,859,917.83 68,431,236.06 -306,941,161.55
的净利润
经营活动产生的现金流量净额 16,236,351.28 229,392,178.05 244,836,068.69 -16,162,439.52
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
项目 2023 年金额 2022 年金额 2021 年金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备 -19,846,682.82 392,564,319.22 -40,454,687.54
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享 20,123,537.20 30,732,518.04 27,837,312.53
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公
允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生
的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 12,603,707.08 400,000.00
债务重组损益 -12,197,779.43 -8,768,049.40 -17,905,262.55
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费
-9,166,650.00
用，如安置职工的支出等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -197,869,059.08 -24,169,754.36 -45,281,181.73
减：所得税影响额 -24,633,698.25 -29,376,429.61 -12,043,406.51
少数股东权益影响额（税后） 1,188,081.48 6,874,185.49 2,507,216.41
合计 -166,275,431.67 364,674,915.56 -65,706,970.54 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
新型电力系统是新型能源体系的重要组成和实现“双碳”目标、保障能源安全的关键载体。在“双碳”目标和能源
结构调整的背景下，我国加快新型电力系统的体制机制改革，出台多个新型电力系统重磅文件，从顶层设计上规划出框
架体系和发展路径，新型电力系统以新能源为主体、电网灵活可靠配置、用电负荷多元互动、储能技术广泛应用的特征
和优势越发清晰。
随着新型电力系统建设、电力市场化改革、负荷有序管理的推进，电网公司形成以新一代采集系统、新型采集终端、
双模通信、智能物联电能表、智能开关、负荷管理装置为主体的广域实时监控架构，打造先进测量体系，逐步实现电网
全域可观、可测、可调、可控。
国家电网表示，2024 年将继续加大数智化坚强电网的建设，促进能源绿色低碳转型，围绕数字化配电网、新型储能
调节控制等应用场景，打造一批数智化坚强电网示范工程，预计电网建设投资总规模将超 5,000 亿元。南方电网 2024 年
重点面向战新产业发展、业扩界面延伸等投资需求，计划固定资产投资 1,730 亿元，同比增加 23.6%，助力综合能源、
储能、数字产业、电动汽车充换电等集群加快产业升级。
在新型电力系统的架构中，配电网是重要组成部分。为推动新形势下配电网高质量发展，2024 年 3 月，国家发改委、
国家能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》。这是“双碳”目标提出以来，相关部门首次以正式文件
的形式对新形势下配电网的发展提出的具体要求，旨在推动配电网在形态上从传统的“无源”单向辐射网络向“有源”双
向交互系统转变，在功能上从单一供配电服务主体向源网荷储资源高效配置平台转变。同时，强调鼓励多元主体投资配
电网，创新投资方式。配电网或将迎来颠覆式变革发展。
在智能电网已成为各国提高能源使用效率、智能电表推动绿色经济、应对环境气候变化重要举措的背景下，全球性
大规模的智能电表行业建设为智能电表产品带来广阔的市场空间。国内智能电能表采购需求主要包括国南网公司的常态
化电能表轮换，新增城镇、农村住宅、工业用户及新能源等安装需求；发达国家电网存在显著的老化问题，电网更新成
为重要的投资组成部分；中东、北非、墨西哥、东南亚、南亚、拉美等区域的基建投资、工业化进程提速，将显著带动
配套电气设备需求。
随着世界各国对环境污染、节能减排和能源多元化的愈发重视，大力发展可再生能源成为共识。储能技术作为支撑
新能源发展的关键要素，是支撑以新能源为主体的新型电力系统建设的重要部分。“十四五”时期是我国实现碳达峰目
标的关键期和窗口期，也是新型储能发展的重要战略机遇期。近两年，国家及各地政府出台了一系列政策来支持储能行
业的发展，包括财税支持、补贴政策、市场准入规定等，促进了储能相关产业链的繁荣发展。
现货市场建设工作的通知》，明确将储能、虚拟电厂等新型主体纳入市场交易，通过市场化方式形成分时价格信号，推动
储能、虚拟电厂、负荷聚合商等新型主体在削峰填谷、优化电能质量等方面发挥积极作用，探索“新能源+储能”等新
方式。山西、山东、甘肃、广东四省的现货市场已向新型储能开放，并均有项目参与市场。2024 年 2 月，国家发改委、
国家能源局联合发布《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》，文件首次将储能与电网调峰、智能化
调度并列，作为推动新能源大规模高比例发展的关键支撑和构建新型电力系统的重要内容。指导意见的出台对于推动电
力系统优化，增强电网调节能力，以及促进清洁能源的高比例接入，具有至关重要的影响，为中国电力清洁低碳转型设
定了明确目标和实施路径。2024 年 3 月，“新型储能”、“新质生产力”首次被写入政府工作报告，发展新型储能将成为
随着我国新能源项目建设的高速展开，各地新能源配储也从鼓励引导逐渐成为并网标配。目前，全国已有 28 个省
（区、市）出台政策规范新能源配储要求，配储比例从最初的 5-10%提升至 10-20%，时长也提高至最高 4 小时。对未按
要求配置储能的新能源项目，部分省区出台相关政策明确惩罚性机制。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
工商储方面，2023 年以来，国内各省份相继出台政策进一步调整完善分时电价机制，峰谷价差拉大，工商业户主用
电需求稳定且量大，部署储能具备较高经济性。叠加直接补贴、需求响应奖励、容需量电费、光伏配储等驱动因素，推
动工商业储能迎来发展黄金期。2023 年 12 月，国内有 24 个区域峰谷价差超过 0.7 元/kWh 的盈利线。据不完全统计，
电厂、第三方主体参与辅助服务的市场规则也在持续完善，进一步增加了工商业储能未来的发展潜力。根据《2023 中国
工商业储能发展白皮书》
，预计到 2025 年，国内工商业储能装机总量将占新型储能装机总量的 4.5%，按新型储能装机总
量约 70GW 估计，2025 年末我国工商业储能装机总量约为 3.2GW。
自 2022 年起，中国已成为全球最大的储能市场。根据国家能源局数据显示，2023 年，国内新型储能项目新增装机
规模约 22.60GW/48.70GWh，较 2022 年底增长超过 260%，近 10 倍于“十三五”末装机规模。截至 2023 年底，全国新
型储能项目累计装机 31.39GW/66.87GWh，提前两年完成“十四五”规划的新型储能装机目标。
全球市场方面，伴随全球碳减排及碳中和行动持续推进，由化石燃料为主的能源结构体系向清洁低碳能源为主的能
源结构体系转型成为明确趋势，储能发展进入快速通道。国际能源署预测，在现有政策和市场条件下，预计全球可再生
能源装机容量在 2023 年至 2028 年间将达到 7,300 吉瓦。到 2025 年初，可再生能源将成为全球最主要的电力来源。未来
主要驱动力。美国市场区域电网高度分散和独立，设施老旧，对储能的需求旺盛。尽管北美储能在并网困难、部分储能
部件如变压器交付周期延长等因素影响下，短期装机增速放缓，但长期来看，在投资税收抵免(ITC)刺激、能源转型和市
场驱动下，北美储能市场仍将保持较快增长。2023 年 7 月，欧洲议会正式通过电力市场设计改革方案，鼓励电网引入更
多非化石燃料灵活性资源（如储能、需求侧响应），并通过容量市场等方式为其提供合理的投资回报，从顶层架构层面强
调新型储能在构建可靠的能源系统中的重要作用。据欧洲储能协会测算，到 2030 年，欧洲将需要部署大概 200GW 的储
能，到 2050 年，需要部署 600GW 储能以帮助欧洲实现减少对外部化石燃料进口的依赖，确保欧洲能源经济安全。东南
亚、中东、南亚、澳洲、南非、南美等地受双碳战略及区域能源结构影响，表前储能需求也在持续增长。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司是一家以能源的发、配、用、储产品业务为核心，集自主研发、生产、销售及服务为一体的国家高新技术企业。
公司是国内领先的能源领域的综合服务商，主要业务涉及智能电网和新型电化学储能领域。
（1）智能电网业务
智能电网板块业务是公司的核心基础，核心技术是高精度量测技术、电力系统保护控制技术和一二次融合技术，是
国家电网和南方电网的主流供应商，为智能电网建设提供产品服务和系统解决方案。主要包括标准仪器仪表、智能电表
和智能配电网一二次产品和设备。
A、标准仪器仪表。包括高精度交直流电力测量、计量检定用标准仪表和标准源，主要用于电网各级计量院和自动
化检表线，为智能电表和电动汽车充电桩提供检定服务。
B、智能电表。为国家电网、南方电网和海外智能电网建设用各种标准的智能电表、用电信息采集装置，提供 AMI
解决方案。
C、智能配电网一二次设备。为国家电网和南方电网智能配电网建设提供一二次融合柱上开关、一二次融合环网箱、
智能配电终端、故障指示器、柱上开关、环网箱、配电变压器和高低压配电柜。
（2）新型电化学储能业务
公司新型电化学储能业务主要产品包括液冷和风冷集装箱式储能系统、液冷和风冷工商业储能一体机、集中式储能
双向变流器、光储一体变流器、储能变流中压集成系统、储能双向 DCDC 变流器系统、BMS 电池管理系统、EMS 能量
管理系统、O&M 运维系统，涵盖由硬件到软件的储能生态一体化解决方案。主要应用场景有：新能源配套储能电站、
独立储能电站、火电厂联合调频储能电站、电网侧调峰调频储能、用户侧削峰填谷储能电站、备电储能电站等。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
公司采取“研发-设计-生产-销售-服务”的经营模式，在销售产品的同时，更注重寻求为客户提供整体解决方案，
并提供售后服务、运维服务，不断提升为客户创造价值的能力。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。
公司业绩驱动因素主要来自行业发展推动、客户需求推动、公司内部管理的精细化运作、核心竞争力或服务能力提
升带来的商业机会等。受国家产业政策支持，公司所处行业拥有较为广阔的市场前景。公司积极参加国家电网、南方电
网、省级能源企业、地方电力公司以及海外电力公司等客户的招投标活动；积极开拓非电网市场；通过战略合作、科技
项目、运营服务、代理商合作等方式获得客户以及同行订单。经过多年深耕发展，公司产品已实现从功能终端向智能化
终端、从单一产品向系统解决方案的转变，通过系统解决方案与工程服务实现客户价值，并不断拓展应用场景，培育公
司新的利润增长点。
三、核心竞争力分析
公司核心竞争力主要体现在如下几个方面：
公司深耕电力行业近三十载，多次参与行业相关技术标准的制定，深刻理解新型电力系统。公司是目前行业中为数
不多的同时具备物联通信技术、高级量测技术、边缘计算技术、配电控制技术再到为用户提供软件管理等数字化整体解
决方案的企业之一。公司基于自主研发的软、硬件架构，打造产品自主平台，研发出计量系列产品、边缘智慧终端类产
品、中低压配电产品、溯源及检测系列产品、自动化检定、立体仓储系统等，实现了全链路产品布局，全面贯通从数字
电网到能源互联网整体解决方案的全域生态，并不断向电力物联网各细分领域延伸，构建可感、可观、可测、可控的数
字能源体系。公司海外智能电表产品获得多项国际前沿标准认证，包括 ALT 寿命加速认证、G3-PLC 通信认证和 IDIS 互
联互通认证，对产品形成了一整套完整的认证资质体系包括 KEMA、MID、DLMS、STS、SABS、G3-PLC、IDIS 等，
提升产品竞争力。
公司是国内较早进入储能系统集成领域的企业，PCS、DC/DC（直流-直流变换器）
、BMS、EMS 和 O&MS 等储能系
统控制核心单元全面自研自产。在项目应用方面，覆盖储能多个应用场景，积累了 10 年以上的运行数据反哺产研集成能
力提升。基于极致安全、极致性能、极致稳定、智能管理（CLOU ESS=E3S）的产品理念，公司自研的 Aqua 系列液冷
储能产品、Aero 系列风冷储能产品和中压系列产品实现了多项关键技术突破，如双重 DCDC 技术，实现储能系统的簇级
管理和灵活增容部署；EMS 智能充放电技术实现大规模场站的堆间均衡和智能充放电管理；O&MS 精益运维技术平台配
合主动均衡型 BMS 对储能系统进行高效均衡管理，提升大规模场站一致性，通过实时监控和故障分析实现自动化运维。
基于产品应用和技术突破，公司完成“设备+平台+服务”的生态化整合，为储能行业提供全生态一体化解决方案和全生
命周期管理服务。
品牌是企业的软实力，更是企业的核心竞争力。公司是“国家高新技术企业”、“国家技术创新示范企业”、“深
圳知名品牌”、“国家 863 计划项目承担单位”、“国家火炬计划项目承担单位”、“国家规划布局内重点软件企业”。
年度十大储能系统集成企业”、“2023 储能产业 TOP50”、“2023 年全球最具融资价值系统集成商”等多项荣誉，在
业内树立了良好的品牌形象。
公司经过多年的深耕发展，产品已覆盖电力能源的发、配、用、储各个环节，可为电力客户实现源-网-荷-储的协调
控制提供产品与服务，提供完整的 AMI 和智能配电网系统解决方案，可为储能行业提供全生态一体化解决方案和全生命
周期管理服务。
股股东的平台及资源，公司在制造、供应链、品质、营运、品牌等关键领域，获得了人力、流程、技术等方面的多维赋
能，提升了内部运作效率和效能。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
四、主营业务分析
深化现有客户合作，加大新客户开拓力度，同时持续提升公司治理水平和经营管理能力，不断挖潜增效，营业收入同比
增长 18.68%，主营业务保持稳步发展的态势，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减亏 10,359.90 万
元，主营业务亏损收窄。
（1）智能电网业务稳中提质
报告期内，公司围绕新型电力系统、新型能源体系建设，在原有业务优势基础上，推出智能量测终端、光伏协议转
换器、低压馈线检测装置等新产品，积极研发高精度关口表等下一代产品，全面覆盖中低压配用电领域应用场景。2023
年，公司及子公司积极参与国家电网、南方电网相关项目招投标，中标数量及金额排名靠前。海外电表市场方面，公司
在深耕原有市场的同时，持续加大亚太、非洲及拉美等地区的市场开拓力度，完成欧洲市场订单的交付。2023 年，公司
海外市场新增订单约 6 亿元，较去年同期明显上升。
（2）储能业务厚积薄发
报告期内，公司在积极开拓国内储能市场的同时，大力拓展海外储能市场。公司成立美国子公司，进一步拉近公司
与全球市场的距离，通过更加国际化的产品、能力、渠道和团队，为全球储能领域客户带来更高价值。公司与欧洲知名
新能源产品集成商 Insight Enerji 签署战略合作协议，双方将针对欧洲市场开展锂离子电池单体、电池模组、电池包、储
能集装箱等产品以及储能系统全生命周期解决方案的长期战略合作，对公司欧洲储能市场的布局具有开拓性意义。此外，
公司依托海外电网渠道优势，积极拓展亚非拉储能市场。2023 年，公司完成约 1.3GWh 储能系统交付。
报告期内，宜春科陆储能基地顺利扩建，目前年产能约 8GWh。此外，公司在广东顺德投建储能生产基地，按照规
划，项目达产后，顺德基地 BESS 产能预计可达到 14GWh，PCS 产能预计可达到 5GW，将有效支撑公司未来全球储能
业务拓展。
公司始终坚持自主创新的发展道路，持续强化技术创新，主动应对产品生命周期和市场竞争迭代。报告期内，公司
完成国网双模通信单元智能检测系统、国网采集终端全功能检测系统、国网 ECU 综合测试装置系统、分布式电源接入单
元检测装置、智慧能源单元检测装置的研制工作。
公司针对国内和海外的 Aqua 系列液冷储能产品和中压系列产品实现了多项关键技术突破，Aqua 系列产品获得
UL9540 认证，PCS 系列产品获得 UL1741 认证。2023 年 12 月，公司新一代储能旗舰产品 Aqua1 在宜春储能基地正式下
线，后续将聚焦欧美市场，应用至适配欧标和美标的国家或者地区。针对工商业应用场景，公司研发的户外一体柜储能
系统 Aqua-E pro 可以根据不同的用户需求灵活配置容量，为用户解决电费高的问题。此外，公司积极探索研究源网荷储
充互动及楼宇空调协调的虚拟电厂技术，促进电能高效利用和可调节资源灵活性配置。公司将密切关注虚拟电厂后续发
展情况，拓展工商业园区虚拟电厂的业务，及时把握市场商机。
专利 185 项，获得专利 89 项；截至 2023 年 12 月 31 日，共申请专利 1,971 项，获得专利 1,376 项。
撑业务发展和战略目标的实现。在组织能力提升方面，公司快速实施组织变革，将管理职能下沉并进行横向整合，拉通
资源聚焦核心主业，持续战略投入储能业务、全力挖潜智能电网业务；公司以降本为抓手，加速推动供应链建设，以交
付为目标，推进生产线改造和扩产工作，持续优化企业管理和供应链管理，在精益制造、品质改善、供应链齐套、交付
保障等方面挖潜，营运效率不断提高；在数字化转型方面，公司全面梳理业务流程，通过数字化工具革新管理体系，赋
能管理提效。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
公司对第八届董事会和监事会提前换届，并聘任新一届高级管理人员。董事会换届后，为进一步促进规范运作，公司根
据最新监管规则，结合经营管理需要，修订或制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会
议事规则》
、《外汇衍生品交易业务管理制度》等 14 项制度。2023 年 12 月，公司根据中国证监会新颁布的《上市公司独
立董事管理办法》
，结合经营管理需要，再次对《公司章程》
、《总裁工作细则》
、《独立董事制度》等 6 个制度进行修订，
进一步完善风险管理体系和运行机制。
（1） 营业收入构成
单位：元
占营业收入 占营业收入 同比增减
金额 金额
比重 比重
营业收入合计 4,199,965,152.46 100% 3,538,816,296.93 100% 18.68%
分行业
主营业务 4,182,405,480.09 99.58% 3,534,914,970.50 99.89% 18.32%
其他业务 17,559,672.37 0.42% 3,901,326.43 0.11% 350.09%
分产品
智能电网 2,589,815,424.53 61.66% 2,523,472,441.56 71.31% 2.63%
储能业务 1,434,536,158.09 34.16% 693,911,405.90 19.61% 106.73%
综合能源管理及服务 115,495,022.49 2.75% 271,939,871.02 7.68% -57.53%
物业 42,323,025.93 1.01% 43,651,989.62 1.24% -3.04%
金融业务 235,849.05 0.01% 1,939,262.40 0.05% -87.84%
其他业务 17,559,672.37 0.42% 3,901,326.43 0.11% 350.09%
分地区
国内 2,277,511,757.29 54.23% 3,017,610,558.42 85.27% -24.53%
国外 1,922,453,395.17 45.77% 521,205,738.51 14.73% 268.85%
分销售模式
在某一时点转让 4,157,642,126.53 98.99% 3,495,164,307.31 98.77% 18.95%
在某一时段内转让 42,323,025.93 1.01% 43,651,989.62 1.23% -3.04%
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
?适用 □不适用
单位：元
营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
营业收入 营业成本 毛利率
年同期增减 年同期增减 年同期增减
分行业
主营业务 4,182,405,480.09 2,964,013,557.82 29.13% 18.32% 13.89% 2.75%
其他业务 17,559,672.37 15,056,469.74 14.26% 350.09% 427.72% -12.61%
分产品
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
智能电网 2,589,815,424.53 1,780,719,838.65 31.24% 2.63% 2.25% 0.26%
储能业务 1,434,536,158.09 1,070,787,300.30 25.36% 106.73% 79.55% 11.31%
综合能源管理及服务 115,495,022.49 102,505,440.91 11.25% -57.53% -60.05% 5.61%
物业 42,323,025.93 10,000,977.96 76.37% -3.04% 24.97% -5.30%
金融业务 235,849.05 100.00% -87.84% 0.00%
其他业务 17,559,672.37 15,056,469.74 14.26% 350.09% 427.72% -12.61%
分地区
国内 2,277,511,757.29 1,656,902,043.82 27.25% -24.53% -26.76% 2.22%
国外 1,922,453,395.17 1,322,167,983.74 31.22% 268.85% 285.43% -2.96%
分销售模式
在某一时点转让 4,157,642,126.53 2,969,069,049.60 28.59% 18.95% 14.31% 2.90%
在某一时段内转让 42,323,025.93 10,000,977.96 76.37% -3.04% 24.97% -5.30%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否
行业分类 项目 单位 2023 年 2022 年 同比增减
销售量 台/套 6,533,060 5,137,946 27.15%
电气产品 生产量 台/套 6,142,935 5,376,949 14.25%
库存量 台/套 903,840 1,293,965 -30.15%
销售量 兆瓦时 1,011 603 67.66%
储能设备 生产量 兆瓦时 971 978 -0.72%
库存量 兆瓦时 353 393 -10.18%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
?适用 □不适用
①电气产品库存量下降，主要系公司电气业务板块在精益制造、供应链齐套、交付保障等方面持续提效，合理控制库存。
②储能设备销售量同比大幅增长，主要系 2023 年度公司大力拓展海外储能市场，海外储能收入大幅增长。
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
单位：元
行业分类 项目 占营业成本 占营业成本 同比增减
金额 金额
比重 比重
工业 直接材料 2,510,036,574.56 84.26% 2,048,181,185.16 78.62% 22.55%
工业 直接人工 128,718,572.58 4.32% 103,253,019.42 3.96% 24.66%
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
工业 制造费用 340,314,880.42 11.42% 453,993,416.34 17.42% -25.04%
说明：2022 年末，公司将深圳市车电网络有限公司部分股权转让后丧失对其的控制权，深圳市车电网络有限公司不
再纳入公司合并报表范围；同时随着新能源车辆减值及车辆资产处置，2023 年度公司新能源车桩运营业务大幅减少，充
电场站及新能源车辆折旧同比大幅减少，制造费用发生额减少，占营业成本比重下降。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 2 户，减少 14 户，具体如下：
公司名称 公司设立时点 注册资本 实收资本 股权比例(%)
CL Energy Storage Corporation 2023/3/8 100 万美元 90 万美元 100
佛山市科陆储能技术有限公司 2023/8/29 10,000 万元 10,000 万元 100
名称 变更原因
湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司 转让
大同市左云经济技术开发区科陆储能有限公司 注销
山西科陆新能源有限公司 注销
深圳市河陆能源有限公司 注销
深圳市陆新能源服务有限公司 注销
福建陆润能源有限公司 注销
康保县瑞凯新能源开发有限公司 注销
广东顺意电工绝缘器材有限公司 注销
宁夏同心日升光伏发电有限公司 注销
北京市科陆新能源投资有限公司 注销
浙江科陆售电有限公司 注销
无锡陆金新能源科技有限公司 注销
宜兴市同德能源科技有限公司 注销
河北子德新能源开发有限公司 注销
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 1,957,959,585.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 46.62%
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
合计 -- 1,957,959,585.69 46.62%
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 752,865,954.88
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.52%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
合计 -- 752,865,954.88 31.52%
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
单位：元
销售费用 433,461,926.26 333,715,803.26 29.89% 能产品质保期较长，本报告期对期末在质保期
内的储能合同计提售后服务费。
管理费用 349,643,207.66 253,598,287.76 37.87%
智慧能源产业园折旧费用。
财务费用 281,507,813.97 314,301,156.73 -10.43% 融资成本下降
研发费用 264,700,547.32 233,997,582.86 13.12% 薪酬费用增加
?适用 □不适用
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
主要研发项 预计对公司未来发
项目目的 项目进展 拟达到的目标
目名称 展的影响
研发出针对大型储能电 研发出覆盖目前市场主流功率的室内、户外型储能 使公司成为锂电池
大功率储能
站系统的大功率 PCS、 已结项 变流器，满足国内、海外市场对高性能储能变流器 储能系统主流供应
变流器产品
主流 PCS 产品 产品的要求。 商
利用高效热管理技术，提高液冷产品的温度一致性 使公司成为锂电池
锂 电 池 液 冷 研发出满足市场对液冷
已结项 和经济性，确保公司产品在寿命及成本方面的竞争 储能系统主流供应
储能系统 储能系统需求的产品
力。海外市场对储能产品的需求。 商
锂 电 池 第 三 在第二代风冷系统基础 使公司成为锂电池
在原有产品基础上，根据最新国内外标准要求，在
代 风 冷 储 能 上，优化性能指标、开 已结项 储能系统主流供应
安全性和可靠性上大幅度提高，增强竞争力。
系统 发第三代风冷产品 商
锂 电 池 储 能 研发出储能数字化运维 依托储能产品运行数据、实验室测试数据，使用当
提升锂电池储能系
系 统 运 维 数 产品，实现储能系统数 开发中 前主流的数据分析算法，实现售前支持、电芯全生
统安全可靠性
据分析平台 字化 命周期云图谱、故障电池记录查询等。
新型电力系统建设
研发新一代能源路由智 硬件模组化、软件 APP 化设计，提升产品的功能扩
新型电力系 刚性需求，国网、
能电表，推动电力物联 开发 展性，满足用户对用电信息的深度、广度和密度的
统智能电表 南网未来 3-5 年重
网的构建 更高要求。
点招标产品
集中器 I 型、能源控制器、采集终端 III 型、智能量 新型电力系统建设
研发满足新一代企业标
新型电力系 测开关满足国网 2022 年相关技术规范，确保研发系 刚性需求，国网、
准和国标终端产品，提 已结项
统智能终端 列产品各项性能指标优于标准，处于行业领先水 南网未来 3-5 年重
升产品性能各项指标。
平。 点招标产品
新型电力系 满足符合国家标准、电力行业标准、国网及南网的 新型电力系统建设
为国网、南网配网的智
统一二次深 技术规范要求。同时采用电子式互感器，取电电容 刚性需求，国网、
能化、标准化研发出相 已结项
度融合柱上 及一次导电回路的一体化设计，确保和二次控制设 南网未来 3-5 年重
应的产品设备
开关 备一体化，并组成统一的成套设备。 点招标产品
新型电力系统建设
新 型 电 力 系 紧跟电网智能化技术发 把设备相关的智能在线监测结合进一次设备，确保
刚性需求，国网、
统 智 能 化 环 展趋势而研发的储备产 已结项 设备的实时运行状态监测，实现系统平台智能运
南网未来 3-5 年重
网柜 品 行。
点招标产品
针对国网新一代智能物
智能物联表 开拓新一代智能物
联表上使用的双模通讯 全自动一键实现国网双模通讯单元技术协议要求
双模检定系 已结项 联表体系配件的检
单元，快速研制推出的 398 项互操作性和协议一致性试验项目
统 定业务
检测设备和检测系统
完全契合 JJG597 新标准，实现电流 100mA~120A、 适用于省网公司四
高 精 度 安 装 研发出一款超小体积、
电压 30V~576V 的准确测量要求，测量精度高达 线一库建设，具有
式 标 准 电 能 宽范围、高精度的标准 已结项
表 并形成产业化应用
样电阻、继电器等关键核心元器件用于高精尖产品 值和经济效益
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
中的验证和替代。
丰富产品种类、提
研发出满足海外电力客
海外智能电 满足海外电力客户从普通卡表到智能卡表的切换及 升产品性能，提高
户当地标准及客户定制 已结项
表 相关标准规范 产品利润率和市场
化需求产品
竞争力
研发出满足市场需求，
新一代锂电 在原有液冷产品基础上，提高抗震稳定性，主动均 优 化 储 能 系 统 产
并适应最新国内外标
池液冷储能 开发 衡效率以及产品全寿命周期内安全可靠性，满足国 品 ， 提 升 市 场 优
准，且能够领先市场同
系统 内、海外市场对储能产品的需求。 势。
行的产品
研究适用于电能表、终
端检定流水线的物理核
电能表自动 研究电能表自动化检定流水线标准性能自动核查技
查设备通信策略，探索 提升公司产品的服
化检定系统 术，开发小体积高精度物理核查检测设备，研究物
物理核查设备在自动化 务质量和服务类
标准性能自 已结项 理核查设备应用在自动化流水线的调度策略，确保
检定系统中的自动流转 型，塑造公司品牌
动核查技术 流水线批量检测的电能表计量特性参数、指标测量
调度策略，实现流水线 价值
与应用研究 数据的合法、合规性。
的低成本、高利用率、
高可靠性运行。
立足新型电力系统中供 解决电网“双高、
需平衡和新能源消纳的 双峰”调度难题，
“ 源 网 荷 建设“源网荷储”供需互动仿真测试系统，进行智
技术研究，全面提升需 助推国家“双碳”
储”供需互 能台区设备的供需互动与调度策略研究，开展分钟
求侧多元智能要素的感 目标的落地和新型
动技术研究 已结项 级采集终端功能测试验证、光伏消纳功能测试、光
知、传输、调控及交互 电力系统的建设，
与仿真测试 储设备优化控制技术研究、台区微网自平衡技术研
能力，解决“源随荷 契合公司成为系统
系统建设 究及 HPLC+HRF 双模通信功能检测等项目的研究。
动”向“源荷互动”的 级能源服务商的目
柔性调控。 标。
研究高位 DAC 数字信号生成技术和模拟线性功率 国家、省市级电科
基于模拟线
立足国家电能计量溯源 放大技术在超高准确度和超高稳定度程控功率源系 院或者计量院的标
性功率放大
体系建设，开展标准电 列产品中的应用；研究多表位高精度标准电能表的 准计量试验室必备
技 术 的 0.01 已结项
能表全功能和性能试验 计量检定系统中电磁兼容屏蔽、表位相互影响、小 设备，也是公司立
级标准电能
检验。 信号拍频等问题的解决方案，开发全自动检定业务 足于行业技术标杆
表检定装置
的检测软件系统。 的核心设备。
新型电力系 负荷管理终端（智能量测型）、低压集抄系统设备 新型电力系统建设
研发满足新一代企业标
统智能量测 （智能量测型）满足南网 2023 年版相关技术规范， 刚性需求，南网未
准和国标终端产品，提 开发
确保研发系列产品各项性能指标优于标准，处于行 来 3-5 年重点招标
终端 升产品性能各项指标。
业领先水平。 产品
作为电能计量高端
高端智能电
研发一款高稳定高精度 支持国家战略，设计上采用全国产化方案，用于替 产品，提升公司在
能表 开发
关口表 代进口关口表。 智能电网市场的影
响力。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
公司研发人员情况
研发人员数量（人） 957 1,063 -9.97%
研发人员数量占比 36.53% 32.23% 4.30%
研发人员学历结构
本科 552 596 -7.38%
硕士 72 57 26.32%
研发人员年龄构成
公司研发投入情况
研发投入金额（元） 264,700,547.32 233,997,582.86 13.12%
研发投入占营业收入比例 6.30% 6.61% -0.31%
研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00%
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 ?不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 ?不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 ?不适用
单位：元
项目 2023 年 2022 年 同比增减
经营活动现金流入小计 4,598,695,525.57 4,181,728,700.13 9.97%
经营活动现金流出小计 4,124,393,367.07 3,737,944,078.20 10.34%
经营活动产生的现金流量净额 474,302,158.50 443,784,621.93 6.88%
投资活动现金流入小计 134,624,753.10 366,993,140.94 -63.32%
投资活动现金流出小计 547,820,994.26 405,761,983.64 35.01%
投资活动产生的现金流量净额 -413,196,241.16 -38,768,842.70 -965.79%
筹资活动现金流入小计 7,391,741,699.27 4,771,501,956.11 54.91%
筹资活动现金流出小计 7,623,814,648.47 4,726,241,439.79 61.31%
筹资活动产生的现金流量净额 -232,072,949.20 45,260,516.32 -612.75%
现金及现金等价物净增加额 -185,296,162.96 451,489,981.84 -141.04%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
?适用 □不适用
变动说明：
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
储能收入大幅增长，出口退税同比增加。
期光明智慧能源产业园项目投入同比增加，新增投入宜春科陆储能基地一期扩建项目、佛山储能产业园土地及基建项目。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
?适用 □不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异主要系：
（1）2023 年度公司实现净利润-53,404.94 万元，其中：本期投资收益-859.18 万元，公允价值变动收益 1,377.29 万元，计
提信用减值损失 6,804.37 万元，计提各项资产减值损失 19,130.27 万元，资产处置收益-639.41 万元，筹资产生利息费用
失 16,676.46 万元。上述事项均不影响经营活动产生的现金净流量。
（2）海外储能收入大幅增长，出口退税同比增加，该现金流入事项不影响利润表项目。
（3）海外储能合同已收到大额预收款项并计入经营活动现金流入，2023 年末尚未完成交付，不影响公司实现的收入及
净利润。
五、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
占利润总
金额 形成原因说明 是否具有可持续性
额比例
权益法确认的投资
投资收益 -8,591,842.75 1.44% 主要系债务重组产生的投资损失等
收益具有可持续性
主要系参股子公司西藏国科鼎奕投资中心（有限合
伙）1.25%股权及地上铁租车（深圳）有限公司
公允价值变动损益 13,772,878.06 -2.31% 否
值变动收益
对资产进行全面清查和资产减值测试后计提各项资产
资产减值 -191,302,746.89 32.08% 否
减值损失
营业外收入 12,803,731.56 -2.15% 主要系核销长期挂账无需支付的应付款项 否
主要系部分储能海外合同未能严格按照合同约定时间
营业外支出 226,808,191.69 -38.04% 交付，违反合同履约时间的相关约定，产生营业外支 否
出
信用减值损失 -68,043,703.11 11.41% 根据会计政策对应收款项计提减值准备 否
资产处置收益 -6,394,106.14 1.07% 主要系固定资产处置产生的损失 否
六、资产及负债状况分析
单位：元
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
占总资产 占总资产
金额 金额
比例 比例
货币资金 902,362,862.94 11.41% 1,117,885,088.69 12.71% -1.30%
应收账款 1,206,244,409.92 15.25% 1,365,816,980.03 15.53% -0.28%
存货 880,052,831.88 11.13% 1,158,751,182.58 13.17% -2.04% 储能合同交付，存货减少
投资性房地产 134,846,563.15 1.70% 140,448,161.12 1.60% 0.10%
长期股权投资 383,104,713.33 4.84% 441,916,708.71 5.02% -0.18%
固定资产 2,500,113,455.32 31.61% 1,023,223,926.30 11.63% 19.98% 光明智慧能源产业园暂估转固
在建工程 62,251,742.11 0.79% 1,229,988,898.33 13.98% -13.19% 光明智慧能源产业园暂估转固
使用权资产 446,306.76 0.01% 125,736,474.80 1.43% -1.42% 融资租赁重分类转出
短期借款 2,901,108,423.02 36.68% 2,954,304,956.72 33.58% 3.10%
合同负债 721,676,297.57 9.12% 726,134,314.21 8.25% 0.87%
新增美的商业保理有限公司 4
长期借款 589,516,728.73 7.45% 218,973,854.17 2.49% 4.96%
亿元 2 年期借款
融资租赁重分类至一年内到期
租赁负债 451,417.28 0.01% 20,154,315.84 0.23% -0.22%
的非流动负债
境外资产占比较高
□适用 ?不适用
?适用 □不适用
单位：元
计入权
本期
益的累
本期公允价 计提 本期购买金 本期出售金 其他变
项目 期初数 计公允 期末数
值变动损益 的减 额 额 动
价值变
值
动
金融资产
含衍生金融资产）
金融资产小计 143,670,247.10 13,788,681.06 1,132,617.44 251,018.88 -235.20 157,363,116.55
上述合计 143,670,247.10 13,788,681.06 1,132,617.44 251,018.88 -235.20 157,363,116.55
金融负债 - -15,803.00 15,803.00 15,803.00
其他变动的内容：交易性金融资产的本期变动-235.20 元系公司持有的力帆科技股票的股价变动。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
所有权或使用权受到限制的资产：
单位：元
项目 余额 受限原因
货币资金 349,633,163.43 冻结、保证金、定期存款
投资性房地产 110,020,213.80 抵押
固定资产 365,732,144.85 抵押、售后租回
无形资产 52,766,242.58 抵押
合计 878,151,764.66 ---
抵押资产情况：
单位：万元
截止 2023 年 12 月
资产类别 资产名称 抵押总额 抵押用途
无形资产-土地使用权 科陆大厦 银行贷款 467.39
投资性房地产-房屋建筑物 科陆大厦 55,309.62 银行贷款 11,002.02
固定资产-房屋建筑物 科陆大厦 银行贷款 6,801.93
无形资产-土地使用权 顺德开关五沙新厂房项目 银行贷款 4,809.23
固定资产-房屋建筑物 顺德开关五沙新厂房属建筑物 银行贷款 15,526.34
固定资产-房屋建筑物 顺德开关厂属建筑物 3,602.07 银行贷款 2.80
固定资产-机器设备 托克逊 50MW 风力发电项目 1,951.52 融资租赁 14,242.15
七、投资状况分析
?适用 □不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
?适用 □不适用
单位：元
截至资
投 是
被投资 合 产负债
主要 资 投资 持股 资金 投资 产品 预计 本期投资盈 否 披露
公司名 作 表日的 披露索引
业务 方 金额 比例 来源 期限 类型 收益 亏 涉 日期
称 方 进展情
式 诉
况
CL 新能 新 6,417, 100.00 正常运
自筹 -- -- -- 0.00 -6,714,585.33 否 - -
Energy 源 设 450.00 % 营
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
Storage
Corpor
ation
详见刊登在《证券时报》 、
佛山市 《中国证券报》 、《证券日
科陆储 100,00 报》
、《上海证券报》及巨潮
新能 新 100.00 正常运 年8
能技术 0,000. 自筹 -- -- -- 0.00 -2,819,169.19 否 资讯（www.cninfo.com.cn）
源 设 % 营 月5
有限公 00 上的《关于设立全资子公司
日
司 并投建生产基地的公告》 （公
告编号：2023098）
合计 -- -- 7,450. -- -- -- -- -- -- 0.00 -9,533,754.52 -- -- --
?适用 □不适用
单位：元
是否 截止报 未达到
投 投资 截至报告 披露
为固 本报告 告期末 计划进
资 项目 期末累计 资金 项目进 预计收 日期
项目名称 定资 期投入 累计实 度和预 披露索引（如有）
方 涉及 实际投入 来源 度 益 （如
产投 金额 现的收 计收益
式 行业 金额 有）
资 益 的原因
年6 国证券报》 、《证券日报》 、《上
智慧能源 月2 海证券报》及巨潮资讯网
产业园项 自 233,687, 1,870,587, 自有 日、 （www.cninfo.com.cn）上的
是 储能 89.66% 0.00 0.00 -
目（光明 建 091.84 626.19 资金 2019 《关于竞得土地使用权的公
产业园） 年2 告》（公告编号：2017075） 、
月 23 《关于固定资产投资的公告》
日 （公告编号：2019019）
详见刊登在《证券时报》 、《中
国证券报》 、《证券日报》 、《上
宜春科陆 2023
海证券报》及巨潮资讯网
储能基地 自 自有 年3
是 储能 41,439,2 41,439,29 74.61% 0.00 0.00 - （www.cninfo.com.cn）上的
一期扩建 建 资金 月 29
项目 日
管理委员会签署投资合同书的
公告》（公告编号：2023042）
详见刊登在《证券时报》 、《中
国证券报》 、《证券日报》 、《上
佛山储能 海证券报》及巨潮资讯网
自 自有 年8
产业园项 是 储能 61,889,1 61,889,19 12.28% 0.00 0.00 - （www.cninfo.com.cn）上的
建 资金 月5
目 98.41 8.41 《关于设立全资子公司并投建
日
生产基地的公告》 （公告编
号：2023098）
合计 -- -- -- 337,015, 1,973,916, -- -- 0.00 0.00 -- -- --
备注：智慧能源产业园项目（光明产业园）于 2023 年 5 月暂估转固。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
（1） 证券投资情况
?适用 □不适用
单位：元
本期公 计入权益
本期 本期
证券品 证券代 证券 最初投资 会计计 期初账 允价值 的累计公 报告期损 期末账 会计核算 资金
购买 出售
种 码 简称 成本 量模式 面价值 变动损 允价值变 益 面价值 科目 来源
金额 金额
益 动
境内外 力帆 公允价 交易性金 债务
股票 科技 值计量 融资产 重组
期末持有的其他证券投
资
合计 5,678.40 -- 3,242.40 0.00 0.00 0.00 0.00 -235.20 3,007.2 -- --
证券投资审批董事会公 此投资系公司下属子公司四川科陆新能电气有限公司在追讨债务过程中接受人民法院的司法划
告披露日期 转，接受债务人以股抵债所得，是被动形成的，并非主动投资，因此无需审议。
证券投资审批股东会公
不适用
告披露日期
（2） 衍生品投资情况
?适用 □不适用
?适用 □不适用
单位：万元
期末投资金额占
初始投 期初 本期公允价值 计入权益的累计 报告期内 报告期内售
衍生品投资类型 期末金额 公司报告期末净
资金额 金额 变动损益 公允价值变动 购入金额 出金额
资产比例
外汇合约 0 0 96.14 0 26,205.99 4,249.62 21,956.37 23.34%
合计 0 0 96.14 0 26,205.99 4,249.62 21,956.37 23.34%
报告期内套期保值
业务的会计政策、
会计核算具体原
不适用
则，以及与上一报
告期相比是否发生
重大变化的说明
报告期实际损益情
报告期内衍生产品投资实际损益为 96.14 万元。
况的说明
为规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强财务稳定性，保证公司持续稳
套期保值效果的说
健发展和目标利润的实现，公司及子公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。公司适度开
明
展外汇衍生品交易业务不会影响公司主营业务的发展，公司将根据实际情况合理安排资金的使用。
衍生品投资资金来 公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金或自筹资金，不涉及使用募集资金。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
源
为了应对外汇衍生品交易业务带来的上述风险，公司采取风险控制措施如下：
，建立严格有效的风险管理制度，利用事
前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和降低各种风险。
报告期衍生品持仓 2、灵活调整：密切关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率的研究分析，在外汇市场发生重大变化
的风险分析及控制 时，及时调整外汇衍生品交易策略，最大限度地避免汇兑损失。
措施说明（包括但 3、金额时间控制：公司严禁超过正常业务规模的外汇衍生品交易业务，并严格控制外汇资金金额和
不限于市场风险、 结售汇时间，确保外汇回款金额和时间与锁定的金额和时间相匹配。同时加强应收账款管理，避免出
流动性风险、信用 现应收账款逾期现象。
风险、操作风险、 4、对手选择：公司慎重选择从事外汇衍生品交易业务的交易对手，仅与经营稳定、资信良好的具有
法律风险等） 合法资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。
的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措
施。
已投资衍生品报告
期内市场价格或产
品公允价值变动的
公司按照《企业会计准则第 22 条金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量：
情况，对衍生品公
报告期内确认的衍生品公允价值变动为 96.14 万元。
允价值的分析应披
外汇合约公允价值按照银行的外汇产品报价厘定。
露具体使用的方法
及相关假设与参数
的设定
涉诉情况 不适用
衍生品投资审批董
事会公告披露日期
衍生品投资审批股
东会公告披露日期
公司及子公司开展套期保值型外汇衍生品交易业务，有利于提高公司应对外汇市场风险的能力，规避
独立董事对公司衍 和防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，增强公司财务稳健性，不存在任何风险投机行为。公
生品投资及风险控 司已就拟开展外汇衍生品交易业务出具了可行性分析报告，业务风险可控，符合公司经营发展需要，
制情况的专项意见 符合公司整体利益。公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，有利于加强交易风险管理和控
制，落实风险防范措施。
□适用 ?不适用
公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
募集年 募集资金 募集资金 本期已使 已累计使 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 尚未使用 闲置两年
募集方式
份 总额 净额 用募集资 用募集资 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金 募集资金 以上募集
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
金总额 金总额 的募集资 集资金总 集资金总 总额 用途及去 资金金额
金总额 额 额比例 向
向特定对象
发行股票
合计 -- 82,809.35 81,275.93 81,267.67 81,267.67 0.00 0.00 0.00% 0.00 -- 0.00
募集资金总体使用情况说明
根据中国证监会《关于同意深圳市科陆电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕
司募集资金于 2023 年 5 月 22 日到位，募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具“大
华验字[2023]000268 号”验资报告。
公司本次募集资金总额为 828,093,534.48 元，扣除含增值税的保荐承销费后的款项为 815,672,131.46 元，于 2023 年 5
月 22 日存入公司募集资金专用账户。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金人民币 812,676,687.50 元用于偿还有
息负债，支付与发行有关的费用 3,013,189.82 元，公司用于偿还有息负债的募集资金已使用完毕。公司在交通银行佛山大
良支行、招商银行佛山分行营业部开立的募集资金专户已分别于 2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 12 日完成销户，募集资
金活期存款账户累计产生利息人民币 162,474.72 元，销户时留存的利息 144,728.86 元转入公司自有资金账户。
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
是否已 项目可
截至期末 截至期末 项目达到
变更项 募集资金 调整后投 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和超募 本报告期 累计投入 投资进度 预定可使
目（含 承诺投资 资总额 期实现 到预计 否发生
资金投向 投入金额 金额 (3)＝ 用状态日
部分变 总额 （1） 的效益 效益 重大变
（2） (2)/(1) 期
更） 化
承诺投资项目
承诺投资项目小计 -- 81,275.93 81,275.93 81,267.67 81,267.67 -- -- - -- --
超募资金投向
无
合计 -- 81,275.93 81,275.93 81,267.67 81,267.67 -- -- 不适用 -- --
分项目说明未达到计
划进度、预计收益的
情况和原因（含“是
不适用
否达到预计效益”选
择“不适用”的原
因）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实 不适用
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
募集资金已使用完毕。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
□适用 ?不适用
九、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
科陆国际技 147,131,961 415,512,549
子公司 电子产品 50,000,000.00 557,025,916.30 42,722,077.37 37,134,439.08
术有限公司 .51 .76
南昌市科陆
智能电网科 子公司 电子产品 -31,638,829.95 -82,646,641.12
.00 2 68.97 81
技有限公司
报告期内取得和处置子公司的情况
?适用 □不适用
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
报告期内取得和处置
公司名称 对整体生产经营和业绩的影响
子公司方式
CL Energy Storage Corporation 本期新设 本期净利润-671.46 万元
佛山市科陆储能技术有限公司 本期新设 本期净利润-281.92 万元
湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司 本期转让 投资收益 269.54 万元
大同市左云经济技术开发区科陆储能有限公司 本期注销 --
山西科陆新能源有限公司 本期注销 --
深圳市河陆能源有限公司 本期注销 --
深圳市陆新能源服务有限公司 本期注销 --
福建陆润能源有限公司 本期注销 --
康保县瑞凯新能源开发有限公司 本期注销 本期净利润 1,570.23 万元
广东顺意电工绝缘器材有限公司 本期注销 本期净利润-1,360.75 万元
宁夏同心日升光伏发电有限公司 本期注销 本期净利润 1,859.82 万元
北京市科陆新能源投资有限公司 本期注销 本期净利润-431.07 万元
浙江科陆售电有限公司 本期注销 本期净利润-1,999.42 万元
无锡陆金新能源科技有限公司 本期注销 本期净利润 706.24 万元
宜兴市同德能源科技有限公司 本期注销 本期净利润-489.6 万元
河北子德新能源开发有限公司 本期注销 本期净利润 0.66 万元
主要控股参股公司情况说明：无
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）公司未来的发展战略
为“锐意变革、布局未来”，公司积极响应“碳达峰碳中和”倡议，紧抓“构建以新能源为主体的新型电力系统”机
遇，以控制权变更为契机，重塑公司中长期发展战略规划，发挥智能电网业务和储能业务的产业协同优势，打造世界级
能源服务商。
在业务拓展上，持续巩固智能电网业务的压舱石、基本盘作用，以网内业务为核心，辐射网外市场，加快推进产线
智能化和数字化升级改造，全面提升交付能力；巩固公司在国内发电侧调频调峰应用的相对领先地位，大力创新发展电
网侧和用户侧储能的商业化应用领域，发挥公司在储能产品集成、关键核心组件、安全管理运营等方面的自主技术沉淀
优势，扎根国内、深耕美洲、拓展欧洲、布局“一带一路”市场，以极致安全的储能产品、全生命周期的极致服务完成
全球布局；丰富新能源综合服务模式，发挥两大主营业务协同效应、做大产业平台价值。在产品布局上，全力构建产品
预研能力，不断提升企划能力，长远规划、中期预研、短期落地，以市场需求为导向，主动竞争迭代，坚定推进公司产
品线的国际化布局，从赶超到引领行业发展。
站在新起点，公司将以战略的确定性，应对未来的不确定性，不断完善公司治理结构，创新企业机制，培育创新土
壤，激发组织活力，在成为国内乃至世界一流的能源服务商的道路上迈出坚实的步伐。
（二）公司经营计划
协同，重点做好以下工作：
进一步加强与国家电网、南方电网、电网产业集团及地方电网公司的合作，持续开拓智能配用电市场。探索海外本地化、
规模化发展模式，快速实现规模突破。
市场为战略方向，加大新市场新客户开发力度，提升海外品牌影响力与知名度，加速拓展海外市场份额。国内市场方面，
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
积极拓展新能源配储、独立电站、共享电站、工商储、台区扩容等应用市场。
建成投产。
管理体系。
（三）未来面对的风险
公司所处的电力能源行业是国民经济的基础产业之一，行业发展总体水平与国民经济发展状况密切相关，且行业的
发展易受国家宏观经济政策、产业发展及基础建设等因素影响，未来公司可能面临着国家出于宏观调控需要，导致产业
政策改变以及高新技术企业所享受国家相应的税收优惠政策发生变化等风险，给公司的经营带来不利影响。此外，地缘
政治风险、安规合规性风险等，也可能会对公司海外项目的正常执行产生不利影响。
公司将积极关注国家宏观政策、经济形势和行业动向，加强政策研判和市场研究，紧跟政策调整的步伐，及时调整
经营策略和产品开发策略；通过在海外部分国家加强本土化建设，提升海外运维服务能力，并不断加强对海外相关标准
的研究，引进行业内顶尖产品团队，打造符合海外标准的高质量高安全性产品。
公司所处的储能行业正在快速发展中，同行业公司均在不断增加资金、技术的投入，大量企业跨界进入储能行业，
市场竞争日趋激烈。新技术进步加速、产品生命周期日益缩短以及客户对产品性能指标及个性化要求越来越高，对公司
持续创新能力提出了更高的要求。如果公司在技术革新和研发成果应用等方面不能与时俱进，或出现决策失误、市场开
拓不力等情况，则将面临不利的市场竞争局面。
公司将密切跟踪行业发展和政策变化趋势，坚持以市场为导向，健全研发创新项目预研、选项、立项、技术评审工
作机制，加强项目的技术风险管理，及时推出适应市场需求的新技术、新产品，保持公司产品及服务的竞争优势，巩固
市场地位。
人才是公司发展的根本，技术优势一直是公司的核心竞争优势之一。公司通过对研发技术人才多年的培养及储备，
目前已拥有一支专业素质高、经验丰富、创新能力强的研发团队。在双碳目标驱动下，全球新能源产业快速发展，市场
竞争也逐渐加剧，公司存在技术失密和核心技术人员流失的风险。如果出现技术泄露或核心技术人员流失情况，将会对
公司产生不利影响。
公司将执行严格的技术保密制度，与关键技术人员签订《保密协议》、《竞业限制协议》。公司将持续为技术人才提供
良好的工作平台和发展空间，营造宽松的创新机制，结合股权激励计划等中长期激励措施，吸引和留住优秀人才，降低
技术失密和人才流失风险。
近年来，公司加大海外市场布局，产品远销非洲、美洲及亚洲等地区，境外销售主要采用美元和埃及镑定价结算。
受国内外政治、经济环境变化等影响，汇率的变动存在不确定性，若未来美元和埃及镑汇率持续波动，公司可能会出现
一定的汇兑损失，从而对公司经营业绩产生不利影响。
公司将密切关注全球金融市场和国家相关汇率政策，加强外汇管理，强化外汇形势监测分析，适时开展外汇套期保
值业务，降低汇率波动对公司的影响。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
?适用 □不适用
接待对象 谈论的主要内容及提
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 调研的基本情况索引
类型 供的资料
其他 网上不特定投资者
月 11 日 “互动易平台” 线上交流 况，定增进度，2023 （www.cninfo.com.cn）的
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
（http://irm.cninfo.c 年规划等 《深圳市科陆电子科技股份
om.cn）“云访谈” 有限公司 2023 年 5 月 11 日
栏目 投资者关系活动记录表》
（编号：2023-001）
详见披露于巨潮资讯网
公司财务状况，资产 （www.cninfo.com.cn）的
股东大会现场参会股 处置，储能业务布 《深圳市科陆电子科技股份
东 局，股东的支持，储 有限公司 2023 年 07 月 28
日
能行业发展状况等 日投资者关系活动记录表》
（编号：2023-002）
公司人才、融资、现 详见披露于巨潮资讯网
金流有关情况，未来 （www.cninfo.com.cn）的
网络平台 规划与展望，储能业 《深圳市科陆电子科技股份
线上交流 务有关情况，股东的 有限公司 2023 年 11 月 15
日 ）
支持，业务中标、占 日投资者关系活动记录表》
比有关情况等 （编号：2023-003）
中信建投证券 翟延
杰；华创证券 梁旭； 详见披露于巨潮资讯网
中欧基金 沈少波；长 （www.cninfo.com.cn）的
江证券 叶之楠；鹏华 《深圳市科陆电子科技股份
基金 黄奕彬；大成基 有限公司 2023 年 11 月 29
日 的支持等
金 刘峰；国盛基金 杨 日投资者关系活动记录表》
凡仪；国海证券 王 （编号：2023-004）
刚；浙商证券 闵繁皓
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。
□是 ?否
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
第四节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和其他有关法律法规的要求，对《公司章程》、《股
东大会议事规则》、《独立董事制度》等进行了修订，新制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，持续完善公司法人治
理结构，健全内部控制体系，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，规范公司运作，提高公司治理水平。报
告期内，公司治理状况良好，符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。公司治理主要情况如下：
报告期内，公司召开了9次股东大会，会议均由董事会召集召开，并聘请了律师进行见证，所有股东大会均提供网络投
票方式，为股东参会提供便利，且在股东大会会议流程中设置了与投资者交流环节，保障了投资者的参与权。股东大会见
证律师出具的《法律意见》认为公司报告期内的9次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序
符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
报告期内，公司对第八届董事会提前换届，刘标先生、孙慧荣先生、熊晓建先生、黄幼平女士、张文女士、丘运良先
生、谢华清先生在第八届董事会提前换届后不再担任公司董事职务；公司按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序，
选举伏拥军先生、周云福先生、吴德海先生、张铭先生、骆文辉女士、职帅先生为公司第九届董事会非独立董事，选举谢
东明先生、姜齐荣先生、李建林先生为公司第九届董事会独立董事。报告期内，周云福先生、骆文辉女士因工作调整原因
辞去公司董事职务，公司按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序分别选举徐腊平先生、姜华方先生为公司董事。报告
期内，公司召开了16次董事会，会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；董事会下设
的提名委员会、审计委员会均按各自职责认真研究和审议相关事项，充分发挥了专门委员会在董事及高级管理人员遴选、
内外部审计工作和内部控制的监督及评估等方面的积极作用。报告期内，公司董事会成员认真审议各项议案，积极参与相
关培训，勤勉尽责地履行职责。
报告期内，公司对第八届监事会提前换届，陈晔东先生、廖俊凯先生、杨军先生在第八届监事会提前换届后不再担任
公司监事职务；公司按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序，选举李文赢先生、林婕萍女士为公司第九届监事会非职
工代表监事，选举张树宏先生为公司第九届监事会职工代表监事。报告期内，公司共召开了12次监事会，会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。报告期内，公司全体监事在《公司法》、《公司章程》和股东
大会赋予的职权范围内对公司董事会、高级管理层及其成员的履职以及公司财务、内控、信息披露等事项进行监督，保护
公司、股东及其他利益相关者的合法权益。
按照《公司章程》等规定的程序，聘任周涵先生为公司总裁、聘任谢伟光先生为公司财务总监。同月，公司对第八届董事
会提前换届，曾驱虎先生、蔡赟东先生在第八届董事会提前换届后不再担任公司副总裁职务，公司董事会按照《公司章程》
等规定的程序，聘任周涵先生为公司总裁，聘任谢伟光先生为公司财务总监，聘任黄幼平女士为公司董事会秘书。为更好
地专注于公司储能业务的发展，2023年10月，周涵先生辞去公司总裁职务，公司董事会按照《公司章程》等规定的程序，
聘任姜华方先生为公司总裁。公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员绩效与履职评价标准和程序，董事和高
级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，监事的绩效评价按照公司有关制度进行。公司制定了
规范性、以价值贡献为导向的薪酬体系和激励政策，未来将积极探索更多形式的激励方式，着力构建多层次的综合激励机
制，不断完善绩效评价标准，有力地调动管理人员的工作积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。
公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。报告期内，公
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
司控股股东严格规范自己的行为，依法行使股东权利并承担相应义务，不存在利用其控制权损害公司及其他股东的合法权
益或利用对公司的控制地位谋取非法利益情形。
报告期内，公司在注重企业经营的同时，充分尊重和维护债权人、员工、客户、供应商、社区等利益相关者的合法权
益，加强与各方的沟通和交流，积极履行社会责任，努力实现各方利益的协调平衡，共同推动公司持续健康发展。
报告期内，公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，并严格按照有关法律法规等要求，真实、准确、完整、及时履行信息披露义
务。此外，公司还通过投资者关系互动平台、网上业绩说明会、参加上市公司投资者网上集体接待日活动、接听投资者热
线电话、接待机构实地调研等多种渠道或方式，与投资者进行良好的互动和交流，及时认真回复投资者的有关咨询和问题，
确保所有股东有公平的机会获得信息。公司与监管机构保持良好沟通，及时回复问询，积极主动向监管机构报告公司相关
事项，确保公司信息披露更加规范。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是 ?否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面
的独立情况
报告期内，公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人，拥有独立完整的业务和自
主经营能力。
其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。
立的劳动、人事及薪酬管理制度。公司总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬。
管理制度，独立进行财务、会计活动。公司拥有独立的银行账户，依法独立纳税，独立进行财务决策，不存在控股股东占
用公司资金或干预公司资金使用的情况。
东及其关联方违反法律法规、《公司章程》和规定程序干涉公司机构设置及具体运作的情形。
关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在显失公平的关联交易。
三、同业竞争情况
□适用 ?不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
投资者参
会议届次 会议类型 召开日期 披露日期 会议决议
与比例
股东大会 大会 会决议公告》
（公告编号：2023014）
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
股东大会 大会 会决议公告》
（公告编号：2023032）
股东大会 大会 会决议公告》
（公告编号：2023045）
会 大会 公告》
（公告编号：2023064）
股东大会 大会 会决议公告》
（公告编号：2023080）
股东大会 大会 会决议公告》
（公告编号：2023087）
股东大会 大会 会决议公告》
（公告编号：2023095）
股东大会 大会 会决议公告》
（公告编号：2023102）
股东大会 大会 会决议公告》
（公告编号：2023121）
□适用 ?不适用
五、董事、监事和高级管理人员情况
本期 本期
期初 其他
增持 减持
持股 增减 期末持 股份增
任职状 股份 股份
姓名 性别 年龄 职务 任期起始日期 任期终止日期 数 变动 股数 减变动
态 数量 数量
（股 （股 （股） 的原因
（股 （股
） ）
） ）
伏拥军 男 56 董事长 现任 2023 年 6 月 26 日 2026 年 6 月 25 日 0 0 0 0 0 -
徐腊平 男 46 董事 现任 2023 年 11 月 10 日 2026 年 6 月 25 日 0 0 0 0 0 -
董事 2024 年 1 月 3 日
姜华方 男 48 现任 2026 年 6 月 25 日 0 0 0 0 0 -
总裁 2023 年 10 月 25 日
吴德海 男 41 董事 现任 2023 年 6 月 26 日 2026 年 6 月 25 日 0 0 0 0 0 -
张铭 男 36 董事 现任 2023 年 6 月 26 日 2026 年 6 月 25 日 0 0 0 0 0 -
职帅 男 37 董事 现任 2023 年 6 月 26 日 2026 年 6 月 25 日 0 0 0 0 0 -
谢东明 男 49 独立董事 现任 2023 年 6 月 26 日 2026 年 6 月 25 日 0 0 0 0 0 -
姜齐荣 男 56 独立董事 现任 2023 年 6 月 26 日 2026 年 6 月 25 日 0 0 0 0 0 -
李建林 男 48 独立董事 现任 2023 年 6 月 26 日 2026 年 6 月 25 日 0 0 0 0 0 -
李文赢 男 45 监事会主席 现任 2023 年 6 月 26 日 2026 年 6 月 25 日 0 0 0 0 0 -
林婕萍 女 42 监事 现任 2023 年 6 月 26 日 2026 年 6 月 25 日 0 0 0 0 0 -
职工代表监
张树宏 男 55 现任 2023 年 6 月 26 日 2026 年 6 月 25 日 5,000 0 0 0 5,000 -
事
谢伟光 男 45 财务总监 现任 2023 年 6 月 8 日 2026 年 6 月 25 日 0 0 0 0 0 -
董事会秘书 现任 2009 年 11 月 12 日 2026 年 6 月 25 日 210,00
黄幼平 女 44 0 0 0 210,000 -
原董事 离任 2009 年 11 月 12 日 2023 年 6 月 26 日 0
原董事长 2021 年 06 月 04 日 2023 年 6 月 26 日
刘标 男 51 离任 0 0 0 0 0 -
原总裁 2019 年 08 月 02 日 2023 年 6 月 8 日
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
孙慧荣 男 41 原董事 离任 2021 年 06 月 04 日 2023 年 6 月 26 日 0 0 0 0 0 -
原董事 2021 年 06 月 04 日 2023 年 6 月 26 日
熊晓建 男 46 离任 0 0 0 0 0 -
原财务总监 2019 年 08 月 02 日 2023 年 6 月 8 日
丘运良 男 45 原独立董事 离任 2020 年 05 月 19 日 2023 年 6 月 26 日 0 0 0 0 0 -
张文 女 62 原独立董事 离任 2019 年 03 月 11 日 2023 年 6 月 26 日 0 0 0 0 0 -
谢华清 男 62 原独立董事 离任 2021 年 06 月 04 日 2023 年 6 月 26 日 0 0 0 0 0 -
原监事会主
陈晔东 男 51 离任 2021 年 06 月 04 日 2023 年 6 月 26 日 0 0 0 0 0 -
席
廖俊凯 男 36 原监事 离任 2021 年 06 月 04 日 2023 年 6 月 26 日 0 0 0 0 0 -
原职工代表
杨军 男 45 离任 2021 年 06 月 04 日 2023 年 6 月 26 日 0 0 0 0 0 -
监事
曾驱虎 男 61 原副总裁 离任 2021 年 06 月 04 日 2023 年 6 月 26 日 0 0 0 0 0 -
蔡赟东 男 40 原副总裁 离任 2021 年 06 月 04 日 2023 年 6 月 26 日 0 0 0 0 0 -
周云福 男 50 原董事 离任 2022 年 7 月 11 日 2023 年 10 月 19 日 0 0 0 0 0 -
周涵 男 33 原总裁 离任 2023 年 6 月 8 日 2023 年 10 月 19 日 0 0 0 0 0 -
骆文辉 女 40 原董事 离任 2023 年 6 月 26 日 2023 年 12 月 6 日 0 0 0 0 0 -
合计 -- -- -- -- -- -- 0 0 0 215,000 --
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
?是 □否
不再担任公司董事职务，曾驱虎、蔡赟东不再担任公司副总裁职务，陈晔东、廖俊凯、杨军不再担任公司监事职务。
在公司担任储能产品公司总经理职务。
委员职务，周云福辞职后不在公司担任任何职务。
员会委员职务，骆文辉辞职后不在公司担任任何职务。
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用 □不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
周 涵 总裁 聘任 2023 年 6 月 8 日 董事会聘任
谢伟光 财务总监 聘任 2023 年 6 月 8 日 董事会聘任
伏拥军 董事长 被选举 2023 年 6 月 26 日 股东大会选举
吴德海 董事 被选举 2023 年 6 月 26 日 股东大会选举
张 铭 董事 被选举 2023 年 6 月 26 日 股东大会选举
骆文辉 董事 被选举 2023 年 6 月 26 日 股东大会选举
职 帅 董事 被选举 2023 年 6 月 26 日 股东大会选举
谢东明 独立董事 被选举 2023 年 6 月 26 日 股东大会选举
姜齐荣 独立董事 被选举 2023 年 6 月 26 日 股东大会选举
李建林 独立董事 被选举 2023 年 6 月 26 日 股东大会选举
李文赢 监事会主席 被选举 2023 年 6 月 26 日 股东大会选举
林婕萍 监事 被选举 2023 年 6 月 26 日 股东大会选举
张树宏 职工代表监事 被选举 2023 年 6 月 26 日 职工代表大会选举
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
姜华方 总裁 聘任 2023 年 10 月 25 日 董事会聘任
徐腊平 董事 被选举 2023 年 11 月 10 日 股东大会选举
姜华方 董事 被选举 2024 年 1 月 3 日 股东大会选举
刘 标 总裁 解聘 2023 年 6 月 8 日 因工作需要辞去总裁职务
熊晓建 财务总监 解聘 2023 年 6 月 8 日 因工作变动原因辞去财务总监职务
刘 标 董事长 任期满离任 2023 年 6 月 26 日 董事会提前换届后离任
孙慧荣 董事 任期满离任 2023 年 6 月 26 日 董事会提前换届后离任
熊晓建 董事 任期满离任 2023 年 6 月 26 日 董事会提前换届后离任
黄幼平 董事 任期满离任 2023 年 6 月 26 日 董事会提前换届后离任
张 文 独立董事 任期满离任 2023 年 6 月 26 日 董事会提前换届后离任
丘运良 独立董事 任期满离任 2023 年 6 月 26 日 董事会提前换届后离任
谢华清 独立董事 任期满离任 2023 年 6 月 26 日 董事会提前换届后离任
陈晔东 监事会主席 任期满离任 2023 年 6 月 26 日 监事会提前换届后离任
廖俊凯 监事 任期满离任 2023 年 6 月 26 日 监事会提前换届后离任
杨 军 职工代表监事 任期满离任 2023 年 6 月 26 日 监事会提前换届后离任
曾驱虎 副总裁 任期满离任 2023 年 6 月 26 日 董事会提前换届后离任
蔡赟东 副总裁 任期满离任 2023 年 6 月 26 日 董事会提前换届后离任
周云福 董事 离任 2023 年 10 月 19 日 因工作调整原因辞去董事职务
周涵 总裁 解聘 2023 年 10 月 19 日 为更好地专注于公司储能业务的发展，辞去总裁职务
骆文辉 董事 离任 2023 年 12 月 6 日 因工作调整原因辞去董事职务
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（1）董事
伏拥军，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2007年7月至2012年7月，任美的集团制冷家电集团
压缩机事业部副总裁兼研发中心主任；2012年7月至2016年12月，任美的集团压缩机事业部副总经理；2016年12月至2017年
徐腊平，男，1978年出生，中国国籍，暨南大学金融系毕业，公司金融与投资学博士，高级经济师。曾任深圳市宝安
区发展研究中心研究员，深圳市国资委资本运作处特聘人员，深圳市远致投资有限公司高级经理、副部长，曾主导过多个
重大资产重组项目，在企业价值提升与战略诊断方面具有较强的理论与实操经验。现任公司董事，深圳市资本运营集团有
限公司党委委员、副总经理，深圳赛格股份有限公司董事，深圳市天健(集团)股份有限公司董事，深圳市柳鑫实业股份有
限公司董事长，深圳市赛格集团有限公司董事，深圳深爱半导体股份有限公司董事，雄安绿研智库有限公司董事，深圳市
企业服务集团有限公司董事，喀什深圳城有限公司董事，深圳市中洲投资控股股份有限公司董事，深圳市兆驰股份有限公
司副董事长，深圳市远致科技投资有限公司董事，深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司董事，深圳资本国际有限公司董事。
姜华方，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999年加入美的集团，曾任洗衣机事业
部供应链管理部总监、营运与人力资源部总监，美的国际计划物流部总监，生活电器事业部营运与人力资源部总监，家用
空调事业部营运与人力资源部总监、副总裁兼精益制造总监，厨房和热水事业部精益制造总监，工业技术事业群电机产品
公司总经理。现任公司董事、总裁。
吴德海，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年加入美的集团，曾任冰箱事业部
财务经理、厨房电器事业部财务经理、家用空调事业部财务经理、原暖通与楼宇事业部财经总监。现任公司董事，美的集
团工业技术事业群财经总监。
张铭，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任黑龙江省委组织部选调生，
深圳市华景管理咨询有限公司要素市场研究中心负责人，深圳市资本运营集团有限公司战略研究部经理、资本运作部经理、
资产管理部高级经理等职务。现任公司董事，深圳市资本运营集团有限公司资产管理部副部长，深圳市能源集团有限公司
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
董事，深圳市环水投资集团有限公司监事。
职帅，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2018年加入美的集团，曾任美的集团总裁
办总监。现任公司董事，美的集团工业技术事业群营运总监。
谢东明，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学会计学博士。现任公司独立董事，天津财经
大学会计学院教师、教授、硕士生导师，天津市园林规划设计研究总院有限公司董事、青岛森麒麟轮胎股份有限公司独立
董事。
姜齐荣，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，教授。1992年7月于清华大学电机系本科毕业，
获工学学士学位；1997年7月博士毕业后留校任教。现为清华大学电机系教授，主要研究方向为电力电子化电力系统稳定分
析与控制技术、柔性交直流输配电技术、新能源发电技术、微电网技术、现代电能质量分析与控制。现任公司独立董事，
北京市九州风神科技股份有限公司独立董事，石家庄科林电气股份有限公司独立董事。
李建林，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任中科院电工所副研究员，副组长；中国电
力科学研究院储能所科室主任，教授级高级工程师。现任公司独立董事，北方工业大学教授、博导。
（2）监事
李文赢，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。曾任深圳市中南实业股份有
限公司部门经理，深圳市通产集团有限公司部门经理，深圳市资本运营集团有限公司投资发展部部长等职务。现任公司监
事会主席，深圳市亿鑫投资有限公司董事，深圳市远致创业投资有限公司董事，武汉东湖国隆股权投资基金管理有限公司
的董事。
林婕萍，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年加入美的集团，历任家用空调事业部电
子公司财务负责人、家用空调事业部财经预算管理经理。现任公司监事，美的集团工业技术事业群财经核算资金与税务管
理经理。
张树宏，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。曾任兰州电机集团有限责任
公司工程师、设计室主任，2003年加入公司，曾任公司研发工程师、深圳市科陆变频器有限公司结构部及中试部经理。现
任公司职工代表监事，综合管理中心高级主管。
（3）高级管理人员
姜华方，总裁，简历同上。
谢伟光，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任美的集团股份有限公司空调事业部海外营
销公司财务经理、中央空调事业部财务部长，奥克斯集团有限公司空调事业部财务总监，主力智业（深圳）电器实业有限
公司董事兼财务总监，美的集团股份有限公司生活电器事业部财务部长等职务。现任公司财务总监。
黄幼平，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任福建紫天传媒科技股份有限公司独立董事，
深圳市赛为智能股份有限公司独立董事。2005年迄今在本公司任职，现任公司董事会秘书，深圳市法本信息技术股份有限
公司独立董事，安徽富印新材料股份有限公司独立董事。
在股东单位任职情况
?适用 □不适用
任职人员 在股东单位是否
股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期
姓名 领取报酬津贴
董事、副总裁、工业技术
伏拥军 美的集团股份有限公司 2021 年 9 月 17 日、 是
事业群总裁
吴德海 美的集团股份有限公司 工业技术事业群财经总监 2021 年 7 月 7 日 是
职帅 美的集团股份有限公司 工业技术事业群营运总监 2022 年 9 月 27 日 是
工业技术事业群财经核算
林婕萍 美的集团股份有限公司 2017 年 8 月 是
资金与税务管理经理
徐腊平 深圳市资本运营集团有限公司 党委委员、副总经理 2023 年 11 月 是
张铭 深圳市资本运营集团有限公司 资产管理部副部长 2023 年 6 月 是
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
在股东单
位任职情 无
况的说明
在其他单位任职情况
?适用 □不适用
在其他单位
任职人员 在其他单位担任
其他单位名称 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报
姓名 的职务
酬津贴
安庆威灵汽车部件有限公司 董事长 2022年1月12日 否
广东威灵电机制造有限公司 董事长 2017年08月07日 否
广东美的环境科技有限公司 董事长 2017年11月13日 否
佛山市威灵洗涤电机制造有限公司 董事长 2017年8月24日 否
安徽美芝精密制造有限公司 董事长 2017年10月10日 否
浙江美芝压缩机有限公司 董事长 2017年7月31日 否
广东威灵汽车部件有限公司 董事长 2018年10月18日 否
广东美的智能科技有限公司 董事长 2021年1月18日 否
广东美芝制冷设备有限公司 董事长 2018年10月10日 否
海南威灵电机销售有限公司 董事长 2021年01月12日 否
芜湖威灵电机销售有限公司 董事长 2017年10月9日 否
伏拥军 威灵（芜湖）电机制造有限公司 董事长 2017年9月21日 否
美的威灵电机技术（上海）有限公司 执行董事兼总经
理
广东美芝精密制造有限公司 董事长 2017年10月13日 否
广东极亚精机科技有限公司 董事长 2021年7月5日 否
安徽威灵汽车部件有限公司 董事长 2019年5月20日 否
合肥威灵电机制造有限公司 董事长 2015年9月17日 否
安徽美芝制冷设备有限公司 董事长 2021年7月14日 否
广东美的机电科技有限公司 董事长 2020年12月25日 2023年6月29日 否
淮安威灵电机制造有限公司 董事长、总经理 2017年10月9日 否
ServotronixMotionControlLtd. 董事 2021年2月8日 否
美的智能科技（新加坡）有限公司 董事 2017年9月13日 否
深圳市柳鑫实业股份有限公司 董事长 2021年11月22日 否
喀什深圳城有限公司 董事 2022年12月9日 否
深圳市远致科技投资有限公司 执行董事 2024年01月22日 否
深圳市兆驰股份有限公司 副董事长 2022年11月9日 否
徐腊平 深圳市赛格集团有限公司 董事 2017年9月20日 否
深圳赛格股份有限公司 董事 2017年7月21日 否
深圳市中洲投资控股股份有限公司 董事 2022年5月18日 否
深圳深爱半导体股份有限公司 董事 2018年1月18日 否
深圳市企业服务集团有限公司 董事 2021年4月30日 否
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
雄安绿研智库有限公司 董事 2017年11月1日 否
深圳市天健（集团）股份有限公司 董事 2023年1月13日 否
深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司 董事 2023年7月25日 否
深圳资本国际有限公司 董事 2021年1月11日 否
北京合康新能科技股份有限公司 董事 2022年01月27日 否
广东美芝制冷设备有限公司 董事 2022年9月1日 否
安徽美芝精密制造有限公司 董事 2022年12月19日 否
安徽美芝制冷设备有限公司 董事 2021年7月14日 否
淮安威灵电机制造有限公司 董事 2023年5月17日 2023年12月6日 否
安徽威灵汽车部件有限公司 董事 2022年7月29日 否
广东威灵汽车部件有限公司 董事 2022年3月31日 否
安庆威灵汽车部件有限公司 董事 2022年1月12日 否
威灵（芜湖）电机制造有限公司 董事 2022年11月1日 否
美智光电科技股份有限公司 监事会主席 2019年4月1日 否
广东极亚精机科技有限公司 董事 2021年7月28日 否
海南美的暖通设备有限公司 财务负责人 2021年1月7日 否
吴德海
广东美芝精密制造有限公司 董事 2022年9月6日 否
芜湖威灵电机销售有限公司 董事 2022年11月1日 否
合肥威灵电机制造有限公司 董事 2022年11月21日 否
浙江美芝压缩机有限公司 董事 2023年1月6日 否
广东美的环境科技有限公司 董事 2022年3月31日 否
佛山市威灵洗涤电机制造有限公司 董事 2022年3月31日 否
武汉天腾动力科技有限公司 董事 2022年3月30日 否
海南威灵电机销售有限公司 董事 2022年3月3日 否
上海美仁半导体有限公司 董事 2022年2月14日 否
广东美的机电科技有限公司 董事 2022年3月31日 2023年6月29日 否
美芝威灵应用部件有限责任公司 董事 否
广东菱美科技有限公司 财务负责人 2023年7月 否
深圳市能源集团有限公司 董事 2022年11月4日 否
张铭
深圳市环水投资集团有限公司 监事 2023年1月16日 否
北京合康新能科技股份有限公司 董事 2023年5月26日 否
职帅 美垦半导体技术有限公司 董事长 2022年12月6日 否
上海美仁半导体有限公司 董事长 2023年3月20日 否
天津财经大学 教授 2015年6月 是
谢东明 天津市园林规划设计研究总院有限公司 董事 2021年6月 是
青岛森麒麟轮胎股份有限公司 独立董事 2023年11月9日 是
清华大学 教授 2006年12月 是
姜齐荣 石家庄科林电气股份有限公司 独立董事 2017年9月12日 是
北京殷图网联科技股份有限公司 独立董事 2020年10月21日 2023年11月22日 是
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
北京市九州风神科技股份有限公司 独立董事 2019年8月5日 是
湖南迪帮中大电气有限公司 监事 2012年9月20日 2023年11月10日 否
李建林 北方工业大学 教授 2019年10月 是
深圳市亿鑫投资有限公司 董事 2023年2月17日 否
深圳市能源集团有限公司 董事 2019年4月26日 否
李文赢
深圳市远致创业投资有限公司 董事 2023年2月22日 否
武汉东湖国隆股权投资基金管理有限公司 董事 2023年11月1日 否
美垦半导体技术有限公司 董事 2022年4月29日 否
林婕萍
北京合康新能科技股份有限公司 监事 2020年12月2日 否
深圳市法本信息技术股份有限公司 独立董事 2021年1月29日 是
黄幼平
安徽富印新材料股份有限公司 独立董事 2023年12月16日 是
在其他单
位任职情 无
况的说明
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用 ?不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
公司董事、监事、高级管理人员的报酬决策程序：人力资源负责草拟董事、监事、高级管理人员薪酬方案，董事及
高级管理人员薪酬方案提交公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后，董事薪酬方案报经董事会同意并提交股东大会审
批通过后实施，高级管理人员的薪酬方案报经董事会审批通过后实施；监事薪酬方案经监事会同意并提交股东大会审批
通过后实施。
公司董事、监事、高级管理人员的报酬确定依据：
担任其他职务的董事的年度薪酬由固定薪酬、绩效奖金构成。其中，固定薪酬按照《董事长、高层管理人员薪酬管理办
法（2020年4月）》的相关规定确定，按月平均发放；绩效奖金按照《董事长、高层管理人员薪酬管理办法（2020年4月）》
的相关规定进行考核，年终由公司董事会薪酬与考核委员会评定，报董事会同意及股东大会批准。不在公司担任其他职
务的非独立董事不领取薪酬。经公司第七届董事会第十八次会议及2019年年度股东大会审议通过，公司独立董事的津贴
为每年12万元（含税）。
务报酬；不在公司担任其他职务的监事不领取薪酬。
理办法（2020年4月）》的相关规定确定，按月平均发放；绩效奖金按照《董事长、高层管理人员薪酬管理办法（2020年
》的相关规定进行考核，年终由公司董事会薪酬与考核委员会评定，报董事会批准。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
从公司获得的 是否在公司关
姓名 性别 年龄 职务 任职状态
税前报酬总额 联方获取报酬
伏拥军 男 56 董事长 现任 0 是
徐腊平 男 46 董事 现任 0 是
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
姜华方 男 48 董事、总裁 现任 18.89 否
吴德海 男 41 董事 现任 0 是
张铭 男 36 董事 现任 0 是
职帅 男 37 董事 现任 0 是
谢东明 男 49 独立董事 现任 6.16 否
姜齐荣 男 56 独立董事 现任 6.16 否
李建林 男 48 独立董事 现任 6.16 否
李文赢 男 45 监事会主席 现任 0 是
林婕萍 女 42 监事 现任 0 是
张树宏 男 55 职工代表监事 现任 23.91 否
谢伟光 男 45 财务总监 现任 80.70 否
黄幼平 女 44 董事会秘书 现任 135.32 否
刘标 男 51 原董事长、总裁 离任 82.02 否
孙慧荣 男 41 原董事 离任 0 是
熊晓建 男 46 原董事、财务总监 离任 65.00 否
丘运良 男 45 原独立董事 离任 6.00 否
张文 女 62 原独立董事 离任 6.00 否
谢华清 男 62 原独立董事 离任 6.00 否
陈晔东 男 51 原监事会主席 离任 72.59 否
廖俊凯 男 36 原监事 离任 47.64 否
杨军 男 45 原职工代表监事 离任 47.40 否
曾驱虎 男 61 原副总裁 离任 49.44 否
蔡赟东 男 40 原副总裁 离任 66.41 否
周云福 男 50 原董事 离任 0 是
周涵 男 33 原总裁 离任 86.39 否
骆文辉 女 40 原董事 离任 0 是
合计 -- -- -- 812.19 --
备注：1、2023 年 6 月 8 日，周涵被聘任为公司总裁，谢伟光被聘任为公司财务总监。2、2023 年 6 月 26 日，伏拥
军、周云福、吴德海、骆文辉、张铭、职帅被选举为公司非独立董事，谢东明、姜齐荣、李建林被选举为公司独立董事，
李文赢、林婕萍、张树宏被选举为公司监事。2023 年 6 月 26 日后，刘标、孙慧荣、熊晓建、张文、丘运良、谢华清不
再担任公司董事职务，陈晔东、廖俊凯、杨军不再担任公司监事职务，曾驱虎、蔡赟东不再担任公司副总裁职务。3、
其他情况说明
□适用 ?不适用
六、报告期内董事履行职责的情况
会议届次 召开日期 披露日期 会议决议
第八届董事会第二十三次（临时） 详见《第八届董事会第二十三次（临时）
会议 会议决议的公告》
（公告编号：2023002）
第八届董事会第二十四次（临时） 详见《第八届董事会第二十四次（临时）
会议 会议决议的公告》
（公告编号：2023016）
第八届董事会第二十五次（临时） 详见《第八届董事会第二十五次（临时）
会议 会议决议的公告》
（公告编号：2023025）
第八届董事会第二十六次（临时） 详见《第八届董事会第二十六次（临时）
会议 会议决议的公告》
（公告编号：2023033）
第八届董事会第二十七次（临时） 详见《第八届董事会第二十七次（临时）
会议 会议决议的公告》
（公告编号：2023043）
第八届董事会第二十八次会议 2023 年 4 月 27 日 2023 年 4 月 29 日 详见《第八届董事会第二十八次会议决议
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
的公告》
（公告编号：2023048）
第八届董事会第二十九次（临时） 详见《第八届董事会第二十九次（临时）
会议 会议决议的公告》
（公告编号：2023061）
第八届董事会第三十次（临时）会 详见《第八届董事会第三十次（临时）会
议 议决议的公告》
（公告编号：2023065）
第八届董事会第三十一次（临时） 详见《第八届董事会第三十一次（临时）
会议 会议决议的公告》
（公告编号：2023076）
第八届董事会第三十二次（临时） 详见《第八届董事会第三十二次（临时）
会议 会议决议的公告》
（公告编号：2023082）
详见《第九届董事会第一次（临时）会议
第九届董事会第一次（临时）会议 2023 年 6 月 26 日 2023 年 6 月 27 日
决议的公告》
（公告编号：2023089）
详见《第九届董事会第二次（临时）会议
第九届董事会第二次（临时）会议 2023 年 7 月 12 日 2023 年 7 月 13 日
决议的公告》
（公告编号：2023091）
详见《第九届董事会第三次（临时）会议
第九届董事会第三次（临时）会议 2023 年 8 月 4 日 2023 年 8 月 5 日
决议的公告》
（公告编号：2023096）
详见《第九届董事会第四次会议决议的公
第九届董事会第四次会议 2023 年 8 月 21 日 2023 年 8 月 23 日
告》
（公告编号：2023103）
详见《第九届董事会第五次（临时）会议
第九届董事会第五次（临时）会议 2023 年 10 月 25 日 2023 年 10 月 26 日
决议的公告》
（公告编号：2023111）
详见《第九届董事会第六次（临时）会议
第九届董事会第六次（临时）会议 2023 年 12 月 13 日 2023 年 12 月 14 日
决议的公告》
（公告编号：2023123）
董事出席董事会及股东大会的情况
是否连续两
以通讯方
本报告期应参 现场出席董 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大
董事姓名 式参加董
加董事会次数 事会次数 事会次数 次数 加董事会会 会次数
事会次数
议
刘标 10 2 8 0 0 否 6
周云福 14 4 10 0 0 否 5
孙慧荣 10 1 8 1 0 否 3
熊晓建 10 2 8 0 0 否 5
黄幼平 10 2 8 0 0 否 6
丘运良 10 1 9 0 0 否 4
张文 10 2 8 0 0 否 3
谢华清 10 2 8 0 0 否 5
伏拥军 6 2 4 0 0 否 2
吴德海 6 1 5 0 0 否 3
张铭 6 1 5 0 0 否 2
骆文辉 5 1 4 0 0 否 3
职帅 6 1 5 0 0 否 3
谢东明 6 2 4 0 0 否 3
姜齐荣 6 1 5 0 0 否 3
李建林 6 1 5 0 0 否 2
徐腊平 1 0 1 0 0 否 0
连续两次未亲自出席董事会的说明：无
董事对公司有关事项是否提出异议
□是 ?否
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
董事对公司有关建议是否被采纳
?是 □否
董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等法律法规和制度的规定，
忠实、勤勉履行职责，根据公司的实际情况，对公司重大的公司治理和经营决策等事项提出了相关意见。公司认真听取并
采纳了各位董事对公司的公司治理、重大经营决策等方面提出的专业性意见，有效提高了公司规范运作和科学决策水平，
推动公司持续、健康、稳定发展。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
委员 召开 提出的重 其他履 异议事
会名 成员情况 会议 召开日期 会议内容 要意见和 行职责 项具体
称 次数 建议 的情况 情况
《审计管理部 2022 年度工作总结》 - -
月6日 议案
《公司 2022 年度财务会计报告》
年度内部控制自我评价报告》 ；3、
《公司 2022 年
丘运良、 度控股股东及其他关联方资金占用情况报告》 ；
张文 2023 年 4 4、
《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合 同意各项
- -
月 27 日 伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》 ；5、《公 议案
司 2023 年第一季度财务会计报告》；6、 《审计管
理部 2023 年第一季度工作总结及 2023 年第二季
度工作计划》
审 计
《公司 2023 年半年度财务会计报告》
委 员
司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专
会 2023 年 8 同意各项
项报告》 ；3、
《公司 2023 年半年度控股股东及其 - -
月 21 日 议案
他关联方资金占用情况报告》 ；4、
《审计 2023 年
上半年度工作总结及下半年度工作计划》
谢东明、
《公司 2023 年第三季度报告》
《关于会计
姜齐荣、 3 2023 年
估计变更的议案》 ；3、
《关于开展套期保值型外 同意各项
吴德海 10 月 25 - -
汇衍生品交易业务的议案》 ；4、《审计部 2023 年 议案
日
第三季度工作总结及第四季度工作计划》
同意该项
议案
日
《关于聘任公司总裁的议案》；2、
《关于聘任 同意各项
- -
月8日 公司财务总监的议案》 议案
谢华清、
丘运良、 2 《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董
周云福 2023 年 6 事会非独立董事候选人的议案》；2、
《关于董事 同意各项
- -
月 15 日 会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董事 议案
候选人的议案》
《关于聘任公司总裁的议案》；2、
公司财务总监的议案》
；3、
《关于聘任公司董事 - -
李建林、 月 26 日 议案
提名 会秘书的议案》
委员 谢东明、 3
伏拥军 2023 年
会 《关于提名徐腊平先生为公司非独立董事候 同意各项
选人的议案》
；2、
《关于聘任公司总裁的议案》 议案
日
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
《关于提名姜华方先生为公司非独立董事候选 同意该项
人的议案》 议案
日
八、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是 ?否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
报告期末母公司在职员工的数量（人） 1,614
报告期末主要子公司在职员工的数量（人） 1,006
报告期末在职员工的数量合计（人） 2,620
当期领取薪酬员工总人数（人） 2,620
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 1
专业构成
专业构成类别 专业构成人数（人）
生产人员 737
销售人员 562
技术人员 957
财务人员 77
行政人员 217
采购人员 70
合计 2,620
教育程度
教育程度类别 数量（人）
硕士及以上 143
本科 1,100
大专 563
中专及以下 814
合计 2,620
为吸引、激励和保留优秀人才，公司制定了匹配业务发展的全面薪酬策略，构建了相对完善的薪酬绩效制度体系，
充分考虑了内部公平性、激励性和外部竞争力。报告期内，公司基于岗位价值和个人业绩贡献，确定员工基薪水平，同
时实行以价值贡献为导向的激励政策，根据团队和个人的工作业绩确定浮动奖金，向高绩效员工给予富有竞争力的薪酬
回报，激励与提升关键人员对结果达成，激发员工的工作活力与创造动力。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
“重视人才，培养人才”是公司长期以来紧抓不懈的重点工作。2023 年，在公司年度经营方针指引下，公司扎实开
展各项培训工作，多措并举，加大人才培育力度，高质量、高标准保证人才的培养工作稳步推进，为公司的业务发展输
送人才，为公司的战略保驾护航。
伴随着公司业务的不断发展，公司每年有大量的专业岗位人员走上管理岗位。基于此，公司以打造人才供应链体系为
目的，整合内外部高质量资源，打造了“聚能计划—科陆领导力发展训练营”培养项目，旨在帮助管理人员实现管理认
知和技能方法上的提升，筑牢公司高质量发展的“硬支撑”。2023 年，由于业务的扩张，公司也吸引了行业内外的管理
干部加入，面对与以往不同的新角色、新任务、新环境，对新任管理干部“扶上马、送一程”尤为重要，围绕干部培养
目标，匹配学、习、融、评四条主线，分步实施，学与习紧密结合，有效提升管理干部的管理技能。
为帮助应届毕业生快速成长成才，培养企业新生力量，公司制定了毕业生三年培养计划，匹配资源对其进行培养，提
高应届生的知识技能储备，提升岗位匹配度，为公司各业务板块人才补充与储备打下了良好基础。同时，公司积极推进
校企合作，成立校企合作工作站，充分发挥校企双方优势，共同培养人才。
对于研发、产品、营销、制造等方面的核心骨干人员，公司开展有针对性的能力提升培训，结合公司内部职级晋升机
制，拉通关键人员的成长路径，与激励机制一起，推拉结合，有效助推核心骨干人员的成长，保障各梯队人才的厚度，
有效地支撑业务的发展。
□适用 ?不适用
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
?适用 □不适用
为进一步完善和健全公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，公司董事会根据中国证券监督管理
委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公
司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了未来三年（2023—2025年）股东回报规划，并经公司第八届董事会第二
十八次会议、2022年年度股东大会审议通过。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用 ?不适用
本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用 ?不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和其他有关法律法规的要求，公司建立了完善的法人治理结
构，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司持续健全内控体系并有效运行，保障公司及全体股东的利益。
报告期内，公司根据业务发展和战略目标，对组织架构进行了优化，通过将管理职能下沉、横向整合等方式，进一
步加强公司组织能力建设，提高组织运行的效能。公司将风险管理作为业务运作的重要部分，在业务决策和经营管理中
理性审慎，通过全面系统地收集相关信息，充分识别和评估风险。
公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，全文详见 2024 年 3
月 22 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
□是 ?否
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况
整合中遇到的 已采取的解决
公司名称 整合计划 整合进展 解决进展 后续解决计划
问题 措施
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告
内部控制评价报告全文披露日期 2024 年 03 月 22 日
详见 2024 年 03 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内
内部控制评价报告全文披露索引
部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合
并财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合
并财务报表营业收入的比例
缺陷认定标准
类别 财务报告 非财务报告
①以下迹象通常表明财务报告内部控 ① 以下迹象通常表明非财务报告内部
制可能存在重大缺陷：控制环境无 控制可能存在重大缺陷：严重偏离控
效；公司董事、监事和高级管理人员 制目标且不采取任何控制措施；决策
舞弊并造成重大损失和不利影响；外 程序导致重大失误；违反国家法律法
定性标准
部审计发现当期财务报告存在重大错 规并受到处罚；与公司治理及日常运
报，公司内部控制体系未能识别该错 营相关的关键制度或机制均缺失，导
报；内外部审计已经发现并报告给管 致全局性系统性管理失效；业务流程
理层的重大缺陷在合理时间内未加以 的一般控制与关键控制组合缺失；内
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
整改；公司审计委员会和公司审计部 部控制重大缺陷未得到整改；管理层
对内部控制的监督无效。 及治理层舞弊。
②以下迹象通常表明财务报告内部控 ② 以下迹象通常表明非财务报告内部
制可能存在重要缺陷：未按公认会计 控制可能存在重要缺陷：一定程度偏
准则选择和应用会计政策；未建立反 离控制目标且不采取任何控制措施；
舞弊程序和控制措施；对于非常规或 决策程序导致重要失误；违反企业内
特殊交易的账务处理没有建立有效的 部规章，形成损失；与公司治理及日
控制机制且没有相应补偿性控制措 常运营相关的制度或机制在某领域存
施；财务报告过程中出现单独或多项 在重要缺失，导致局部性管理失效；
缺陷，虽未达到重大缺陷认定标准， 业务流程的关键控制缺失；内部控制
但影响到财务报告的真实性、准确性 重要缺陷未得到整改；员工舞弊。
及完整性的目标。 ③ 以下迹象通常表明非财务报告内部
③一般缺陷：不构成重大缺陷、重要 控制可能存在一般缺陷：较小范围偏
缺陷的内部控制缺陷。 离控制目标且不采取任何控制措施；
决策程序导致一般失误；违反企业内
部规章，但未形成损失；日常运营相
关的制度或机制存在持续改善空间，
但不构成管理失效；业务流程的一般
控制缺失；内部控制一般缺陷未得到
整改；关联第三方舞弊。
一般缺陷：潜在错报<营业收入总额的
重要缺陷：营业收入总额的 一般缺陷：损失＜100 万元
定量标准 0.5%*50%≤潜在错报<营业收入总额的 重要缺陷：100 万元≤损失＜1000 万元
错报<资产总额的 0.5%
重大缺陷：潜在错报≥营业收入总额的
财务报告重大缺陷数量（个） 0
非财务报告重大缺陷数量（个） 0
财务报告重要缺陷数量（个） 0
非财务报告重要缺陷数量（个） 0
?适用 □不适用
内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，科陆电子公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了
有效的财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况 披露
内部控制审计报告全文披露日期 2024 年 03 月 22 日
详见 2024 年 03 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内部控制审计报告全文披露索引 上的由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华内
字[2024]0011000274 号《内部控制审计报告》 。
内控审计报告意见类型 标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷 否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是 ?否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
?是 □否
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
不适用。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 ?否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
公司或子公司名 对上市公司生产
处罚原因 违规情形 处罚结果 公司的整改措施
称 经营的影响
无 无 无 无 无 无
参照重点排污单位披露的其他环境信息
无
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 ?不适用
未披露其他环境信息的原因
不适用
二、社会责任情况
详见公司于2024年3月22日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》
。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况
公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴相关工作。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
末尚未履行完毕的承诺事项
?适用 □不适用
承诺类 承诺 承诺期
承诺事由 承诺方 承诺内容 履行情况
型 时间 限
股改承诺 无 — — — — —
深圳资本集团将持续在资产、人员、业务、财务、机构等方面与上 直接或
市公司保持相互独立，严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的 间接持
深圳资本 其他承 年4
相关规定，不利用股东地位违反上市公司规范运作程序和干预上市 有科陆 正在履行
集团 诺 月1
公司经营决策，深圳资本集团及深圳资本集团控制的其他企业保证 电子股
日
不以任何方式占用上市公司及其子公司的资产。 份期间
同业竞争：本次交易完成后，深圳资本集团及其控制的其他企业将
不会从事与上市公司主营业务相同或类似并构成竞争的业务。
减少和规范与上市公司关联交易：1、深圳资本集团将尽可能地避免
与上市公司之间不必要的关联交易发生；对持续经营所发生的必要
关于同 的关联交易，深圳资本集团将在平等、自愿的基础上，按照公平合
业竞 理和正常的商业交易条件与上市公司进行交易，不会要求或接受上
直接或
争、关 市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，并 2019
间接持
深圳资本 联交 善意、严格地履行与上市公司签订的各项关联交易协议；2、深圳资 年4
有科陆 正在履行
集团 易、资 本集团将根据有关法律、法规和规范性文件以及上市公司的公司章 月1
电子股
金占用 程、关联交易制度的规定，履行关联交易决策程序及信息披露义 日
份期间
方面的 务；3、深圳资本集团将确保不通过与上市公司之间的关联交易非法
承诺 转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易恶意损害上市公司及
其股东的合法权益；4、深圳资本集团有关规范关联交易的承诺，将
同样适用于深圳资本集团关联方；深圳资本集团将在合法权限范围
收购报告书 内促成深圳资本集团关联方履行规范与上市公司之间可能发生的关
或权益变动 联交易的义务。
报告书中所
作承诺
业将继续按照法律、法规及科陆电子公司章程依法行使股东权利，
不会利用上市公司股东的身份影响上市公司的独立性，并按照 A 股
上市公司相关法律法规及规范性文件的相关要求保证科陆电子在资
为上市
产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。
其他承 陆电子
何享健 （1）本函经本人签署； 正在履行
诺 月2 实际控
（2）本人成为科陆电子的实际控制人。 日 制人期
：
（1）本人不再是科陆电子的实际控制人；
（2）科陆电子终止上市。
的其他下属企业将继续按照法律、法规及科陆电子公司章程依法行 为上市
使股东权利，不会利用上市公司股东的身份影响上市公司的独立 2023 公司科
美的控股 其他承 性，并按照 A 股上市公司相关法律法规及规范性文件的相关要求保 年 6 陆电子
正在履行
有限公司 诺 证科陆电子在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。 月2 间接控
日 股股东
期间
（1）本函经本公司签署；
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
（2）本公司成为科陆电子的间接控股股东。
：
（1）本公司不再是科陆电子的间接控股股东；
（2）科陆电子终止上市。
的其他下属企业将继续按照法律、法规及科陆电子公司章程依法行
使股东权利，不会利用上市公司股东的身份影响上市公司的独立
性，并按照 A 股上市公司相关法律法规及规范性文件的相关要求保
为上市
证科陆电子在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。
其他承 陆电子
美的集团 （1）本函经本公司签署； 正在履行
诺 月2 直接控
（2）本公司成为科陆电子的直接控股股东。 日 股股东
：
（1）本公司不再是科陆电子的直接控股股东；
（2）科陆电子终止上市。
避免同业竞争：1、截至本函出具日，除目前本人控制的美的集团下
属企业从事的少量储能业务（以下简称“竞争业务”）外，本人及本
人控制的其他企业与科陆电子及其附属企业主营业务之间不存在同
业竞争。2、本人将促使本人控制的企业避免发生与科陆电子及其附
属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、如本人控
制的其他企业获得从事新业务的机会，而该等业务与科陆电子及其
附属企业主营业务构成或可能构成同业竞争时，本人将在条件许可
的前提下，以有利于科陆电子的利益为原则，将尽最大努力促使该
业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给科陆电子或其附属
企业。4、就前述竞争业务，本人承诺将在本人成为科陆电子实际控
关于同 制人之日起 5 年内，采取法律法规允许的方式，妥善解决潜在同业
收购报告书 业竞 竞争问题，以避免和解决可能对科陆电子造成的不利影响。5、本承 为上市
或权益变动 争、关 诺函满足下述条件之日起生效：（1）本函经本人签署；（2）本人成 2023 公司科
报告书中所 联交 为科陆电子的实际控制人。6、本承诺函自生效之日起至发生以下情 年 6 陆电子
作承诺 何享健 正在履行
易、资 形时终止（以较早为准）：（1）本人不再是科陆电子的实际控制人；月 2 实际控
金占用 （2）科陆电子终止上市。7、本人将忠实履行上述承诺，并承担相 日 制人期
方面的 应的法律责任。 间
承诺 减少和规范与上市公司关联交易：1、本人将尽量减少本人控制的其
他企业与科陆电子及其附属企业之间的关联交易。2、对于无法避免
或者合理存在的关联交易，本人控制的其他企业与科陆电子及其附
属企业将按照公平的市场原则和正常的商业条件进行，保证关联交
易价格的公允性，并依法履行关联交易决策程序，保证不利用关联
交易非法转移科陆电子的资金、利润，保证不利用关联交易损害科
陆电子及其股东的合法权益。3、本承诺函满足下述条件之日起生
效：（1）本函经本人签署；（2）本人成为科陆电子的实际控制人。
（1）本人不再是科陆电子的实际控制人；（2）科陆电子终止上市。
避免同业竞争：1、截至本函出具日，除目前本公司控制的美的集团
下属企业从事的少量储能业务（以下简称“竞争业务”）外，本公司
关于同
及本公司控制的其他企业与科陆电子及其附属企业主营业务之间不
业竞 为上市
存在同业竞争。2、本公司将采取积极措施避免发生与科陆电子及其
争、关 2023 公司科
附属企业主营业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，并促使本 年6
美的控股 联交 陆电子
公司控制的其他企业避免发生与科陆电子及其附属企业主营业务有 正在履行
有限公司 易、资 月2 间接控
竞争或可能构成竞争的业务或活动。3、如本公司及本公司控制的其 日
金占用 股股东
他企业获得从事新业务的机会，而该等业务与科陆电子及其附属企
方面的 期间
业主营业务构成或可能构成同业竞争时，本公司将在条件许可的前
承诺
提下，以有利于科陆电子的利益为原则，将尽最大努力促使该业务
机会按合理和公平的条款和条件首先提供给科陆电子或其附属企
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
业。4、就前述竞争业务，本公司承诺将在本公司成为科陆电子间接
控股股东之日起 5 年内，采取法律法规允许的方式，妥善解决潜在
同业竞争问题，以避免和解决可能对科陆电子造成的不利影响。5、
本承诺函满足下述条件之日起生效：（1）本函经本公司签署；（2）
本公司成为科陆电子的间接控股股东。6、本承诺函自生效之日起至
发生以下情形时终止（以较早为准）：（1）本公司不再是科陆电子的
间接控股股东；（2）科陆电子终止上市。7、本公司将忠实履行上述
承诺，并承担相应的法律责任。
减少和规范与上市公司关联交易：1、本公司将尽量减少本公司及本
公司控制的其他企业与科陆电子及其附属企业之间的关联交易。2、
对于无法避免或者合理存在的关联交易，本公司及本公司控制的其
他企业与科陆电子及其附属企业将按照公平的市场原则和正常的商
业条件进行，保证关联交易价格的公允性，并依法履行关联交易决
策程序，保证不利用关联交易非法转移科陆电子的资金、利润，保
证不利用关联交易损害科陆电子及其股东的合法权益。3、本承诺函
满足下述条件之日起生效：（1）本函经本公司签署；（2）本公司成
为科陆电子的间接控股股东。4、本承诺函自生效之日起至发生以下
情形时终止（以较早为准）：（1）本公司不再是科陆电子的间接控股
股东；（2）科陆电子终止上市。5、本公司将忠实履行上述承诺，并
承担相应的法律责任。
避免同业竞争：1、截至本函出具日，除目前本公司下属企业从事的
少量储能业务（以下简称“竞争业务”）外，本公司及本公司控制的
其他企业与科陆电子及其附属企业主营业务之间不存在同业竞争。
务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，并促使本公司控制的其他
企业避免发生与科陆电子及其附属企业主营业务有竞争或可能构成
竞争的业务或活动。3、如本公司及本公司控制的其他企业获得从事
新业务的机会，而该等业务与科陆电子及其附属企业主营业务构成
或可能构成同业竞争时，本公司将在条件许可的前提下，以有利于
科陆电子的利益为原则，将尽最大努力促使该业务机会按合理和公
平的条款和条件首先提供给科陆电子或其附属企业。4、就前述竞争
业务，本公司承诺将在本公司成为科陆电子直接控股股东之日起 5
关于同
年内，采取法律法规允许的方式，妥善解决潜在同业竞争问题，以
业竞 为上市
避免和解决可能对科陆电子造成的不利影响。5、本承诺函满足下述
收购报告书 争、关 2023 公司科
条件之日起生效：（1）本函经本公司签署；（2）本公司成为科陆电
或权益变动 联交 年6 陆电子
美的集团 子的直接控股股东。6、本承诺函自生效之日起至发生以下情形时终 正在履行
报告书中所 易、资 月2 直接控
止（以较早为准）：（1）本公司不再是科陆电子的直接控股股东；
作承诺 金占用 日 股股东
（2）科陆电子终止上市。7、本公司将忠实履行上述承诺，并承担
方面的 期间
相应的法律责任。
承诺
减少和规范与上市公司关联交易：1、本公司将尽量减少本公司及本
公司控制的其他企业与科陆电子及其附属企业之间的关联交易。2、
对于无法避免或者合理存在的关联交易，本公司及本公司控制的其
他企业与科陆电子及其附属企业将按照公平的市场原则和正常的商
业条件进行，保证关联交易价格的公允性，并依法履行关联交易决
策程序，保证不利用关联交易非法转移科陆电子的资金、利润，保
证不利用关联交易损害科陆电子及其股东的合法权益。3、本承诺函
满足下述条件之日起生效：（1）本函经本公司签署；（2）本公司成
为科陆电子的直接控股股东。4、本承诺函自生效之日起至发生以下
情形时终止（以较早为准）：（1）本公司不再是科陆电子的直接控股
股东；（2）科陆电子终止上市。5、本公司将忠实履行上述承诺，并
承担相应的法律责任。
资产重组时
无 — — — — —
所作承诺
刘标、周 1、本人承诺忠实、勤勉地履行公司董事及/或高级管理人员的职 2023 年 6 月 8
首次公开发 云福、孙 日，刘标、熊
其他承 责，维护公司和全体股东的合法权益； 年5
行或再融资 慧荣、熊 长期 晓建分别辞去
诺 2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也 月 23
时所作承诺 晓建、黄 总裁、财务总
不采用其他方式损害公司利益； 日
幼平、张 监职务。2023
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
文、丘运 3、本人承诺对在公司任职期间的职务消费行为进行约束； 年 6 月 26
良、谢华 4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活 日，因董事会
清、曾驱 动； 提前换届，刘
虎、蔡赟 5、本人承诺在本人自身职责和合法权限范围内，全力促使由公司董 标、孙慧荣、
东 事会或董事会薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措 熊晓建、黄幼
施的执行情况相挂钩； 平、张文、丘
运良、谢华清
不再担任公司
法权限范围内，全力促使公司制订的股权激励计划的行权条件与公
董事职务，曾
司填补回报措施的执行情况相挂钩；
驱虎、蔡赟东
前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出关 副总裁职务。
于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满 2023 年 10 月
足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新 19 日 ， 周 云
规定出具补充承诺。 福辞去公司董
事职务。刘
标、孙慧荣、
熊晓建、张
文、丘运良、
谢华清、曾驱
虎、蔡赟东、
周云福承诺履
行完毕。
公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情
其他承 年5 对象发
公司 形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补
诺 月 23 行股票
偿等情形。
日 期间
本公司不存在向科陆电子本次发行的发行对象作出保底保收益或变
深圳资本 其他承 年5 对象发
相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行
集团 诺 月 23 行股票
对象提供财务资助或补偿等情形。
日 期间
程》的有关规定行使控股股东/实际控制人权利，不越权干预公司的
经营管理活动，不侵占公司利益。
美的集 2、作为填补回报措施相关责任主体之一，切实履行公司制定的有关 年 5
其他承
团、何享 填补即期回报的相关措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补 月 23 长期 正在履行
诺
健 回报措施的承诺，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国 日
证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定
或发布的有关规定、规则，作出的相关处罚或采取的相关管理措
施。
内，本公司不以任何方式转让、让渡或者约定由其他主体以任何方
首次公开发 式部分或全部享有本公司认购的本次非公开发行的股份。若前述锁
行或再融资 定安排与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据
相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。 2023
时所作承诺 2024
股份限 年6
美的集团 2、本次非公开发行结束后，本公司认购本次非公开发行股份因公司 年 12 正在履行
售承诺 月2
送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦将遵守上述锁 月2日
日
定期安排。上述股份锁定期结束后，本公司减持将遵守中国证券监
督管理委员会及深圳证券交易所等监管部门的相关规定。
损失的，本公司愿承担相应的法律责任。
“认购资金”）全部来源于自有资金，资金来源合法合规，并拥有完 认购发
其他承 年5
美的集团 全的、有效的处分权。 行股票 履行完毕
诺 月 23
用科陆电子及其关联方资金用于本次认购的情形。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
实施细则》第二十九条、《证券发行与承销管理办法》第十七条的规
定。
东受到损失的，本公司愿意依法承担相应的赔偿责任。
股权激励承
无 — — — — —
诺
未来三年（2023—2025 年）公司可以采取现金、股票、现金与股票
相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在满足现金分配
条件情况下，公司将优先采用现金分红进行利润分配。
公司实施现金分红时须同时满足下列条件：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金
后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影
响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配利润为正值；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计
报告；
（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项
目除外）。
在满足现金分红条件且保证公司正常经营和长远发展的前提下，未
来三年（2023—2025 年）公司原则上每年度进行一次现金分红，每
年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，
且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均
可分配利润的 30%。
分红承 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模 年 05 年 12
公司 式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情 正在履行
其他对公司 诺 月 19 月 31
形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： 日 日
中小股东所
作承诺 （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分
配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分
配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分
配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规
定处理。
未来三年（2023—2025 年）公司董事会可以根据公司盈利情况及资
金需求状况提议公司进行中期现金分红。
在满足现金股利分配的条件下，若公司经营情况良好，并且董事会
认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益，未来三年（2023
—2025 年）可以提出股票股利分配预案。公司如采用股票股利进行
利润分配，应具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因
素。
公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票
方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速
度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符
合全体股东的整体利益。
（1）截至本承诺函出具之日，本人持有科陆电子 341,685,208 股股 2021 深圳资
其他承
饶陆华 份，占科陆电子股份总数 1,408,349,147 股的 24.26%。本人承诺放弃 年 6 本集团 履行完毕
诺
本人持有的科陆电子 341,685,208 股股份所对应的表决权，亦不委托 月 4 为公司
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
任何其他方行使该等股份的表决权，具体包括但不限于以下权利： 日 控股股
①依法请求、召集、召开和出席上市公司股东大会；②向上市公司 东期间
股东大会提出议案，包括提名、推荐、选举或罢免董事、监事、高
级管理人员人选等；③对所有根据相关法律法规或上市公司章程规
定需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权、签署相关文件；④
法律法规或者上市公司章程规定的股东所应享有的其他表决权。
（2）在放弃权利期间内，因上市公司配股、送股、公积金转增、拆
股等情形导致弃权股份总数发生变化的，本承诺函项下的弃权股份
数量应相应调整，该等弃权股份的表决权亦自动全部放弃，本承诺
函自动适用于调整后的股份数量。
（3）承诺人向无关联的第三方转让股份，或因司法拍卖、司法强制
过户等原因导致本人股份减少时，如受让方受让的股份为承诺人放
弃表决权的股份，则该等已转让股份自动恢复表决权的行使。本承
诺函对受让该等股份的其他无关联第三方不具有约束力。
（4）在表决权放弃期间，根据相关法律法规、规范性文件、上市公
司章程规定本人作为弃权股份的所有权人需要履行的信息披露义务
仍由本人承担并履行。
（5）本承诺函自科陆电子换届选举产生第八届董事会之日起生效，
如深圳市资本运营集团有限公司不再为公司控股股东，则本承诺函
自动失效。
承诺是否按
是
时履行
如承诺超期
未履行完毕
的，应当详
细说明未完
不适用
成履行的具
体原因及下
一步的工作
计划
及其原因做出说明
□适用 ?不适用
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的
说明
□适用 ?不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明
?适用 □不适用
（财会〔2022〕31 号，以下
简称“解释 16 号”），规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自
生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。
对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因适用解释 16 号单项交易而确
认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂
时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最
早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益及其他相关财务报表项目。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期
间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至解释施行日（2023 年 1 月 1 日）之间发生的适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁
负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，本公司按照解释 16 号的规定进行处理。
解释 16 号的执行对本公司报表无重大影响。
公司于 2023 年 10 月 25 日召开的第九届董事会第五次（临时）会议及第九届监事会第四次（临时）会议审议通过了
《关于会计估计变更的议案》，为更加准确体现公司业务的实际回款和可能的预期信用损失情况，更加客观、公允地反
映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司将应收票据、应收账款和合同资产的预期
信用损失计提账龄区间由 0-3 年调整为 0-5 年，同时将上述资产的预期信用损失计提比例由原延续账龄分析法下的固定
比例，变更为每年末根据实际迁徙率计算、考虑前瞻性调整后的变动比例。本次会计估计变更自 2023 年 10 月 1 日起执
行。
本报告期未发生重大会计差错更正。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
?适用 □不适用
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 2 户，减少 14 户，具体如下：
公司名称 公司设立时点 注册资本 实收资本 股权比例(%)
CL Energy Storage Corporation 2023/3/8 100 万美元 90 万美元 100
佛山市科陆储能技术有限公司 2023/8/29 10,000 万元 10,000 万元 100
名称 变更原因
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
名称 变更原因
湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司 转让
大同市左云经济技术开发区科陆储能有限公司 注销
山西科陆新能源有限公司 注销
深圳市河陆能源有限公司 注销
深圳市陆新能源服务有限公司 注销
福建陆润能源有限公司 注销
康保县瑞凯新能源开发有限公司 注销
广东顺意电工绝缘器材有限公司 注销
宁夏同心日升光伏发电有限公司 注销
北京市科陆新能源投资有限公司 注销
浙江科陆售电有限公司 注销
无锡陆金新能源科技有限公司 注销
宜兴市同德能源科技有限公司 注销
河北子德新能源开发有限公司 注销
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元） 200
境内会计师事务所审计服务的连续年限 14
境内会计师事务所注册会计师姓名 张朝铖、郑涵
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 张朝铖 5 年、郑涵 3 年
当期是否改聘会计师事务所
□是 ?否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
?适用 □不适用
公司2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
，
同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。经协商，公司2023年度内部控制审计费用为
九、年度报告披露后面临退市情况
□适用 ?不适用
十、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
?适用 □不适用
是否 诉讼 披
涉案金 诉讼
形成 (仲裁) 露
诉讼(仲裁)基本情况 额（万 (仲裁) 诉讼(仲裁)审理结果及影响 披露索引
预计 判决执 日
元） 进展
负债 行情况 期
原告深圳科泰商业有限公司请求判令：1、被告运源贸易向原告
退还融资款本金 1,154.41 万元、支付违约金 552.27 万元（暂计
至 2020 年 10 月 21 日）
、支付律师费损失 8.5 万元；2、其他被
告承担连带清偿责任；3、本案保全费、担保费、诉讼费由所有
被告承担。
一审判决如下：1、被告运源贸易于判决生效之日起十日内向原
告深圳科泰商业有限公司偿还借款本金 944.41 万元及 2021 年 2
深圳科泰商业有限公 月 11 日之后的逾期利息（逾期利息以 944.41 万元为本金基数，
司与深圳市运源贸易 从 2021 年 2 月 11 日开始计算至付清之日止，扣除已付利息
发展有限公司（以下
商业有限公司支付律师费及保全担保费共计 4.69 万元；3、河源 他可供
简称“运源贸易”）
、
市亿源通科技发展有限公司、东莞市凯联物业发展有限公司、 执行财
河源市亿源通科技发 强制
戴锡瑶、戴文通、戴文勇、戴文辉承担连带清偿责任，其中， 产，法
展有限公司、东莞市 执行
凯联物业发展有限公 已终
元为限。 定终结
司、河源市亿源通房 止
本次执
地产开发有限公司、 东莞市凯联物业发展有限公司已上诉，因未按期缴费，法院按
行程
戴锡瑶、程小丽、戴 撤回上诉处理。
序。
文通、戴文勇、戴文 深圳科泰商业有限公司上诉请求：1、撤销一审判决中的第 1
辉保理合同纠纷 项；2、判令运源贸易向深圳科泰商业有限公司偿还借款本金
后的逾期利息（逾期利息以 944.41 万元为本金基数，从 2021 年
源市亿源通科技发展有限公司、东莞市凯联物业发展有限公
司、戴锡瑶、戴文通、戴文勇、戴文辉承担。
二审驳回深圳科泰商业有限公司上诉请求，维持原判。
深圳科泰商业有限公司已申请强制执行。
原告深圳科泰商业有限公司请求判令：1、被告源商投资向原告
退还融资款本金 750 万元、支付逾期利息 500.87 万元（暂计）
、
支付律师费损失 4 万元；2、其他被告承担连带清偿责任；3、
深圳科泰商业有限公 本案保全费、担保费、诉讼费由所有被告承担。
司与深圳市源商投资 一审判决如下：1、被告源商投资、深圳市鸿创时代科技有限公
集团有限公司（以下 司于判决生效之日起十日内向原告偿还剩余借款本金 720 万 因无其
简称“源商投资”）
、 元；2、被告源商投资、深圳市鸿创时代科技有限公司应于判决 他可供
深圳市鸿创时代科技 生效之日起十日内向原告深圳科泰商业有限公司支付逾期利 执行财
有限公司、深圳市元 强制 息，被告已支付的 57.53 万元应予以扣减；3、被告源商投资、 产，法
维财富投资管理有限 执行 深圳市鸿创时代科技有限公司向原告支付律师费及保全担保费
公司、深圳市亿源通 已终 共计 3.6 万元；4、戴锡瑶、戴文通、戴文勇、戴文辉承担连带 定终结
实业发展有限公司、 止 清偿责任。 本次执
戴锡瑶、程小丽、戴
深圳科泰商业有限公司上诉请求：1、撤销一审判决第 2 项； 行程
文通、戴文勇、戴文
辉、马骧、河源市亿
业有限公司支付逾期利息，被告已支付的 19.33 万元予以扣减；
源通科技发展有限公
司保理合同纠纷
通、戴文勇、戴文辉承担诉讼费。
二审驳回深圳科泰商业有限公司上诉请求，维持原判。
深圳科泰商业有限公司已申请强制执行。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
原告深圳科泰商业有限公司请求判令：1、被告源商贸易向原告
偿还融资款本金 3,500 万元、支付逾期利息 1,436.78 万元（暂
深圳科泰商业有限公 计）
、支付律师费损失 12.5 万元；2、其他被告承担连带清偿责
司与深圳市源商贸易 任；3、本案保全费、担保费、诉讼费由所有被告承担。
有限公司（以下简称 一审判决如下：1、被告源商贸易、深圳市鸿创时代科技有限公
“源商贸易”）
、深圳 司于判决生效之日起十日内向原告偿还借款本金 3,425.00 万 因无其
市鸿创时代科技有限 元；2、被告源商贸易、深圳市鸿创时代科技有限公司于判决生 他可供
公司、河源市亿源通 效之日起十日内向原告支付逾期利息，被告已支付的逾期利息 执行财
科技发展有限公司、 强制 73.84 万元应予以扣减；3、源商贸易、深圳市鸿创时代科技有 产，法
深圳市亿源通实业发 执行 限公司向原告支付律师费及保全担保费共计 9.98 万元；4、其余
展有限公司、河源市 已终 被告承担连带清偿责任。 定终结
亿源通房地产开发有 止
深圳科泰商业有限公司上诉请求：1、请求撤销一审判决第 1、2 本次执
限公司、东莞市凯联
项；2、判令源商贸易、深圳市鸿创时代科技有限公司向深圳科 行程
物业发展有限公司、
泰商业有限公司支付借款本金 3,477.50 万元、支付借款期限内 序。
程楚文、黄淑清、戴
利息 25.06 万元，支付逾期利息（逾期利息以 3,477.50 万元为基
锡瑶、程小丽、戴文
数自 2019 年 1 月 9 日起计算至借款清偿之日止）
；3、被上诉人
通、戴文勇、戴文辉
承担诉讼费。
保理合同纠纷
二审驳回深圳科泰商业有限公司上诉请求，维持原判。
深圳科泰商业有限公司已申请强制执行。
公司请求裁决：1、被申请人联昌能源向公司支付合同款人民币 因无其
成的资金成本损失暂计 259.82 万元；3、联昌能源承担公司因提 执行财
公司与丰镇市联昌能 强制 起本案仲裁请求而发生的律师费人民币 20 万元；4、联昌能源 产，法
源科技有限公司（以 执行 承担本案仲裁费用。
下简称“联昌能源”） 已终
已裁决：被申请人联昌能源自本裁决作出之日起 10 日内向公司 定终结
合同纠纷 止
支付欠付款项人民币 2,371.27 万元及欠付款项利息，向公司支 本次执
付律师费损失 10 万元及本案仲裁费 21.54 万元。 行程
公司已申请强制执行。 序。
原告科陆顺新机电请求判令：1、二被告新疆建工西北分公司、
新疆建工共同向原告支付货款 3,478.62 万元及逾期付款违约金
；2、本案诉讼费由二被
告承担。
已调解：1、经双方当事人核对确认新疆建工西北分公司、新疆
建工仍欠科陆顺新机电案涉货款 3,478.62 万元（含质保金） ，新
疆建工西北分公司、新疆建工同意支付科陆顺新机电逾期付款
违约金 136.65 万元，合计 3,615.27 万元；2、新疆建工西北分公
广东科陆顺新机电设
司、新疆建工于 2022 年 9 月 5 日前支付科陆顺新机电 200 万
备安装有限公司（以
元，2022 年 9 月 25 日前支付 600 万元，2022 年 10 月至 2023 年
下简称“科陆顺新机
电”）与新疆建工集
团建设工程有限责任 已申
放弃主张其他诉讼请求，双方当事人调解后就本案再无其他争
公司西北分公司（以 请强 正在执
下简称“新疆建工西 制执 行
额给付钱款，则科陆顺新机电有权就全案申请强制执行，新疆
北分公司”）、新疆建 行
建工西北分公司、新疆建工应承担的逾期付款违约金由 136.65
工集团建设工程有限
万元变为 273.31 万元；5、新疆建工西北分公司、新疆建工给付
责任公司（以下简称
货款后，科陆顺新机电应当配合开具相应的合规发票；6、案件
“新疆建工”）买卖合
受理费、保全费由新疆建工西北分公司、新疆建工负担。
同纠纷
双方于 2023 年 4 月签订执行还款协议书：1、两被告应于协议
生效后 2 日内向原告付款 900 万元，作为 2023 年 2 月、3 月、4
月的分期应付款；2、原告收到 900 万元后，应向法院申请中止
执行；3、两被告应于 2023 年 5 月至 9 月每月月底前向原告支
付 300 万元，剩余货款 278.62 万元应于 2023 年 10 月底前向原
告支付；4、逾期付款违约金 273.31 万元及案件受理费、保全
费，两被告应于 2023 年 11 月 30 日前向原告全部付清；5、如两
被告未按上述约定按期足额给付，原告有权申请恢复强制执
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
行。
新疆建工西北分公司、新疆建工已累计支付 1,700 万元，剩余款
项科陆顺新机电已申请强制执行，目前执行程序中。
原告广东科陆顺新机电设备安装有限公司请求判令：1、被告兰
州新区土地开发建设工程有限公司向原告支付工程款 1,247.36
万元、逾期付款利息 72.35 万元（暂计至 2023 年 4 月 10 日）
；
站工程的折价或拍卖款项在 1,247.36 万元范围内享有优先受偿
权；3、本案诉讼费由被告承担。
广东科陆顺新机电设 已调解：1、经双方核对，确认被告应向原告支付工程款
已申
备安装有限公司与兰 1,240.66 万元（含质保金，已扣减维修费用） ；2、上述 1,240.66
请强 正在执
州新区土地开发建设 1,319.71 否 万元，被告于 2023 年 4 月 30 日前向原告支付 400 万元，于 - -
制执 行
工程有限公司债权转 2023 年 7 月 31 日前支付 300 万元，于 2023 年 9 月 30 日前支付
行
让合同纠纷 500 万元，于 2023 年 12 月 30 日前支付 40.66 万元，原告放弃其
他诉讼请求；3、如被告未能按上述期限足额履行给付义务，则
原告有权就全案申请强制执行，被告除继续履行给付工程款的
义务外，还应承担违约金 77.90 万元；4、本案调解后，双方就
本案再无其他争议。
被告已支付 700 万元，原告已申请强制执行，目前执行程序
中。
原告宏林建设工程集团有限公司请求判令：1、被告科陆电子支
付原告工程款本金 2,004.60 万元及延期利息 227.52 万元（暂计
至 2022 年 11 月 17 日）
；2、被告支付原告商业承兑汇票贴息费
用 19.02 万元、窝工费 152 万元、管理措施费 70.13 万元、部分
工程返工费 40 万元、赶工费 63 万元；3、被告支付本案的全部
诉讼费、保全费。
已调解：1、双方协商一致以 2,008.15 万元进行结算，被告应于
宏林建设工程集团有 详见在
已结 法院解除诉讼保全措施后三个工作日内向原告支付第一期款项
限公司与公司建设工 2,576.26 否 - 《证券时
案 1,011.56 万元，剩余款项 996.59 万元的支付时间由双方自行协
程分包合同纠纷 报》 、《中
商确定；2、若被告不按照上述约定按时足额支付第一期款项，
则原告有权向法院申请强制执行，要求被告一次性支付 1,011.56 国证券
万元（扣减签订调解协议后支付的款项）及违约金（以日万分 报》 、《上
之三的利率计算） ，剩余款项 996.59 万元由原告及被告根据自行 海证券
约定的协议解决；3、案件受理费、财产保全费由原告自愿负 报》 、《证
担。 券日报》
年
和巨潮资
公司已支付第一期款项。已结案。 2
讯网披露
深圳市中电绿源纯电 月
的《关于
动汽车运营有限公司 14
控股孙公
（以下简称“中电绿 司诉讼事
原告中电绿源请求判令：1、东风特专（深圳）新能源汽车销售
源”）与东风特专 项的公告》
一审 服务有限公司和东风特汽（十堰）专用车有限公司立即向原告
（深圳）新能源汽车 （公告编
程序 支付原告购买新能源汽车应获得的地方补贴款共计人民币
销售服务有限公司、 号：
中， 5,468.85 万元、赔偿原告逾期支付的损失 221.66 万元（暂计至
东风特汽（十堰）专 2023015）
用车有限公司、东风
请财 能源汽车投资有限公司、张家港富瑞特种装备股份有限公司在
特种汽车有限公司、
产保 未实缴东风特汽（十堰）专用车有限公司注册资本的范围内，
湖北雷雨新能源汽车
全 对东风特汽（十堰）专用车有限公司在第 1 项诉讼请求中的债
投资有限公司、张家
务承担补充赔偿责任；3、五被告承担本案诉讼费用。
港富瑞特种装备股份
有限公司买卖合同纠
纷
原告深圳市国龙建筑装饰工程有限公司请求判令：1、被告立即
深圳市国龙建筑装饰 一审 向原告支付工程款 1,019.96 万元并向原告支付资金占用利息
工程有限公司与公司 1,108.21 否 已判 88.25 万元（暂计至 2022 年 10 月 19 日）
；2、被告向原告支付资 - - -
建设施工合同纠纷 决 金占用利息至实际清偿之日止；3、本案诉讼费全部由被告承
担。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
一审判决如下：1、被告于本判决生效之日起十日内向原告支付
工程款 477.99 万元及资金占用利息（按照全国银行间同业拆借
中心公布的一年期贷款市场报价利率，以工程款 368.98 万元为
基数，自 2021 年 4 月 15 日起计算至款项付清之日止；以工程
款 227.14 万元为基数，自 2021 年 2 月 3 日计算至 2022 年 11 月
至款项付清之日止；以 156.74 万元为基数，自 2020 年 10 月 21
日起计算至款项付清之日止）。2、驳回原告的其他诉讼请求。
原告深圳市国龙建筑装饰工程有限公司请求判令：1、被告向原
告支付工程款及工程费用 1,446.86 万元；2、被告向原告支付利
深圳市国龙建筑装饰 一审 息 227.91 万元（暂计至 2023 年 5 月 4 日）
；3、被告承担全部诉
工程有限公司与公司 1,674.77 否 程序 讼费用。 不适用 - -
建设施工合同纠纷 中 公司反诉请求：1、深圳市国龙建筑装饰工程有限公司向公司支
付违约金 294.78 万元；2、判令本案诉讼费用由深圳市国龙建筑
装饰工程有限公司承担。
原告深能合和电力（河源）有限公司请求判令：1、被告继续履 详见在
行《深能合和电力（河源）有限公司一期 2*600MW 机组新建储 《证券时
能调频项目合同》 。2、被告向原告支付 2021 年 12 月至 2023 年 报》 、《中
深能合和电力（河 一审
费 9.71 万元、2022 年度等级保护费 3.6 万元，以及逾期支付款 报》 、《上
源）有限公司与公司 6,583.64 否 程序 不适用
项产生的违约金（违约金以 881.26 万元为基数，按每日 3%的标 20 海证券
建设工程合同纠纷 中
准从每笔费用的发票送达被告（包括被告拒收发票）之日起计 23 报》 、《证
算至全部款项付清之日止，暂计至 2023 年 9 月 1 日，为 年 券日报》
。3、本案案件受理费、财产保全费及保全保险责 10 和巨潮资
任保险费用由被告承担。 月 讯网披露
原告上海罗宾升国际货运有限公司重庆分公司请求判令：1、被 21 的《关于
告向原告支付一期运费 650.32 万元，二期运费 542.99 万元以及 诉讼事项
上海罗宾升国际货运 一审 的公告》
按照每日万分之五计算至实际支付日的逾期付款违约金（逾期
有限公司重庆分公司 1,254.64 否 程序 不适用 （公告编
付款违约金暂计至 2023 年 8 月 24 日为 40 万元）2、被告向原告
与公司货运合同纠纷 中 号：
返还投标保证金 10 万元；3、被告承担本案案件受理费、财产
保全申请费以及诉讼财产保全责任险保险费暂合计 11.33 万元。 2023110）
(2021)皖 0123 民初 5943 号裁定如下：1、被告中投广聚(北京)新
能源投资有限公司于判决生效后 10 日内向原告段小广偿还借款
本金 1,050 万元，截止于 2020 年 8 月 19 日利息 344.85 万元及后
期利息（以 1,050 万元为基数，自 2020 年 8 月 20 日起按照 LPR
一年期 3.85%的 4 倍即年利率 15.4%计算利息至款清之日止） ；
公司与段小广、中投 2、被告百年金海科技有限公司、安徽汇川电子科技有限公司对
广聚(北京)新能源投 中投广聚(北京)新能源投资有限公司上述的借款本息承担连带清
一审 偿责任。
资有限公司、安徽汇
川电子科技有限公 (2023)皖 0123 执异 22 号裁定如下：1、追加深圳市科陆电子科
中
司、百年金海科技有 技股份有限公司为本案的被执行人；2、深圳市科陆电子科技股
限公司执行异议之诉 份有限公司应在本裁定生效之日起向申请人段小广履行(2021)皖
公司请求判令：1、法院撤销(2023)皖 0123 执异 22 号裁定；2、
不予追加深圳市科陆电子科技股份有限公司为(2021)皖 0123 民
初 5943 号案件的被执行人；3、本案诉讼费由被告段小广承
担。
立
案、
部分诉讼处于立案阶段、部分诉讼处于审理阶段、部分诉讼已 部分正
其他重要诉讼事项汇 审理
总 或执
响。 中
行阶
段
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
十二、处罚及整改情况
?适用 □不适用
名称/姓 调查处罚类
类型 原因 结论 披露日期 披露索引
名 型
公司原子公司百年金 详见《证券时报》、《中国证券报》、
海科技有限公司在并 《证券日报》、《上海证券报》及巨潮
中国证监会 2023 年
表期间存在会计核算 资 讯 网 www.cninfo.com.cn 刊 登 的
公司 其他 采取行政监 监管谈话 10 月 13
不规范情形，影响公 《关于收到深圳证监局对公司采取监
管措施 日
司相关财务信息披露 管 谈 话 措 施 决 定 的 公 告 》（ 公 告 编
的准确性。 号：2023108）
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用 ?不适用
十四、重大关联交易
?适用 □不适用
关联交 占同类 获批的 可获得
关联交 是否超 关联交
关联 关联交易 关联交易 关联交 易金额 交易金 交易额 的同类 披露
关联交易方 易定价 过获批 易结算 披露索引
关系 类型 内容 易价格 （万 额的比 度（万 交易市 日期
原则 额度 方式
元） 例 元） 价
深圳市鸿陆
见注 向关联方 市场价 市场价 电汇/票
技术有限公 产品 29.22 0.01% 250 否 -
司
深圳市科中
物联技术有 见注 向关联方 市场价 市场价 电汇/票
产品 0 0.00% 10 否 -
限公司及其 1 采购产品 格 格 据
下属子公司
深圳深爱半
见注 向关联方 市场价 市场价 电汇/票
导体股份有 产品 16.32 0.01% 50 否 -
限公司
美的
美的集团股 集团
份有限公司 为公 向关联方 市场价 市场价 电汇/票
产品 461.17 0.19% 1,800 否 -
及其下属子 司控 采购产品 格 格 据
公司 股股
东
深圳市车电
见注 向关联方 市场价 市场价 电汇/票
网络有限公 产品 2,565.12 1.07% 2,000 否 -
司
深圳市车电
见注 向关联方 市场价 市场价 电汇/票
网络有限公 产品 445.29 0.11% 620 否 -
司
美的
美的集团股
集团
份有限公 司 向关联方 市场价 市场价 电汇/票
为公 产品 1,105.74 0.26% 2,000 否 -
及其下属子 销售产品 格 格 据
司控
公司
股股
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
东 《证券时
报 》、《 中
国 证 券
深圳市陆为 报 》、《 证
见注 向关联方 市场价 市场价 电汇/票
生物技术有 产品 8.79 0.00% - - - 券 日 报 》、
限公司 《上海证
深圳市科中 年 4 券报》以
物联技术有 见注 向关联方 市场价 市场价 电汇/票 月 及巨潮资
产品 5.31 0.00% - - - 讯网《关
限公司及其 1 销售产品 格 格 据 29
下属子公司 日、 于 公 司
向关联方
深圳市陆景 年 日常关联
见注 提供租赁 市场价 市场价 电汇/票
生物技术有 服务 26.4 0.01% 120 否 - 12 交易预计
限公司 月 的公告》
务 14 （公告编
深圳市科中 向关联方 日 号 ：
物联技术有 见注 提供租赁 市场价 市场价 电汇/票 2023052 ）
服务 46.79 0.01% 50 否 -
限公司及其 1 及物业服 格 格 据 、《 关 于
下属子公司 务 增加公司
向关联方 2023 年度
南昌市亦高
见注 提供租赁 市场价 市场价 电汇/票 日常关联
光电科技有 服务 5.03 0.00% 8 否 -
限公司
务 的公告》
向关联方 （公告编
深圳市车电 号 ：
见注 提供租赁 市场价 市场价 电汇/票
网络有限公 服务 84.93 0.02% 200 否 - 2023126
司 ）
务
海豚大数据
向关联方
网络科技 见注 市场价 市场价 电汇/票
提供其他 服务 11.17 0.00% - - -
（深圳）有 3 格 格 据
服务
限公司
深圳南山热 向关联方
见注 市场价 市场价 电汇/票
电股份有限 提供其他 服务 0.23 0.00% - - -
公司 服务
深圳
资本
集团
深圳市资本 向关联方
为持 市场价 市场价 电汇/票
运营集团有 提供其他 服务 0.22 0.00% - - -
股 格 格 据
限公司 服务
上股
东
向关联方
深圳市陆为
见注 提供租赁 市场价 市场价 电汇/票
生物技术有 服务 69.18 0.02% - - -
限公司
务
美的
美的集团股 集团 向关联方
份有限公 司 为公 提供租赁 市场价 市场价 电汇/票
服务 2.69 0.00% - - -
及其下属子 司控 及物业服 格 格 据
公司 股股 务
东
深圳市建筑 建科
科学研究院 院为 接受关联
市场价 市场价 电汇/票
股份有限公 深圳 方提供的 服务 59.82 0.03% 80 否 -
格 格 据
司（简称“建 资本 其他服务
科院”）及其 集团
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
下属子公司 控股
子公
司
美的
美的集团股 集团
接受关联
份有限公司 为公 市场价 市场价 电汇/票
方提供的 服务 82.63 0.03% 265 否 -
及其下属子 司控 格 格 据
其他服务
公司 股股
东
深圳市高新
接受关联
投集团有限 见注 市场价 市场价 电汇/票
方提供的 服务 0 0.00% 27,000 否 -
公司及其下 4 格 格 据
其他服务
属子公司
海豚大数据
接受关联
网络科技 见注 市场价 市场价 电汇/票
方提供的 服务 36.98 0.02% - - -
（深圳）有 3 格 格 据
其他服务
限公司
深圳市车电 接受关联
见注 市场价 市场价 电汇/票
网络有限公 方提供的 服务 99.84 0.04% - - -
司 其他服务
合计 -- -- 5,162.87 -- 34,453 -- -- -- --
大额销货退回的详细情况 不适用
双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，具有较大的不确定性。2023 年公司部分
生产经营未按年初计划实施，导致日常关联交易实际发生额小于预计金额。2、根据实
际融资需要，公司未按预计与深圳市高新投集团有限公司及其下属子公司发生 2.7 亿元
的融资交易，由此导致较大差异。3、深圳市车电网络有限公司自 2023 年 1 月 1 日起不
再纳入公司合并报表范围，新增为公司关联人。公司（含下属子公司）与深圳市车电网
按类别对本期将发生的日常关联交易进行 络有限公司 2023 年共计 2,565.12 万元实际发生金额中有 827.95 万元为执行 2023 年以前
总金额预计的，在报告期内的实际履行情 年度签订的合同，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交
况（如有） 易》第十条，该 827.95 万元交易事项免于履行关联交易审议程序。4、2023 年，公司
（含下属子公司）向深圳市陆为生物技术有限公司、深圳市科中物联技术有限公司及其
下属子公司销售商品，向海豚大数据网络科技（深圳）有限公司、深圳南山热电股份有
限公司、深圳市资本运营集团有限公司、深圳市陆为生物技术有限公司、美的集团股份
有限公司及其下属子公司提供服务，接受海豚大数据网络科技（深圳）有限公司、深圳
市车电网络有限公司提供服务事项在 2023 年初未进行预计，合计金额较小。5、公司
交易价格与市场参考价格差异较大的原因 不适用
注 1：饶陆华在报告期内的过去十二个月内为公司持股 5%以上股东，深圳市鸿陆技术有限公司为饶陆华子女曾担任董事
的公司，深圳市科中物联技术有限公司、南昌市亦高光电科技有限公司为饶陆华子女控制的公司，深圳市陆景生物技术
有限公司为饶陆华担任董事长的公司，深圳市陆为生物技术有限公司为饶陆华担任总经理的公司。
注 2：公司董事徐腊平担任深圳深爱半导体股份有限公司董事。
注 3：深圳市车电网络有限公司为公司原监事廖俊凯曾担任董事的公司，海豚大数据网络科技（深圳）有限公司为廖俊
凯担任董事长的公司。
注 4：公司原董事孙慧荣担任深圳南山热电股份有限公司董事、深圳市高新投集团有限公司董事。
□适用 ?不适用
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
□适用 ?不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
?适用 □不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
?是 □否
应收关联方债权
是否存在非
期初余额 本期新增金 本期收回金 本期利息 期末余额
关联方 关联关系 形成原因 经营性资金 利率
（万元） 额（万元） 额（万元） （万元） （万元）
占用
深圳市亿鑫投资有
深圳市亿 国联人寿
限公司为公司第二
鑫投资有 10%股权 见注释 8,600 0 8,600 0.00% 0 0
大股东深圳资本集
限公司 转让
团全资子公司
关联债权对公司经营成果及财
无重大影响
务状况的影响
注：公司全资子公司深圳市鸿志软件有限公司将国联人寿 10%股权转让给深圳市亿鑫投资有限公司，截至 2022 年末，
深圳市亿鑫投资有限公司尚有部分股权转让款未支付，形成债权债务往来。
应付关联方债务
期初余额 本期新增金 本期归还金 本期利息 期末余额
关联方 关联关系 形成原因 利率
（万元） 额（万元） 额（万元） （万元） （万元）
深圳市资本 深圳资本集团
公司第二大 1,050.90
运营集团有 向公司提供资 30,741.67 16,050.90 46,792.57 5% 0
股东
限公司 金支持
控股股东美
美的商业保 应收账款保理
的集团全资 0 41,085 1,030 4.5% 1,085 40,055
理有限公司 业务
孙公司
关联债务对公司经营成果 公司第二大股东深圳资本集团向公司提供资金支持、公司与美的商业保理有限公司开展应收账
及财务状况的影响 款保理业务，有利于公司补充流动资金，保障公司的正常生产经营和持续发展。
□适用 ?不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
□适用 ?不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
?适用 □不适用
暨关联交易的议案》，为进一步拓宽融资渠道，补充流动资金，公司拟向关联方深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高
新投集团”）申请总额不超过（含）人民币70,000万元的委托贷款，期限不超过1年，委托贷款年利率不超过（含）9%，
其中不超过（含）15,000万元的委托贷款公司将根据高新投集团的要求提供相应的抵质押物。
提供反担保暨关联交易的议案》，公司拟向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请授信总额不超过人民币20,000万元，
贷款期限不超过1年，其中8,000万元融资由关联方深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投融资”）为公司提
供连带责任保证担保，公司每年按实际担保金额的2%向担保方高新投融资支付担保费；公司下属全资子公司深圳市科陆精
密仪器有限公司（以下简称“精密仪器”）、深圳市科陆智慧能源有限公司（以下简称“智慧能源”）拟分别向中国邮政储
蓄银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币500万元的深圳市小微企业创业担保贷款，期限均为1年，高新投融资为精
密仪器、智慧能源该融资事项提供连带责任担保，高新投融资不收取担保费，由公司为精密仪器、智慧能源向高新投融资
提供反担保。
限公司向公司提供资金支持暨关联交易的议案》，为促进公司的经营发展，满足公司经营资金需求，公司拟向深圳资本集团
申请总额不超过（含）人民币6亿元的资金支持，期限自实际借款之日起不超过（含）6个月，年利率不超过（含）5%。
易的议案》，公司拟与美的商业保理有限公司（以下简称“美的保理”）开展应收账款保理业务，融资额度不超过（含）
人民币40,000万元，期限不超过24个月，融资费率不高于（含）6.5%/年，公司将以持有的权属凭证号为粤（2017）深圳市
不动产权第0153451号的光明产业园土地向美的保理提供抵押担保；公司拟与美的保理合作供应链反向保理业务，公司光明
智慧能源产业园项目工程商拟将其持有的对公司的应收账款转让给美的保理，美的保理向公司光明智慧能源产业园项目工
程商提供保理融资服务，融资额度不超过（含）人民币40,000万元，期限不超过24个月，融资费率不高于（含）6.5%/年，
公司向美的保理承诺到期支付相关款项，同时将以持有的权属凭证号为粤（2017）深圳市不动产权第0153451号的光明产业
园土地向美的保理提供抵押担保。
审议通过了《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的
议案》、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》等议案，公司拟向特定对象美的集团发行A
股股票，发行价格为3.28元/股，发行股票数量为252,467,541股，募集资金总额为82,809.35万元。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称
《关于向关联方申请委托贷款暨关联交易的公告》（公告编
号：2023005）
《关于接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易的公告》
（公告编号：2023007）
《关于深圳市资本运营集团有限公司向公司提供资金支持暨关
联交易的公告》
（公告编号：2023008）
《 关 于 开 展 保 理 业 务 暨 关 联 交 易 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票方案调整及预案修订情
况说明的公告》（公告编号： 2023018）《2022 年度非公开发 2023 年 2 月 14 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
行 A 股股票预案（修订稿） 》
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案调整及预案修
订情况说明的公告》（公告编号： 2023027）《2022 年度向特
定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 》、《2022 年度向特定对象
发行 A 股股票方案论证分析报告》
十五、重大合同及其履行情况
（1） 托管情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2） 承包情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在租赁情况。
?适用 □不适用
单位：万元
公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度相 是否 是否为
实际发生日 实际担保 担保类 反担保
担保对象名称 关公告披露 担保额度 担保物 担保期 履行 关联方
期 金额 型 情况
日期 完毕 担保
债务履行期
江西科能储能电 2017 年 07 2017 年 11 月 连带责
池系统有限公司 月 20 日 01 日 任保证
日起两年止
报告期内对外担保
报告期内审批的对外担保额度
合计（A1）
（A2）
报告期末实际对外
报告期末已审批的对外担保额
度合计（A3）
（A4）
公司对子公司的担保情况
担保额度相 是否 是否为
实际发生日 实际担保 担保类 反担保
担保对象名称 关公告披露 担保额度 担保物 担保期 履行 关联方
期 金额 型 情况
日期 完毕 担保
托克逊县东丰风 2016 年 04 25,000 2016 年 05 月 1,951.52 连带责 主合同履行 否 否
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
力发电有限公司 月 12 日 06 日 任保证 期限届满之
日起两年
南昌科陆公交新 债务履行期
能源有限责任公 5,400 4,684.39 限届满之次 否 否
月 07 日 23 日 任保证
司 日起两年
宜春市科陆储能 2023 年 01 连带责 债务期限届
技术有限公司 月 20 日 任保证 满后三年止
宜春市科陆储能 2023 年 01 2023 年 10 月 连带责 债务期限届
技术有限公司 月 20 日 27 日 任保证 满后三年止
宜春市科陆储能 2023 年 01 2023 年 02 月 连带责 债务期限届
技术有限公司 月 20 日 16 日 任保证 满后三年止
宜春市科陆储能 2023 年 01 2023 年 04 月 连带责 债务期限届
技术有限公司 月 20 日 11 日 任保证 满后三年止
深圳市科陆精密 2023 年 01 2023 年 02 月 连带责 债务期限届
仪器有限公司 月 20 日 08 日 任保证 满后三年止
深圳市科陆智慧 2023 年 01 连带责 债务期限届
能源有限公司 月 20 日 任保证 满后三年止
宜春市科陆储能 2023 年 06 连带责 债务期限届
技术有限公司 月 09 日 任保证 满后三年止
报告期内对子公司
报告期内审批对子公司担保额
度合计（B1）
计（B2）
报告期末对子公司
报告期末已审批的对子公司担
保额度合计（B3）
（B4）
子公司对子公司的担保情况
反担保
担保额度相 担保物 是否 是否为
实际发生日 实际担保 担保类 情况
担保对象名称 关公告披露 担保额度 （如 担保期 履行 关联方
期 金额 型 （如
日期 有） 完毕 担保
有）
苏州科陆东自电 2022 年 04 2023 年 01 月 连带责 债务期限届
气有限公司 月 21 日 06 日 任保证 满后三年止
广东省顺德开关 2022 年 04 2022 年 06 月 连带责 债务期限届
厂有限公司 月 21 日 01 日 任保证 满后三年止
广东省顺德开关 2022 年 04 2022 年 09 月 连带责 债务期限届
厂有限公司 月 21 日 26 日 任保证 满后三年止
苏州科陆东自电 2023 年 03 连带责 债务期限届
气有限公司 月 16 日 任保证 满后三年止
苏州科陆东自电 2023 年 03 2023 年 06 月 连带责 债务期限届
气有限公司 月 16 日 28 日 任保证 满后三年止
苏州科陆东自电 2023 年 03 2023 年 04 月 连带责 债务期限届
气有限公司 月 16 日 13 日 任保证 满后三年止
苏州科陆东自电 2023 年 03 连带责 债务期限届
气有限公司 月 16 日 任保证 满后三年止
广东省顺德开关 2023 年 03 连带责 债务期限届
厂有限公司 月 16 日 任保证 满后三年止
广东省顺德开关 2023 年 03 2,000 连带责 债务期限届 否 否
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
厂有限公司 月 16 日 任保证 满后三年止
广东省顺德开关 2023 年 03 连带责 债务期限届
厂有限公司 月 16 日 任保证 满后三年止
广东省顺德开关 2023 年 03 连带责 债务期限届
厂有限公司 月 16 日 任保证 满后三年止
广东省顺德开关 2023 年 03 连带责 债务期限届
厂有限公司 月 16 日 任保证 满后三年止
广东省顺德开关 2023 年 03 连带责 债务期限届
厂有限公司 月 16 日 任保证 满后三年止
广东省顺德开关 2023 年 03 2023 年 03 月 连带责 债务期限届
厂有限公司 月 16 日 17 日 任保证 满后三年止
广东省顺德开关 2023 年 03 2023 年 03 月 连带责 债务期限届
厂有限公司 月 16 日 17 日 任保证 满后三年止
广东省顺德开关 2023 年 03 2023 年 03 月 连带责 债务期限届
厂有限公司 月 16 日 17 日 任保证 满后三年止
报告期内对子公司
报告期内审批对子公司担保额
度合计（C1）
计（C2）
报告期末对子公司
报告期末已审批的对子公司担
保额度合计（C3）
（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内担保实际
报告期内审批担保额度合计
（A1+B1+C1）
（A2+B2+C2）
报告期末实际担保
报告期末已审批的担保额度合
计（A3+B3+C3）
（A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 58.85%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的
债务担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 8,323.08
上述三项担保金额合计（D+E+F） 54,716.17
江西科能储能电池系统有限公司 24,300 万元借款已逾期。2020 年
业银行股份有限公司分宜支行就公司履行连带担保责任代偿借款
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表
本金和逾期利息有关事宜签订了《担保代偿协议书》 。截止 2023
明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）
年 12 月 31 日，公司根据上述《担保代偿协议书》已代偿支付借
款本息人民币 24,515.00 万元，公司履行连带担保责任尚未支付的
余额为 3,968.37 万元。
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无
注：其中美元按 2023 年 12 月 29 日中国人民银行公布的人民币汇率中间价 7.0827 折算。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
采用复合方式担保的具体情况说明：无
（1） 委托理财情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。
□适用 ?不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十六、其他重大事项的说明
?适用 □不适用
议》，与公司签署《附条件生效的非公开发行股票之认购协议》
。本次权益变动完成后，美的集团将成为公司控股股东，公
司实际控制人将变更为何享健先生。上述事项的具体内容详见公司在2022年5月24日、2022年5月26日《证券时报》、《中国
证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东签署<表决权委托协
议><附条件生效的股份转让协议><股份转让选择权协议>及公司签署<附条件生效的非公开发行股票之认购协议>暨公司控股
股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2022067）、《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：
、
、《详式权益变动报告书》
。
书》，深圳资本集团持有的公司126,047,248股股份已过户给美的集团，过户日期为2022年12月5日，股份性质为无限售流通
股，具体内容详见公司在2022年12月7日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告》
（公告编号：2022135）
。
公司向美的集团发行252,467,541股股票的新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。本次发行
完成后，公司新增股份252,467,541股，已于2023年6月2日在深圳证券交易所主板上市。
上述权益变动完成后，公司控股股东、实际控制人发生变更，美的集团持有公司22.79%的股份，成为公司控股股东，
何享健先生成为公司实际控制人。
第八届董事会及第八届监事会原定任期至2024年6月3日届满，鉴于公司股权结构及控制权已发生重大变化，为完善公
司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司对第八届董事会及第八届监事会提前换届。经公司控股股东美的集团提
名、公司第二大股东深圳资本集团推荐，公司第八届董事会第三十二次（临时）会议及第八届监事会第二十一次（临时）
会议审议通过，2023年6月26日，公司2023年第五次临时股东大会选举伏拥军先生、周云福先生、吴德海先生、张铭先生、
骆文辉女士、职帅先生为公司第九届董事会非独立董事，选举谢东明先生、姜齐荣先生、李建林先生为公司第九届董事会
独立董事；选举李文赢先生、林婕萍女士为公司第九届监事会非职工代表监事。同日，公司职工代表大会选举张树宏先生
为第九届监事会职工代表监事。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
十七、公司子公司重大事项
?适用 □不适用
（有限合伙），目前持有其1.247%股权。截至2023年12月31日，西藏国科鼎弈投资中心（有限合伙）累计对外投资62家企
业，深圳前海科陆能源金融服务有限公司通过分红累计回收资金489.96万元。
为发展储能业务，公司作为有限合伙人与深能上银绿色能源（深圳）有限公司、深圳能源集团股份有限公司发起设立
了“深能上银二号（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“深能上银基金”）。深能上银基金拟募集资金规
模为人民币2,600万元，其中公司拟认缴出资不超过人民币1,980万元，占深能上银基金总规模的比例不超过76.15%。截至
手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，深能上银基金已向深圳市深能致诚科技有限公司增资2,540万元，取得深圳市
深能致诚科技有限公司99.61%股权。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
送
数量 比例 发行新股 金转 其他 小计 数量 比例
股
股
一、有限售条件股份 11,268,653 0.80% 252,467,541 -2,841,910 249,625,631 260,894,284 15.71%
其中：境内法人持股 0 0.00% 252,467,541 0 252,467,541 252,467,541 15.20%
境内自然人持股 11,268,653 0.80% 0 -2,841,910 -2,841,910 8,426,743 0.51%
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 1,397,080,494 99.20% 2,841,910 2,841,910 1,399,922,404 84.29%
三、股份总数 1,408,349,147 100.00% 252,467,541 0 252,467,541 1,660,816,688 100.00%
股份变动的原因
?适用 □不适用
市亦丰实业有限公司通过参与竞拍获得该240万股首发后限售股。2023年2月23日，深圳市亦丰实业有限公司持有的240万股
限售股解除限售。
州市中级人民法院在阿里拍卖网络平台上进行公开拍卖，高凌云通过参与竞拍获得该643,160股公司股份。2023年4月21日，
高凌云持有的603,160股限售股解除限售。
为上市首日（2023年6月2日）起十八个月。
及其变动管理规则》等的相关规定增加监事、高级管理人员的高管锁定股。
股份变动的批准情况
?适用 □不适用
公司向特定对象美的集团发行股票相关事项经公司第八届董事会第十六次（临时）会议、第八届董事会第二十四次
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
（临时）会议、第八届董事会第二十五次（临时）会议、2022 年第七次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会审议
通过。2022 年 8 月 24 日，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会出具《深圳市国资委关于非公开协议转让科陆电子
部分股份及科陆电子非公开发行 A 股股票有关事项的批复》，同意公司向美的集团发行股票。2022 年 10 月 17 日，国家
市场监督管理总局出具《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定〔2022〕651 号），对美的
集团收购公司股权案不实施进一步审查。2023 年 3 月 22 日，公司向特定对象发行股票事项获得深交所审核通过。2023
年 5 月 15 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市科陆电子科技股份有限公司向特定对象发行股
票注册的批复》
（证监许可〔2023〕1016 号）
。
股份变动的过户情况
?适用 □不适用
，其已
受理公司向美的集团发行 252,467,541 股股票的新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
?适用 □不适用
报告期内，公司完成了 2022 年向特定对象发行股份并在深圳证券交易所上市工作，公司的总股本由期初的
通股股东的每股净资产财务指标的影响如下：
财务指标
股份变动前 股份变动后
基本每股收益（元/股） -0.3753 -0.3398
稀释每股收益（元/股） -0.3753 -0.3398
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股） 0.67 0.57
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 ?不适用
?适用 □不适用
单位：股
期初限售股 本期增加限 本期解除 期末限售股
股东名称 限售原因 解除限售日期
数 售股数 限售股数 数
黄幼平 0 157,500 0 157,500 高管锁定股 每年按持股总数的 25%解锁
陈长宝 3,003,160 0 3,003,160 0- 见注释
股份限售期为上市首日（2017 年 3 月 23
首发后限售
郭伟 8,265,493 0 0 8,265,493 日）起三十六个月，截至报告期末尚未
股
申请解除限售。
股份限售期为上市首日（2023 年 6 月 2
美的集团股 首发后限售
份有限公司 股
为 2024 年 12 月 2 日。
张树宏 0 3,750 0 3,750 高管锁定股 每年按持股总数的 25%解锁
合计 11,268,653 252,628,791 3,003,160 260,894,284 -- --
注：
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
（1）2023年1月，陈长宝240万股首发后限售股由深圳市福田区人民法院在京东司法拍卖网络平台上进行公开拍卖，深
圳市亦丰实业有限公司通过参与竞拍获得该240万股首发后限售股。2023年2月23日，深圳市亦丰实业有限公司持有的240万
股限售股解除限售。
（2）2023年3月，陈长宝持有的公司643,160股股份（其中首发后限售股603,160股，无限售流通股40,000股）由河南省
郑州市中级人民法院在阿里拍卖网络平台上进行公开拍卖，高凌云通过参与竞拍获得该643,160股公司股份。2023年4月21
日，高凌云持有的603,160股限售股解除限售。
二、证券发行与上市情况
?适用 □不适用
股票及其 发行价格 交易
发行日 上市日 获准上市交
衍生证券 （或利 发行数量 终止 披露索引 披露日期
期 期 易数量
名称 率） 日期
股票类
详 见 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
向特定对 （www.cninfo.com.cn）上的《深圳
象发行人 2023 2023 年 市科陆电子科技股份有限公司 2022
民币普通 年 5 月 3.28 元/股 6月2 年度向特定对象发行 A 股股票发行
股 股 用 2023 年 5
股（A 22 日 日 情况报告书》、《深圳市科陆电子科
月 31 日
股） 技股份有限公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票上市公告书》
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
无
其他衍生证券类
无
报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明
经深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册（证监许可〔2023〕1016 号）
，公司于 2023 年 5 月 22 日向
特定对象美的集团发行人民币普通股（A 股）252,467,541 股，发行价格 3.28 元/股，募集资金总额 828,093,534.48 元，扣
除与发行有关的费用（不含增值税）15,334,250.59 元后，实际募集资金净额为 812,759,283.89 元。2023 年 5 月 25 日，公
司取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司向美的集团发行
日期为 2023 年 6 月 2 日。具体情况详见刊登于 2023 年 5 月 25 日、2023 年 5 月 31 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》
、《深圳市科陆电子科技
股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》
。
?适用 □不适用
行股份完成后，公司净资产增加，资产负债率下降。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
□适用 ?不适用
三、股东和实际控制人情况
单位：股
年度报告
披露日前 报告期末表决 年度报告披露日前上
报告期末普通股股东总
数
普通股股 股股东总数 优先股股东总数
东总数
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结
报告期末持 报告期内增减 持有有限售条 持有无限售条 情况
股东名称 股东性质 持股比例
股数量 变动情况 件的股份数量 件的股份数量 股份状
数量
态
境内非国有
美的集团股份有限公司 22.79% 378,514,789 252,467,541 252,467,541 126,047,248 不适用 0
法人
深圳市资本运营集团有
国有法人 12.98% 215,638,043 0 0 215,638,043 不适用 0
限公司
胡宏伟 境内自然人 1.84% 30,490,000 12,459,000 0 30,490,000 不适用 0
香港中央结算有限公司 境外法人 1.33% 22,165,991 18,299,932 0 22,165,991 不适用 0
山西证券股份有限公司 国有法人 0.72% 12,000,000 0 0 12,000,000 不适用 0
郭伟 境内自然人 0.50% 8,265,493 0 8,265,493 0 冻结 8,265,493
林金坤 境内自然人 0.36% 6,000,089 6,000,089 0 6,000,089 不适用 0
何松兰 境内自然人 0.28% 4,700,000 2,360,600 0 4,700,000 不适用 0
招商银行股份有限公司
－东方红远见价值混合 其他 0.27% 4,567,100 4,567,100 0 4,567,100 不适用 0
型证券投资基金
翁少霞 境内自然人 0.21% 3,565,000 3,565,000 0 3,565,000 不适用 0
战略投资者或一般法人因配售新股
无
成为前 10 名股东的情况
上述股东关联关系或一致行动的说
公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
明
上述股东涉及委托/受托表决权、放
无
弃表决权情况的说明
前 10 名股东中存在回购专户的特别
无
说明
前 10 名无限售条件股东持股情况
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市资本运营集团有限公司 215,638,043 人民币普通股 215,638,043
美的集团股份有限公司 126,047,248 人民币普通股 126,047,248
胡宏伟 30,490,000 人民币普通股 30,490,000
香港中央结算有限公司 22,165,991 人民币普通股 22,165,991
山西证券股份有限公司 12,000,000 人民币普通股 12,000,000
林金坤 6,000,089 人民币普通股 6,000,089
何松兰 4,700,000 人民币普通股 4,700,000
招商银行股份有限公司－东方红远见价值混合型
证券投资基金
翁少霞 3,565,000 人民币普通股 3,565,000
甘晓娟 3,533,584 人民币普通股 3,533,584
前 10 名无限售流通股股东之间，以
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和
名股东之间关联关系或一致行动的 前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券业
务情况说明
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前十名股东较上期发生变化
?适用 □不适用
单位：股
前十名股东较上期末发生变化情况
期末股东普通账户、信用账
期末转融通出借股份
本报告 户持股及转融通出借股份且
且尚未归还数量
股东名称（全称） 期新增/ 尚未归还的股份数量
退出 占总股本 占总股本
数量合计 数量合计
的比例 的比例
香港中央结算有限公司 新增 0 0.00% 22,165,991 1.33%
郭伟 新增 0 0.00% 8,265,493 0.50%
林金坤 新增 0 0.00% 6,000,089 0.36%
何松兰 新增 0 0.00% 4,700,000 0.28%
招商银行股份有限公司－东方红远见价值混合型证券
新增 0 0.00% 4,567,100 0.27%
投资基金
翁少霞 新增 0 0.00% 3,565,000 0.21%
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
万向信托股份公司－万向信托－星辰 37 号事务管理
退出 0 0.00% 0 0.00%
类单一资金信托
饶陆华 退出 0 0.00% 1,111,734 0.07%
方德基 退出 0 0.00% 0 0.00%
北京银行股份有限公司－广发盛锦混合型证券投资基
退出 0 0.00% 0 0.00%
金
招商银行股份有限公司－东方阿尔法优势产业混合型
退出 0 0.00% 0 0.00%
发起式证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－鹏华沪深港新兴成长灵
退出 0 0.00% 0 0.00%
活配置混合型证券投资基金
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 ?否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：法人
控股股东 法定代表人/ 组织机构代
成立日期 主要经营业务
名称 单位负责人 码
生产经营家用电器、电机及其零部件；中央空调、采暖设
备、通风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及
相关通用设备、专用设备、家用空调设备及其零部件的研
发、制造、销售、安装、维修及售后服务；从事家用电器、
美的集团 家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务（不设店
股份有限 方洪波 铺，不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品
月 07 日 473344C
公司 的按国家规定办理）；信息技术服务；为企业提供投资顾问
及管理服务；计算机软件、硬件开发；家电产品的安装、维
修及售后服务；工业产品设计；酒店管理；广告代理；物业
管理；企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广；
对金融业进行投资。
控股股东
报告期内
控股和参 控股：万东医疗（600055.SH）
、合康新能（300048.SZ）
股的其他 参股：埃夫特（688165.SH）
、奥比中光（688322.SH）
、晶合集成（688249.SH）
、有方科技（688159.SH）
、
境内外上 巨一科技（688162.SH）
、瑞德智能（301135.SZ）
、博众精工（688097.SH）
、豪鹏科技（001283.SZ）
市公司的
股权情况
控股股东报告期内变更
?适用 □不适用
新控股股东名称 美的集团股份有限公司
变更日期 2023 年 06 月 02 日
详见在《证券时报》
、《中国证券报》
、《证券日报》
、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
指定网站查询索引
披露的《关于股东权益变动进展暨公司控股股东、实际控制人变更的公告》
（公告编号：2023070）
指定网站披露日期 2023 年 05 月 31 日
实际控制人性质：境内自然人
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
实际控制人类型：自然人
实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍 是否取得其他国家或地区居留权
何享健 本人 中国 否
主要职业及职务 现任美的控股有限公司董事长
美 的 集 团 （ 000333.SZ ）、 科 陆 电 子 （ 002121.SZ ）、 合 康 新 能 （ 300048.SZ ）、 万 东 医 疗
过去 10 年曾控股的
（600055.SH）、美的置业（3990.HK）、库卡集团（KU2.DE）（2022 年已退市）、小天鹅（A：
境内外上市公司情况
、威灵控股（00382.HK）
（2018 年已退市）
。
实际控制人报告期内变更
?适用 □不适用
原实际控制人名称 深圳市资本运营集团有限公司
新实际控制人名称 何享健
变更日期 2023 年 06 月 02 日
详见在《证券时报》
、《中国证券报》
、《证券日报》
、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
指定网站查询索引
披露的《关于股东权益变动进展暨公司控股股东、实际控制人变更的公告》
（公告编号：2023070）
指定网站披露日期 2023 年 05 月 31 日
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
何享健
美的控股有限公司
美的集团股份有限公司
深圳市科陆电子科技股份有限公司
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 ?不适用
□适用 ?不适用
?适用 □不适用
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
法定代表人/单
法人股东名称 成立日期 注册资本 主要经营业务或管理活动
位负责人
深圳市资本运营集 投资兴办各类实业（具体项目另行申
胡国斌 2007 年 6 月 22 日 1,532,000 万元
团有限公司 报）
；投资业务；投资管理；资产管理。
□适用 ?不适用
四、股份回购在报告期的具体实施情况
股份回购的实施进展情况
□适用 ?不适用
采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 ?不适用
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
第八节 优先股相关情况
□适用 ?不适用
报告期公司不存在优先股。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
第九节 债券相关情况
?适用 □不适用
一、企业债券
□适用 ?不适用
报告期公司不存在企业债券。
二、公司债券
?适用 □不适用
单位：万元
债券名称 债券简称 债券代码 发行日 起息日 到期日 债券余额 利率 还本付息方式 交易场所
每年付息一次，到
发行公司债券 20 科陆 01 114761 0 6.75%
月1日 月1日 月1日 一期利息随本金一 交易所
（第一期）
起支付。
每年付息一次，到
发行公司债券 22 科陆 01 133281 0 6.00%
月5日 月5日 月5日 一期利息随本金一 交易所
（第一期）
起支付。
、2022 年非公开发行公司债券（第一期）
投资者适当性安排
均面向合格投资者/专业投资者非公开发行。
适用的交易机制 深圳证券交易所债券交易机制
是否存在终止上市交易的风险（如有）
否
和应对措施
注：2023 年 7 月，公司根据《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第
一期）募集说明书》的有关约定，选择下调“22 科陆 01”债券票面利率，即“22 科陆 01”债券后 1 个计息年度（2023
年 8 月 5 日至 2024 年 8 月 4 日）的票面利率调整为 2%。“22 科陆 01”债券持有人在回售登记期内选择全部回售给公司，
该回售事项已实施完毕，“22 科陆 01”债券已于 2023 年 8 月 7 日摘牌。
逾期未偿还债券
□适用 ?不适用
?适用 □不适用
根据《深圳市科陆电子科技股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，公
司分别于 2023 年 7 月 6 日、2023 年 7 月 7 日和 2023 年 7 月 10 日发布了《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于“22 科
陆 01”票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于“22 科陆
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
票面利率调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》，公司选择下调票面利率，即“22 科陆 01”后 1 个计息年度
（2023 年 8 月 5 日至 2024 年 8 月 4 日）的票面利率调整为 2%，“22 科陆 01”债券持有人可在回售登记期间（2023 年 7 月
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“22科陆01” 回售数量为5,000,000张，回售金额为
，剩余托管数量为0张。
债券项目名称 中介机构名称 办公地址 签字会计师姓名 中介机构联系人 联系电话
万和证券股份有限公 广东省深圳市福田区深南大道
不适用 黄发前 0755-82830333
司 7028 号时代科技大厦 12 楼西厅
中证鹏元资信评估股 深圳市福田区深南大道 7008 号
份有限公司 阳光高尔夫大厦 3 楼
发行公司债券
大华会计师事务所 北京市海淀区西四环中路 16 号
（第一期） 张朝铖、刘国平 张朝铖、刘国平 010-58350011
（特殊普通合伙） 院 7 号楼 1101
北京市东城区建国门内大街 26
北京国枫律师事务所 不适用 殷长龙 010-66090088
号新闻大厦 7 层
招商证券股份有限公 广东省深圳市福田区福华一路
不适用 林持衡 0755-83081361
司 111 号招商证券大厦
万和证券股份有限公 广东省深圳市福田区深南大道
司 7028 号时代科技大厦 12 楼西厅
发行公司债券
北京观韬中茂律师事 北京市西城区金融大街 5 号新
（第一期） 不适用 王玉、赵明野 010-66578066
务所 盛大厦 B 座 19 层
大华会计师事务所 北京市海淀区西四环中路 16 号
张朝铖、郑涵 张朝铖 010-58350011
（特殊普通合伙） 院 7 号楼 12 层
报告期内上述机构是否发生变化
□是 ?否
单位：万元
募集资金违 是否与募集说明书承
募集资金 募集资金专项账户运作
债券项目名称 已使用金额 未使用金额 规使用的整 诺的用途、使用计划
总金额 情况
改情况 及其他约定一致
券（第一期）
券（第一期）
募集资金用于建设项目
□适用 ?不适用
公司报告期内变更上述债券募集资金用途
□适用 ?不适用
□适用 ?不适用
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
影响
□适用 ?不适用
三、非金融企业债务融资工具
□适用 ?不适用
报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。
四、可转换公司债券
□适用 ?不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%
?适用 □不适用
项目名 对公司生产经营和偿债能力的影
亏损情况 亏损原因
称 响
主要原因系：1、由于储能产品质保期较长，本报告 公司通过向特定对象发行股票、
期对期末在质保期内的储能合同计提售后服务费，销 扩大银行授信、加大回款力度、
报告期内归属于 售费用同比增加；2、本报告期增加计提光明智慧能 继续处置非核心资产等方式积极
归属于
母公司所有者的 源产业园折旧费用等，管理费用同比增加；3、报告 解决资金问题，保障生产交付；
母公司
净利润-52,861.21 期内，公司部分储能海外合同未能严格按照合同约定 公司持续聚焦和深耕主业，挖掘
所有者
万元，占上年末 时间交付，违反合同履约时间的相关约定，本报告期 市场机会，提升供应链管理，落
的净利
归属于母公司净 营业外支出同比增加；4、根据企业会计准则的相关 实精益生产，积极采取各项措施
润
资产 81.51%。 规定，基于谨慎性原则，公司对应收款项、存货、固 降本增效。报告期经营亏损对生
定资产等资产进行全面清查和减值测试后，拟计提相 产经营和偿债能力未产生重大影
应的信用减值损失及资产减值损失。 响。
六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况
□适用 ?不适用
七、报告期内是否有违反规章制度的情况
□是 ?否
八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减
流动比率 0.55 0.58 -5.17%
资产负债率 87.60% 92.11% -4.51%
速动比率 0.41 0.42 -2.38%
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润 -36,233.67 -46,593.57 22.23%
EBITDA 全部债务比 -3.17% 3.10% -6.27%
利息保障倍数 -1.87 0.30 -723.33%
现金利息保障倍数 3.33 2.80 18.93%
EBITDA 利息保障倍数 -1.06 1.01 -204.95%
贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00%
利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00%
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
第十节 财务报告
一、审计报告
审计意见类型 标准的无保留意见
审计报告签署日期 2024 年 03 月 20 日
审计机构名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号 大华审字[2024]0011010447 号
注册会计师姓名 张朝铖、郑涵
审计报告正文
深圳市科陆电子科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称科陆电子公司)财务报表，包括 2023 年 12
月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合
并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了科陆电子公
司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审
计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立
于科陆电子公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，
为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以
对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
（一）收入确认
如财务报表附注五、（三十七）收入及附注七、注释 61 所示，2023 年度科陆电子公司合并营业收
入 419,996.52 万元。科陆电子公司的业务种类较多，科陆电子公司综合评估相关合同和业务安排，识
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
别合同中的各项履约义务，判断相关履约义务属于在某一时段内履行，还是在某一时点履行。收入是衡
量科陆电子公司的关键业绩指标之一，且根据合同条款和业务安排，在识别履约义务及确定是在某一时
间段内还是某一时点完成履约义务涉及管理层判断，存在管理层为了达到特定目标或预期而提前或推迟
收入确认的风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。
我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括：
（1）了解、评估、测试与科陆电子公司收入确认相关的关键财务报告内部控制，并评价其设计的
合理性和运行的有效性；
（2）选取科陆电子公司与客户签订的合同，检查其主要条款，评价科陆电子公司收入确认的会计
政策是否符合企业会计准则的要求；
（3）选取项目执行细节测试，核对业务合同关键条款和履约进度对应的支持性文件和证据：核查
出库单、发票及资金流水等，检查收入确认是否真实发生；
（4）选取项目样本进行重新计算，检查收入确认金额是否准确；
（5）在抽样的基础上，对年度销售额和应收账款余额实施函证程序，对未回函的实施了替代测试
程序；
（6）选取接近资产负债表日前后的收入确认记录，核对至相关收入确认的支持性文件，以评价收
入是否记录于恰当的会计期间。
基于已执行的审计工作，我们认为，科陆电子公司管理层对收入确认的会计处理符合企业会计准则
的要求。
四、其他信息
科陆电子公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2023 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务
报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务
报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，
我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
科陆电子公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执
行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
在编制财务报表时，科陆电子公司管理层负责评估科陆电子公司的持续经营能力，披露与持续经营
相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算科陆电子公司、终止运营或别无其
他现实的选择。
治理层负责监督科陆电子公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包
含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大
错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务
报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行
以下工作：
并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、
虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致
的重大错报的风险。
电子公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论
认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；
如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，
未来的事项或情况可能导致科陆电子公司不能持续经营。
见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计
中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为
影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计
事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如
果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在
审计报告中沟通该事项。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 （项目合伙人） 张朝铖
中国注册会计师：
郑涵
二〇二四年三月二十日
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
编制单位：深圳市科陆电子科技股份有限公司
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 902,362,862.94 1,117,885,088.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 884,605.76 3,242.40
衍生金融资产
应收票据 91,792,409.74 98,292,741.07
应收账款 1,206,244,409.92 1,365,816,980.03
应收款项融资
预付款项 52,361,740.87 22,822,703.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 99,129,056.48 276,881,936.99
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 880,052,831.88 1,158,751,182.58
合同资产
持有待售资产 25,087,074.48 25,087,074.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 137,354,765.34 159,159,412.78
流动资产合计 3,395,269,757.41 4,224,700,362.86
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 14,419,795.25 17,744,926.87
长期股权投资 383,104,713.33 441,916,708.71
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 156,478,510.79 143,667,004.70
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
投资性房地产 134,846,563.15 140,448,161.12
固定资产 2,500,113,455.32 1,023,223,926.30
在建工程 62,251,742.11 1,229,988,898.33
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 446,306.76 125,736,474.80
无形资产 510,278,442.49 462,955,513.20
开发支出
商誉 73,322,469.26 73,322,469.26
长期待摊费用 70,534,025.29 86,359,042.64
递延所得税资产 578,025,566.18 508,756,180.51
其他非流动资产 30,572,248.20 318,471,794.12
非流动资产合计 4,514,393,838.13 4,572,591,100.56
资产总计 7,909,663,595.54 8,797,291,463.42
流动负债：
短期借款 2,901,108,423.02 2,954,304,956.72
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 15,803.00
衍生金融负债
应付票据 613,519,369.15 271,330,847.14
应付账款 1,244,366,798.87 1,765,858,661.44
预收款项
合同负债 721,676,297.57 726,134,314.21
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 148,523,133.90 77,787,472.18
应交税费 49,128,607.89 49,524,347.31
其他应付款 407,343,018.59 727,023,970.01
其中：应付利息
应付股利 91,325.61 91,325.61
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 70,231,289.32 657,571,326.96
其他流动负债 17,056,668.61 22,411,997.47
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
流动负债合计 6,172,969,409.92 7,251,947,893.44
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 589,516,728.73 218,973,854.17
应付债券 509,627,257.66
其中：优先股
永续债
租赁负债 451,417.28 20,154,315.84
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 104,642,496.89 10,167,670.00
递延收益 57,441,627.67 85,492,513.91
递延所得税负债 3,394,211.17 6,281,949.91
其他非流动负债 756,000.00 756,000.00
非流动负债合计 756,202,481.74 851,453,561.49
负债合计 6,929,171,891.66 8,103,401,454.93
所有者权益：
股本 1,660,816,688.00 1,408,349,147.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,474,865,554.61 1,910,086,782.94
减：库存股
其他综合收益 9,179,124.56 5,322,155.37
专项储备 964,079.13 1,348,917.88
盈余公积 134,505,883.55 134,505,883.55
一般风险准备
未分配利润 -3,339,720,290.76 -2,811,108,167.50
归属于母公司所有者权益合计 940,611,039.09 648,504,719.24
少数股东权益 39,880,664.79 45,385,289.25
所有者权益合计 980,491,703.88 693,890,008.49
负债和所有者权益总计 7,909,663,595.54 8,797,291,463.42
法定代表人：伏拥军 主管会计工作负责人：谢伟光 会计机构负责人：翁丽华
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 371,278,295.70 622,976,791.19
交易性金融资产 884,605.76 3,242.40
衍生金融资产
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
应收票据 35,252,650.67 33,245,358.08
应收账款 2,177,823,022.07 2,050,411,887.97
应收款项融资
预付款项 29,406,511.43 249,163,741.36
其他应收款 1,627,900,551.19 1,242,887,027.58
其中：应收利息
应收股利 3,183,970.00 3,183,970.00
存货 432,960,868.52 340,656,897.35
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 381,578.95 4,520,547.95
流动资产合计 4,675,888,084.29 4,543,865,493.88
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 14,419,795.25 17,744,926.87
长期股权投资 4,242,835,732.09 4,215,669,591.83
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 115,216,163.14 100,358,579.83
投资性房地产 111,593,235.36 114,719,303.00
固定资产 1,570,965,807.79 167,195,479.42
在建工程 20,421,434.07 1,217,899,212.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 338,536,658.14 352,931,728.89
开发支出
商誉
长期待摊费用 58,462,083.40 66,463,065.85
递延所得税资产 520,564,315.09 432,707,335.65
其他非流动资产 4,717,037.56 111,934,455.95
非流动资产合计 6,997,732,261.89 6,797,623,679.56
资产总计 11,673,620,346.18 11,341,489,173.44
流动负债：
短期借款 2,461,944,713.89 2,504,512,627.77
交易性金融负债 15,803.00
衍生金融负债
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
应付票据 605,763,630.02 402,902,192.66
应付账款 3,088,584,774.93 2,950,262,541.58
预收款项
合同负债 643,039,417.76 677,556,590.36
应付职工薪酬 108,407,979.64 50,064,153.09
应交税费 20,161,861.87 8,185,329.40
其他应付款 2,152,979,850.48 2,022,125,907.35
其中：应付利息
应付股利 91,325.61 91,325.61
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 519,023,087.65
其他流动负债 13,917,630.75 18,555,017.89
流动负债合计 9,094,815,662.34 9,153,187,447.75
非流动负债：
长期借款 400,550,000.00
应付债券 509,627,257.66
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 101,361,690.04 10,167,670.00
递延收益 1,664,744.13 4,929,694.98
递延所得税负债
其他非流动负债 756,000.00 756,000.00
非流动负债合计 504,332,434.17 525,480,622.64
负债合计 9,599,148,096.51 9,678,668,070.39
所有者权益：
股本 1,660,816,688.00 1,408,349,147.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,475,392,183.77 1,910,901,807.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 134,505,883.55 134,505,883.55
未分配利润 -2,196,242,505.65 -1,790,935,735.44
所有者权益合计 2,074,472,249.67 1,662,821,103.05
负债和所有者权益总计 11,673,620,346.18 11,341,489,173.44
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
单位：元
项目 2023 年度 2022 年度
一、营业总收入 4,199,965,152.46 3,538,816,296.93
其中：营业收入 4,199,965,152.46 3,538,816,296.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,345,357,154.51 3,770,057,890.71
其中：营业成本 2,979,070,027.56 2,605,427,620.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 36,973,631.74 29,017,439.18
销售费用 433,461,926.26 333,715,803.26
管理费用 349,643,207.66 253,598,287.76
研发费用 264,700,547.32 233,997,582.86
财务费用 281,507,813.97 314,301,156.73
其中：利息费用 207,578,377.86 249,415,014.30
利息收入 24,442,262.75 9,047,219.63
加：其他收益 23,686,102.39 36,495,353.26
投资收益（损失以“－”号填列） -8,591,842.75 358,303,131.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,935,888.24 -18,871,978.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 13,772,878.06 -49,581,366.33
信用减值损失（损失以“-”号填列） -68,043,703.11 -80,628,407.87
资产减值损失（损失以“-”号填列） -191,302,746.89 -191,398,538.68
资产处置收益（损失以“-”号填列） -6,394,106.14 10,280,053.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -382,265,420.49 -147,771,368.19
加：营业外收入 12,803,731.56 15,608,453.87
减：营业外支出 226,808,191.69 42,442,097.61
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -596,269,880.62 -174,605,011.93
减：所得税费用 -62,220,437.32 -55,332,191.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -534,049,443.30 -119,272,820.49
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额 3,856,969.19 4,584,016.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 3,856,969.19 4,584,016.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 3,856,969.19 4,584,016.34
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -530,192,474.11 -114,688,804.15
归属于母公司所有者的综合收益总额 -524,755,154.07 -96,676,767.15
归属于少数股东的综合收益总额 -5,437,320.04 -18,012,037.00
八、每股收益
（一）基本每股收益 -0.3398 -0.0719
（二）稀释每股收益 -0.3398 -0.0719
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：伏拥军 主管会计工作负责人：谢伟光 会计机构负责人：翁丽华
单位：元
项目 2023 年度 2022 年度
一、营业收入 2,971,495,715.31 2,042,345,529.09
减：营业成本 2,239,810,687.45 1,649,813,412.08
税金及附加 14,482,046.64 8,711,651.24
销售费用 289,104,902.54 181,033,949.65
管理费用 234,765,223.60 135,582,947.93
研发费用 136,693,736.89 79,094,400.86
财务费用 216,361,944.50 236,050,595.36
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
其中：利息费用 168,357,324.83 228,541,495.04
利息收入 11,834,959.84 4,548,960.44
加：其他收益 11,090,660.73 8,602,320.67
投资收益（损失以“－”号填列） -19,462,965.04 -166,875,526.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,681,467.20 -17,294,263.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 15,818,955.28 -54,965,833.79
信用减值损失（损失以“-”号填列） -51,819,221.72 -57,245,360.89
资产减值损失（损失以“-”号填列） -94,884,759.28 -68,415,033.00
资产处置收益（损失以“-”号填列） -29,127.31 2,593,041.76
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -299,009,283.65 -584,247,819.47
加：营业外收入 12,900,961.06 724,110.00
减：营业外支出 207,075,554.79 34,047,611.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -493,183,877.38 -617,571,320.81
减：所得税费用 -87,877,107.17 -74,435,375.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -405,306,770.21 -543,135,945.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -405,306,770.21 -543,135,945.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额 -405,306,770.21 -543,135,945.67
七、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
单位：元
项目 2023 年度 2022 年度
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,390,970,442.80 4,005,043,173.57
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 161,318,530.93 46,308,218.08
收到其他与经营活动有关的现金 46,406,551.84 130,377,308.48
经营活动现金流入小计 4,598,695,525.57 4,181,728,700.13
购买商品、接受劳务支付的现金 2,940,256,244.10 2,461,188,065.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 567,216,775.04 569,234,341.68
支付的各项税费 168,254,367.52 171,188,182.25
支付其他与经营活动有关的现金 448,665,980.41 536,333,488.91
经营活动现金流出小计 4,124,393,367.07 3,737,944,078.20
经营活动产生的现金流量净额 474,302,158.50 443,784,621.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 86,000,000.00 178,029,641.67
取得投资收益收到的现金 2,790,636.16 996,961.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 7,774,029.18 4,009,505.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 38,060,087.76 182,094,631.89
收到其他与投资活动有关的现金 1,862,400.00
投资活动现金流入小计 134,624,753.10 366,993,140.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 457,381,494.26 376,497,876.89
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 14,344,106.75
支付其他与投资活动有关的现金 90,439,500.00 14,920,000.00
投资活动现金流出小计 547,820,994.26 405,761,983.64
投资活动产生的现金流量净额 -413,196,241.16 -38,768,842.70
三、筹资活动产生的现金流量：
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
吸收投资收到的现金 815,672,131.46
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,082,644,123.38 4,641,349,585.63
收到其他与筹资活动有关的现金 493,425,444.43 130,152,370.48
筹资活动现金流入小计 7,391,741,699.27 4,771,501,956.11
偿还债务支付的现金 7,140,983,007.07 4,242,654,291.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 267,801,752.63 266,409,989.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 215,029,888.77 217,177,158.84
筹资活动现金流出小计 7,623,814,648.47 4,726,241,439.79
筹资活动产生的现金流量净额 -232,072,949.20 45,260,516.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14,329,131.10 1,213,686.29
五、现金及现金等价物净增加额 -185,296,162.96 451,489,981.84
加：期初现金及现金等价物余额 738,025,862.47 286,535,880.63
六、期末现金及现金等价物余额 552,729,699.51 738,025,862.47
单位：元
项目 2023 年度 2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,765,217,073.27 2,543,730,079.84
收到的税费返还 141,786,951.00 28,342,935.98
收到其他与经营活动有关的现金 1,333,992,665.13 27,474,960.04
经营活动现金流入小计 4,240,996,689.40 2,599,547,975.86
购买商品、接受劳务支付的现金 2,025,160,910.51 1,697,665,033.28
支付给职工以及为职工支付的现金 307,649,040.14 248,880,125.67
支付的各项税费 24,782,948.84 62,822,500.27
支付其他与经营活动有关的现金 285,699,981.01 154,032,421.96
经营活动现金流出小计 2,643,292,880.50 2,163,400,081.18
经营活动产生的现金流量净额 1,597,703,808.90 436,147,894.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 49,029,641.67
取得投资收益收到的现金 5,206,576.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,054,452.96 394,182.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 36,212,000.00 270,158,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 1,862,400.00
投资活动现金流入小计 44,473,028.96 321,444,223.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 344,597,940.78 307,968,191.16
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 139,886,950.00 114,344,106.75
支付其他与投资活动有关的现金 47,000,000.00 3,000,000.00
投资活动现金流出小计 531,484,890.78 425,312,297.91
投资活动产生的现金流量净额 -487,011,861.82 -103,868,074.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 815,672,131.46
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
取得借款收到的现金 4,617,000,000.00 3,938,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 278,918,604.19 90,214,100.60
筹资活动现金流入小计 5,711,590,735.65 4,028,214,100.60
偿还债务支付的现金 6,712,549,765.77 3,926,601,578.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 225,314,780.75 234,438,778.65
支付其他与筹资活动有关的现金 2,730,000.00
筹资活动现金流出小计 6,937,864,546.52 4,163,770,356.87
筹资活动产生的现金流量净额 -1,226,273,810.87 -135,556,256.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,276,959.51 13,162,353.43
五、现金及现金等价物净增加额 -119,858,823.30 209,885,917.60
加：期初现金及现金等价物余额 290,079,193.30 80,193,275.70
六、期末现金及现金等价物余额 170,220,370.00 290,079,193.30
本期金额
单位：元
归属于母公司所有者权益
项目 所有者
其他权益工具 减： 一般 少数股
资本公 其他综 专项储 盈余公 未分配利 其 权益合
股本 优先 永续 其 库存 风险 小计 东权益 计
积 合收益 备 积 润 他
股 债 他 股 准备
一、上年期 1,910,08 5,322,1 1,348,9 134,505, 45,385,
末余额 6,782.94 55.37 17.88 883.55 289.25
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年期 1,910,08 5,322,1 1,348,9 134,505, 45,385,
初余额 6,782.94 55.37 17.88 883.55 289.25
三、本期增
减变动金额 252,46 - - 292,10 - 286,60
（减少以 7,541. 384,83 528,612,12 6,319.8 5,504,6 1,695.3
“－”号填 00 8.75 3.26 5 24.46 9
列）
- -
- -
（一）综合 3,856,9 524,75 530,19
收益总额 69.19 5,154.0 2,474.1
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
（二）所有 252,46 817,24 - 817,17
者投入和减 7,541. 6,312.6 67,304. 9,008.2
少资本 00 7 42 5
入的普通股 742.89
工具持有者
投入资本
计入所有者
权益的金额
- -
（三）利润
分配
公积
风险准备
（或股东）
的分配
（四）所有
者权益内部
结转
转增资本
（或股本）
转增资本
（或股本）
弥补亏损
计划变动额
结转留存收
益
收益结转留
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
存收益
- - -
（五）专项
储备
（六）其他
四、本期期 2,474,86 9,179,1 964,07 134,505, 39,880,
末余额 5,554.61 24.56 9.13 883.55 664.79
上期金额
单位：元
归属于母公司所有者权益
项目 所有者
其他权益工具 减： 一般 少数股
资本公 其他综 专项储 盈余公 未分配利 其 权益合
股本 优先 永续 其 库存 风险 小计 东权益 计
积 合收益 备 积 润 他
股 债 他 股 准备
一、上年期 1,931,66 738,13 1,520,3 134,505,
末余额 7,614.81 9.03 57.59 883.55
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年期 1,931,66 738,13 1,520,3 134,505,
初余额 7,614.81 9.03 57.59 883.55
三、本期增
- - -
减变动金额 - - -
（减少以 21,580,8 171,43 101,260,78
“－”号填 31.87 9.71 3.49
列）
- - -
（一）综合 4,584,0 114,68
收益总额 16.34 8,804.1
- -
（二）所有 - -
者投入和减 21,580,8 21,580,
少资本 31.87 831.87
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
入的普通股
工具持有者
投入资本
计入所有者
权益的金额
- -
- -
（三）利润
分配
公积
风险准备
（或股东）
的分配
（四）所有
者权益内部
结转
转增资本
（或股本）
转增资本
（或股本）
弥补亏损
计划变动额
结转留存收
益
收益结转留
存收益
- - -
（五）专项
储备
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
（六）其他
四、本期期 1,910,08 5,322,1 1,348,9 134,505, 45,385,
末余额 6,782.94 55.37 17.88 883.55 289.25
本期金额
单位：元
其他权益工具 减： 其他
项目 专项 所有者权
股本 优先 永续 其 资本公积 库存 综合 盈余公积 未分配利润 其他
储备 益合计
股 债 他 股 收益
一、上年期末余 1,408,349, 1,910,901, 134,505,8 1,662,821,1
-1,790,935,735.44
额 147.00 807.94 83.55 03.05
加：会计政
策变更
前期差
错更正
其他
二、本年期初余 1,408,349, 1,910,901, 134,505,8 1,662,821,1
-1,790,935,735.44
额 147.00 807.94 83.55 03.05
三、本期增减变
动金额（减少以 -405,306,770.21
“－”号填列）
（一）综合收益
-405,306,770.21 405,306,77
总额
（二）所有者投 252,467,5 564,490,37 816,957,91
入和减少资本 41.00 5.83 6.83
普通股 41.00 2.89 3.89
持有者投入资本
所有者权益的金
额
（三）利润分配
股东）的分配
（四）所有者权
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
益内部结转
资本（或股本）
资本（或股本）
亏损
变动额结转留存
收益
结转留存收益
（五）专项储备
（六）其他
四、本期期末余 1,660,816, 2,475,392, 134,505,8 2,074,472,2
-2,196,242,505.65
额 688.00 183.77 83.55 49.67
上期金额
单位：元
其他权益工具 减： 其他
项目 专项 所有者权
股本 优先 永续 资本公积 库存 综合 盈余公积 未分配利润 其他
其他 储备 益合计
股 债 股 收益
一、上年期末余 1,408,349,1 1,910,901, 134,505,8 2,205,957
-1,247,799,789.77
额 47.00 807.94 83.55 ,048.72
加：会计政
策变更
前期差
错更正
其他
二、本年期初余 1,408,349,1 1,910,901, 134,505,8 2,205,957
-1,247,799,789.77
额 47.00 807.94 83.55 ,048.72
三、本期增减变 -
动金额（减少以 -543,135,945.67 543,135,9
“－”号填列） 45.67
（一）综合收益
-543,135,945.67 543,135,9
总额
（二）所有者投
入和减少资本
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
普通股
持有者投入资本
所有者权益的金
额
（三）利润分配
股东）的分配
（四）所有者权
益内部结转
资本（或股本）
资本（或股本）
亏损
变动额结转留存
收益
结转留存收益
（五）专项储备
（六）其他
四、本期期末余 1,408,349,1 1,910,901, 134,505,8 1,662,821
-1,790,935,735.44
额 47.00 807.94 83.55 ,103.05
三、公司基本情况
（一）公司注册地、组织形式和总部地址
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 1996 年 8 月由饶陆华、
曾驱虎、严砺生共同设立的有限公司，2000 年整体变更为股份有限公司。公司统一社会信用代码：
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司累计
发行股本总数 166,081.6688 万股，注册资本为人民币 166,081.6688 万元，注册地址：深圳市光明区
玉塘街道田寮社区光侨路高科科技园第 1 栋 425，公司控股股东为美的集团股份有限公司，公司实际控
制人为何享健。
（二）公司业务性质和主要经营活动
本公司属于电工仪器仪表与电力自动化制造业，主要产品为：
（三）合并财务报表范围
本公司本期纳入合并范围的子公司共 44 户，详见附注十、在其他主体中的权益。本期纳入合并财
务报表范围的主体较上期相比，增加 2 户，减少 14 户，合并范围变更主体的具体信息详见附注九、合
并范围的变更。
（四）财务报表的批准报出
本财务报表业经公司董事会于 2024 年 3 月 20 日批准报出。
四、财务报表的编制基础
本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业
会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）
进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的规定，编制财务报表。
本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的
事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备计提的方法
（附注十三）、收入的确认时点（附注三十七）等。
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、
经营成果、现金流量等有关信息。
自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。
营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作
为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
采用人民币为记账本位币。
境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。
?适用 □不适用
项目 重要性标准
重要的在建工程 3000 万人民币
（1）分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，
将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
（2）同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购
被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价
值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积
中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的
差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。
对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交
易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前
的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；
资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具
确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单
位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中
除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投
资时转入当期损益。
（3）非同一控制下的企业合并
购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制
权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值
与其账面价值的差额，计入当期损益。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合
并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被
购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。
通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取
得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，
以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投
资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用
与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融
工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的
初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值
变动应全部转入合并日当期的投资收益。
（4）为合并发生的相关费用
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当
期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
（1）控制的判断标准
控制，是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有
能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情
况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本公司会进行重新评估。相关事实和情况主要
包括：
（2）合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）
均纳入合并财务报表。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
（3）合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制
合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，
按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采
用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间
进行必要的调整。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合
并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本
公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所
有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的
当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的
商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进
行调整
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将
子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期
期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的
报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开
始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之
日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及
其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；
将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日
至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的
股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投
资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合
收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购
买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收
益除外。
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入
合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司
按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去
按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，
计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收
益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量
设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的
条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会
计处理：
A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项
处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对
应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转
入丧失控制权当期的损益。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不
丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置
子公司一般处理方法进行会计处理。
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或
合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资
本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投
资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中
的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（1）合营安排的分类
本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，
将合营安排分为共同经营和合营企业。
未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合
营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：
合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。
（2）共同经营会计处理方法
本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行
会计处理：
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第
三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符
合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。
本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确
认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8
号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。
本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负
债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期
限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四
个条件的投资，确定为现金等价物。
（1）外币业务
外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购
建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计
入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账
本位币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币
金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综
合收益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配
利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的
即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。
处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表
折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于
少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营
相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
本公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期
间的方法。
实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面
余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条
款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损
失。
金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加
上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣
除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。
（1）金融资产的分类、确认和计量
本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三
类：
金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据
未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类
别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受
影响的相关金融资产进行重分类。
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息
的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账
款、其他应收款、债权投资、长期应收款等。
本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或
终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以
实际利率计算确定利息收入：
①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成
本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后
续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信
用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收
入。
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息
的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本
公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当
期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的
累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金
融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的
非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。
在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允
价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之
前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具
投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金
额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下
列报。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得
该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，
且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为
有效套期工具的衍生工具除外）。
不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产。
本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类
金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。
在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融
资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：
①嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。
②在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应
分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需
要分拆。
本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类
金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。
（2）金融负债的分类、确认和计量
本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和
权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初
始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套
期工具的衍生工具。
金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，
相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
金融负债的后续计量取决于其分类：
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融负债。
满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或
回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模
式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，
所有公允价值变动均计入当期损益。
在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指
定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
①能够消除或显著减少会计错配。
②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资
产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值
变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的
公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自
身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率
法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1）类情形的以低于市场利率贷款的
贷款承诺。
财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行
方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊
销额后的余额孰高进行计量。
（3）金融资产和金融负债的终止确认
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
②该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负
债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确
认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负
债）之间的差额，计入当期损益。
本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体
公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对
价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。
（4）金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情
形处理：
保留的权利和义务单独确认为资产或负债。
他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：
①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独
确认为资产或负债。
②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，
并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风
险或报酬的程度。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金
融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。
①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确
认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的
一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
①终止确认部分在终止确认日的账面价值。
②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的
金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在
针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因
承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报
价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负
债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。
初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在
当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负
债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可
观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
（6）金融工具减值
本公司对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
产、租赁应收款、合同资产、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的贷款承诺、不
属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及因金融资产转移不符合终止确认条件或继续
涉入被转移金融资产所形成金融负债的财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损
失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指
本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差
额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金
融资产经信用调整的实际利率折现。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预
期信用损失的金额计量损失准备。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预
期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金
额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始
确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。
除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产
负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失
准备、确认预期信用损失及其变动：
工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利
率计算利息收入。
工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价
值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，
不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，
但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当
期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成
的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风
险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财
务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始
确认日。
本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
①债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
②债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
③作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预
期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
④债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
⑤本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。
于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用
风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量
义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行
其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信
用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
①发行方或债务人发生重大财务困难；
②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出
的让步；
④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、
当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包
括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组
合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。
本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的
现值。
③对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款
额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
④对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该
金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无
偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有
关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面
余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。
（7）金融资产及金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相
互抵销后的净额在资产负债表内列示：
本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6.金融工具减值。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，
结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础
上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
出票人具有较高的信用评级，历史上未 发生票据违约，信用损失 损失经验不计提坏账准备；非 6+9
银行承兑汇票
风险极低，在 短期内履行其支付合同现金流量义务的 能力很强 的银行承兑汇票参考应收账款政策
计提坏账准备
商业承兑汇票 公司期末的商业承兑汇票 参考应收账款政策计提坏账准备
本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6.金融工具减值。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损
失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，
结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础
上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
按交易对象与本公司的关系， 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来 经济状况的预
合并范围内关联
本组合为 纳入本公司合并范围 测，编制应收账款账龄与整个存续期 预期信用损失率对照表，计算
方组合
的内部单位 预期信用损失
单独进行减值测试，根据其未来现金流现值低于其 账面价值的差额
按交易对象与本公司的关系，
计提坏账准备；参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经
非关联方 本组合为 本公司合并范围外的
济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计
单位
算预期信用损失
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期
限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他
债权投资。其相关会计政策参见本附注（十一）。
本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6.金融工具减
值。
本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的其他应收款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，
结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基
础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，按未来 12 个月内或者整个
组合一 无合同纠纷组合
存续期预期信用损失率计提
单独进行减值测试，根据其未来现金流现值低于其账面价值的差额计提坏账
组合二 特定款项组合 准备；包括应收出口退税款，期后已经回收的投标保证金及押金等，一般不
计提坏账，除非有客观证据表明其发生了减值。
对于划分为无合同纠纷组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未
来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用
损失。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确
认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独
列示。
本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6.金融工具减值。
本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损
失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，
结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础
上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
组合名称 确定组合的依据 计提方法
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来 经济状况的预
合 并 范 围 内 关 按交易对象与本公司的关系，本组合
测，编制应收账款账龄与整个存续期 预期信用损失率对照表，计
联 方组合 为 纳入本公司合并范围的内部单位
算预期信用损失
单独进行减值测试，根据其未来现金流现值低于其 账面价值的差
按交易对象与本公司的关系，本组合 额计提坏账准备；除单独进行减值测试外的应收账款、合同资产
非关联方
为 本公司合并范围外的单位 采用账龄分析法，基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信
息，按账龄组合与整个存续期预期信用损失率对照表计提
（1）存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过
程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、在产品、自制
半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。
存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按移动加
权平均法计价。
存货盘存制度为永续盘存制。
①低值易耗品采用一次转销法进行摊销；
②包装物采用一次转销法进行摊销。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
（2）存货跌价准备的确认标准和计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、
库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价
减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产
经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关
税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同
价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销
售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提
存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与
其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金
额内转回，转回的金额计入当期损益。
（1）划分为持有待售确认标准
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：
将在一年内完成。
确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、
时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
（2）持有待售核算方法
本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售
费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值
损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待
售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用
公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具
相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。
本公司对债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6.金融工具减值。
本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6.金融工具
减值。
本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6.金融工具减
值。
（1）初始投资成本的确定
业合并的会计处理方法。
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本
包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行
或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货
币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据
表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应
支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（2）后续计量及损益确认
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追
加或收回投资调整长期股权投资的成本。
除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照
享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。
本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、
共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价
值计量且其变动计入损益。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不
调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
份额的差额，计入当期损益。
本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份
额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分
派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、
其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公
允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实
现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。
本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的
账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长
期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照
投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，
减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资
的账面价值后，恢复确认投资收益。
（3）长期股权投资核算方法的转换
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行
会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加
上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。
按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在
追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外
收入。
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行
会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非
同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新
增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被
投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进
行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股
权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的
公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位
直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置
后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视
同自取得时即采用权益法核算进行调整。
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置
后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金
融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入
当期损益。
（4）长期股权投资的处置
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算
的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应
比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交
易事项作为一揽子交易进行会计处理：
①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财
务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股
权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加
重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在
丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢
价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失
控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例
计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资
收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收
益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子
公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
（5）共同控制、重大影响的判断标准
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动
决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，
该安排即属于合营安排。
合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该
单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有
权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计
准则的规定进行会计处理。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与
其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，
判断对被投资单位具有重大影响：1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；2）参与被投
资单位财务和经营政策制定过程；3）与被投资单位之间发生重要交易；4）向被投资单位派出管理人员；
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、
持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建
筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为
投资性房地产列报。
本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费
和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状
态前所发生的必要支出构成。
本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地
使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：
类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率（%） 年折旧（摊销）率（%）
房屋建筑物 20~40 10.00 4.50~2.25
投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注（三十）长期资产减值。
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无
形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资
产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项
投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额
计入当期损益。
（1）固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有
形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（2）固定资产初始计量
本公司固定资产按成本进行初始计量。
态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。
不公允的按公允价值入账。
购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在
信用期间内计入当期损益。
（3）固定资产后续计量及处置
固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资
产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使
用的固定资产不计提折旧。
利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累
计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。
本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，
对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调
整。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
各类固定资产的折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 年限平均法 20~40 5.00-10.00 4.50~2.25
机器设备 年限平均法 5~25 5.00-10.00 18.00~3.60
运输设备 年限平均法 5 5.00-10.00 18.00
电子设备 年限平均法 5 5.00-10.00 18.00
房屋装修 年限平均法 15 5.00-10.00 6.00
与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认
条件的，在发生时计入当期损益。
固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注（三十）长期资产减值。
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资
产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发
生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应
分摊的间接费用等。
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。
所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根
据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计
提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧
额。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注（三十）长期资产减值。
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计
入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可
销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间
不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用
停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资
产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则
借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可
销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产
的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得
的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态
前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算
确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每
期利息金额。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利
权、软件等。
（1）无形资产的初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的
其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本
以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将
重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货
币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入
资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相
关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同
一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开
发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到
预定用途前所发生的其他直接费用。
（2）无形资产的后续计量
本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无
形资产预计寿命及依据如下：
项目 预计使用寿命 依据
土地使用权 30-50 年 受益期限
技术使用权 5-10 年 受益期限
软件 5年 受益期限
商标注册费 5年 受益期限
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
项目 预计使用寿命 依据
高尔夫球会籍 20 年 受益期限
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来
经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注（三十）长期资产减值。
（3）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出
新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
（4）开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
无形资产；
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。无法区分研究阶段支出和开发阶段支
出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条
件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条
件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
本公司在每一个资产负债表日检查长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值
迹象，则以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所
属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两
者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减
记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资
产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使
用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值
测试。
在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或
资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者
资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，
并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，
比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，
如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。
长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。
职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职
工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
（1）短期薪酬
短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职
工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负
债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。
（2）离职后福利
离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种
形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。
本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。
离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失
业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，
并计入当期损益或相关资产成本。
本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。
（3）辞退福利
辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁
减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退
福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时
计入当期损益。
（1）预计负债的确认标准
当与或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及
该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。
（2）预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。
对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数
按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可
能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及
多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，
作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
本公司有四大业务板块，一是智能电网业务，二是储能业务，三是综合能源管理及服务业务，四是
物业业务。智能电网业务和储能业务既有内销也有外销，综合能源管理及服务业务和物业业务只有内销。
依据该公司自身的经营模式和结算方式，各类业务销售收入确认的具体方法披露如下：
本公司智能电网业务属于在某一时点履行的履约义务，在客户签收、验收或取得报关单或运输提单
且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
（1）内销收入确认
对于需要安装调试的产品销售，公司根据合同约定将产品发送至客户指定地点，进行安装调试并取
得经客户确认的验收文件后，确认收入。
对于无需安装调试的产品销售，收入确认时点以货物移交时客户签收的回执单的签收日期作为收入
的确认时点。
（2）外销收入确认
对于需要安装调试的产品销售，公司根据合同约定将产品发送至客户指定地点，进行安装调试并取
得经客户确认的验收文件后，确认收入。
对于无需安装调试的产品销售，收入确认时点以签收单、出口报关并收到运输提单的日期作为收入
的确认时点。
本公司智能电网业务属于在某一时点履行的履约义务，在客户签收、验收或取得报关单或运输提单
且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
（1）内销收入确认
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
对于需要安装调试的产品销售，公司根据合同约定将产品发送至客户指定地点，进行安装调试并取
得经客户确认的验收文件后，确认收入。
对于无需安装调试的产品销售，收入确认时点以货物移交时客户签收的回执单的签收日期作为收入
的确认时点。
（2）外销收入确认
对于需要安装调试的产品销售，公司根据合同约定将产品发送至客户指定地点，进行安装调试并取
得经客户确认的验收文件后，确认收入。
对于无需安装调试的产品销售，收入确认时点以签收单、出口报关并收到运输提单的日期作为收入
的确认时点。
本公司综合能源管理业务属于在某一时点履行的履约义务，在取得结算单、对账单且相关的经济利
益很可能流入时确认收入。
本公司综合能源管理业务属于在某一时段履行的履约义务，根据合同约定且相关的经济利益很可能
流入时确认收入。
（1）合同履约成本
本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列
条件的作为合同履约成本确认为一项资产：
费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。
（2）合同取得成本
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本
是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入
当期损益。
（3）合同成本摊销
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履
行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。
（4）合同成本减值
上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对
价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值
损失。
计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，
转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备
情况下该资产在转回日的账面价值。
（1）类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助
对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或
与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见附注七、注释 51.递延收益/注释 74.营业外收入。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与
收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
（2）政府补助的确认
对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按
应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价
值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补
助，直接计入当期损益。
（3）会计处理方法
本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。
通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。
与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助
确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相
关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时
直接计入当期损益或冲减相关成本。
与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补
助计入营业外收支。
收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利
率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借
款费用
已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相
关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直
接计入当期损益。
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计
算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间
的适用税率计量。
（1）确认递延所得税资产的依据
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应
纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中
因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：1）该交易不是企业合并；2）交易发生时
既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：
暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
（2）确认递延所得税负债的依据
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：
得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
（3）同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示
者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，
涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控
制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。
（1）租赁合同的分拆
当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。
当合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分进行分拆，租赁部分按照租赁
准则进行会计处理，非租赁部分应当按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。
（2）租赁合同的合并
本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符合下列
条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：
其总体商业目的。
（3）本公司作为承租人的会计处理
在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产
和租赁负债。
短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资
产为全新资产时价值较低的租赁。
本公司对除短期租赁和低价值资产以外的租赁确认使用权资产和租赁负债。
（4）本公司作为出租人的会计处理
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有
权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租
赁以外的其他租赁。
一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：
①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相
比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。
③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。
⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：
①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。
②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。
③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。
在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。
应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利
率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：
①扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
②取决于指数或比率的可变租赁付款额；
③合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
④租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择
权需支付的款项；
⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保
余值。
本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投
资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租
金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发
生时计入当期损益。
（5）售后租回交易
售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部
分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。如果销售对
价的公允价值与资产的公允价值不同，或者出租人未按市场价格收取租金，本公司将销售对价低于市场
价格的款项作为预付租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为出租人向承租人提供的额外融资进
行会计处理；同时按照公允价值调整相关销售利得或损失。
售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入
等额的金融负债。
（1）使用权资产
本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：
预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。
在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。
能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。
无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者
孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值
参照上述原则计提折旧。
本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对
已识别的减值损失进行会计处理。具体详见本附注（三十）长期资产减值。
（2）租赁负债
本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款
额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利
率作为折现率。租赁付款额包括：
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
需支付的款项；
本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产
成本。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
（3）终止经营
本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的
组成部分确认为终止经营组成部分：
的一部分。
终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。
（4）安全生产费
本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”
科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在
建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照
形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。
（5）债务重组
以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终
止确认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。
将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认。
本公司初始确认权益工具时按照权益工具的公允价值计量，权益工具的公允价值不能可靠计量的，按照
所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确认金额之间的差额，计入当期损益。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和
计量》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定，确认和计量重组债务。
以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司按照前述方法确认和计量权益工具和重
组债务，所清偿债务的账面价值与转让资产的账面价值以及权益工具和重组债务的确认金额之和的差额，
计入当期损益。
以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司初始确认受让的金融资产以外的资产时，以成本计量，
其中存货的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该资
产的税金、运输费、装卸费、保险费等其他成本。对联营企业或合营企业投资的成本，包括放弃债权的
公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。投资性房地产的成本，包括放弃债权的公允价值和
可直接归属于该资产的税金等其他成本。固定资产的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到预
定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等其
他成本。无形资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税
金等其他成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。
将债务转为权益工具方式进行的债务重组导致本公司将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投
资的，本公司按照放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本计量其初始投资成本。
放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。
采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和
计量》的规定，确认和计量重组债权。
采用多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，首先按照《企业会计准则第 22 号——金融
工具确认和计量》的规定确认和计量受让的金融资产和重组债权，然后按照受让的金融资产以外的各项
资产的公允价值比例，对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配，
并以此为基础按照前述方法分别确定各项资产的成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计
入当期损益。
（1） 重要会计政策变更
?适用 □不适用
会计政策变更的内容和原因 备注
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
会计政策变更的内容和原因 备注
本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》
“关于单项交易产生的
①
资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理” 。
①执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响
“解释 16 号”），解释 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免
的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项
相关的会计处理。
对于在首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）因适用解释 16
号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产
生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得
税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）留存收益及其他
相关财务报表项目。
对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至解释施行日
（2023 年 1 月 1 日）之间发生的适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认
的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，本公司按照解释 16 号的规定进行处理。
准则解释 16 号的执行对本公司报表无重大影响。
（2） 重要会计估计变更
?适用 □不适用
会计估计变更
会计估计变更的内容和原因 审批程序 备注
开始适用的时点
为更加准确体现公司业务的实际回款和可能的预期信用损
失情况，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成
果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司将应
第九届董事会第五次 本次会计估计变更自
收票据、应收账款和合同资产的预期信用损失计提账龄区
（临时）会议 2023 年 10 月 1 日起执行
间由 0-3 年调整为 0-5 年，同时将上述资产的预期信用损失
计提比例由原延续账龄分析法下的固定比例，变更为每年
末根据实际迁徙率计算、考虑前瞻性调整后的变动比例
（3） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
六、税项
税种 计税依据 税率
增值税 销售货物、应税劳务收入和应税服务收入 13%
增值税 提供交通运输、不动产租赁服务，销售不动产，转让土地使用权 9%
增值税 其他应税销售服务行为 6%
企业所得税 应纳税所得额 15%、8.25%、22.5%、25%
城市维护建设税 实缴流转税税额 7%、5%
教育附加税 实缴流转税税额 3%
地方教育附加税 实缴流转税税额 2%
房产税 房产税按照房产原值的 70%为纳税基准；以租金收入为纳税基准 1.2%、12%
员工个人所得税由本公司代扣代缴，独立董事津贴个人所得税由本
个人所得税 ---
公司代扣代缴。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
深圳市科陆电子科技股份有限公司 15%
深圳市科陆智慧工业有限公司 15%
深圳市鸿志软件有限公司 15%
四川科陆新能电气有限公司 15%
苏州科陆东自电气有限公司 15%
广东省顺德开关厂有限公司 15%
深圳市科陆精密仪器有限公司 15%
科陆国际技术有限公司 15%
香港港科实业有限公司 8.25%
EGYPTIAN SMART METERS COMPANY(S.A.E) 22.5%
合并范围内的其他公司 25%
（1）增值税税收优惠
本公司从 2004 年开始直接出口销售增值税执行“免、抵、退”政策。
策的通知》((国发[2011]4 号文) ，财政部和国家税务总局联合发布了《关于软件产品增值税政策的通
知》(财税[2011]100 号文)。根据财税[2011]100 号文的相关规定：增值税一般纳税人销售其自行开发
生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。
《关于软件产品增值税政策的通知》自 2011 年 1 月 1 日起执行。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
公司之子公司深圳市鸿志软件有限公司、广东省顺德开关厂有限公司按照上述税收优惠政策，享受
相关的增值税即征即退税收优惠。
（2）企业所得税税收优惠政策
依据科技部、财政部、国家税务总局 2016 年 1 月修订的《高新技术企业认定管理办法》及《国家
重点支持的高新技术领域》认定的高新技术企业，可以依照 2008 年 1 月 1 日起实施的新《企业所得税
法》及其《实施条例》、《中华人民共和国税收征收管理法》（以下称《税收征管法》）及《中华人民
共和国税收征收管理法实施细则》等有关规定享受减至 15%的税率征收企业所得税税收优惠政策。
①本公司
局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的编号为 GR202344204605 号的《高新技术企业证书》，认定
有效期为 3 年。公司自 2023 年（含 2023 年）起连续 3 年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，
②深圳市科陆智慧工业有限公司
深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的编号为 GR202144200806 的《高新技术企业
证书》，认定有效期为 3 年。公司自 2021 年（含 2021 年）起连续 3 年享受国家关于高新技术企业的相
关优惠政策，2023 年度按 15%的税率计算所得税。
③深圳市鸿志软件有限公司
政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发编号为 GR202144200284 的《高新技术企业证书》，认
定有效期为 3 年。公司自 2021 年（含 2021 年）起连续 3 年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，
④四川科陆新能电气有限公司
省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发编号为 GR202351003347 的《高新
技术企业证书》，认定有效期为 3 年。公司自 2023 年（含 2023 年）起连续 3 年享受国家关于高新技术
企业的相关优惠政策，2023 年度公司按 15%的税率计算所得税。
⑤广东省顺德开关厂有限公司
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的编号为 GR202344003261 的《高新
技术企业证书》，有效期为 3 年，公司自 2023 年（含 2023 年）起连续 3 年享受国家关于高新技术企业
的相关优惠政策，2023 年度公司按 15%的税率计算所得税。
⑥苏州科陆东自电气有限公司
科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的编号为 GR202332003299 的《高新
技术企业证书》，有效期为 3 年，公司自 2023 年（含 2023 年）起连续 3 年享受国家关于高新技术企业
的相关优惠政策，2023 年度按 15%的税率计算所得税。
⑦深圳市科陆精密仪器有限公司
圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发编号为 GR202144202249 的《高新技术企业证
书》，认定有效期为 3 年。公司自 2021 年（含 2021 年）起连续 3 年享受国家关于高新技术企业的相关
优惠政策，2023 年度按 15%的税率计算所得税。
⑧科陆国际技术有限公司
政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发编号为 GR202144206543 的《高新技术企业证书》，认
定有效期为 3 年。公司自 2021 年（含 2021 年）起连续 3 年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，
七、合并财务报表项目注释
单位：元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 18,537.26 47,663.86
银行存款 552,711,162.25 737,978,198.61
其他货币资金 349,633,163.43 379,859,226.22
合计 902,362,862.94 1,117,885,088.69
其中：存放在境外的款项总额 177,312,556.30 59,931,924.39
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
其中受限制的货币资金明细如下：
项目 期末余额 期初余额
银行承兑汇票保证金 200,555,704.39 259,872,823.20
履约和信用证保证金 18,498,739.92 23,222,621.28
因诉讼冻结资金 73,608,719.12 96,763,781.74
定期存款 56,970,000.00
合计 349,633,163.43 379,859,226.22
单位：元
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
其中：权益工具投资 3,007.20 3,242.40
远期外汇工具 881,598.56
合计 884,605.76 3,242.40
其他说明：
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
（1） 应收票据分类列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 69,314,798.86 51,888,545.66
商业承兑票据 24,445,560.62 46,995,057.80
减：减值准备 -1,967,949.74 -590,862.39
合计 91,792,409.74 98,292,741.07
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 计提比 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
按单项计提坏账
准备的应收票据
其中：
按组合计提坏账 93,760,35 100.00 91,792,409 98,883,603 98,292,74
准备的应收票据 9.48 % .74 .46 1.07
其中：
银行承兑汇票 699,468.69 1.01% 52.47% 336,609.00 0.65%
商业承兑汇票 1,268,481.05 5.19% 47.53% 254,253.39 0.54%
合计 1,967,949.74 2.10% 100.00% 590,862.39 0.60%
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
银行承兑汇票 69,314,798.86 699,468.69 1.01%
商业承兑汇票 24,445,560.62 1,268,481.05 5.19%
合计 93,760,359.48 1,967,949.74
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
银行承兑汇票 336,609.00 362,859.69 699,468.69
商业承兑汇票 254,253.39 1,014,227.66 1,268,481.05
合计 590,862.39 1,377,087.35 1,967,949.74
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 ?不适用
（4） 期末公司已质押的应收票据
单位：元
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
项目 期末已质押金额
银行承兑票据 0.00
商业承兑票据 0.00
合计 0.00
（5） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 17,595,686.48 39,241,723.88
商业承兑票据 25,747,276.91
合计 17,595,686.48 64,989,000.79
（6） 本期实际核销的应收票据情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收票据核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
应收票据核销说明：
（1） 按账龄披露
单位：元
账龄 期末账面余额 期初账面余额
合计 1,830,192,663.56 1,925,484,514.06
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
账面价值 账面价值
金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例
按单项计
提坏账准 128,287,64 128,287,64 118,115,93 118,115,93
备的应收 8.86 8.86 6.32 6.32
账款
其中：
按组合计
提坏账准 1,701,905, 495,660,60 1,206,244, 1,807,368, 441,551,59 1,365,816,
备的应收 014.70 4.78 409.92 577.74 7.71 980.03
账款
其中：
非关联方 92.99% 29.12% 93.87% 24.43%
合计 100.00% 34.09% 100.00% 29.07%
按单项计提坏账准备：
单位：元
期初余额 期末余额
名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
绿色储能技术研究院有
限公司
中安创盈能源科技产业
有限公司
华泰超威(北京)新能源科
技有限公司
江西省科能伟达储能电
池系统有限公司
山东艾妮屹晟电气设备
有限公司
零星单位 2,139,120.76 2,139,120.76 2,143,106.38 2,143,106.38 100.00% 预计无法回收
合计 118,115,936.32 118,115,936.32 128,287,648.86 128,287,648.86
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
合计 1,701,905,014.70 495,660,604.78
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按单项计提坏账准备 118,115,936.32 16,333,685.62 6,161,973.08 0.00 0.00 128,287,648.86
按组合计提坏账准备 441,551,597.71 63,245,199.45 5,775,420.88 3,162,650.72 -198,120.78 495,660,604.78
其中：非关联方 441,551,597.71 63,245,199.45 5,775,420.88 3,162,650.72 -198,120.78 495,660,604.78
合计 559,667,534.03 79,578,885.07 11,937,393.96 3,162,650.72 -198,120.78 623,948,253.64
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
（4） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
项目 核销金额
实际核销的应收账款 3,162,650.72
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
应收账款核销说明：
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
占应收账款和合同 应收账款坏账准备
应收账款期末余 合同资产期末 应收账款和合同资
单位名称 资产期末余额合计 和合同资产减值准
额 余额 产期末余额
数的比例 备期末余额
第一名 237,617,152.20 237,617,152.20 12.98% 7,685,920.67
第二名 74,307,042.34 74,307,042.34 4.06% 74,307,042.34
第三名 69,354,387.55 69,354,387.55 3.79% 10,517,906.19
第四名 61,606,879.72 61,606,879.72 3.37% 22,838,797.60
第五名 44,856,685.94 44,856,685.94 2.45% 44,856,685.94
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
合计 487,742,147.75 487,742,147.75 26.65% 160,206,352.74
（1） 合同资产情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
（2） 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因
单位：元
项目 变动金额 变动原因
（3） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
其
中：
其
中：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 ?不适用
（4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
单位：元
项目 本期计提 本期收回或转回 本期转销/核销 原因
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
其他说明：
（5） 本期实际核销的合同资产情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的合同资产核销情况
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
单位：元
款项是否由关联
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
合同资产核销说明：
其他说明：
（1） 应收款项融资分类列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
其
中：
其
中：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
信用损失 （未发生信用减值） （已发生信用减值）
在本期
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提比
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式
例的依据及其合理性
其他说明：
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
（4） 期末公司已质押的应收款项融资
单位：元
项目 期末已质押金额
（5） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
单位：元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
（6） 本期实际核销的应收款项融资情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收款项融资核销情况
单位：元
款项是否由关联
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
核销说明：
（7） 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
（8） 其他说明
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 99,129,056.48 276,881,936.99
合计 99,129,056.48 276,881,936.99
（1） 应收利息
单位：元
项目 期末余额 期初余额
单位：元
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因 是否发生减值及其判
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
断依据
其他说明：
?适用 □不适用
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
其中：
其中：
按单项计提坏账准备：
单位：元
期初余额 期末余额
名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
预期信用损失 失（未发生信用减值） 失（已发生信用减值）
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
其他说明：
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收利息核销情况
单位：元
款项是否由关联
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
核销说明：
其他说明：
（2） 应收股利
单位：元
项目（或被投资单位） 期末余额 期初余额
单位：元
项目（或被投资单 是否发生减值及其判
期末余额 账龄 未收回的原因
位） 断依据
□适用 ?不适用
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提比
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式
例的依据及其合理性
其他说明：
单位：元
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
项目 核销金额
其中重要的应收股利核销情况
单位：元
款项是否由关联
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
核销说明：
其他说明：
（3） 其他应收款
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金及押金 29,161,903.64 23,129,346.46
备用金 968,064.23 7,160,675.70
往来款 862,910,796.27 975,094,895.59
股权转让款 151,768,836.33 255,549,236.33
其他 665,924.15 3,042,446.52
合计 1,045,475,524.62 1,263,976,600.60
单位：元
账龄 期末账面余额 期初账面余额
合计 1,045,475,524.62 1,263,976,600.60
?适用 □不适用
单位：元
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
账面价值 账面价值
金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例
按单项计
提坏账准 100.00% 0.00 70.48% 98.49%
备
其中：
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
按组合计
提坏账准 38.43% 29.52% 29.39%
备
其中：
无合同纠 151,144,097.9 14.46 61,885,150. 89,258,947 367,060,43 109,659,79 257,400,63
纷组合 7 % 52 .45 4.68 4.99 9.69
特定款项 9,870,109. 6,025,112. 6,025,112.
组合 03 30 30
合计 90.52% 100.00% 78.09%
按单项计提坏账准备：
单位：元
期初余额 期末余额
名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
中核国缆新能源有限公
司
百年金海科技有限公司 344,967,924.83 344,967,924.83 344,967,924.83 344,967,924.83 100.00% 预计无法回收
恒大新能源科技集团有
限公司
张波 10,760,786.04 10,760,786.04 10,760,786.04 10,760,786.04 100.00% 预计无法回收
深圳市威陆科技有限公
司
死海旅游度假有限公司 2,472,100.00 2,472,100.00 2,472,100.00 2,472,100.00 100.00% 预计无法回收
甘肃金佛寺建设工程有
限公司
零星单位 865,158.75 865,158.75 377,156.75 377,156.75 100.00% 预计无法回收
合计 890,891,053.62 877,434,868.62 884,461,317.62 884,461,317.62
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
合计 151,144,097.97 61,885,150.52
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
特定款项组合 9,870,109.03 0.00 0.00%
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
合计 9,870,109.03 0.00
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损 合计
信用损失 （未发生信用减值） 失（已发生信用减值）
本期计提 6,198,558.22 13,468,183.00 19,666,741.22
本期转回 11,848,051.61 8,793,564.96 20,641,616.57
本期核销 33,079,245.69 6,441,734.00 39,520,979.69
其他变动 -12,563.26 -239,777.17 -252,340.43
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
单项计提预期
信用损失的其 877,434,868.62 13,468,183.00 0.00 6,441,734.00 0.00 884,461,317.62
他应收款
按组合计提预
期信用损失的 109,659,794.99 6,198,558.22 20,641,616.57 33,079,245.69 -252,340.43 61,885,150.52
其他应收款
其中：无合同
纠纷组合
特定款
项组合
合计 987,094,663.61 19,666,741.22 20,641,616.57 39,520,979.69 -252,340.43 946,346,468.14
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提比
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式
例的依据及其合理性
单位：元
项目 核销金额
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
实际核销的其他应收款 39,520,979.69
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
其他应收款核销说明：
单位：元
占其他应收款期末 坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
余额合计数的比例 额
第一名 往来款 391,321,500.00 3 年以上 37.43% 391,321,500.00
第二名 往来款 344,956,924.83 3 年以上 33.00% 344,956,924.83
第三名 股权转让款 134,561,850.00 3 年以上 12.87% 134,561,850.00
第四名 往来款 35,945,130.71 2-3 年 3.44% 10,783,539.21
第五名 往来款 17,927,323.92 2-3 年 1.71% 5,378,197.18
合计 924,712,729.46 88.45% 887,002,011.22
单位：元
其他说明：
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
合计 52,361,740.87 22,822,703.84
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：期末无账龄超过一年且金额重要的预付款项。
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例(%) 预付款时间 未结算原因
第一名 11,692,800.00 22.33 2023 年度 尚未收货
第二名 8,532,100.00 16.29 2023 年度 尚未收货
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例(%) 预付款时间 未结算原因
第三名 6,371,252.24 12.17 2023 年度 尚未收货
第四名 2,608,230.03 4.98 2023 年度 尚未收货
第五名 1,800,000.00 3.44 2023 年度 尚未收货
合计 31,004,382.27 59.21
其他说明：
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1） 存货分类
单位：元
期末余额 期初余额
项目 存货跌价准备或 存货跌价准备或
账面余额 合同履约成本减 账面价值 账面余额 合同履约成本减 账面价值
值准备 值准备
原材料 112,573,178.19 15,382,309.76 97,190,868.43 302,085,966.60 41,897,997.31 260,187,969.29
在产品 270,878,341.72 7,418,618.55 263,459,723.17 529,587,752.20 27,154,919.64 502,432,832.56
库存商品 56,254,968.49 6,519,433.48 49,735,535.01 94,457,649.99 9,553,009.03 84,904,640.96
发出商品 154,440,200.91 7,771,494.67 146,668,706.24 215,321,500.34 24,176,058.96 191,145,441.38
工程施工 373,750,863.93 50,752,864.90 322,997,999.03 199,643,485.79 79,563,187.40 120,080,298.39
合计 967,897,553.24 87,844,721.36 880,052,831.88 1,341,096,354.92 182,345,172.34 1,158,751,182.58
（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 41,897,997.31 54,337,712.78 80,853,400.33 15,382,309.76
在产品 27,154,919.64 22,462,523.81 42,198,824.90 7,418,618.55
库存商品 9,553,009.03 12,471,312.50 15,504,888.05 6,519,433.48
发出商品 24,176,058.96 5,518,813.83 21,923,378.12 7,771,494.67
工程施工 79,563,187.40 8,188,255.07 36,998,577.57 50,752,864.90
合计 182,345,172.34 102,978,617.99 197,479,068.97 87,844,721.36
按组合计提存货跌价准备
单位：元
组合名称 期末 期初
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
跌价准备计提 跌价准备计提
期末余额 跌价准备 期初余额 跌价准备
比例 比例
按组合计提存货跌价准备的计提标准
（3） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
存货期末余额不含有借款费用资本化金额。
（4） 合同履约成本本期摊销金额的说明
单位：元
项目 期末账面余额 减值准备 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
广东顺德农村商业银
行股份有限公司股份
合计 25,087,074.48 0.00 25,087,074.48 34,287,267.20 0.00
其他说明：
单位：元
项目 期末余额 期初余额
（1） 一年内到期的债权投资
□适用 ?不适用
（2） 一年内到期的其他债权投资
□适用 ?不适用
单位：元
项目 期末余额 期初余额
增值税留抵扣额 133,114,638.11 150,886,963.07
以抵销后净额列示的所得税预缴税额 2,497,556.18 786,680.64
其他 1,742,571.05 7,485,769.07
合计 137,354,765.34 159,159,412.78
其他说明：
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
（1） 债权投资的情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
债权投资减值准备本期变动情况
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
（2） 期末重要的债权投资
单位：元
期末余额 期初余额
债权项
目 票面利 实际利 逾期本 票面利 实际利 逾期本
面值 到期日 面值 到期日
率 率 金 率 率 金
（3） 减值准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用 整个存续期预期信用损失
损失（未发生信用减
损失 （已发生信用减值）
值）
在本期
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
（4） 本期实际核销的债权投资情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的债权投资核销情况
债权投资核销说明：
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
其他说明：
（1） 其他债权投资的情况
单位：元
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
累计在其
他综合收
本期公允 累计公允
项目 期初余额 应计利息 利息调整 期末余额 成本 益中确认 备注
价值变动 价值变动
的减值准
备
其他债权投资减值准备本期变动情况
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
（2） 期末重要的其他债权投资
单位：元
期末余额 期初余额
其他债
权项目 票面利 实际利 逾期本 票面利 实际利 逾期本
面值 到期日 面值 到期日
率 率 金 率 率 金
（3） 减值准备计提情况
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信用
损失（未发生信用减 损失（已发生信用减
损失
值） 值）
在本期
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
（4） 本期实际核销的其他债权投资情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的其他债权投资核销情况
其他债权投资核销说明：
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
其他说明：
单位：元
指定为以
本期计入 本期计入 本期末累 本期末累
本期确认 公允价值
其他综合 其他综合 计计入其 计计入其
项目名称 期末余额 期初余额 的股利收 计量且其
收益的利 收益的损 他综合收 他综合收
入 变动计入
得 失 益的利得 益的损失
其他综合
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
收益的原
因
本期存在终止确认
单位：元
项目名称 转入留存收益的累计利得 转入留存收益的累计损失 终止确认的原因
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
指定为以公允
其他综合收益 价值计量且其 其他综合收益
确认的股利收
项目名称 累计利得 累计损失 转入留存收益 变动计入其他 转入留存收益
入
的金额 综合收益的原 的原因
因
其他说明：
（1） 长期应收款情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
分期收款销售商品 14,419,795.25 0.00 14,419,795.25 17,744,926.87 0.00 17,744,926.87 4.75%
合计 14,419,795.25 0.00 14,419,795.25 17,744,926.87 0.00 17,744,926.87
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 账面价 账面价
计提比 值 计提比 值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
例 例
其
中：
其
中：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信用 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
损失 失（未发生信用减值） 失（已发生信用减值）
在本期
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提比
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式
例的依据及其合理性
其他说明：
（4） 本期实际核销的长期应收款情况
单位：元
项目 核销金额
其中重要的长期应收款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
长期应收款核销说明：
单位：元
本期增减变动
期末余
期初余额 减值准 其他 宣告发 减值准
权益法下确 其他 额（账
被投资单位 （账面价 备期初 追加 减少投 综合 放现金 计提减 其 面价 备期末
值） 余额 投资 认的投资损 权益 余额
资 收益 股利或 值准备 他 值）
益 变动
调整 利润
一、合营企业
江西科能储能电 44,047,1 44,047,1
池系统有限公司 91.89 91.89
小计
二、联营企业
江苏兴盛诚速通
新能源科技有限 -3,926,487.50
公司
中安创盈能源科 26,481,00 26,481,0 26,481,0
技产业有限公司 1.49 01.49 01.49
广东科陆智泊信 4,340,783. -544,448.26 3,796,33
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
息科技有限公司 27 5.01
丰镇市联昌能源 3,275,64 3,275,64
科技有限公司 3.41 3.41
海豚大数据网络
科技（深圳）有 -617,492.91
限公司
深能上银二号(嘉
兴)股权投资合伙 -313,887.11
企业(有限合伙)
深圳芯珑电子技 28,358,73 30,847,3
术有限公司 8.49 68.94
深圳市车电网络 304,992,0 18,624,0 287,600,
有限公司 00.00 00.00 218.13
浙江山顶资产管 24,962,57 24,708,1
-254,421.04
理有限公司 6.06 55.02
科陆国达（内蒙
古）新能源有限
公司
小计 -1,935,888.24
合计 -1,935,888.24
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
其他说明：
单位：元
项目 期末余额 期初余额
西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙）1.25%股权 41,262,347.65 43,308,424.87
深圳仙苗科技有限公司 12.86%股权 161,371.63 194,926.72
广东喜途新能源科技有限公司 15.00%股权 10,502.23
地上铁租车（深圳）有限公司 2.30%股权 115,054,791.51 100,153,150.88
合计 156,478,510.79 143,667,004.70
其他说明：
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
（1） 采用成本计量模式的投资性房地产
?适用 □不适用
单位：元
项目 房屋、建筑物 土地使用权 合计
一、账面原值
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建工程转入
（3）企业合并增加
（1）处置 1,522,708.87 1,522,708.87
（2）其他转出
二、累计折旧和累计摊销
（1）计提或摊销 3,964,307.51 211,019.83 4,175,327.34
（1）处置 96,438.24 96,438.24
（2）其他转出
三、减值准备
（1）计提
（1）处置
（2）其他转出
四、账面价值
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
其他说明：
（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用 ?不适用
（3） 转换为投资性房地产并采用公允价值计量
单位：元
转换前核算科 对其他综合收
项目 金额 转换理由 审批程序 对损益的影响
目 益的影响
（4） 未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
其他说明：
单位：元
项目 期末余额 期初余额
固定资产 2,500,113,455.32 1,023,223,926.30
固定资产清理
合计 2,500,113,455.32 1,023,223,926.30
（1） 固定资产情况
单位：元
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 房屋装修 合计
一、账面原值：
（1）购置 1,253,704.30 94,662,960.14 1,758,527.22 12,003,953.07 35,539,310.86 145,218,455.59
（2）在建工程转入 1,445,197,626.19 1,445,197,626.19
（3）企业合并增加
（4）其他转入 250,000,000.00 250,000,000.00
（1）处置或报废 13,727,519.50 233,413,522.59 166,324,482.30 9,270,360.44 22,568,918.00 445,304,802.83
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
二、累计折旧
（1）计提 62,011,173.06 28,159,668.79 21,472,845.23 6,442,524.79 5,066,958.18 123,153,170.05
（2）其他转入 72,958,278.45 72,958,278.45
（1）处置或报废 3,425,694.57 139,012,026.83 128,847,027.80 6,442,524.79 5,066,958.18 282,710,153.91
三、减值准备
（1）计提 6,589,760.35 29,352,612.70 2,567,185.09 430.96 38,509,989.10
（2）其他转入 56,721,048.76 56,721,048.76
（1）处置或报废 4,450,069.71 69,200,609.71 16,675,824.84 90,326,504.26
四、账面价值
（2） 暂时闲置的固定资产情况
单位：元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
（3） 通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
项目 期末账面价值
（4） 未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物 120,430,749.43 正在办理
其他说明：
（5） 固定资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
（6） 固定资产清理
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
单位：元
项目 期末余额 期初余额
在建工程 62,251,742.11 1,229,988,898.33
合计 62,251,742.11 1,229,988,898.33
（1） 在建工程情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
宁夏同心日升光伏发电有
限公司
宜春科陆储能基地一期扩
建项目
云南江川翠峰项目 54,351,479.99 54,351,479.99 54,351,479.99 54,351,479.99
智慧能源产业园项目 1,211,510,534.35 1,211,510,534.35
五沙厂房工程 5,806,397.97 5,806,397.97
康保光伏项目 15,667,155.11 15,667,155.11
单项电能表产品线项目 20,421,434.07 20,421,434.07 6,388,677.92 6,388,677.92
冰蓄冷项目 4,441,812.94 4,441,812.94
其他 7,086,015.86 7,086,015.86 1,841,475.15 1,841,475.15
合计 116,603,222.10 54,351,479.99 62,251,742.11 1,315,562,645.75 85,573,747.42 1,229,988,898.33
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
本期 工程累 本期
本期转入 利息资 其中：本
预算数 本期增加 其他 期末 计投入 工程进 利息 资金
项目名称 期初余额 固定资产 本化累 期利息资
(万元) 金额 减少 余额 占预算 度 资本 来源
金额 计金额 本化金额
金额 比例 化率
智慧能源产
业园项目 166,070. 1,211,510, 233,687,0 1,445,197,
（光明产业 56 534.35 91.84 626.19
园）
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
（3） 本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 计提原因
其他说明：
（4） 在建工程的减值测试情况
□适用 ?不适用
（5） 工程物资
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
其他说明：
（1） 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 ?不适用
（2） 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
（3） 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 ?不适用
□适用 ?不适用
（1） 使用权资产情况
单位：元
项目 机器设备 合计
一、账面原值
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
（1）租赁到期 250,000,000.00 250,000,000.00
二、累计折旧
（1）计提 4,969,495.25 4,969,495.25
（1）处置
（2）租赁到期 72,958,278.45 72,958,278.45
三、减值准备
（1）计提
（1）处置
（2）租赁到期 56,721,048.76 56,721,048.76
四、账面价值
（2） 使用权资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
其他说明：
（1） 无形资产情况
单位：元
项目 土地使用权 技术使用权 高尔夫球会会籍 软件 商标注册费 合计
一、账面原值
（1）购置 64,344,100.00 3,261,492.59 67,605,592.59
（2）内部研发
（3）企业合并增加
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
（1）处置 33,687,082.49 1,334,720.46 23,796,253.13 78,429.60 58,896,485.68
二、累计摊销
（1）计提 16,875,621.97 62,116.14 2,445,348.50 19,383,086.61
（1）处置 33,687,082.49 732,193.94 22,943,586.79 78,429.60 57,441,292.82
三、减值准备
（1）计提
（1）处置
（2）其他转出 555,616.17 555,616.17
四、账面价值 0.00
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。
（2） 未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明：
（3） 无形资产的减值测试情况
□适用 ?不适用
（1） 商誉账面原值
单位：元
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
被投资单位名称或形成商誉的事 本期增加 本期减少
期初余额 期末余额
项 企业合并形成的 其他 处置 其他
上海东自电气有限公司 12,978,821.03 12,978,821.03
四川锐南电力建设工程有限公司 2,963,182.82 2,963,182.82
深圳市创响绿源新能源汽车发展
有限公司
宜兴市同德能源科技有限公司 106,364.74 106,364.74 0.00
广东省顺德开关厂有限公司 46,476,789.09 46,476,789.09
广东顺意电工绝缘器材有限公司 2,460,882.35 2,460,882.35 0.00
EGYPTIAN SMART METERS
COMPANY(S.A.E)
合计 98,393,824.96 2,567,247.09 95,826,577.87
（2） 商誉减值准备
单位：元
本期增加 本期减少
被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 期末余额
计提 其他 处置 其他
深圳市创响绿源新能源汽车发展有限公司 22,504,108.61 22,504,108.61
宜兴市同德能源科技有限公司 106,364.74 106,364.74 0.00
广东顺意电工绝缘器材有限公司 2,460,882.35 2,460,882.35 0.00
合计 25,071,355.70 2,567,247.09 22,504,108.61
（3） 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
所属资产组或组合的构成及
名称 所属经营分部及依据 是否与以前年度保持一致
依据
资产组或资产组组合发生变化
名称 变化前的构成 变化后的构成 导致变化的客观事实及依据
其他说明
（4） 可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
（5） 业绩承诺完成及对应商誉减值情况
形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
□适用 ?不适用
其他说明：
单位：元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
装修费 73,186,773.86 5,362,025.63 18,483,749.32 60,065,050.17
土地租赁费 6,634,390.94 510,337.80 6,124,053.14
场地租赁费 5,188,092.51 1,740,188.01 3,447,904.50
财务咨询费 201,521.59 201,521.59
充电场站基础 230,181.22 230,181.22
合计 86,359,042.64 5,362,025.63 21,187,042.98 70,534,025.29
其他说明：
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 1,244,448,070.70 201,148,688.93 1,235,794,607.74 192,679,977.51
内部交易未实现利润 31,317,677.00 4,697,651.55 35,003,552.50 5,250,532.86
可抵扣亏损 2,342,484,026.46 356,974,972.19 1,818,650,889.56 309,300,519.64
预计负债 101,361,690.04 15,204,253.51 10,167,670.00 1,525,150.50
合计 3,719,611,464.20 578,025,566.18 3,099,616,719.80 508,756,180.51
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合并
资产评估增值
合计 22,628,074.48 3,394,211.17 41,879,666.07 6,281,949.91
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
项目 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 抵销后递延所得税资产或负债期初余额
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
递延所得税资产 578,025,566.18 508,756,180.51
递延所得税负债 3,394,211.17 6,281,949.91
（4） 未确认递延所得税资产明细
单位：元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 772,463,979.28 738,743,186.21
资产减值准备 885,815,813.57 843,636,490.83
合计 1,658,279,792.85 1,582,379,677.04
其他说明：
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
预付工程款 8,596,765.26 0.00 8,596,765.26 12,184,491.94 0.00 12,184,491.94
预付设备款 2,144,422.94 0.00 2,144,422.94 5,096,246.85 0.00 5,096,246.85
融资租赁保证金 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00
未实现售后租回损益 29,838,985.33 0.00 29,838,985.33
发债保证金 229,000,000.00 0.00 229,000,000.00
车辆补贴款 100,991,266.00 88,660,206.00 12,331,060.00 100,991,266.00 66,139,196.00 34,852,070.00
合计 119,232,454.20 88,660,206.00 30,572,248.20 384,610,990.12 66,139,196.00 318,471,794.12
其他说明：
单位：元
期末 期初
项目
账面余额 账面价值 受限类型 账面余额 账面价值 受限类型
冻结、保证金、
货币资金 349,633,163.43 349,633,163.43 379,859,226.22 379,859,226.22 冻结、保证金
定期存款
固定资产 422,453,193.61 365,732,144.85 抵押、售后租回 627,752,880.24 571,031,831.48 抵押、售后租回
无形资产 52,766,242.58 52,766,242.58 抵押 446,364,614.64 446,364,614.64 抵押
投资性房地产 110,020,213.80 110,020,213.80 抵押 114,719,303.00 114,719,303.00 抵押
合计 934,872,813.42 878,151,764.66 1,568,696,024.10 1,511,974,975.34
其他说明：
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
（1） 短期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
借款 2,517,098,894.44 2,691,950,127.94
票据贴现 384,009,528.58 262,354,828.78
合计 2,901,108,423.02 2,954,304,956.72
短期借款分类的说明：
（2） 已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明：
期末与质押借款相关的质押情况，详见本附注七、注释 31“所有权或使用权受到限制的资产”
；期末与保证借款相关
的保证情况，详见本附注十四、“关联担保情况”
。
单位：元
项目 期末余额 期初余额
交易性金融负债 15,803.00
合计 15,803.00
其他说明：
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
单位：元
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 81,093,542.00 238,827,686.69
银行承兑汇票 532,425,827.15 32,503,160.45
合计 613,519,369.15 271,330,847.14
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
（1） 应付账款列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应付工程款 283,933,224.76 379,234,561.35
应付设备款 18,420,741.72 35,253,477.31
应付材料款 942,012,832.39 1,351,370,622.78
合计 1,244,366,798.87 1,765,858,661.44
（2） 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明：
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利 91,325.61 91,325.61
其他应付款 407,251,692.98 726,932,644.40
合计 407,343,018.59 727,023,970.01
（1） 应付利息
单位：元
项目 期末余额 期初余额
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
（2） 应付股利
单位：元
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 91,325.61 91,325.61
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
合计 91,325.61 91,325.61
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3） 其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
押金、保证金及质保金 37,290,580.14 50,455,911.73
应付运输和保险费 23,549,759.51 25,390,768.90
员工往来款 279,160.39 9,747,612.43
往来款 305,013,900.92 494,667,582.16
应付股权收购款 1,100,000.00 34,569,600.00
担保赔偿 39,683,713.80 111,677,500.00
其他 334,578.22 423,669.18
合计 407,251,692.98 726,932,644.40
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明：
（1） 预收款项列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
（2） 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
单位：元
项目 变动金额 变动原因
单位：元
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
项目 期末余额 期初余额
产品销售款 721,676,297.57 726,134,314.21
合计 721,676,297.57 726,134,314.21
账龄超过 1 年的重要合同负债
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
项目 变动金额 变动原因
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 77,787,472.18 628,788,678.94 581,192,439.55 125,383,711.57
二、离职后福利-设定提存计划 0.00 35,005,998.09 35,005,998.09 0.00
三、辞退福利 0.00 40,700,139.37 17,560,717.04 23,139,422.33
合计 77,787,472.18 704,494,816.40 633,759,154.68 148,523,133.90
（2） 短期薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其中：医疗保险费 11,080,765.65 11,080,765.65
工伤保险费 833,916.93 833,916.93
生育保险费 884,360.84 884,360.84
合计 77,787,472.18 628,788,678.94 581,192,439.55 125,383,711.57
（3） 设定提存计划列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
合计 0.00 35,005,998.09 35,005,998.09 0.00
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
其他说明：
单位：元
项目 期末余额 期初余额
增值税 30,471,486.58 39,171,700.10
企业所得税 4,286,966.39 1,764,050.35
个人所得税 7,055,742.17 5,206,257.07
城市维护建设税 3,363,136.90 1,498,316.60
房产税 987,668.79 588,885.40
教育费附加 2,459,356.03 1,043,415.14
土地增值税 1,104.27
印花税 234,830.55 56,975.25
土地使用税 269,420.48 193,643.13
合计 49,128,607.89 49,524,347.31
其他说明：
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 50,633,620.50 101,195,000.00
一年内到期的应付债券 519,023,087.65
一年内到期的租赁负债 19,597,668.82 37,353,239.31
合计 70,231,289.32 657,571,326.96
其他说明：
单位：元
项目 期末余额 期初余额
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
待转销项税额 17,056,668.61 22,411,997.47
合计 17,056,668.61 22,411,997.47
短期应付债券的增减变动：
单位：元
债券 票面 发行 债券 发行 期初 本期 按面值计 溢折价 本期 期末 是否
面值
名称 利率 日期 期限 金额 余额 发行 提利息 摊销 偿还 余额 违约
合计
其他说明：
（1） 长期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
质押借款 46,861,120.50 46,843,944.39
抵押+质押+保证借款 593,289,228.73 273,324,909.78
减：一年内到期的长期借款 -50,633,620.50 -101,195,000.00
合计 589,516,728.73 218,973,854.17
长期借款分类的说明：
期末与抵押借款相关的情况，详见本附注十六、资产抵押情况。
其他说明，包括利率区间：
（1） 应付债券
单位：元
项目 期末余额 期初余额
公司债 0.00 1,028,650,345.31
减：一年到期的应付债券 0.00 -519,023,087.65
合计 0.00 509,627,257.66
（2） 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
按面值
债券名 票面 发行日 债券 本期 是否
面值 发行金额 期初余额 计提利 溢折价摊销 本期偿还 期末余额
称 利率 期 期限 发行 违约
息
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
公司债 000.00 1 00.00 7.65 20.53 00.00
券
公司债 6.00% 3年 -2,372,742.34 0.00 否
券
合计 —— -2,867,634.16 0.00 ——
,000.00 345.31 20.53 000.00
（3） 可转换公司债券的说明
（4） 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
发行在外 期初 本期增加 本期减少 期末
的金融工
具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明：
单位：元
项目 期末余额 期初余额
租赁负债 451,417.28 20,154,315.84
合计 451,417.28 20,154,315.84
其他说明：
单位：元
项目 期末余额 期初余额
（1） 按款项性质列示长期应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
（2） 专项应付款
单位：元
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
其他说明：
（1） 长期应付职工薪酬表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
（2） 设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
计划资产：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
单位：元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
未决诉讼 30,722,510.98 10,167,670.00 预计诉讼赔偿款
产品质量保证 43,014,147.91 计提售后服务费用
延期交付赔偿 27,905,838.00 计提延期交付赔偿
保底收益补偿 3,000,000.00 计提保底收益补偿
合计 104,642,496.89 10,167,670.00
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
政府补助 85,492,513.91 871,128.00 28,922,014.24 57,441,627.67 资产相关政府补助
合计 85,492,513.91 871,128.00 28,922,014.24 57,441,627.67 --
其他说明：
本公司政府补助详见附注十一、政府补助（2）涉及政府补助的负债项目。
单位：元
项目 期末余额 期初余额
预收租金 756,000.00 756,000.00
合计 756,000.00 756,000.00
其他说明：
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 1,408,349,147.00 252,467,541.00 252,467,541.00 1,660,816,688.00
股本变动情况说明：
本期公司向特定对象发行股票，增加注册资本 252,467,541.00 元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具
“大华验字[2023]000268 号”《验资报告》验证。
（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
发行在外 期初 本期增加 本期减少 期末
的金融工
具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 1,910,086,782.94 560,291,742.89 2,470,378,525.83
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
其他资本公积 4,487,028.78 4,487,028.78
合计 1,910,086,782.94 564,778,771.67 2,474,865,554.61
资本公积的说明：
复》，本公司通过非公开发行方式，发行 252,467,541 股新股，募集资金总额为 828,093,534.48 元，扣除与发行有关的费
用 15,334,250.59 元后实际募集资金净额为 812,759,283.89 元。上述交易完成后，本公司新增注册资本 252,467,541.00 元，
实际募集资金净额与新增注册资本的差额 560,291,742.89 元计入资本公积-股本溢价。
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
单位：元
本期发生额
减：前期计 减：前期计
项目 期初余额 减：所 税后归 期末余额
本期所得税 入其他综合 入其他综合 税后归属于
得税费 属于少
前发生额 收益当期转 收益当期转 母公司
用 数股东
入损益 入留存收益
二、将重分类进损益
的其他综合收益
外币财务报表折
算差额
其他综合收益合计 5,322,155.37 3,856,969.19 3,856,969.19 9,179,124.56
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 1,348,917.88 505,993.07 890,831.82 964,079.13
合计 1,348,917.88 505,993.07 890,831.82 964,079.13
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 134,505,883.55 134,505,883.55
合计 134,505,883.55 134,505,883.55
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
单位：元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -2,811,108,167.50
调整后期初未分配利润 -2,811,108,167.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -528,612,123.26
期末未分配利润 -3,339,720,290.76
调整期初未分配利润明细：
、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 4,182,405,480.09 2,964,013,557.82 3,534,914,970.50 2,602,574,510.87
其他业务 17,559,672.37 15,056,469.74 3,901,326.43 2,853,110.05
合计 4,199,965,152.46 2,979,070,027.56 3,538,816,296.93 2,605,427,620.92
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
?是 □否
单位：元
项目 本年度 上年度 具体扣除情况
营业收入金额 4,199,965,152.46 3,538,816,296.93 主营业务、销售材料及废料等
营业收入扣除项目合计金额 17,795,521.42 5,840,588.83 销售材料及废料等
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 0.42% 0.17%
一、与主营业务无关的业务收入
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进
行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现
的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市
公司正常经营之外的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 17,795,521.42 5,840,588.83 销售材料及废料等
二、不具备商业实质的收入
不具备商业实质的收入小计 0.00 0.00 无
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收
入
营业收入扣除后金额 4,182,169,631.04 3,532,975,708.10 主营业务
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
综合能源管理及
智能电网 储能 物业 其他 合计
服务
合同分
类 营业 营业 营业 营业 营业 营业 营业 营业 营业 营业
营业收入 营业成本
收入 成本 收入 成本 收入 成本 收入 成本 收入 成本
按商品
转让的
时间分
类
其
中：
在某一
时点转
让
在某一
时段内
转让
合计
与履约义务相关的信息：
公司承担的预 公司提供的质
履行履约义务 重要的支付条 公司承诺转让 是否为主要责
项目 期将退还给客 量保证类型及
的时间 款 商品的性质 任人
户的款项 相关义务
与履约义务相关的信息：无
其他说明：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 12,728,727.67 4,959,419.90
教育费附加 9,469,228.11 3,605,144.52
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
房产税 6,754,621.21 8,337,661.38
土地使用税 1,868,819.33 1,464,610.29
车船使用税 37,614.92 19,523.31
印花税 6,114,620.50 10,629,107.80
其他 1,971.98
合计 36,973,631.74 29,017,439.18
其他说明：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
员工薪酬及保险 187,090,880.36 145,427,209.14
折旧摊销费 75,480,826.85 47,413,103.75
其他付现费用 87,071,500.45 60,757,974.87
合计 349,643,207.66 253,598,287.76
其他说明：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
员工薪酬保险 137,294,954.55 123,946,321.07
差旅通讯交通费 35,046,113.71 20,448,939.39
广告费 8,595,580.83 2,178,576.94
业务费 63,459,813.74 55,982,618.87
办公费 1,715,728.74 1,338,712.62
检测费 9,048,235.80 6,681,064.53
服务费及招投标费 124,219,961.83 109,275,868.92
租赁费 4,779,531.93 4,268,296.58
培训费 12,253.96 20,734.37
物耗费 990,914.80 1,159,502.65
产品质量保证 43,014,147.91
其他 5,284,688.46 8,415,167.32
合计 433,461,926.26 333,715,803.26
其他说明：
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
员工薪酬及保险 179,032,812.92 166,272,189.07
折旧摊销费 6,632,542.49 10,657,908.78
物料消耗 28,236,380.12 17,179,348.35
检测费 22,260,119.33 13,742,036.36
其他 28,538,692.46 26,146,100.30
合计 264,700,547.32 233,997,582.86
其他说明：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 207,578,377.86 249,415,014.30
减：利息收入 -24,442,262.75 -9,047,219.63
汇兑损益 88,474,044.44 43,618,704.68
银行手续费及其他 9,897,654.42 30,314,657.38
合计 281,507,813.97 314,301,156.73
其他说明：
单位：元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
政府补助 21,128,899.62 36,495,353.26
增值税加计抵减 2,557,202.77
合计 23,686,102.39 36,495,353.26
计入其他收益的政府补助 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关
递延收益摊销 8,674,610.32 9,964,913.13 详见附注十一政府补助
增值税即征即退退税收入 3,562,565.19 5,762,835.22 与收益相关政府补助
光明区工业和信息局 2023 年上半年稳增加资助 1,608,000.00 --- 与收益相关政府补助
深圳市南山区科技创新局企业研发投入支持计划项目款 366,900.00 --- 与收益相关政府补助
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关
南山区科技创新局企业研发投入支持计划项目拨款 323,300.00 --- 与收益相关政府补助
佛山市人力资源和社会保障局第四批科研项目经费补贴款 200,000.00 --- 与收益相关政府补助
深圳市财政局第三期纯电动物流配送车辆运营资助 --- 8,624,065.00 与收益相关政府补助
深圳市发展和改革委员会(战新 1 高）项目 --- 1,680,000.00 与收益相关政府补助
收佛山市顺德区经济促进局工业与信息化项目资金 --- 1,000,000.00 与收益相关政府补助
科创委拨付 2022 年高新企业培育资助第一批拨款 --- 1,000,000.00 与收益相关政府补助
一次性扩岗补助 --- 836,410.00 与收益相关政府补助
商务局外贸补贴 --- 710,000.00 与收益相关政府补助
其他收益相关政府补助 1,680,178.11 6,917,129.91 与收益相关政府补助
合计 21,128,899.62 36,495,353.26 ---
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
其他说明：
单位：元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 13,772,878.06 -49,581,366.33
合计 13,772,878.06 -49,581,366.33
其他说明：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -1,935,888.24 -18,871,978.26
处置长期股权投资产生的投资收益 2,682,824.37 157,560,122.24
债务重组收益 -12,197,779.43 -8,768,049.40
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 227,388,033.07
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
合计 -8,591,842.75 358,303,131.92
其他说明：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
应收票据坏账损失 -1,377,087.35 2,202,895.89
应收账款坏账损失 -67,641,491.11 -61,516,589.09
其他应收款坏账损失 974,875.35 -21,314,714.67
合计 -68,043,703.11 -80,628,407.87
其他说明：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -92,019,640.65 -52,133,176.42
二、长期股权投资减值损失 -38,252,107.14 -6,288,231.54
四、固定资产减值损失 -38,509,989.10 -64,270,687.63
十、商誉减值损失 -2,567,247.09
十二、其他非流动资产 -22,521,010.00 -66,139,196.00
合计 -191,302,746.89 -191,398,538.68
其他说明：
单位：元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
固定资产处置利得或损失 -6,394,106.14 10,280,053.29
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
无需支付的款项 10,378,288.43 10,378,288.43
赔偿款 523,909.80 2,318,881.03 523,909.80
购买电动车补贴 10,826,809.12
其他 1,901,533.33 2,462,763.72 1,901,533.33
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
合计 12,803,731.56 15,608,453.87 12,803,731.56
其他说明：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠 40,000.00 33,737.77 40,000.00
罚款支出 1,633,352.09 26,486,260.07 1,633,352.09
诉讼及赔偿支出 188,829,751.96 7,572,508.21 188,829,751.96
固定资产报废损失 16,135,401.05 2,663,889.38 16,135,401.05
担保损失 4,506,213.80 3,618,700.00 4,506,213.80
其他 15,663,472.79 2,067,002.18 15,663,472.79
合计 226,808,191.69 42,442,097.61 226,808,191.69
其他说明：
（1） 所得税费用表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 9,936,687.09 5,421,801.39
递延所得税费用 -72,157,124.41 -60,753,992.83
合计 -62,220,437.32 -55,332,191.44
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
项目 本期发生额
利润总额 -596,269,880.62
按法定/适用税率计算的所得税费用 -89,440,482.09
子公司适用不同税率的影响 -20,131,246.41
调整以前期间所得税的影响 1,754,029.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 46,766,766.61
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -2,536,651.79
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 21,709,539.31
研发费用加计扣除影响 -20,342,392.04
所得税费用 -62,220,437.32
其他说明：
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
详见附注 57。
（1） 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 24,442,262.75 9,047,219.63
往来款及保证金 6,081,669.02 91,565,884.93
科技和研发资助资金 15,882,620.07 29,764,203.92
合计 46,406,551.84 130,377,308.48
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
往来款及保证金 89,625,661.06 231,325,761.75
付现费用 359,040,319.35 305,007,727.16
合计 448,665,980.41 536,333,488.91
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（2） 与投资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
股权转让投标保证金 1,862,400.00
合计 1,862,400.00
收到的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
退回的股权转让款 3,000,000.00
土地竞拍保证金 11,920,000.00
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
购买少数股东股份款项 33,469,500.00
购买定期存款 56,970,000.00
合计 90,439,500.00 14,920,000.00
支付的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（3） 与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
收回的保证金 470,270,381.81 130,152,370.48
诉讼解冻资金 23,155,062.62
合计 493,425,444.43 130,152,370.48
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
融资租赁支付的租金 37,312,846.33 50,415,082.04
融资手续费 2,730,000.00
支付的保证金 177,717,042.44 129,000,000.00
诉讼冻结资金 35,032,076.80
合计 215,029,888.77 217,177,158.84
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
筹资活动产生的各项负债变动情况
□适用 ?不适用
（4） 以净额列报现金流量的说明
项目 相关事实情况 采用净额列报的依据 财务影响
（5） 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务
影响
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
补充资料 本期金额 上期金额
净利润 -534,049,443.30 -119,272,820.49
加：资产减值准备 259,346,450.00 272,026,946.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 123,153,170.05 118,641,987.40
使用权资产折旧 4,969,495.25
无形资产摊销 19,383,086.61 21,817,088.56
长期待摊费用摊销 21,187,042.98 35,791,766.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 16,135,401.05 2,663,889.38
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -13,772,878.06 49,581,366.33
财务费用（收益以“－”号填列） 193,249,246.76 293,033,718.98
投资损失（收益以“－”号填列） 8,591,842.75 -358,303,131.92
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -69,269,385.67 -37,190,430.86
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -2,887,738.74 -147,317.77
存货的减少（增加以“－”号填列） 186,678,710.05 -380,790,479.35
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 194,498,145.74 147,001,141.10
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 60,694,906.89 409,210,950.97
其他
经营活动产生的现金流量净额 474,302,158.50 443,784,621.93
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金的期末余额 552,729,699.51 738,025,862.47
减：现金的期初余额 738,025,862.47 286,535,880.63
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -185,296,162.96 451,489,981.84
（2） 本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
金额
其中：
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
其中：
其中：
其他说明：
（3） 本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 2,000,000.00
其中：
深圳市车电网络有限公司 0.00
湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司 2,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 151,912.24
其中：
深圳市车电网络有限公司 0.00
湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司 151,912.24
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 36,212,000.00
其中：
深圳市车电网络有限公司 36,212,000.00
湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司 0.00
处置子公司收到的现金净额 38,060,087.76
其他说明：
（4） 现金和现金等价物的构成
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 552,729,699.51 738,025,862.47
其中：库存现金 18,537.26 47,663.86
可随时用于支付的银行存款 552,711,162.25 737,978,198.61
三、期末现金及现金等价物余额 552,729,699.51 738,025,862.47
（5） 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况
单位：元
项目 本期金额 上期金额 仍属于现金及现金等价物的理由
（6） 不属于现金及现金等价物的货币资金
单位：元
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
项目 本期金额 上期金额 不属于现金及现金等价物的理由
其他说明：
（7） 其他重大活动说明
说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
（1） 外币货币性项目
单位：元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金
其中：美元 19,477,461.63 7.0827 137,953,017.52
欧元 207,155.40 7.8592 1,628,075.72
港币 563,564.33 0.9062 510,713.27
埃及镑 605,424,106.41 0.2298 139,126,459.65
尼泊尔卢比 81,947,405.11 0.0532 4,361,688.58
应收账款
其中：美元
欧元
港币
埃及镑 84,756,625.72 0.2298 19,477,072.59
其他应收款
埃及镑 8,621,212.32 0.2298 1,981,154.59
应付账款
埃及镑 1,008,474,754.00 0.2298 231,747,498.47
其他说明：
（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及
选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 ?不适用
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
（1） 本公司作为承租方
?适用 □不适用
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用 ?不适用
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用
□适用 ?不适用
涉及售后租回交易的情况
（2） 本公司作为出租方
作为出租人的经营租赁
?适用 □不适用
单位：元
其中：未计入租赁收款额的可变租赁
项目 租赁收入
付款额相关的收入
物业收入 42,323,025.93 0.00
合计 42,323,025.93 0.00
作为出租人的融资租赁
□适用 ?不适用
未来五年每年未折现租赁收款额
□适用 ?不适用
未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
（3） 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 ?不适用
八、研发支出
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
研发支出 264,700,547.32 233,997,582.86
合计 264,700,547.32 233,997,582.86
其中：费用化研发支出 264,700,547.32 233,997,582.86
资本化研发支出 0.00 0.00
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 内部开发 确认为无 转入当期 期末余额
其他
支出 形资产 损益
合计
重要的资本化研发项目
预计经济利益产 开始资本化的时 开始资本化的具
项目 研发进度 预计完成时间
生方式 点 体依据
开发支出减值准备
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 减值测试情况
项目名称 预期产生经济利益的方式 资本化或费用化的判断标准和具体依据
其他说明：
九、合并范围的变更
本期无发生的非同一控制下企业合并。
本期无发生的同一控制下企业合并。
本期无发生反向购买情况。
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
?是 □否
单位：元
丧失控 丧失控 丧失 丧失控 丧失控 处置价款 丧失控 丧失控 丧失控 按照公 丧失控 与原子
子公司名称
制权时 制权时 控制 制权的 制权时 与处置投 制权之 制权之 制权之 允价值 制权之 公司股
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
点的处 点的处 权时 时点 点的判 资对应的 日剩余 日合并 日合并 重新计 日合并 权投资
置价款 置比例 点的 断依据 合并财务 股权的 财务报 财务报 量剩余 财务报 相关的
处置 报表层面 比例 表层面 表层面 股权产 表层面 其他综
方式 享有该子 剩余股 剩余股 生的利 剩余股 合收益
公司净资 权的账 权的公 得或损 权公允 转入投
产份额的 面价值 允价值 失 价值的 资损益
差额 确定方 或留存
法及主 收益的
要假设 金额
湛江市中电
绿源新能源 6,000,00 控制权 2,695,446.
汽车运营有 0.00 转移 92
日
限公司
大同市左云
经济技术开 工商注
发区科陆储 销
日
能有限公司
山西科陆新 2023 年
工商注
能源有限公 100.00% 注销 08 月 16
销
司 日
深圳市河陆 2023 年
工商注
能源有限公 100.00% 注销 09 月 07
销
司 日
深圳市陆新 2023 年
工商注
能源服务有 100.00% 注销 09 月 08
销
限公司 日
福建陆润能 工商注
源有限公司 销
日
康保县瑞凯 2023 年
工商注
新能源开发 100.00% 注销 10 月 11
销
有限公司 日
广东顺意电 2023 年
工商注
工绝缘器材 100.00% 注销 10 月 17
销
有限公司 日
宁夏同心日 2023 年
工商注
升光伏发电 100.00% 注销 11 月 02
销
有限公司 日
北京市科陆 2023 年
工商注
新能源投资 100.00% 注销 11 月 15
销
有限公司 日
浙江科陆售 工商注
电有限公司 销
日
无锡陆金新 2023 年
工商注
能源科技有 100.00% 注销 12 月 06
销
限公司 日
宜兴市同德 2023 年
工商注
能源科技有 100.00% 注销 12 月 11
销
限公司 日
河北子德新 2023 年
工商注
能源开发有 100.00% 注销 12 月 11
销
限公司 日
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
其他说明：
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是 ?否
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本期新设子公司
公司名称 公司设立时点 注册资本 实收资本 股权比例(%)
CL Energy Storage Corporation 2023/3/8 100 万美元 90 万美元 100
佛山市科陆储能技术有限公司 2023/8/29 10,000.00 万元 10,000.00 万元 100
十、在其他主体中的权益
（1） 企业集团的构成
单位：万元
主要经营 持股比例
子公司名称 注册资本 注册地 业务性质 取得方式
地 直接 间接
南昌科陆公交新能源有限责任公司 7,400.00 南昌 南昌 新能源 18.92% 投资设立
南昌市科陆智能电网科技有限公司 166,467.13 南昌 南昌 电子产品 100.00% 投资设立
非同一控
上海东自电气有限公司 3,809.00 上海 上海 电子产品 65.08%
制下合并
深圳科泰商业有限公司 5,000.00 深圳 深圳 商业服务 99.98% 投资设立
深圳前海科陆能源金融服务有限公
司
深圳市鸿志软件有限公司 50,000.00 深圳 深圳 软件业 100.00% 投资设立
深圳市科陆精密仪器有限公司 5,000.00 深圳 深圳 电子产品 100.00% 投资设立
深圳市科陆能源服务有限公司 50,000.00 深圳 深圳 光伏项目投资 100.00% 投资设立
深圳市科陆驱动技术有限公司 7,611.02 深圳 深圳 电子产品 100.00% 投资设立
深圳市科陆售电有限公司 20,000.00 深圳 深圳 售电 100.00% 投资设立
科陆国际技术有限公司 5,000.00 深圳 深圳 电子产品 100.00% 投资设立
深圳市科陆物业管理有限公司 50.00 深圳 深圳 物业管理 100.00% 投资设立
技术服务、工
深圳市科陆新能源技术有限公司 5,000.00 深圳 深圳 100.00% 投资设立
程项目
深圳市科陆智慧工业有限公司 5,000.00 深圳 深圳 智慧工业 100.00% 投资设立
深圳市科陆智慧能源有限公司 5,000.00 深圳 深圳 新能源 100.00% 投资设立
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
深圳市创响绿源新能源汽车发展有 新能源车辆运 非同一控
限公司 营 制下合并
四川科陆新能电气有限公司 5,000.00 成都 成都 电子产品 100.00% 投资设立
非同一控
四川锐南电力建设工程有限公司 7,500.00 成都 成都 工程项目 100.00%
制下合并
香港港科实业有限公司 香港 香港 进口采购 100.00% 投资设立
/1.29 万美元
宜春市科陆储能技术有限公司 10,000.00 宜春 宜春 新能源 100.00% 投资设立
玉门市科陆新能源有限公司 10,000.00 玉门 玉门 风光储项目 100.00% 投资设立
CLOU ENERGY LLC 100 万美元 美国 美国 商业服务 100.00% 投资设立
深圳市科陆园区运营管理有限公司 500.00 深圳 深圳 物业 100.00% 投资设立
EGYPTIAN SMART METERS 2,500 万埃及
埃及 埃及 电气产品 60.00% 投资设立
COMPANY(S.A.E) 镑
东莞车电绿源新能源汽车科技有限
公司
非同一控
广东省顺德开关厂有限公司 12,000.00 佛山 佛山 电气产品 100.00%
制下合并
深圳市中电绿源纯电动汽车运营有 新能源车辆运 非同一控
限公司 营 制下合并
非同一控
苏州科陆东自电气有限公司 80,000.00 苏州 苏州 电气产品 100.00%
制下合并
非同一控
托克逊县东丰风力发电有限公司 8,500.00 托克逊 托克逊 光伏项目 100.00%
制下合并
新疆科陆光润电子科技有限公司 1,000.00 新疆 新疆 能源技术服务 57.00% 投资设立
广东科陆顺新机电设备安装有限公
司
佛山市顺德区顺又捷售后服务有限
公司
广州科陆中电绿源新能源汽车有限 新能源车辆运
公司 营
湖南科陆中电绿源新能源汽车有限 新能源车辆运
公司 营
科陆中电绿源（天津）新能源汽车 新能源车辆运
科技有限公司 营
苏州科陆机电设备进出口有限公司 100.00 苏州 苏州 贸易 100.00% 投资设立
永修县科陆公交新能源有限责任公
司
河北万酷新能源科技有限公司 1,000.00 河北 河北 光伏项目 60.00% 投资设立
深圳市陆润能源有限公司 3,000.00 深圳 深圳 新能源 100.00% 投资设立
非同一控
河北丰隆光伏发电有限公司 1,000.00 河北 河北 光伏项目 100.00%
制下合并
新能源车辆运
江苏科陆创响新能源有限公司 3,000.00 江苏 江苏 100.00% 投资设立
营
科陆国际控股（香港）有限公司 200 万美元 香港 香港 贸易 100.00% 投资设立
CL Energy Storage Corporation 100 万美元 美国 美国 新能源 100.00% 投资设立
佛山市科陆储能技术有限公司 10,000.00 佛山 佛山 新能源 100.00% 投资设立
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2） 重要的非全资子公司
单位：元
本期归属于少数股东 本期向少数股东宣告 期末少数股东权益余
子公司名称 少数股东持股比例
的损益 分派的股利 额
上海东自电气有限公司 34.92% 8,002,055.01 2,793,600.00 71,864,871.77
深圳市创响绿源新能源
汽车发展有限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3） 重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
期末余额 期初余额
子公司
名称 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
上海东
自电气 1,023,16 332,892, 1,356,05 988,245, 162,015, 1,150,26 984,931, 347,354, 1,332,28 957,158, 184,244, 1,141,40
有限公 7,168.46 117.72 9,286.18 483.20 201.13 0,684.33 980.71 117.80 6,098.51 759.55 129.48 2,889.03
司
深圳市
创响绿
源新能 193,792, 70,687,3 264,480, 575,302, 20,809,9 596,112, 246,306, 136,737, 383,043, 623,614, 41,057,3 664,671,
源汽车 843.15 21.78 164.93 975.73 10.99 886.72 459.30 169.97 629.27 219.56 14.91 534.47
发展有
限公司
单位：元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 经营活
营业收 经营活动现金 营业收
净利润 综合收益总额 净利润 综合收益总额 动现金
入 流量 入
流量
上海东自电气 746,369, 642,528, 49,822,
有限公司 529.75 264.95 218.05
深圳市创响绿
源新能源汽车 -49,619,977.84 -49,619,977.84 -7,368,248.57 -90,275,003.98 -90,275,003.98
发展有限公司
其他说明：
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
购买成本/处置对价
--现金
--非现金资产的公允价值
购买成本/处置对价合计
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额
差额
其中：调整资本公积
调整盈余公积
调整未分配利润
其他说明：
（1） 重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营企业
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
名称 直接 间接 计处理方法
江苏兴盛诚速通新能 新能源汽车充电 联营企业/长期股
无锡 无锡 42.00%
源科技有限公司 技术 权投资/权益法
深圳芯珑电子技术有 联营企业/长期股
深圳 深圳 芯片制造 35.00%
限公司 权投资/权益法
深圳市车电网络有限 联营企业/长期股
深圳 深圳 充电桩及运营 29.83%
公司 权投资/权益法
江西科能储能电池系 合营企业/长期股
南昌 南昌 储能电池 48.94%
统有限公司 权投资/权益法
中安创盈能源科技产 联营企业/长期股
北京 北京 技术开发 22.22%
业有限公司 权投资/权益法
广东科陆智泊信息科 联营企业/长期股
佛山 佛山 技术开发 20.00%
技有限公司 权投资/权益法
丰镇市联昌能源科技 内蒙古 内蒙古 技术开发 30.00% 联营企业/长期股
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
有限公司 权投资/权益法
山西绿扬新能源汽车 联营企业/长期股
山西 山西 新能源汽车运营 60.00%
服务有限公司 权投资/权益法
浙江山顶资产管理有 联营企业/长期股
浙江 浙江 投资 30.00%
限公司 权投资/权益法
科陆国达（内蒙古） 联营企业/长期股
内蒙古 内蒙古 新能源 30.00%
新能源有限公司 权投资/权益法
海豚大数据网络科技 联营企业/长期股
深圳 深圳 网络数据 48.34%
（深圳）有限公司 权投资/权益法
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2） 重要合营企业的主要财务信息
其他说明：
（3） 重要联营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
深圳市车电网络有限公司 深圳市车电网络有限公司
流动资产 636,582,413.41 495,299,129.74
非流动资产 113,212,399.84 73,829,782.10
资产合计 749,794,813.25 569,128,911.84
流动负债 482,690,461.63 322,628,375.11
非流动负债 16,683,950.78
负债合计 499,374,412.41 322,628,375.11
少数股东权益 -7,896.61 201.77
归属于母公司股东权益 250,428,297.45 246,500,536.73
按持股比例计算的净资产份额 74,702,761.13 78,313,220.52
调整事项
--商誉 212,897,457.00 226,678,779.48
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的账面价值 287,600,218.13 304,992,000.00
存在公开报价的联营企业权益投资的
公允价值
营业收入 664,038,189.18 382,332,074.66
净利润 4,130,801.65 1,865,260.31
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 4,130,801.65 1,865,260.31
本年度收到的来自联营企业的股利 0.00 0.00
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
其他说明：
（4） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业：
下列各项按持股比例计算的合计数
联营企业：
下列各项按持股比例计算的合计数
其他说明：
（5） 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6） 合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
本期未确认的损失（或本期
合营企业或联营企业名称 累积未确认前期累计的损失 本期末累积未确认的损失
分享的净利润）
其他说明：
（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺
（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
持股比例/享有的份额
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明：
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
十一、政府补助
?适用 □不适用
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
应收款项的期末余额：100,991,266.00 元。
未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 ?不适用
?适用 □不适用
单位：元
本期冲减成
本期新增补 本期计入营业 本期转入其 本期其他变 与资产/收
会计科目 期初余额 本费用金额 期末余额
助金额 外收入金额 他收益金额 动（注 2） 益相关
（注 1）
递延收益 85,492,513.91 871,128.00 57,441,627.67 与资产相关
注 1：本期冲减成本费用金额，其中：冲减营业成本 13,138,261.19 元。
注 2：其他变动系湛江市中电绿源新能源汽车运营有限公司股权转让后丧失控制权不再纳入公司合并报表范围，新能源
汽车推广应用补助金减少。
?适用 □不适用
单位：元
与资产相关/
补助项目 会计科目 本期发生额 上期发生额
与收益相关
高性能电动汽车集成一体化控制器关键技术研
其他收益 66,666.68 800,000.00 与资产相关政府补助
发
梯次利用动力电池快速分选及重组技术研究-1 其他收益 40,629.99 81,260.00 与资产相关政府补助
退役动力电池电芯和模块的健康状态和残值评
其他收益 47,648.34 51,980.00 与资产相关政府补助
估技术研究院-1
昆山市淀山湖镇招商服务中心基础设施补贴款 其他收益 75,200.04 75,200.04 与资产相关政府补助
土地补贴款 其他收益 263,644.56 263,644.56 与资产相关政府补助
充电桩设施补助 其他收益 4,344,391.60 3,848,335.40 与资产相关政府补助
锡山经济技术开发区管委会设备项目补助 其他收益 384,233.20 60,668.40 与资产相关政府补助
深圳市智能配电网工程技术研究中心项目-1 其他收益 533,333.31 400,000.00 与资产相关政府补助
梯次利用动力电池快速分选及重组技术研究-2 其他收益 139,745.00 88,260.00 与资产相关政府补助
退役动力电池电芯和模块的健康状态和残值评
其他收益 107,835.00 61,620.00 与资产相关政府补助
估技术研究-2
新能源电动汽车双面水冷多合一电机控制器关
其他收益 180,000.00 360,000.00 与资产相关政府补助
键技术研发
梯次利用动力电池快速分选及重组技术研究-3 其他收益 100,300.00 40,120.00 与资产相关政府补助
深圳市智能配电网工程技术研究中心项目-2 其他收益 1,100,000.00 400,000.00 与资产相关政府补助
退役动力电池电芯和模块的健康状态和残值评
其他收益 71,060.00 25,080.00 与资产相关政府补助
估技术研究-3
南昌市财政局新能源汽车推广应用补助和奖励
其他收益 59,381.55 59,381.40 与资产相关政府补助
资金
退役动力电池电芯和模块的健康状态和残值评
其他收益 187,403.33 59,180.00 与资产相关政府补助
估技术研究-4
梯次利用动力电池快速分选及重组技术研究-4 其他收益 268,406.67 84,759.99 与资产相关政府补助
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
与资产相关/
补助项目 会计科目 本期发生额 上期发生额
与收益相关
基于锂电储能技术的虚拟电厂关键技术研究 其他收益 487,804.88 216,666.67 与资产相关政府补助
水系电池系统的设计集成失效分析与寿命预测 其他收益 114,117.65 - 与资产相关政府补助
市工业企业技术改造固定资产投资奖补配 其他收益 71,840.48 71,840.47 与资产相关政府补助
佛山市工业企业技术改造补贴 其他收益 30,968.04 30,968.04 与资产相关政府补助
微电网能量实时管理控制装置关键技术研发 其他收益 66,666.67 与资产相关政府补助
深圳风电机组储能与并网工程试验室提升 其他收益 166,666.67 与资产相关政府补助
智慧能源云平台的研究与应用项目 其他收益 2,399,666.66 与资产相关政府补助
其他收益 183,948.15 与资产相关政府补助
项目
低功耗智能电表无线通信芯片模组研发项目 其他收益 69,000.00 与资产相关政府补助
合计 8,674,610.32 9,964,913.13
冲减成本费用的政府补助
冲减的成本
补助项目 种类 本期发生额 上期发生额
费用项目
新能源汽车推广应用补助金 资产相关 13,138,261.19 27,569,842.19 电动汽车的折旧
合计 13,138,261.19 27,569,842.19
其他说明：
十二、与金融工具相关的风险
（1）信用风险
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的
信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。
本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第
三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用
期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会
采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司
于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。
本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、债权投资等，这些金融资产的信用风险源自于交
易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。除附注十四、（五）所载本
公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这
些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何
重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存
款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。
作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。
本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款
的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未
来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损
失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行
业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。
截止 2023 年 12 月 31 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：
单位：元
项目 账面余额 减值准备
应收票据 93,760,359.48 1,967,949.74
应收账款 1,830,192,663.56 623,948,253.64
其他应收款 1,045,475,524.62 946,346,468.14
合计 2,969,428,547.66 1,572,262,671.52
（2）流动性风险
流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，
在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合
借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，
本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截
止 2023 年 12 月 31 日，本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度，金额 57.34 亿元，其中：已
使用授信金额为 39.85 亿元。
截止 2023 年 12 月 31 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期
限列示如下：
单位：元
期末余额
项目
账面净值 账面原值 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上
短期借款 2,901,108,423.02 2,901,108,423.02 2,901,108,423.02
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
期末余额
项目
账面净值 账面原值 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上
应付票据 613,519,369.15 613,519,369.15 613,519,369.15
应付账款 1,244,366,798.87 1,244,366,798.87 1,244,366,798.87
其他应付款 407,343,018.59 407,343,018.59 407,343,018.59
一年内到期的
非流动负债
长期借款 589,516,728.73 589,516,728.73 438,361,728.73 18,000,000.00 133,155,000.00
金融负债小计 5,826,085,627.68 5,826,085,627.68 5,236,568,898.95 438,361,728.73 18,000,000.00 133,155,000.00
（3）市场风险
本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未
来的外币交易依然存在汇率风险。公司董事会授权公司财经总监负责外汇衍生品交易业务的具体运作和
管理，行使相关职责，以最大程度降低面临的汇率风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货
币互换合约方式来达到规避汇率风险的目的。
本年度公司累计签署 3700 万美元远期外汇合约。
本公司的利率风险主要产生于银行借款等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，
固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮
动利率合同的相对比例。
本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清
的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据
最新的市场状况及时做出调整来降低利率风险。
（1） 公司开展套期业务进行风险管理
□适用 ?不适用
（2） 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
单位：元
已确认的被套期项目账面
与被套期项目以及套 套期有效性和套期无 套期会计对公司的财
项目 价值中所包含的被套期项
期工具相关账面价值 效部分来源 务报表相关影响
目累计公允价值套期调整
套期风险类型
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
套期类别
其他说明
（3） 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用 ?不适用
（1） 转移方式分类
□适用 ?不适用
（2） 因转移而终止确认的金融资产
□适用 ?不适用
（3） 继续涉入的资产转移金融资产
□适用 ?不适用
其他说明
十三、公允价值的披露
单位：元
期末公允价值
项目
第一层次公允价值计量 第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
交易性金融资产 3,007.20 881,598.56 884,605.76
其他非流动金融资产 156,478,510.79 156,478,510.79
资产合计 3,007.20 881,598.56 156,478,510.79 157,363,116.55
交易性金融负债 15,803.00 15,803.00
负债合计 15,803.00 15,803.00
本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具截止 2023 年 12 月 31 日的账面
价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中
的最低层次。三个层次的定义如下：
第 1 层次：是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第 2 层次：是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
第二层次输入值包括：1）活跃市场中类似资产或负债的报价；2）非活跃市场中相同或类似资产或
负债的报价；3）除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲
线、隐含波动率和信用利差等；4）市场验证的输入值等。
第 3 层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。
十四、关联方及关联交易
母公司对本企 母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
业的持股比例 的表决权比例
家用空调、中央空调、供暖及通风系
统、厨房家电、冰箱、洗衣机、各类
小家电、机器人及自动化系统业务；
美的集团股 702,576.90 万
广东佛山 其他业务包括智能供应链、家电原材 22.79% 22.79%
份有限公司 元
料销售、批发及加工业务，以及吸收
存款、同业拆借、消费信贷、买方信
贷及融资租赁等金融业务。
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是何享健。
其他说明：
本企业子公司的情况详见附注十（一）在子公司中的权益。
本企业重要的合营或联营企业详见附注十（三）在合营安排或联营企业中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
其他说明：
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
美的集团股份有限公司 公司控股股东
广东美的暖通设备有限公司 美的集团控制的公司
美云智数科技有限公司 美的集团控制的公司
库卡机器人（上海）有限公司 美的集团控制的公司
广东美的供应链有限公司 美的集团控制的公司
芜湖安得智联科技有限公司 美的集团控制的公司
美的集团电子商务有限公司 美的集团控制的公司
北京合康新能变频技术有限公司 美的集团控制的公司
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
高创传动科技开发（深圳）有限公司 美的集团控制的公司
美的商业保理有限公司 美的集团控制的公司
深圳市资本运营集团有限公司 公司持股 5%以上股东，过去 12 个月内为公司控股股东
何享健 公司实际控制人
伏拥军 公司董事长，美的集团董事、副总裁
徐腊平 公司董事，深圳资本集团党委委员、副总经理
姜华方 公司董事、总裁
吴德海 公司董事
张铭 公司董事
职帅 公司董事
谢东明 公司独立董事
姜齐荣 公司独立董事
李建林 公司独立董事
李文赢 公司监事会主席
林婕萍 公司监事
张树宏 公司职工监事
谢伟光 公司财务总监
黄幼平 公司董事会秘书，原公司董事
孙慧荣 深圳资本集团职工监事，原公司董事
刘标 原公司董事长、总裁
熊晓建 原公司董事、财务总监
张文 原公司独立董事
丘运良 原公司独立董事
谢华清 原公司独立董事
陈晔东 原公司监事会主席
廖俊凯 原公司监事
杨军 原公司职工监事
曾驱虎 原公司副总裁
蔡赟东 原公司副总裁
周云福 原公司董事
周涵 原公司总裁
骆文辉 原公司董事
饶陆华 原公司持股 5%以上自然人股东
江西科能储能电池系统有限公司 参股公司
海豚大数据网络科技（深圳）有限公司 参股公司，公司原监事廖俊凯担任董事长
江苏兴盛诚速通新能源科技有限公司 参股公司
深圳鲁电电力设计研究院有限公司 参股公司
深圳芯珑电子技术有限公司 参股公司
丰镇市联昌能源科技有限公司 参股公司
深圳市车电网络有限公司 参股公司，公司原监事廖俊凯曾担任董事
广东科陆智泊信息科技有限公司 参股公司
中安创盈能源科技产业有限公司 参股公司
深能上银二号（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙） 参股公司
广东喜途新能源科技有限公司 参股公司
深圳仙苗科技有限公司 参股公司
北京国能电池科技股份有限公司 参股公司
上海卡耐新能源有限公司 参股公司
地上铁租车（深圳）有限公司 参股公司
山西绿扬新能源汽车服务有限公司 子公司参股公司
浙江山顶资产管理有限公司 子公司参股公司
上海易道能源科技有限公司 子公司参股公司
科陆国达（内蒙古）新能源有限公司 子公司参股公司
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
西藏国科鼎奕投资中心（有限合伙） 子公司参股公司
昆山天宝田电器设备有限公司 子公司参股公司
广东顺德农村商业银行股份有限公司 子公司参股公司
江西省科陆国能电力储能技术有限公司 参股公司的全资子公司
江西省科能伟达储能电池系统有限公司 参股公司的全资子公司
海豚保险经纪（深圳）有限公司 参股公司的全资子公司
北京芯为技术有限公司 参股公司的全资子公司
广州车电象前充新能源有限公司 参股公司的全资子公司
江苏车电网新能源有限公司 参股公司的全资子公司
海南车电网新能源有限公司 参股公司的全资子公司
上海车电象前充新能源有限公司 参股公司的全资子公司
车电网（南通）新能源科技有限公司 参股公司的全资子公司
北京车电网新能源技术有限公司 参股公司的全资子公司
海口象前充新能源科技有限公司 参股公司的全资子公司
深圳车电象前充新能源有限公司 参股公司的全资子公司
东莞车电象前充新能源有限公司 参股公司的全资子公司
深圳市车电广北产业投资有限公司 参股公司的控股子公司
贵阳市车电广北新能源有限公司 参股公司的控股子公司
深圳市易维新能源汽车服务有限公司 参股公司的全资子公司
其他说明：
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
获批的交易额 是否超过
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
度 交易额度
科陆国达（内蒙古）新能源有限公司 采购商品 2,270,753.83
深圳市鸿陆技术有限公司 采购商品 292,232.94 2,500,000.00 否 1,895,163.77
深圳市科中云技术有限公司 采购商品 100,000.00 否 274,340.29
深圳深爱半导体股份有限公司 采购商品 163,200.00 500,000.00 否 202,000.00
深圳市建研检测有限公司 接受服务 598,190.42 800,000.00 否 412,792.44
美的集团电子商务有限公司 采购商品 2,718.59
深圳芯珑电子技术有限公司 采购商品 12,286,469.96 - - 362,166.68
芜湖安得智联科技有限公司 采购商品 155,235.41
海豚保险经纪（深圳）有限公司 接受服务 204,859.33
深圳市高新投集团有限公司 接受服务 270,000,000.00 否 7,500,000.00
深圳市车电网络有限公司 采购商品 25,651,166.63 20,000,000.00 否
广东美的暖通设备有限公司 采购商品 3,244,352.91
库卡机器人（上海）有限公司 采购商品 9,496.23 18,000,000.00 否
广东美的供应链有限公司 采购商品 1,357,899.59
美云智数科技有限公司 接受服务 826,348.30 2,650,000.00 否
上海易道能源科技有限公司 采购商品 204,966.55 - -
海豚大数据网络科技（深圳）有限公司 接受服务 369,769.22 否
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
深圳市车电网络有限公司 接受服务 998,400.73 否
备注：深圳市车电网络有限公司自 2023 年 1 月 1 日起不再纳入公司合并报表范围，新增为公司关联人。公司（含下
属子公司）与深圳市车电网络有限公司 2023 年度共计 2,565.12 万元实际发生金额中有 827.95 万元为执行 2023 年以前年
度签订的合同，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》第十条，该 827.95 万元交易事
项免于履行关联交易审议程序。
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
地上铁租车（深圳）有限公司 销售商品 34,741.17
海豚大数据网络科技（深圳）有限公司 提供服务 111,735.00 166,205.39
江苏地上铁新能源汽车科技有限公司 销售商品 44,168.14
山西供销车电网科技有限公司 销售商品 384,955.76
深圳市易维新能源汽车服务有限公司 销售商品 433,662.83
江苏兴盛诚速通新能源科技有限公司 销售商品 4,247.79
北京高陆通新能源科技有限公司 销售商品 14,168.14
山西绿扬新能源汽车服务有限公司 销售商品 254.93
科陆国达（内蒙古）新能源有限公司 销售商品 934,601.77
上海易道能源科技有限公司 销售商品 5,314,933.12 1,064,716.98
赣州车电网络服务有限公司 销售商品 303,318.58
深圳芯珑电子技术有限公司 销售商品 23,893.81 44,622.18
深圳南山热电股份有限公司 提供服务 2,293.58
深圳市资本运营集团有限公司 提供服务 2,201.83
深圳市车电网络有限公司 销售商品 4,452,915.66
北京合康新能变频技术有限公司 销售商品 11,053,097.35
深圳市陆为生物技术有限公司 销售商品 87,884.52
深圳市科中物联技术有限公司 销售商品 46,774.74
深圳市科中云技术有限公司 销售商品 6,275.37
广东科陆智泊信息科技有限公司 销售商品 54,848.20
高创传动科技开发（深圳）有限公司 销售商品 4,344.47
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
托管收益/承 本期确认的托
委托方/出包 受托方/承包 受托/承包资 受托/承包起 受托/承包终
包收益定价依 管收益/承包
方名称 方名称 产类型 始日 止日
据 收益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
委托方/出包 受托方/承包 委托/出包资 委托/出包起 委托/出包终 托管费/出包 本期确认的托
方名称 方名称 产类型 始日 止日 费定价依据 管费/出包费
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
关联管理/出包情况说明
（3） 关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
南昌市亦高光电科技有限公司 房屋建筑物 50,317.20 69,886.52
深圳鹏融创业财富管理网络有限公司 房屋建筑物 157,334.99
深圳市鸿陆新能源技术有限公司 房屋建筑物 1,742.50
深圳市科中物联技术有限公司 房屋建筑物 415,889.25 390,225.46
深圳市陆景生物技术有限公司 房屋建筑物 264,034.94 996,366.99
南昌市景中光电有限公司 房屋建筑物 1,362.26
深圳市车电网络有限公司 房屋建筑物 849,330.14
深圳市陆为生物技术有限公司 房屋建筑物 691,757.45
深圳市科中云技术有限公司 房屋建筑物 52,000.09
高创传动科技开发（深圳）有限公司 房屋建筑物 26,930.67
广东科陆智泊信息科技有限公司 房屋建筑物 27,424.10
本公司作为承租方：
单位：元
简化处理的短期 未纳入租赁负债
租赁和低价值资 计量的可变租赁 承担的租赁负债 增加的使用权资
支付的租金
出租方 租赁资 产租赁的租金费 付款额（如适 利息支出 产
名称 产种类 用（如适用） 用）
本期发 上期发 本期发 上期发 本期发 上期发 本期发 上期发 本期发 上期发
生额 生额 生额 生额 生额 生额 生额 生额 生额 生额
关联租赁情况说明
（4） 关联担保情况
本公司作为担保方
单位：万元
担保是否已
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
经履行完毕
自主合同项下的债务履行
江西科能储能电池系统有限公司 3,968.37 2017 年 11 月 01 日 否
期限届满日次日起两年止
主合同履行期限届满之日
托克逊县东丰风力发电有限公司 1,951.52 2016 年 05 月 06 日 否
起两年
债务履行期限届满之次日
南昌科陆公交新能源有限责任公司 4,684.39 2016 年 08 月 23 日 否
起两年
宜春市科陆储能技术有限公司 9,999.50 2023 年 10 月 27 日 债务期限届满后三年止 否
宜春市科陆储能技术有限公司 5,000.00 2023 年 02 月 16 日 债务期限届满后三年止 否
宜春市科陆储能技术有限公司 2,000.00 2023 年 04 月 11 日 债务期限届满后三年止 否
深圳市科陆精密仪器有限公司 500.00 2023 年 02 月 08 日 债务期限届满后三年止 否
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
苏州科陆东自电气有限公司 10.00 2023 年 01 月 06 日 债务期限届满后三年止 否
广东省顺德开关厂有限公司 3,890.00 2022 年 06 月 01 日 债务期限届满后三年止 否
广东省顺德开关厂有限公司 618.88 2022 年 09 月 26 日 债务期限届满后三年止 否
苏州科陆东自电气有限公司 2,578.80 2023 年 06 月 28 日 债务期限届满后三年止 否
苏州科陆东自电气有限公司 1,187.34 2023 年 04 月 13 日 债务期限届满后三年止 否
广东省顺德开关厂有限公司 3,602.07 2023 年 03 月 17 日 债务期限届满后三年止 否
广东省顺德开关厂有限公司 1,980.00 2023 年 03 月 17 日 债务期限届满后三年止 否
广东省顺德开关厂有限公司 13,382.75 2023 年 03 月 17 日 债务期限届满后三年止 否
本公司作为被担保方
单位：万元
担保是否已
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
经履行完毕
从本合同生效之日起至主合
深圳市高新投融资担保有限公司 500.00 2023 年 02 月 08 日 同项下发生的最后一期债务 否
履行期届满后三年
自本合同生效之日起至主合
科陆电子、饶陆华 1,951.52 2016 年 05 月 06 日 否
同履行期限届满之日起两年
关联担保情况说明
（5） 关联方资金拆借
单位：万元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
美的商业保理有限公司 40,000.00 2023 年 05 月 29 日 2025 年 05 月 28 日 ---
深圳市资本运营集团有限公司 15,000.00 2023 年 02 月 28 日 2023 年 08 月 28 日 ---
深圳市高新投集团有限公司 14,000.00 2023 年 04 月 04 日 2023 年 06 月 09 日 委托贷款
深圳市高新投集团有限公司 18,000.00 2023 年 05 月 24 日 2023 年 06 月 13 日 委托贷款
拆出
（6） 关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
（7） 关键管理人员报酬
单位：万元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员薪酬 812.19 757.04
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
（8） 其他关联交易
（1） 应收项目
单位：元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 中安创盈能源科技产业有限公司 30,608,045.29 30,608,045.29 36,770,018.37 36,770,018.37
应收账款 山西绿扬新能源汽车服务有限公司 24,457,750.00 24,457,750.00 24,457,750.00 24,457,750.00
应收账款 丰镇市联昌能源科技有限公司 23,830,215.82 20,391,060.31 21,332,005.15 19,572,744.09
应收账款 深圳市车电网络有限公司 1,684,237.32 55,744.05 22,193,630.23
应收账款 江西省科能伟达储能电池系统有限公司 9,035,823.23 9,035,823.23 9,035,823.23 9,035,823.23
应收账款 北京合康新能变频技术有限公司 12,671,769.91 416,901.23
应收账款 地上铁租车（深圳）有限公司 5,376,961.11 5,224,255.41 5,376,961.11 5,376,961.11
应收账款 上海易道能源科技有限公司 7,367,800.00 242,400.62 3,212,758.49 6,998.75
应收账款 深圳市陆景生物技术有限公司 476,832.11 41,662.15 558,835.85 7,591.16
应收账款 深圳市陆为生物技术有限公司 360,828.97 11,871.27
应收账款 深圳魔饭科技有限公司 78,147.45 78,147.45 78,147.45 78,147.45
应收账款 深圳芯珑电子技术有限公司 124,085.86 114.74
应收账款 安徽宝利丰投资发展有限公司 4,686.93 4,686.93
应收账款 南昌市亦高光电科技有限公司 2,740.00 90.15
应收账款 深圳市前海茶溪智库投资管理有限公司 488.06 299.94
预付账款 广东美的供应链有限公司 2,608,230.03
预付账款 深圳市科中云技术有限公司 23,323.00 23,323.00
预付账款 深圳市车电网络有限公司 6,500.00
预付账款 库卡机器人（上海）有限公司 1,743.59
预付账款 美的集团电子商务有限公司 89.04
其他应收款 深圳市亿鑫投资有限公司 86,000,000.00 4,300,000.00
其他应收款 珠海智新慧投资合伙企业（有限合伙） 20,400,000.00 6,120,000.00
其他应收款 浙江山顶资产管理有限公司 6,100,000.00 6,100,000.00 6,100,000.00 6,100,000.00
其他应收款 深圳市车电网络有限公司 342,945.80 17,147.29 5,002,000.10 252,000.01
其他应收款 深圳鲁电电力设计研究院有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00
其他应收款 上海易道能源科技有限公司 327,710.00 98,313.00 489,334.71 282,547.97
其他应收款 山西绿扬新能源汽车服务有限公司 341,050.00 341,050.00 341,050.00 341,050.00
其他应收款 深圳排放权交易所有限公司 412,000.00 20,600.00
其他应收款 广东美的供应链有限公司 374,296.68 18,714.83
其他应收款 深圳芯珑电子技术有限公司 440.66 22.03 440.66 132.20
其他应收款 深圳市燃气集团股份有限公司 31.00 1.55
其他非流动资产 广东美的供应链有限公司 29,417.94
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
（2） 应付项目
单位：元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 深圳市车电网络有限公司 32,698,596.10 113,676,640.85
应付账款 北京国能电池科技股份有限公司 38,786,419.27 38,786,419.27
应付账款 江西省科能伟达储能电池系统有限公司 8,897,055.13 8,897,055.13
应付账款 深圳市鸿陆技术有限公司 8,039,083.57 9,066,456.57
应付账款 深圳芯珑电子技术有限公司 10,001,598.32 2,390,647.94
应付账款 上海易道能源科技有限公司 2,820,936.85 4,463,567.10
应付账款 广东美的暖通设备有限公司 3,659,618.79
应付账款 北京合康新能变频技术有限公司 430,400.00
应付账款 美云智数科技有限公司 413,174.15
应付账款 深圳市建研检测有限公司 162,600.00
应付账款 深圳深爱半导体股份有限公司 33,900.00
其他应付款 深圳市资本运营集团有限公司 307,416,666.67
其他应付款 深圳市车电网络有限公司 1,395,116.77 37,229,524.47
其他应付款 海豚大数据网络科技（深圳）有限公司 13,448,842.78 11,168,832.45
其他应付款 上海易道能源科技有限公司 616,826.04
其他应付款 深圳鲁电电力设计研究院有限公司 262,496.35
其他应付款 深圳市陆景生物技术有限公司 165,650.04 165,650.04
其他应付款 深圳市科中云技术有限公司 59,470.97 59,470.97
其他应付款 高创传动科技开发（深圳）有限公司 65,966.66
其他应付款 南昌市景中光电有限公司 11,400.00 11,400.00
其他应付款 广东科陆智泊信息科技有限公司 17,441.73
其他应付款 张树宏 8,212.00
其他应付款 深圳市科中物联技术有限公司 2,000.00
合同负债 上海易道能源科技有限公司 197,650.68
合同负债 科陆国达（内蒙古）新能源有限公司 15,880.53 15,880.53
合同负债 深圳芯珑电子技术有限公司 9,734.51
其他流动负债 上海易道能源科技有限公司 25,694.59
其他流动负债 科陆国达（内蒙古）新能源有限公司 2,064.47
其他流动负债 深圳芯珑电子技术有限公司 1,265.49
（1）公司第八届董事会第二十三次（临时）会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于开展保理业务暨
关联交易的议案》，公司拟与美的商业保理有限公司开展应收账款保理业务，融资额度不超过（含）人民币 40,000 万元，
期限不超过 24 个月，公司将根据美的保理的要求提供相应的抵质押物。此外，公司拟与美的保理合作供应链反向保理业
务，公司光明智慧能源产业园项目工程商拟将其持有的对公司的应收账款转让给美的保理，美的保理向公司光明智慧能
源产业园项目工程商提供保理融资服务，融资额度不超过（含）人民币 40,000 万元，期限不超过 24 个月，公司向美的
保理承诺到期支付相关款项，并将按照美的保理的要求提供相应的抵质押物。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
（2）公司第八届董事会第二十三次（临时）会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于接受关联方担保
及向其提供反担保暨关联交易的议案》，公司拟向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请授信总额不超过人民币
保。公司下属全资子公司深圳市科陆精密仪器有限公司、深圳市科陆智慧能源有限公司拟分别向中国邮政储蓄银行股份
有限公司深圳分行申请不超过人民币 500 万元的深圳市小微企业创业担保贷款，期限均为 1 年，高新投融资为精密仪器、
智慧能源上述融资事项提供连带责任担保，公司为精密仪器、智慧能源向高新投融资提供反担保。
（3）公司第八届董事会第二十三次（临时）会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于深圳市资本运营
集团有限公司向公司提供资金支持暨关联交易的议案》，公司拟向深圳市资本运营集团有限公司申请总额不超过（含）
人民币 6 亿元的资金支持，期限自实际借款之日起不超过（含）6 个月，年利率不超过（含）5%。
（4）公司第八届董事会第二十三次（临时）会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于向关联方申请委
托贷款暨关联交易的议案》，公司拟向关联方深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投集团”）申请总额不超过
（含）人民币 70,000 万元的委托贷款，期限不超过 1 年，高新投集团将委托北京银行股份有限公司深圳分行向公司发放
上述委托贷款。
十五、股份支付
□适用 ?不适用
□适用 ?不适用
□适用 ?不适用
□适用 ?不适用
十六、承诺及或有事项
资产负债表日存在的重要承诺
抵押资产情况
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
单位：万元
截止 2023 年 12 月 31 日
资产类别 资产名称 抵押总额 抵押用途
资产账面价值
无形资产-土地使用权 科陆大厦 银行贷款 467.39
投资性房地产-房屋建筑物 科陆大厦 55,309.62 银行贷款 11,002.02
固定资产-房屋建筑物 科陆大厦 银行贷款 6,801.93
无形资产-土地使用权 顺德开关五沙新厂房项目 银行贷款 4,809.23
固定资产-房屋建筑物 顺德开关五沙新厂房属建筑物 银行贷款 15,526.34
固定资产-房屋建筑物 顺德开关厂宿舍 3,602.07 银行贷款 2.80
固定资产-机器设备 托克逊 50MW 风力发电项目 1,951.52 融资租赁 14,242.15
（1） 资产负债表日存在的重要或有事项
未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响
原告 被告 诉讼事宜 案件进展情况
一审判决如下：1、被告运源贸易于判决
生效之日起十日内向原告深圳科泰商业
有限公司偿还借款本金 944.41 万元及逾
被告一：深圳市运源贸易 期利息、支付律师费及保全担保费共计
发展有限公司；被告二： 4.67 万元；2、河源市亿源通科技发展有
原告请求判令：1、被告运源贸易
河源市亿源通科技发展有 限公司、东莞市凯联物业发展有限公
向原告退还融资款本金 1,154.41
限公司；被告三：东莞市 司、戴锡瑶、戴文通、戴文勇、戴文辉
万 元 、 支付 违 约 金 552.27 万 元
深圳科泰 凯联物业发展有限公司； 承担连带清偿责任，其中，东莞市凯联
（暂计至 2020 年 10 月 21 日）、
商业有限 被告四：河源市亿源通房 物业发展有限公司清偿债务的范围以不
支付律师费损失 8.5 万元；2、其
公司 地产开发有限公司；被告 超过 4000 万元为限。
他被告对运源贸易上述债务承担连
五：戴锡瑶；被告六：程 东莞市凯联物业发展有限公司已上诉，
带清偿责任；3、本案保全费、担
小丽；被告七：戴文通； 因未按期缴费，法院按撤回上诉处理。
保费、诉讼费由所有被告承担。
被告八：戴文勇；被告 深圳科泰商业有限公司已上诉，二审驳
九：戴文辉 回深圳科泰商业有限公司上诉请求，维
持原判。
已申请强制执行。因无其他可供执行财
产，法院已裁定终结本次执行程序。
被告一：深圳市源商投资
一审判决如下：1、被告源商投资、深圳
集团有限公司；被告二：
市鸿创时代科技有限公司于判决生效之
深圳市鸿创时代科技有限
日起十日内向原告偿还剩余借款本金 720
公司；被告三：深圳市元 原告请求判令：1、被告源商投资
万元及逾期利息、支付律师费及保全担
维财富投资管理有限公 向原告退还融资款本金 750 万元、
保费共计 3.6 万元；2、戴锡瑶、戴文
深圳科泰 司；被告四：深圳市亿源 支 付 逾 期利 息 500.87 万 元（ 暂
通、戴文勇、戴文辉承担连带清偿责
商业有限 通实业发展有限公司；被 计）、支付律师费损失 4 万元；
任。
公司 告五：戴锡瑶；被告六： 2、其他被告承担连带清偿责任；
深圳科泰商业有限公司已上诉，二审驳
程小丽；被告七：戴文 3、本案保全费、担保费、诉讼费
回深圳科泰商业有限公司上诉请求，维
通；被告八：戴文勇；被 由所有被告承担。
持原判。
告九：戴文辉；被告十：
已申请强制执行。因无其他可供执行财
马骧；被告十一：河源市
产，法院已裁定终结本次执行程序。
亿源通科技发展有限公司
深圳科泰 被告一：深圳市源商贸易 原告请求判令：1、被告源商贸易 一审判决如下：1、被告源商贸易、深圳
商业有限 有限公司；被告二：深圳 向原告偿还融资款本金 3,500 万 市鸿创时代科技有限公司于判决生效之
公司 市鸿创时代科技有限公 元、支付逾期利息 1,436.78 万元 日起十日内向原告偿还借款本金
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
司；被告三：河源市亿源 （暂计）、支付律师费损失 12.5 3,425.00 万元及逾期利息，支付律师费
通科技发展有限公司；被 万元；2、其他被告承担连带清偿 及保全担保费共计 9.98 万元；2、其余
告四：深圳市亿源通实业 责任；3、本案保全费、担保费、 被告承担连带清偿责任。
发展有限公司；被告五： 诉讼费由所有被告承担。 深圳科泰商业有限公司已上诉，二审驳
河源市亿源通房地产开发 回深圳科泰商业有限公司上诉请求，维
有限公司；被告六：东莞 持原判。
市凯联物业发展有限公 已申请强制执行。因无其他可供执行财
司；被告七：程楚文；被 产，法院已裁定终结本次执行程序。
告八：黄淑清；被告九：
戴锡瑶；被告十：程小
丽；被告十一：戴文通；
被告十二：戴文勇；被告
十三：戴文辉
二审撤销原判决，发回重审，追加陈云
原告请求判决被告向原告支付设计 涛、深圳和华国际工程与设计有限公司
被告：深圳市科陆电子科
深圳市水 费用 389.5 万元 为当事人。
技股份有限公司
木清建筑 公司反诉请求：深圳市水木清建筑 重审判决：被告向原告偿付设计费
第三人：深圳和华国际工
设计事务 设计事务所向公司支付违约金 389.50 万元，驳回被告的反诉请求。
程与设计有限公司、陈云
所 311.6 万元并承担本案全部诉讼费 公司已上诉：1、撤销重申判决；2、改
涛
用。 判驳回深圳市水木清建筑设计事务所全
部诉讼请求、支持公司全部反诉请求。
原告请求仲裁：1、被申请人向申
已裁决：被申请人联昌能源自本裁决作
请人支付合同款人民币 2,371.27
出之日起 10 日内向公司支付欠付款项人
深圳市科 万元；2、被申请人向申请人赔偿
民币 2,371.27 万元及欠付款项利息，向
陆电子科 丰镇市联昌能源科技有限 因逾期支付合同款而造成的资金成
公司支付律师费损失 10 万元及本案仲裁
技有限公 公司 本损失暂计 259.82 万元；3、被告
费 21.54 万元。
司 承担原告因提起本案仲裁请求而发
已申请强制执行。因无其他可供执行财
生的律师费人民币 20 万元；4、被
产，法院已裁定终结本次执行程序。
告承担本案仲裁费用。
已调解：1、经双方当事人核对确认新疆
建工西北分公司、新疆建工仍欠科陆顺
新机电案涉货款 3,478.62 万元（含质保
金），新疆建工西北分公司、新疆建工
同意支付科陆顺新机电逾期付款违约金
新疆建工西北分公司、新疆建工于 2022
年 9 月 5 日前支付科陆顺新机电 200 万
元，2022 年 9 月 25 日前支付 600 万元，
支付 300 万元，剩余货款及逾期付款违
约金 415.27 万元于 2023 年 6 月 30 日前
原告请求判令：1、二被告共同向
广东科陆 新疆建工集团建设工程有 全部付清；3、科陆顺新机电放弃主张其
原告支付货款 3,478.62 万元及逾
顺新机电 限责任公司西北分公司、 他诉讼请求，双方当事人调解后就本案
期付款违约金 409.96 万元（暂计
设备安装 新疆建工集团建设工程有 再无其他争议；4、如新疆建工西北分公
至 2022 年 8 月 10 日）；2、本案
有限公司 限责任公司 司、新疆建工未按上述约定按期足额给
诉讼费由二被告承担。
付钱款，则科陆顺新机电有权就全案申
请强制执行，新疆建工西北分公司、新
疆建工应承担的逾期付款违约金由
建工西北分公司、新疆建工给付货款
后，科陆顺新机电应当配合开具相应的
合规发票；6、案件受理费、保全费由新
疆建工西北分公司、新疆建工负担。
双方于 2023 年 4 月签订执行还款协议
书：1、两被告应于协议生效后 2 日内向
原告付款 900 万元，作为 2023 年 2 月、
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
月底前向原告支付 300 万元，剩余货款
告支付；4、逾期付款违约金 273.31 万
元及案件受理费、保全费，两被告应于
付，原告有权申请恢复强制执行。
新疆建工西北分公司、新疆建工已累计
支付 1,700 万元，剩余款项科陆顺新机
电已申请强制执行，目前执行程序中。
已调解：1、经双方核对，确认被告应向
原告支付工程款 1,240.66 万元（含质保
金，已扣减维修费用）；2、上述
原告请求判令：1、被告向原告支
日前向原告支付 400 万元，于 2023 年 7
付工程款 1,247.36 万元、逾期付
月 31 日前支付 300 万元，于 2023 年 9
款利息 72.35 万元（暂计至 2023
广东科陆 月 30 日前支付 500 万元，于 2023 年 12
年 4 月 10 日）；2、原告对兰州新
顺新机电 兰州新区土地开发建设工 月 30 日前支付 40.66 万元，原告放弃其
区现代示范园智能温室用电项目
设备安装 程有限公司 他诉讼请求；3、如被告未能按上述期限
有限公司 足额履行给付义务，则原告有权就全案
项在 1,247.36 万元范围内享有优
申请强制执行，被告除继续履行给付工
先受偿权；3、本案诉讼费由被告
程款的义务外，还应承担违约金 77.90
承担。
万元；4、本案调解后，双方就本案再无
其他争议。
被告已支付 700 万元，原告已申请强制
执行，目前执行程序中。
原告请求判令：1、解除双方 EPC 一审判决：确认双方 EPC 合同所涉权利
合同；2、两被告将广东省东莞市 义务已终止，驳回原告其他诉讼请求。
绿色储能 长安镇新民详街 2 号东莞新溢眼镜 原告绿色储能研究院已上诉：撤销原一
深圳市科陆电子科技股份
技术研究 制造有限公司的储能电站项目拆除 审判决，解除双方 EPC 合同，两被告将
有限公司、四川陆纵电力
院有限公 并恢复原状；3、两被告向原告返 广东省东莞市长安镇新民详街 2 号东莞
设计有限责任公司
司 还合同款 78.25 万元及支付违约金 新溢眼镜制造有限公司的储能电站项目
费。 二审程序中
原告请求判令：1、被告向原告支 一审判决：被告在本判决生效之日起十
深圳市科
付欠付货款本金 92.45 万元及逾期 日内向原告支付货款 85.55 万元；驳回
陆电子科
张家界信嘉建设有限公司 利息 50.73 万元；2、被告承担本 原告其他诉讼请求。
技股份有
案全部诉讼费用、财产保全费用、 二审判决驳回上诉，维持原判。
限公司
财产保全的保险费用等。 已申请强制执行并执行完毕，结案。
原告请求判令：1、被告一向原告
一审判决：1、被告一自判决生效之日起
支付款项 350 万元以及逾期付款利
深圳市科 十 日 内 支 付 原 告 人 民 币 350 万 元 及 利
被告一：新疆光润能源开 息损失 8.93 万元，被告二承担连
陆能源服 息；2、被告二对被告一的以上债务承担
发有限公司；被告二：王 带清偿保证责任；2、被告一向原
务有限公 连带责任；3、驳回原告的其他诉讼请
骞 告支付十四师退回的 100 万元；
司 求。
已申请强制执行。
用。
原告请求裁决：1、第一被申请人
向申请人支付申请人代付的项目保
证金款项人民币 680 万元及违约利 已裁决：1、第一被申请人向原告支付
深圳市科
第一被申请人：宁夏天怀 息损失 20.29 万元；2、第二被申 680 万元；2、第一被申请人承担诉讼费
陆电子科
新能源有限公司；第二被 请人对第一被申请人应承担的仲裁 和保全费；3、第二被申请人承担连带责
技股份有
申请人：李仕涛 请求承担连带责任；3、第一被申 任。
限公司
请人向申请人开具额度为 80 万元 已申请强制执行。
人民币的技术服务费发票；4、两
被申请人承担一切仲裁费用、保全
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
费用等。
已调解：
结算，被告应于法院解除诉讼保全措施
原告请求判令：1、被告支付原告 后三个工作日内向原告支付第一期款项
工程款本金 2,004.60 万元及延期 1,011.56 万元，剩余款项 996.59 万元的
利息 227.52 万元（暂计至 2022 年 支付时间由双方自行协商确定；2、若被
宏林建设 11 月 17 日）；2、被告支付原告 告不按照上述约定按时足额支付第一期
深圳市科陆电子科技股份
工程集团 商业承兑汇票贴息费用 19.02 万 款项，则原告有权向法院申请强制执
有限公司
有限公司 元、窝工费 152 万元、管理措施费 行，要求被告一次性支付 1,011.56 万元
万元、赶工费 63 万元；3、被告支 违约金（以日万分之三的利率计算），
付本案的全部诉讼费、保全费。 剩余款项 996.59 万元由原告及被告根据
自行约定的协议解决；3、案件受理费、
财产保全费由原告自愿负担。
公司已支付第一期款项。已结案。
原告请求判令：1、被告一、被告
被告一：东风特专（深
二立即向原告支付原告购买新能源
圳）新能源汽车销售服务
汽车应获得的地方补贴款共计人民
有限公司；被告二：东风
深圳市中 币 5,468.85 万元、赔偿原告逾期
特汽（十堰）专用车有限
电绿源纯 支付的损失 221.66 万元（暂计至
公司；被告三：东风特种
电动汽车 2022 年 12 月 26 日）；2、被告 一审程序中
汽车有限公司；被告四：
运营有限 三、被告四、被告五在未实缴被告
湖北雷雨新能源汽车投资
公司 二注册资本的范围内，对被告二在
有限公司；被告五：张家
第 1 项诉讼请求中的债务承担补充
港富瑞特种装备股份有限
赔偿责任；3、五被告承担本案诉
公司
讼费用。
原告请求判令：原被告签署的《房
一审判决：1、《房屋租赁合同》于 2022
屋租赁合同》已解除，被告向原告
年 3 月 11 日解除；2、深圳市和润泽商
支付拖欠租金等费用 85.54 万元、
业管理有限公司向公司支付拖欠的租
有关费用的利息 7.30 万元、继续
金、水费、电费、空调费合计 85.54 万
占用原告房间的费用及利息 10.50
元；3、深圳市和润泽商业管理有限公司
万元，并承担本案诉讼费用。（以
向公司支付房间占用费 11.03 万元；4、
上利息暂计至 2021 年 8 月 10 日）
深圳市科 公司向深圳市和润泽商业管理有限公司
深圳市和润泽商业管理有限公司反
陆电子科 深圳市和润泽商业管理有 返还押金 5.25 万元。
诉请求：1、公司返还深圳市和润
技股份有 限公司 二审判决：维持一审第 3、4 项判决，撤
泽商业管理有限公司房屋租赁转让
限公司 销第 1、2 项判决，《房屋租赁合同》于
金 10 万元、房屋租赁押金 43.38
万元及管理费、维修基金押金
业管理有限公司向公司支付租金、水
电、空调费 42.15 万元。
润泽商业管理有限公司支付 2020
公司已申请强制执行。因无其他可供执
年 2、3 月份期间的租金 39.44 万
行财产，法院已裁定终结本次执行程
元；3、本案诉讼费用由公司承
序。
担。
绿色储能研究院请求判令：1、解 一审判决：1、绿色储能研究院于判决生
除原告与两被告签订的《电储能系 效之日十日内向科陆电子支付 230.85 万
统项日采购订单》；2、两被告将 元及违约金（自 2017 年 10 月 13 日至清
广东省佛山市高明区沧江工业园兴 偿之日止计算）；2、绿色储能研究院于
绿色储能
深圳市科陆电子科技股份 洲路 9 号“佛山高明骏腾塑胶有限 判决生效之日十日内向科陆电子支付
技术研究
有限公司/四川陆纵电力 公司”电储能项目拆除，恢复原 230.85 万元及违约金（自 2019 年 4 月
院有限公
设计有限责任公司 状；3、两被告向原告返还合同款 28 日至清偿之日止计算）；3、驳回绿色
司
全部诉讼费用。 绿色储能研究院上诉请求：1、撤销一审
公司反诉请求：1、绿色储能研究 判决；2、本案发回重审，或依法改判支
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
院支付合同到货款本金 230.85 万 持绿色储能研究院的全部一审诉讼请
元及逾期违约金 127.50 万元（暂 求、驳回公司的全部反诉请求。
计至 2022 年 10 月 27 日）、支付 二审维持原判。
合同第三笔工程款本金 230.85 万
元及违约金 88.58 万元（暂计至
讼费由绿色储能研究院承担。
绿色储能研究院请求判令：1、解
除原告与两被告签订的《电储能系
统项目采购订单》；2、两被告将
广州开发区永和经济区新安路 4 号
“美轲化学”储能电站项目拆除，
恢复原状；3、两被告向原告返还
绿色储能
深圳市科陆电子科技股份 合同款 230.85 万元；4、两被告向
技术研究
有限公司/四川陆纵电力 原告支付违约金 69.26 万元；5、 一审程序中
院有限公
设计有限责任公司 两被告承担本案全部诉讼费用。
司
公司反诉请求：1、绿色储能研究
院支付合同到货款本金 230.85 万
元及违约金 125.35 万元、支付合
同第三笔工程款本金 230.85 万元
违约金 88.58 万元；2、本案诉讼
费由反诉被告承担。
绿色储能研究院请求判令：1、解
除原告与两被告签订的《北京拉斐
特城堡酒店电储能系统总承包 一审判决如下：1、原告与两被告签署的
绿色储能 （EPC）合同》；2、两被告将北京 《北京拉菲特城堡酒店电储能系统项目
深圳市科陆电子科技股份
技术研究 市昌平区永安路昌平区北七家镇羊 总承包(EPC)合同》于 2023 年 4 月 7 日
有限公司/四川陆纵电力
院有限公 各庄村北拉斐特城堡的储能电站项 解除：2、两被告于判决生效后七日内返
设计有限责任公司
司 目拆除并恢复原状；3、两被告向 还原告合同款 177.84 万元、向原告支付
原告返还合同款 177.84 万元、向 违约金 53.35 万元。
原告支付违约金 53.35 万元；4、
两被告承担本案全部诉讼费用。
一审判决如下：被告于判决生效之日起
五日内偿付原告开发费用 417.85 万元及
逾期付款违约金（以 417.85 万元为基
深圳天源 数，按照日利率 0.03%，自 2019 年 10 月
判令被告向原告支付项目开发费用
迪科信息 深圳市科陆电子科技股份 20 日起，计至付清之日止）。
技术股份 有限公司 公司上诉请求：1、撤销一审判决，并依
有限公司 法予以改判；2、深圳天源迪科信息技术
股份有限公司承担本案一、二审诉讼费
用。
二审程序中
一审判决如下：1、被告于本判决生效之
日起十日内向原告支付工程款 477.99 万
元及资金占用利息（按照全国银行间同
原告请求判令：1、被告立即向原 业拆借中心公布的一年期贷款市场报价
告支付工程款 1,019.96 万元及资 利率，以工程款 368.98 万元为基数，自
深圳市国
金占用利息 88.25 万元（暂计至 2021 年 4 月 15 日起计算至款项付清之日
龙建筑装 深圳市科陆电子科技股份
饰工程有 有限公司
原告支付资金占用利息至实际清偿 2021 年 2 月 3 日计算至 2022 年 11 月 29
限公司
之日止；3、本案诉讼费全部由被 日；以工程款 200 万元为基数，自 2022
告承担。 年 11 月 30 日起计算至款项付清之日
止；以 156.74 万元为基数，自 2020 年
深圳市科 乌兰察布市宏大实业有限 申请人科陆电子请求裁决：1、 双方已达成和解协议并提交仲裁委，仲
陆电子科 公司 《乌兰察布市宏大实业有限公司新 裁委根据和解协议作出裁决：1、解除双
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
技股份有 建储能调频项目合同》已于 2022 方签订的《乌兰察布市宏大实业有限公
限公司 年 9 月 13 日解除；2、被申请人向 司新建储能调频项目合同》；2、公司放
申请人支付拖欠的机组 AGC 储能调 弃主张违约金 61.05 万元及相应损失，
频项目收益结算款 293.06 万元及 被申请人放弃 2020 年 11 月之后的所有
逾期付款违约金 61.05 万元；3、 收益补偿款；3、公司在裁决生效后 60
被申请人向申请人返还移交案涉项 日内将所有储能设备拆除并恢复原状；
目的所有储能系统设备；4、被申 4、被申请人在裁决生效后 60 日内向公
请人承担一切仲裁费用、保全费用 司支付收益结算款的 80%即 210.00 万
等。后增加仲裁请求：1、保留追 元，余 20%款项 52.50 万元在公司将被申
究被申请人向申请人支付 2021 年 请人场地恢复原状，被申请人 7 日内验
分配收益；2、保留追究《乌兰察
布市宏大实业有限公司新建储能调
频项目合同》解除而造成的损失。
被申请人乌兰察布市宏大实业有限
公司提出仲裁反请求：1、申请人
科陆电子继续履行合同；2、申请
人向被申请人支付收益补偿款 200
万元及电费 66.87 万元。
一审判决如下：1、被告一于判决生效之
日起十日内向原告支付货款 416.8 万元
原告请求判令：被告一向原告支付 及违约金；2、被告二对被告一的上述债
所欠货款 426.8 万元及利息 82.56 务承担连带清偿责任；3、驳回原告的其
万元，被告二承担连带责任，两被 他诉讼请求。
告承担诉讼费。 合肥品恩智能科技有限公司上诉请求：
广东省顺 被告一：合肥品恩智能科
合肥品恩智能科技有限公司反诉请 1、撤销一审判决，依法改判合肥品恩智
德开关厂 技有限公司；被告二：北
求判令：1、顺德开关支付逾期交 能科技有限公司无需向广东省顺德开关
有限公司 京品恩科技股份有限公司
货违约金 6.38 万元；2、顺德开关 厂有限公司支付货款 416.8 万元及违约
承担因逾期交货而造成的损失 金；2、依法改判北京品恩科技股份有限
诉讼费。 费由广东省顺德开关厂有限公司承担。
二审驳回上诉，维持原判。已申请强制
执行。
原告请求判令：1、与被告一解除
合同及补充协议；2、被告一向原 一审判决如下：1、被告一于本判决生效
告返还车辆并支付占有使用费、拖 之日起五日向原告支付租金 380.95 万元
深圳市中
被告一：深圳车多多新能 欠的租金暂计 297.77 万元、滞纳 及滞纳金（以 380.95 万元为基数，自
电绿源纯
源汽车服务有限公司；被 金暂计 22.52 万元，没收被告一的 2023 年 6 月 25 日起按每日万分之三的标
电动汽车
告二：侯冠军；被告三： 保证金 90 万元；3、被告一承担保 准计至款项付清之日止）；2、确认被告
运营有限
赵海馨 全费及律师费；4、被告二、被告 一付清全部分期款（租金）之前，案涉
公司
三承担连带责任；5、各被告承担 90 台车辆的所有权归原告；3、驳回原告
诉讼费。以上租金及滞纳金暂计至 的其他诉讼请求。
原告请求判令：1、与被告一解除
合同及补充协议；2、被告一向原 一审判决如下：1、被告一于本判决生效
告返还车辆并支付占有使用费，支 之日起五日向原告支付租金 343.16 万元
深圳市中
付拖欠的租金暂计 287.03 万元、 及滞纳金（以 343.16 万元为基数，自
电绿源纯 被告一：德州车多多新能
滞纳金暂计 0.06 万元，没收被告 2023 年 7 月 13 日起按每日万分之三的标
电动汽车 源汽车销售有限公司；被
一的保证金 66 万元；3、被告一承 准计至款项付清之日止）；2、确认被告
运营有限 告二：侯冠军
担保全费及律师费；4、被告二承 一付清全部分期款（租金）之前，案涉
公司
担连带责任；5、各被告承担诉讼 66 台车辆的所有权归原告；3、驳回原告
费。以上租金及滞纳金暂计至 的其他诉讼请求。
原告请求判令：1、被告支付原告 已调解：1、双方一致确认，截至 2023
湖州锐格 深圳市科陆智慧工业有限
逾期欠款 90 万元；2、两被告支付 年 4 月 14 日被告深圳市科陆智慧工业有
物流科技 公司/深圳市科陆电子科
逾期付款违约损失 59.85 万元； 限公司尚欠原告货款 90 万元，原告同意
有限公司 技股份有限公司
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
定 7 万元；4、被告深圳市科陆电 85.4 万元予以一次性了结；2、被告深圳
子科技股份有限公司对上述诉讼请 市科陆智慧工业有限公司承诺于 2023 年
求承担连带清偿责任；5、本案诉 4 月 30 日前一次性支付 85.4 万元；3、
讼费由两被告承担。 如被告深圳市科陆智慧工业有限公司按
上述约定及时并足额向原告支付 85.4 万
元款项，原告自愿放弃本案其他诉讼请
求；4、如被告深圳市科陆智慧工业有限
公司未按上述约定及时并足额支付 85.4
万元款项，原告有权要求被告以原合同
货款金额 90 万元为基数，就剩余未付货
款及逾期利息（逾期利息以剩余未付款
本金为基数，自 2019 年 3 月 17 日起至
实际清偿全部款项之日止，按照每日万
分之五标准计算）一次性向人民法院申
请强制执行。
原告请求判令：1、确认被告向原
告提供的案涉产品不符合《采购合
同 》 及 《 磷 酸 铁 锂 电 池
LT12185265 电池技术协议》约定
深圳市科
的技术要求；2、被告更换全部案
陆智慧能 唐山航天万源科技有限公
涉不合格产品（涉案金额暂定 400 一审程序中
源有限公 司
万元）；3、被告承担因案涉产品
司
不合格给原告造成的经济损失，损
失暂定 200 万元；4、被告承担本
案诉讼费、保全费、鉴定费用等费
用。
绿色储能研究院请求判令：1、解
除原告与被告签订的《电储能系统
项目采购订单》；2、被告将北京 一审判决如下：1、确认原告与两被告签
绿色储能 市大兴区西红门地区办事处兴华大 订的《电储能系统项目采购订单于 2023
深圳市科陆电子科技股份
技术研究 街三段商业综合区一期“北京盛玺 年 5 月 17 日解除；2、两被告于判决生
有限公司/四川陆纵电力
院有限公 置业”储能电站项目拆除，恢复该 效之日起十日内向原告返还合同价款
设计有限责任公司
司 处原状；3、被告向原告返还合同 108.50 万元，向原告支付违约金 32.55
款 108.50 万元：4、被告向原告支 万元。
付违约金 32.55 万元；5、被告承
担本案全部诉讼费用。
一审判决如下：1、解除原告与两被告签
绿色储能研究院请求判令：1、解 订的合同；2、两被告于判决发生法律效
除合同；2、被告将广东省东莞市 力之日起五日内向原告返还工程款
绿色储能
深圳市科陆电子科技股份 横沥镇新城工业区“联志玩具礼品 192.38 万元；3、驳回原告的其他诉讼请
技术研究
有限公司/四川陆纵电力 （东莞）有限公司”储能电站项目 求。
院有限公
设计有限责任公司 拆除，恢复原状；3、被告返还合 公司上诉请求：1、撤销一审判决；2、
司
同款 192.38 万元及违约金 57.71 判决驳回绿色储能研究院全部诉讼请
万元，并承担诉讼费。 求；3、绿色储能研究院承担诉讼费。
二审尚未判决。
原告请求判令：1、两被告向原告
支付工程延期违约金 57 万元；2、
两被告向原告支付因工程延期及中
一审判决：被告张辅军向原告支付违约
途退场而造成的损失 85.5 万元
金 57 万元，并赔偿损失 28.5 万元，被
深圳市科 （暂按合同金额的 30%计算）；
告晟阳建设工程有限公司承担连带赔偿
陆智慧能 被告：晟阳建设工程有限 3、两被告在其收到的工程款范围
责任。
源有限公 公司/张辅军 内返还工程款 85.5 万元及利息
二审判决：撤销原一审判决，驳回原告
司 11.46 万元；4、两被告承担本案
的诉讼请求，驳回被告晟阳建设工程有
诉讼费、保全费等。
限公司的反诉请求。
晟阳建设工程有限公司反诉请求：
深圳市科陆智慧能源有限公司和第
三人深圳市科陆电子科技股份有限
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
公司向晟阳建设工程有限公司支付
工程款 176.33 万元及利息 17.69
万元并承担全部诉讼费用。
一审判决如下：1、被告一于判决生效之
日起七日内向原告支付货款 245.22 万元
及利息（2019 年 1 月 23 日至 2019 年 8
苏州绿控 被告一：深圳市科陆驱动 原告请求判令：1、被告一支付货 月 19 日期间以 245.22 万元为基数，按
传动科技 技术有限公司 款 245.22 万 元及 逾 期付 款利 息 照人民银行贷款基准利率的 1.5 倍为标
股份有限 被告二：深圳市科陆电子 57.10 万元；2、被告二对被告一 准计算；自 2019 年 8 月 20 日起，以
公司 科技股份有限公司 上述债务承担无限连带责任。 245.22 万元为基数，按全国银行间同业
拆借中心公布的贷款市场报价利率的 1.5
倍为标准，计至实际付清之日）；2、驳
回原告的其他诉讼请求。
原告请求判令：1、被告向原告支
付工程款及工程费用 1,446.86 万
元；2、被告向原告支付利息
深圳市国
龙建筑装 深圳市科陆电子科技股份
用。 一审程序中
饰工程有 有限公司
公司反诉请求：1、深圳市国龙建
限公司
筑装饰工程有限公司向公司支付违
约金 294.78 万元；2、判令本案诉
讼费用由深圳市国龙建筑装饰工程
有限公司承担。
已调解：1、双方协商一致，被告尚欠原
告 工 程 款 225.62 万 元 。 2 、 被 告 应 于
（ 2023 ） 粤 0306 民 初 31530 号 、
（ 2023 ） 粤 0305 民 初 19571 号 、
（2023）粤 0303 民初 11537 号三个案件
的全部保全措施解除之日起十个工作日
内，向原告支付第一笔工程款项 89.74
万元；于 2024 年 2 月 25 日前向原告支
深圳市国 原告请求判令：1、被告向原告支 付第二笔工程款项 112.60 万元；于 2024
龙建筑装 四川锐南电力建设工程有 付工程款 225.62 万元；2、被告向 年 3 月 25 日前向原告支付第三笔工程款
饰工程有 限公司 原告支付利息 30.83 万元；3、被 项 23.28 万元。3、如被告未按上述调解
限公司 告承担全部诉讼费用。 协议按期足额支付工程款项，原告可就
全部未支付的剩余工程款及违约金向法
院申请强制执行，违约金以各期未支付
的工程款为基数，按年利率 10.95%的标
准，自各工程竣工验收之日起计算至实
际付清之日止。4、原、被告关于涉案的
建设工程施工合同纠纷就此了结，各方
均不得向对方追诉，原告放弃本案其他
诉讼请求。
原告请求判令：1、被告向原告支
临洮县宏
付因未按工程设计图施工导致产生
陆新能源 深圳市科陆电子科技股份 一审驳回临洮县宏陆新能源科技有限公
的整改费用 254.91 万元；2、被告
科技有限 有限公司 司的全部诉讼请求。
向原告返还超付的工程款 170.48
公司
万元。
原告请求判令：1、解除原、被告 一审判决如下：1、被告于本判决生效之
科陆中电 签订的《新能源物流车租赁合 日起十日内给付原告租金及车辆占用费
绿源（天 同》；2、被告归还原告租赁给被 共 计 122.22 万 元 并 支 付 违 约 金 （ 以
津）新能 告的车辆共 3 辆；3、被告向原告 39.90 万元为基数，按全国银行间同业拆
温州亿租汽车有限公司
源汽车科 支付租金及车辆占用费至被告实际 借中心公布的一年期贷款市场报价利率
技有限公 返还车辆之日止，暂计至 2023 年 的 4 倍标准，自 2021 年 11 月 26 日计算
司 3 月 31 日为 120 万元；4、被告向 至实际付清之日止）；2、驳回原告的其
原告支付违约金，暂计至 2023 年 他诉讼请求。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
的诉讼费用由被告承担。 一审判决，改判驳回科陆中电绿源（天
津）新能源汽车科技有限公司一审全部
诉讼请求，科陆中电绿源（天津）新能
源汽车科技有限公司承担诉讼费。
原告请求判令：1、被告继续履行
《深能合和电力（河源）有限公司
一期 2*600MW 机组新建储能调频项
目合同》。2、被告向原告支付
保 底 收 益及 电 费 867.95 万元 、
深能合和
万元、2022 年度等级保护费 3.6
电力（河 深圳市科陆电子科技股份
万元，以及逾期支付款项产生的违 一审程序中
源）有限 有限公司
约金（违约金以 881.26 万元为基
公司
数，按每日 3%的标准从每笔费用
的发票送达被告（包括被告拒收发
票）之日起计算至全部款项付清之
日止，暂计至 2023 年 9 月 1 日，
为 5,702.38 万元）。3、本案案件
受理费、财产保全费及保全保险责
任保险费用由被告承担。
原告请求判令：1、被告向原告支
付一期运费 650.32 万元，二期运
费 542.99 万元以及按照每日万分
上海罗宾 之五计算至实际支付日的逾期付款
升国际货 违约金（逾期付款违约金暂计至
深圳市科陆电子科技股份
运有限公 2023 年 8 月 24 日为 40 万元）2、 一审程序中
有限公司
司重庆分 被告向原告返还投标保证金 10 万
公司 元；3、被告承担本案案件受理
费、财产保全申请费以及诉讼财产
保全责任险保险费暂合计 11.33 万
元。
广东省顺 中建四局安装工程有限公 原告请求判令：1、被告支付原告 一审判决如下：被告于判决发生法律效
德开关厂 司 货款 111.17 万元及逾期付款利息 力之日起七日内向原告支付货款 111.17
有限公司 15.39 万元（暂计至 2023 年 3 月 万元及逾期付款利息（1.截止至 2023 年
用。 111.17 万元为基数，从 2023 年 3 月 17
日起按全国银行间同业拆借中心公布的
一年期贷款市场报价利率上浮 30%的标准
计算至实际支付之日止）
已调解：1、双方确认，截止 2023 年 10
月 25 日 ， 被 申 请 人 已 向 申 请 人 支 付
未到期质保金 84 万元。被申请人于 2023
申请人广东省顺德开关厂有限公司
年 12 月 28 日前向申请人退还质保金 84
请求裁决：1、被申请人中铁融创
万元。如案涉合同项下产品于 2023 年 12
电力建设有限公司向申请人支付货
月 28 日前出现质量问题，申请人应承担
广东省顺 款 289.23 万元及质保金 84 万元，
中铁融创电力建设有限公 案涉合同项下的质保义务。2、如被申请
德开关厂 支付逾期付款违约金 10.21 万元
司 人按上述约定履行付款义务，则本案共
有限公司 （暂计至 2023 年 5 月 15 日），支
计 13.60 万元仲裁费、保全费、保全保
付申请人为实现债权支出的律师费
险费、律师费由申请人自行承担，如被
申请人未按上述约定按时足额支付，则
费、保全保险费由被申请人承担。
被申请人应以未付款金额为基数，按全
国银行间同业拆借中心公布的同期贷款
市场报价利率的 1.5 倍向申请人支付逾
期付款利息，并承担共计 13.60 万元仲
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
裁费、保全费、保全保险费、律师费。
原告请求判令：1、三被告向原告
深圳市中 湛江市中电绿源新能源汽 支付债权债务欠款合计 406.15 万
电绿源纯 车运营有限公司、广州市 元、支付逾期应付款的利息 24.98
一审程序中
电动汽车 宇辉汽车租赁有限公司、 万元（暂计至 2023 年 10 月 19
运营有限 王万进 日）、支付违约金 10 万元；2、三
公司 被告承担本案全部诉讼费用。
原告请求判令：1、被告一、被告
深圳科泰 被告一：冯越； 三对 133.79 万债务向原告承担连
商业有限 被告二：王丽； 带赔偿责任。2、三被告承担本案 一审程序中
公司 被告三：冯伟 全部诉讼费用。3、被告一、被告
三向原告支付律师费 3 万元。
(2021)皖 0123 民初 5943 号裁定如
下：1、被告中投广聚(北京)新能
源投资有限公司于判决生效后 10
日内向原告段小广偿还借款本金
（以 1,050 万元为基数，自 2020
年 8 月 20 日起按照 LPR 一年期
利息至款清之日止）；2、被告百
年金海科技有限公司、安徽汇川电
被告段小广； 子科技有限公司对中投广聚(北京)
第三人：百年金海科技有 新能源投资有限公司上述的借款本
限公司、中投广聚（北 息承担连带清偿责任。
公司 一审程序中
京）新能源投资有限公 (2023)皖 0123 执异 22 号裁定如
司、安徽汇川电子科技有 下：1、追加深圳市科陆电子科技
限公司 股份有限公司为本案的被执行人；
公司应在本裁定生效之日起向申请
人段小广履行(2021)皖 0123 民初
务。
公司请求判令：1、法院撤销
(2023)皖 0123 执异 22 号裁定；
股份有限公司为(2021)皖 0123 民
初 5943 号案件的被执行人；3、本
案诉讼费由被告段小广承担。
（2023）豫 0481 执异 51 号裁定如
下：追加深圳市科陆电子科技股份
有 限 公 司为 （ 2020 ） 豫 0481 执
陆电子科技股份有限公司对百年金
深圳市科 被告：张丽红
海科技有限公司应履行而未履行部
陆电子科 第三人：百年金海科技有
分承担连带责任。 一审程序中
技股份有 限公司、河南省诚盛通信
公司请求判令：1、请求法院撤销
限公司 安装有限责任公司
（2023）豫 0481 执异 51 号裁定；
（2020）豫 0481 执 805 号案件的
被执行人；3、请求法院判令本案
诉讼费由被告承担。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
公司请求依法追究宁波港兴国际货
深圳市科
运代理有限公司及其员工王亚飞涉
陆电子科 宁波港兴国际货运代理有
嫌合同诈骗罪的刑事责任，诈骗金 公安局已立案
技股份有 限公司
额为 110.27 万美元，折合人民币
限公司
（2024）鲁 0202 执异 2 号裁定如
下：1、追加深圳市科陆电子科技
股份有限公司为（2022）鲁 0202
执 2251 号案件的被执行人；2、深
圳市科陆电子科技股份有限公司对
百年金海科技有限公司在（2022）
鲁 0202 执 2251 号民事判决书项下
深圳市科
被告：谢恳增 的债务承担连带责任。
陆电子科
第三人：百年金海科技有 公司请求判令：1、法院撤销 一审程序中
技股份有
限公司 （2024）鲁 0202 执异 2 号裁定；
限公司
（2022）鲁 0202 执 2251 号案件的
被执行人；3、法院判令公司不对
百年金海科技有限公司在（2020）
鲁 0202 民初 1531 号民事判决书项
下的债务承担连带责任；4、本案
诉讼费由被告承担。
原告请求判令：1、两被告连带向
原告支付应付而未付的合同内租赁
车辆租金 44.89 万元以及违约金
日）；2、两被告连带向原告支付
湖南科陆 合同外租赁车辆的租金共计 47.12
中电绿源 被告一：长沙道勤物流有 万元以及违约金 3.68 万元（暂计
新能源汽 限公司； 至 2023 年 8 月 17 日）；3、两被 一审程序中
车有限公 被告二：易中威 告连带向原告支付车损费用、事故
司 考核扣款、涉诉案件费用共计
湘 AD06309 的车辆；5、被告处理
原告交付的所有车辆违章情况；
担。
科陆中电 原告请求判令：1、被告向原告返
绿源（天 还相应车辆（8 台，每台约 6 万
津）新能 山东智创电子商务有限责 元）；2、被告向原告支付租金及
一审程序中
源汽车科 任公司 占用费约 68.38 万元；3、被告向
技有限公 原告按未缴金额的日千分之五支付
司 违约金；4、被告承担诉讼费。
原告请求判令：1、被告向原告支
付货款本金 230 万元及逾期付款违
一审判决如下：被告于本判决生效之日
约金（以 183.5 万元为基数，自
起十日内向原告支付货款 230 万元及违
四川科陆 2020 年 7 月 24 日起至实际付清之
江苏银基烯碳能源科技有 约 金 （ 其 中 以 183.5 万 元 为 基 数 ， 自
新能电气 日止按每日千分之一计算，以
限公司 2020 年 7 月 24 日起至付清之日止；以
有限公司 46.5 万元为基数，自 2021 年 7 月
起至付清之日止；均按年利率 8%计算）
千分之一计算）；2、被告承担本
案全部诉讼费用。
（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
十七、资产负债表日后事项
单位：元
项目 内容 对财务状况和经营成果的影响数 无法估计影响数的原因
公司控股子公司记账本
外汇汇率 大贬值，相关的汇率变动造成 发生较大贬值，对公司
无法估计
重要变动 的损失预计对公司产生一定影 业绩将产生一定不利影
响。 响，具体影响金额暂时
无法估计。
公司控股子公司创响绿源分批出售其及其全
资、控股子公司名下持有的新能源车辆符合公
司“聚焦核心主业，剥离非核心业务资产”的
发展战略，有利于公司盘活存量资产，优化资
源配置，实现公司整体利益最大化，对公司正
常生产经营不存在不利影响，符合全体股东和
《关于子公司出售资产的公告》
公司利益。
（公告编号：2024004） ，公司
控股子公司深圳市创响绿源新
里拍卖公开挂牌，并已于 2024 年 1 月 30 日经 ---
能源汽车发展有限公司拟将其
网络竞价后成交。经公开竞价结果确认，标的
全资、控股子公司名下持有的
车辆不含税总价为 4,407.08 万元，含税总价
为 4,980 万元。预计本次挂牌出售标的车辆将
售。
资产转让 产生资产处置收益约为 1,100 万元（最终数据
以年度审计报告为准） 。
未挂牌车辆目前无确定的交易对方、交易价格
和交易方案，本次交易能否最终达成存在一定
的不确定性。
《关于全资子公司出售资产的 发大楼资产，符合公司“聚焦核心主业，剥离
公告》 （公告编号：2024018） ， 非核心业务资产”的发展战略，有利于盘活存
公司全资子公司南昌市科陆智 量资产，优化资源配置，实现公司整体利益最
---
能电网科技有限公司拟将其持 大化，对公司正常生产经营不存在不利影响，
有的南昌研发大楼以人民币 符合全体股东和公司利益。本次出售资产预计
让给江西钨业股份有限公司。 报告为准） 。
拟分配每 10 股派息数（元） 0.00
拟分配每 10 股分红股（股） 0.00
拟分配每 10 股转增数（股） 0.00
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元） 0.00
经审议批准宣告发放的每 10 股分红股（股） 0.00
经审议批准宣告发放的每 10 股转增数（股） 0.00
利润分配方案 不适用
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。
十八、其他重要事项
（1） 追溯重述法
单位：元
受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
（2） 未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
（1） 非货币性资产交换
（2） 其他资产置换
单位：元
归属于母公司
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 所有者的终止
经营利润
其他说明：
（1） 报告分部的确定依据与会计政策
（2） 报告分部的财务信息
单位：元
项目 分部间抵销 合计
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
（3） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4） 其他说明
十九、母公司财务报表主要项目注释
（1） 按账龄披露
单位：元
账龄 期末账面余额 期初账面余额
合计 2,575,394,068.30 2,408,554,488.42
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
账面价值 账面价值
金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例
按单项计
提坏账准 121,244,78 121,244,78 111,077,06 111,077,06
备的应收 7.63 7.63 0.71 0.71
账款
其中：
按组合计
提坏账准 2,454,149, 276,326,25 2,177,823, 2,297,477, 247,065,53 2,050,411,
备的应收 280.67 8.60 022.07 427.71 9.74 887.97
账款
其中：
合并范围 1,522,999, 59.14% 1,522,999, 1,380,870, 57.33% 1,380,870,
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
内关联方 065.83 065.83 063.84 063.84
组合
非关联方 36.16% 29.68% 38.06% 26.95%
合计 100.00% 15.44% 100.00% 14.87%
按单项计提坏账准备：
单位：元
期初余额 期末余额
名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
绿色储能技术研究院有
限公司
中安创盈能源科技产业
有限公司
华泰超威(北京)新能源
科技有限公司
合计 111,077,060.71 111,077,060.71 121,244,787.63 121,244,787.63
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
合并范围内关联方 1,522,999,065.83 0.00 0.00%
合计 1,522,999,065.83 0.00
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
合计 931,150,214.84 276,326,258.60
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按单项计提坏账准备 111,077,060.71 16,329,700.00 6,161,973.08 121,244,787.63
按组合计提坏账准备 247,065,539.74 30,914,164.86 1,653,446.00 276,326,258.60
其中：合并范围内关
联方组合
非关联方 247,065,539.74 30,914,164.86 1,653,446.00 276,326,258.60
合计 358,142,600.45 47,243,864.86 6,161,973.08 1,653,446.00 397,571,046.23
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提比
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式
例的依据及其合理性
（4） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
项目 核销金额
实际核销的应收账款 1,653,446.00
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
应收账款核销说明：
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
占应收账款和合 应收账款坏账准
应收账款期末余 合同资产期末余 应收账款和合同
单位名称 同资产期末余额 备和合同资产减
额 额 资产期末余额
合计数的比例 值准备期末余额
第一名 353,293,507.90 353,293,507.90 13.72%
第二名 239,834,190.66 239,834,190.66 9.31% 7,722,369.85
第三名 221,258,946.16 221,258,946.16 8.59%
第四名 194,125,294.66 194,125,294.66 7.54%
第五名 145,277,694.20 145,277,694.20 5.64%
合计 1,153,789,633.58 1,153,789,633.58 44.80% 7,722,369.85
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利 3,183,970.00 3,183,970.00
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
其他应收款 1,624,716,581.19 1,239,703,057.58
合计 1,627,900,551.19 1,242,887,027.58
（1） 应收利息
单位：元
项目 期末余额 期初余额
单位：元
是否发生减值及其判
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
断依据
其他说明：
□适用 ?不适用
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
其他说明：
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收利息核销情况
单位：元
款项是否由关联
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
核销说明：
其他说明：
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
（2） 应收股利
单位：元
项目（或被投资单位） 期末余额 期初余额
上海东自电气有限公司 3,183,970.00 3,183,970.00
合计 3,183,970.00 3,183,970.00
单位：元
项目（或被投资单 是否发生减值及其判
期末余额 账龄 未收回的原因
位） 断依据
□适用 ?不适用
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
其他说明：
单位：元
项目 核销金额
其中重要的应收股利核销情况
单位：元
款项是否由关联
单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
核销说明：
其他说明：
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
（3） 其他应收款
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金及押金 15,444,544.42 9,976,326.66
备用金 192,445.13 1,827,247.36
股权转让款 147,550,763.00 167,031,163.00
往来款 370,098,894.94 456,783,084.57
关联方往来 1,598,308,504.23 1,139,307,308.55
其他 1,293,738.87 1,125,075.98
合计 2,132,888,890.59 1,776,050,206.12
单位：元
账龄 期末账面余额 期初账面余额
合计 2,132,888,890.59 1,776,050,206.12
单位：元
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
账面价值 账面价值
金额 比例 金额 计提比例 金额 比例 金额 计提比例
按单项计
提坏账准 22.48% 100.00% 0.00 27.28% 97.22%
备
其中：
按组合计
提坏账准 77.52% 1.73% 72.72% 5.06%
备
其中：
无合同纠 56,794,772 28,642,534 28,152,238 132,484,67 65,331,824 67,152,847
纷组合 .72 .57 .15 2.16 .71 .45
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
特殊款项 1,596,564, 1,596,564, 1,159,094, 1,159,094,
组合 343.04 343.04 025.13 025.13
合计 100.00% 23.83% 100.00% 30.20%
按单项计提坏账准备：
单位：元
期初余额 期末余额
名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
百年金海科技有限公司 344,967,924.83 344,967,924.83 344,967,924.83 344,967,924.83 100.00% 预计无法回收
恒大新能源动力科技（深
圳）有限公司
深圳市威陆科技有限公司 4,941,734.00 4,941,734.00
合计 484,471,508.83 471,015,323.83 479,529,774.83 479,529,774.83
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
合计 56,794,772.72 28,642,534.57
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
特殊款项组合 1,596,564,343.04 0.00 0.00%
合计 1,596,564,343.04 0.00
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信用 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
损失 失（未发生信用减值） 失（已发生信用减值）
本期计提 13,456,185.00 13,456,185.00
本期转回 959,348.52 2,856,585.43 3,815,933.95
本期核销 32,873,356.19 4,941,734.00 37,815,090.19
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
各阶段划分依据和坏账准备计提比例
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
按单项计提坏账准备 471,015,323.83 13,456,185.00 4,941,734.00 479,529,774.83
按组合计提坏账准备 65,331,824.71 3,815,933.95 32,873,356.19 28,642,534.57
其中：无合同纠纷组合 65,331,824.71 3,815,933.95 32,873,356.19 28,642,534.57
特殊款项组合
合计 536,347,148.54 13,456,185.00 3,815,933.95 37,815,090.19 508,172,309.40
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
确定原坏账准备计提
单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式 比例的依据及其合理
性
单位：元
项目 核销金额
实际核销的其他应收款 37,815,090.19
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
款项是否由关联
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
交易产生
其他应收款核销说明：
单位：元
占其他应收款期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
额合计数的比例
第一名 往来款 491,958,868.50 3 年以内 23.07%
第二名 往来款 455,123,513.15 1 年以内 21.34%
第三名 往来款 344,956,924.83 3 年以上 16.17% 344,956,924.83
第四名 往来款 134,561,850.00 3 年以上 6.31% 134,561,850.00
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
第五名 往来款 122,630,000.00 1 年以内 5.75%
合计 1,549,231,156.48 72.64% 479,518,774.83
其他说明：
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 3,954,395,954.15 22,504,108.61 3,931,891,845.54 3,882,514,133.05 22,504,108.61 3,860,010,024.44
对联营、合营企
业投资
合计 4,364,003,221.23 121,167,489.14 4,242,835,732.09 4,298,584,973.83 82,915,382.00 4,215,669,591.83
（1） 对子公司投资
单位：元
本期增减变动
期初余额（账面 减值准备期 计提 期末余额（账面 减值准备期末
被投资单位 减少投
价值） 初余额 追加投资 减值 其他 价值） 余额
资
准备
深圳市科陆智慧工
业有限公司
深圳市科陆驱动技
术有限公司
深圳市鸿志软件有
限公司
科陆国际技术有限
公司
深圳市科陆能源服
务有限公司
深圳市科陆新能源
技术有限公司
南昌市科陆智能电
网科技有限公司
上海东自电气有限
公司
四川科陆新能电气
有限公司
深圳前海科陆能源
金融服务有限公司
玉门市科陆新能源 90,000,000.00 90,000,000.00
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
有限公司
香港港科实业有限
公司
南昌科陆公交新能
源有限责任公司
北京市科陆新能源 10,000,0
投资有限公司 00.00
深圳市科陆物业管
理有限公司
四川锐南电力建设
工程有限公司
深圳市创响绿源新
能源汽车发展有限 60,874,378.39 22,504,108.61 60,874,378.39 22,504,108.61
公司
CLOU ENERGY LLC 6,493,600.00 6,493,600.00
深圳市科陆精密仪
器有限公司
深圳市科陆售电有
限公司
深圳科泰商业有限
公司
无锡陆金新能源科 24,535,6
技有限公司 28.90
深圳市科陆智慧能
源有限公司
宜春市科陆储能技
术有限公司
深圳市陆润能源有
限公司
河北万酷新能源科
技有限公司
CL Energy Storage
Corporation
佛山市科陆储能技
术有限公司
合计 3,860,010,024.44 22,504,108.61 106,417,450.00 3,931,891,845.54 22,504,108.61
（2） 对联营、合营企业投资
单位：元
本期增减变动
期末余
期初余额 减值准 其他 宣告发 减值准
权益法下确 其他 额（账
被投资单位 （账面价 备期初 追加 减少 综合 放现金 计提减 其 面价 备期末
值） 余额 投资 投资 认的投资损 权益 余额
收益 股利或 值准备 他 值）
益 变动
调整 利润
一、合营企业
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
江西科能储能电池系 44,047,1 44,047,1
统有限公司 91.89 91.89
小计
二、联营企业
江苏兴盛诚速通新能 7,244,797. 3,318,30
-3,926,487.50
源科技有限公司 27 9.77
中安创盈能源科技产 26,481,00 26,481,0 26,481,0
业有限公司 1.49 01.49 01.49
丰镇市联昌能源科技 3,275,64 3,275,64
有限公司 3.41 3.41
广东科陆智泊信息科 4,340,783. 3,796,33
-544,448.26
技有限公司 27 5.01
深能上银二号（嘉
兴）股权投资合伙企 -313,887.11
业（有限合伙）
海豚大数据网络科技 26,085,30 13,088,4 11,771,1 13,696,7 24,859,5
-617,492.91
（深圳）有限公司 4.75 38.09 05.65 06.19 43.74
深圳芯珑电子技术有 193,743,0 196,231,
限公司 16.82 647.27
深圳市车电网络有限 78,313,15 4,782, 74,763,2
公司 6.41 106.50 68.04
小计 -1,681,467.20
合计 -1,681,467.20
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
（3） 其他说明
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 2,931,784,793.75 2,203,761,515.33 2,038,439,130.96 1,648,131,559.01
其他业务 39,710,921.56 36,049,172.12 3,906,398.13 1,681,853.07
合计 2,971,495,715.31 2,239,810,687.45 2,042,345,529.09 1,649,813,412.08
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
合同分 智能电网 储能 物业 其他 合计
类 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
按商品
转让的
时间分
类
其中：
在某一
时点转
让
在某一
时段内
转让
合计
与履约义务相关的信息：无
其他说明：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 5,206,576.00
权益法核算的长期股权投资收益 -1,681,467.20 -17,294,263.99
处置长期股权投资产生的投资收益 -20,693,735.40 -149,575,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
债务重组产生的投资收益 -2,362,526.83 -4,305.00
合计 -19,462,965.04 -166,875,526.19
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
二十、补充资料
?适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益 -19,846,682.82
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 16,631,878.61
生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 12,603,707.08
债务重组损益 -12,197,779.43
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 -9,166,650.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -197,869,059.08
减：所得税影响额 -24,633,698.25
少数股东权益影响额（税后） 1,188,081.48
合计 -166,275,431.67 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 -61.28% -0.3398 -0.3398
扣除非经常性损益后归属于公司普
-42.00% -0.2329 -0.2329
通股股东的净利润
（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文
（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，
应注明该境外机构的名称
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事长：伏拥军
二〇二四年三月二十日
首页
微信公众号
证券之星APP
