关于中国海诚工程科技股份有限公司
非公开发行股票申请文件反馈意见的回复
保荐机构（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128 号前海深港基金小镇B7 栋401）
二〇二三年二月
中国证券监督管理委员会：
根据贵会《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（223009
号）（以下简称“反馈意见”）的要求，中国海诚工程科技股份有限公司（以下
简称“中国海诚”、“本公司”、“公司”或“发行人”）已会同华泰联合证券
有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐机构”）、国浩律师（上海）事
务所（以下简称“国浩所”或“发行人律师”）、信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“信永中和”或“发行人会计师”）等有关中介机构，就
反馈意见所提问题进行了逐项核查及落实，现就贵会提出的相关问题作出书面回
复，请予审核。
本反馈意见回复财务数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均
为四舍五入原因造成。
如未特别说明，本回复中简称或名词的释义与《华泰联合证券有限责任公司
关于中国海诚工程科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票之尽职调查
报告》中简称和释义一致。
本反馈意见回复的字体如下：
反馈意见所列问题 黑体
对反馈意见所列问题的回复 宋体
目 录
问题 1：根据申请材料，发行人与控股股东、实际控制人控制企业存在业务相似
的情形，下属部分公司涉及工程设计、承包等工程相关业务，且具备工程相关资
质。请申请人说明：（1）结合控股股东及相关方控制的企业及其实际经营业务
情况，说明相同或相似业务的情况，是否构成同业竞争，本次募投实施后是否新
增同业竞争；（2）已做出的关于避免或解决同业竞争承诺的履行情况，是否存
在违反承诺的情形，是否符合《上市公司证券发行管理办法》等相关规定。请保
荐机构及律师发表核查意见。
答复：
一、结合控股股东及相关方控制的企业及其实际经营业务情况，说明相同
或相似业务的情况，是否构成同业竞争，本次募投实施后是否新增同业竞争；
（一）控股股东及相关方控制的企业及其实际经营业务情况
公司控股股东中轻集团及实际控制人保利集团主要行使集团管理职能，并不
实际开展具体业务经营。中轻集团控制的下属企业主营业务主要划分为科技与产
业化板块、工程全过程服务板块、智能制造板块、贸易服务板块及海外实业板块，
其中，工程全过程服务板块仅包含公司及下属子公司，中轻集团控制的其他下属
企业分别归属于其余四个板块。保利集团除控股中轻集团外，其下属子公司主要
从事国际贸易、房地产开发、工艺原材料及产品经营服务、文化艺术经营、民用
爆炸物品产销及服务、信息与通信技术、金融等业务。
保利集团及中轻集团通过划分不同产业板块进行资源整合及统筹管理。保利
集团及中轻集团控制的下属企业均根据各自业务板块定位开展经营活动，其控制
的下属企业中，与公司主营业务存在相似情况的企业如下：
归属产业板块 工程相关主要 工程业务主要
公司名称 类型 所属上级公司
资质 领域
陕西中轻 轻工
业工程院 有限 控股股东中轻
中国中轻国际 中 轻 集团 下 属 园 林 景观 工 程
公司（以下简称 集团控制的企 工程设计、承包
控股有限公司 贸易服务板块 及建筑装饰等
“ 陕 西 轻 工 业
院”）
富利建设 集团 房 地 产土 建 施
实际控制人保 保 利 集团 下 属
有限公司（以下 保 利 发 展 工 程 施工 总 承 工、装饰装修以
利集团控制的 房 地 产开 发 板
简称“富 利建 （600048.SH） 包 及 建 筑智 能 化
企业 块
设”） （ 保 利发 展 体
系内）
广东省重 工建
筑设计院 有限 实际控制人保 保 利 集团 下 属 轨道交通、房地
保 利 发 展 工程勘察、设计
公司（以下简称 利集团控制的 房 地 产开 发 板 产土建工程（保
（600048.SH） 及监理
“ 广 东 重 工 企业 块 利发展体系内）
院”）
保利长大 工程
实际控制人保 路桥、桥梁、隧
有限公司（以下 保利国际控股 保 利 集团 下 属 工程勘察、设计
利集团控制的 道、市政和海洋
简称“保 利长 有限公司 国际贸易板块 及承包
企业 风电等
大”）
保利特能 工程 保 利 集团 下 属
实际控制人保
有限公司（以下 保 利 联 合 民 用 爆炸 物 品
利集团控制的 工程施工、承包 矿山爆破工程
简称“保 利特 （002037.SZ） 产 销 及相 关 服
企业
能”） 务板块
保利新联 爆破 保 利 集团 下 属
实际控制人保
工程集团 有限 保 利 联 合 民 用 爆炸 物 品 工程施工 、承 爆破工程、市政
利集团控制的
公司（以下简称 （002037.SZ） 产 销 及相 关 服 包 工程
企业
“保利新联”） 务板块
（二）控股股东及相关方控制的企业与公司不构成实质性同业竞争
公司是提供设计、咨询、监理等工程技术服务和工程总承包服务的综合性工
程公司，上表所示企业虽然具备不同种类的相关工程资质，但其服务定位、细分
业务领域与公司均存在差异，具体如下：
陕西轻工院成立于 1995 年 6 月，注册资本为 1,648 万元，其主营业务为贸
易服务、资产管理、工程设计等，2021 年和 2022 年 1-9 月，陕西轻工院工程设
计业务收入分别为 4,602.71 万元和 3,385.91 万元，规模较小，且主要集中在建筑
装饰及风景园林领域，发行人的工程设计业务主要集中在轻工、环保、新能源等
工业领域，陕西轻工院不从事上述领域的工程业务。另外，双方主要通过公开招
投标的方式获取订单，业务经营过程中不存在利益冲突，报告期内前十大客户不
存在重合，也不存在非公平竞争的情形，陕西轻工院与发行人在历史上不存在持
股关系，发行人不存在业务、资产、资质、人员来自陕西轻工院的情形，因此陕
西轻工院与发行人不存在实质性同业竞争。
富利建设成立于 1993 年 12 月，注册资本为 40,000 万元，系上市公司保利
发展（600048.SH）的全资子公司，保利发展是房地产行业的龙头企业，主营业
务为商住类房地产开发与销售。富利建设及其下属子公司的主营业务主要系为保
利发展体系内的房地产开发项目提供土建施工、装饰装修以及建筑智能化等服
务，发行人工程业务主要集中在轻工、环保、新能源等工业领域，报告期内虽然
存在少部分来自房地产行业客户的业务收入，该部分业务不属于发行人主要的业
务发展方向。另外，发行人业务来源主要为市场化业务，报告期内向保利发展及
其下属公司提供工程相关服务收入占营业收入的比例不到 0.3%，且该业务领域
市场规模较大，市场集中度较低，报告期内双方前十大客户不存在重合，也不存
在非公平竞争的情形。富利建设与发行人在历史上不存在持股关系，发行人不存
在业务、资产、资质、人员来自富利建设的情形，因此富利建设与发行人不存在
实质性同业竞争。
广东重工院成立于 1994 年 3 月，注册资本为 2,320.35 万元，系上市公司保
利发展（600048.SH）的控股子公司，广东重工院拥有工程勘察、设计及监理资
质，主营业务主要集中在轨道交通领域的工程服务，另外还从事部分房地产及市
政等领域的业务，发行人的工程业务主要集中在轻工、环保、新能源等工业领域，
广东重工院不从事上述领域的工程业务，与发行人的主要业务领域不存在竞争。
广东重工院业务中涉及房地产领域的工程业务主要为保利发展体系内业务，发行
人业务来源主要为市场化业务，报告期内向保利发展及其下属公司提供工程相关
服务收入占营业收入的比例不到 0.3%。广东重工院还从事少部分市政领域业务，
与发行人存在一定的业务重合，但该部分业务不属于发行人主要的业务发展方
向，报告期内来自市政领域新签订单占比均不到 3%，且该业务领域市场规模较
大，市场集中度较低，市场竞争主要来自于保利集团以外的其他设计企业的竞争，
报告期内双方前十大客户不存在重合，也不存在非公平竞争的情形。广东重工院
与发行人在历史上不存在持股关系，发行人不存在业务、资产、资质、人员来自
广东重工院的情形，因此广东重工院与发行人不存在实质性同业竞争问题。
保利长大成立于 1986 年 12 月，注册资本 336,489.63 万元，保利集团之全资
子公司保利国际控股有限公司系其第一大股东。保利长大拥有工程勘察、承包及
设计资质，其业务主要集中在路桥、桥梁、隧道和海洋风电等基础设施建设领域，
与发行人主要面向的下游领域存在显著差异。保利长大业务中涉及少部分民用建
筑及市政等领域的业务，与发行人存在一定的业务重合，但该部分业务不属于发
行人主要的业务发展方向，且该业务领域市场规模较大，市场竞争主要来自于保
利集团以外的其他建筑企业的竞争，双方主要通过公开招投标的方式获取订单，
报告期内双方前十大客户不存在重合，也不存在非公平竞争的情形。另外，保利
长大与发行人在历史上不存在持股关系，发行人不存在业务、资产、资质、人员
来自保利长大的情形，因此，保利长大与发行人不存在实质性同业竞争。
保利特能成立于 2020 年 5 月，注册资本 100,000 万元人民币，系保利集团
下属上市公司保利联合（002037.SZ）的全资子公司。保利联合系一家从事民爆
行业的集团化公司，其主营业务为民爆器材产品研发、生产、销售、爆破、配送、
工程技术服务、设计及施工等一体化经营业务、生态产业运营管理业务。作为保
利联合子公司，保利特能及下属子公司拥有工程承包资质，其业务主要集中在矿
山总承包、生态恢复治理、民爆一体化等领域，拥有的核心工程业务资质与发行
人存在明显差异，与发行人主要面向的下游领域存在差异，报告期内双方前十大
客户不存在重合，保利特能与发行人在历史上不存在持股关系，发行人不存在业
务、资产、资质、人员来自保利特能的情形，因此保利特能与发行人不存在实质
性同业竞争。
保利新联成立于 1997 年 4 月，注册资本 103,827.4018 万元人民币，亦为保
利集团下属上市公司保利联合（002037.SZ）的控股子公司。保利新联拥有工程
承包资质，其业务主要集中在矿山总承包、生态恢复治理、民爆一体化等领域，
与发行人主要面向的下游领域存在差异。保利新联业务中涉及部分市政等领域的
业务，与发行人存在一定的业务重合，但该部分业务不属于发行人主要的业务发
展方向，报告期内发行人来自市政领域新签订单占比均不到 3%，且等业务领域
市场规模较大，市场竞争主要来自于保利集团以外的其他设计企业的竞争，双方
主要通过公开招投标的方式获取订单，报告期内双方前十大客户不存在重合，也
不存在非公平竞争的情形。另外，保利新联与发行人在历史上不存在持股关系，
发行人不存在业务、资产、资质、人员来自保利新联的情形，因此保利新联与发
行人不存在实质性同业竞争。
（三）本次募投实施后不会新增同业竞争
本次非公开发行募集资金投向数字化转型升级建设项目和“双碳”科创中心
项目，系公司在现有业务的基础上，充分考虑了工程建筑行业现状以及发展趋势
并结合公司实际发展需求而制定的，募投项目主要增强公司工程服务的数字化能
力，增加公司在“双碳”领域的技术储备，发行人仍将主要聚焦于轻工、环保、
新能源等工业领域的工程服务业务，募投项目的实施不会导致公司的业务领域发
生变化，因此，本次募投实施后不会新增同业竞争。
二、已做出的关于避免或解决同业竞争承诺的履行情况，是否存在违反承
诺的情形，是否符合《上市公司证券发行管理办法》等相关规定。
为避免与公司可能出现的同业竞争，维护公司及其他股东的利益，发行人控
股股东及实际控制人均出具了关于避免同业竞争的承诺：
（1）发行人控股股东中轻集团于 2009 年出具了《关于避免同业竞争的承
诺》，承诺：
“中轻集团承诺在本次股权划转完成后，将采取有效措施确保其直属、
控股或其他具有实际控制权的企业不直接或者间接从事、参与或进行与中国海诚
的经营相竞争的生产活动。中轻集团同时承诺在作为中国海诚控股股东期间，不
利用控股股东地位对中国海诚正常的经营管理进行非法干预，确保上市公司保持
人员独立、资产独立、业务独立、财务独立和机构独立。”
（2）发行人实际控制人保利集团已于 2017 年出具了《避免同业竞争的承
诺》，承诺：“1、在本集团直接或间接持有中国海诚控股股权期间，本集团及下
属公司将不采取任何行为或措施，从事或参与对中国海诚及其子公司主营业务构
成或可能构成实质性的竞争的业务活动，且不会侵害中国海诚及其子公司的合法
权益，包括但不限于未来设立其他子公司或合营、联营企业从事与中国海诚及其
子公司现有主营业务构成实质性竞争的业务，或用其他的方式直接或间接的参与
中国海诚及其子公司现有主营业务；2、如本集团及本集团控制的公司可能在将
来与中国海诚在主营业务方面构成实质性同业竞争或与中国海诚发生实质利益
冲突，本集团将放弃或将促使本集团控制的公司放弃可能发生同业竞争的业务机
会，或将本集团和本集团控制的公司产生同业竞争的业务以公平、公允的市场价
格，在适当时机全部注入中国海诚；3、本集团不会利用从中国海诚了解或知悉
的信息协助第三方从事或参与中国海诚现有从事业务存在实质性竞争或潜在竞
争的任何经营活动；4、如出现因本集团及本集团控制的其他企业违反上述承诺
而导致中国海诚及其他股东的权益受到损害的情况，本集团将依法承担相应的赔
偿责任。”
截至本反馈意见回复出具日，发行人控股股东中轻集团、实际控制人保利集
团及其控制的企业不存在与发行人实质性同业竞争的情况，因此不存在违反承诺
的情形，未损害上市公司的利益及投资者合法权益，符合《上市公司证券发行管
理办法》等相关规定。
三、中介机构核查意见
（一）核查程序
保荐机构和发行人律师执行了如下核查程序：
其控制企业的经营范围情况；
说明；
同业竞争情况；
户供应商清单、主营业务的说明等资料；
（二）核查意见
经核查，保荐机构、发行人律师认为：
司所主要从事的工程业务具体领域与发行人存在差异，虽然发行人与上述公司存
在部分非主要业务领域重合的情形，但不构成实质性同业竞争。报告期内该等相
同或相似业务公司与发行人前十大客户不存在重合，也不存在非公平竞争的情
形，与发行人不存在实质性同业竞争；
业竞争；
业竞争承诺的情形，符合《上市公司证券发行管理办法》等相关规定。
问题 2：根据申请材料，公司存在对中轻集团提供担保的情形。请发行人和中介
机构按照《再融资业务若干问题解答》问题 7 相关要求进行核查及信息披露。请
保荐机构及律师发表核查意见。
答复：
一、《再融资业务若干问题解答》问题 7 的相关要求
根据《再融资业务若干问题解答》
，上市公司为合并报表范围外的公司提供
担保的，发行人应当按照相关法律法规的要求规范担保行为，履行必要的程序，
及时履行信息披露义务，严格控制担保风险。对于前述担保事项对方未提供反担
保的，发行人应当披露原因并向投资者揭示风险。
保荐机构及发行人律师应当核查发行人发生上述情形的原因，是否按照相关
法律法规规定履行董事会或股东大会决策程序，董事会或股东大会审议时关联董
事或股东是否按照相关法律规定回避表决，对外担保总额或单项担保的数额是否
超过法律法规规章或者公司章程规定的限额，是否及时履行信息披露义务，独立
董事是否按照规定在年度报告中对对外担保事项进行专项说明并发表独立意见
等，构成重大担保的，应当核查对发行人财务状况、盈利能力及持续经营的影响。
二、公司为中轻集团提供反担保的原因和背景
程设计有限公司与业主 DEJENNA CHEMICAL ENGINEERING PLC 签订了埃塞
俄比亚默克莱市年产 6 万吨 PVC 树脂综合性生产厂的设计、供货、施工、安装、
调试、培训、运行和维护管理的总承包交钥匙项目，合同金额 210,446,811.35 美
元。根据该项目雇主对担保主体的要求，中轻集团为中轻长沙提供了担保，保证
如果该项目合同项下被担保人中轻长沙的义务与责任不能被执行或不能被主张，
经雇主要求，担保方中轻集团应在收到雇主通知的 21 日内，取代被担保人中轻
长沙并执行合同的所有条款、约定事项和条件。
就中轻集团为中轻长沙提供的担保，公司与中轻集团签署《委托担保协议》，
为中轻集团提供反担保，约定基于该项目合同约定的中轻集团作为担保方的一切
责任和义务全部由公司无条件承担，若发生雇主要求中轻集团并执行总承包项目
合同的情形，公司保证立即向雇主执行总承包项目合同的所有条款、约定事项和
条件，直至合同履行完毕且中轻集团担保责任完全解除。中轻集团作为担保方，
如因此产生任何经济责任或损失，均由公司全额承担或代偿。本担保为不可撤销
的连带责任保证担保，担保期限为生效之日起，至总承包项目合同履行完毕之日
或 2018 年 9 月 30 日（以后到之日为准）届满。
公司对中轻集团提供反担保，系因中轻集团为中轻长沙提供担保而产生，且
公司提供的反担保责任未超出中轻集团提供的担保责任范围，因此无需中轻集团
再行提供反担保。该反担保事项系因公司正常业务经营产生，不会对公司财务状
况、盈利能力及持续经营构成重大不利影响。
三、公司履行的审议程序及披露情况
于为中轻集团提供反担保的议案》，关联董事严晓俭先生、徐大同先生、张建新
先生、袁莉女士、徐秋红女士回避表决。公司独立董事发表了独立意见。
中轻集团提供反担保的议案》，公司控股股东中轻集团等关联股东回避表决。
公司分别于 2016 年 4 月 13 日披露了《第六届董事会第二十三次会议决议公
告》
《独立董事相关事项独立意见》
《关于为中轻集团提供反担保的公告》
；于 2016
年 6 月 21 日披露了《2015 年度股东大会决议公告》，就上述担保事项进行了信
息披露。公司在 2016 年度报告、2017 年度报告、2018 年度报告、2019 年度报
告、2020 年度报告、2021 年度报告及 2022 年半年度报告中均披露了上述担保事
项，独立董事进行了专项说明并发表了独立意见。
四、公司对外担保事项符合《再融资业务若干问题解答》问题 7 的相关要求
综上，公司对中轻集团提供反担保，系因中轻集团为中轻长沙提供担保而产
生，且公司提供的反担保责任未超出中轻集团提供的担保责任范围，该等反担保
安排具有合理性，担保金额未超过法律法规规章或者公司章程规定的限额，不会
对发行人财务状况、盈利能力及持续经营构成重大不利影响，公司并已经按照有
关法律法规和规范性文件的要求履行了审议程序及信息披露义务，符合《再融资
业务若干问题解答》问题 7 的相关要求。
五、中介机构核查意见
（一）核查程序
保荐机构和发行人律师执行了如下核查程序：
（二）核查意见
经核查，保荐机构、发行人律师认为：发行人对中轻集团提供反担保，系因
中轻集团为中轻长沙提供担保而产生，且发行人提供的反担保责任未超出中轻集
团提供的担保责任范围，该等反担保安排具有合理性，担保金额未超过法律法规
规章或者公司章程规定的限额，不会对发行人财务状况、盈利能力及持续经营构
成重大不利影响，公司已经按照有关法律法规和规范性文件的要求履行了审议程
序及信息披露义务，符合《再融资业务若干问题解答》问题 7 的相关要求。
问题 3：根据申请材料，申请人是轻工行业提供工程咨询、工程设计、工程监理
等工程技术服务和工程总承包服务的综合性工程公司。请申请人说明：（1）报
告期内受到的行政处罚及相关整改情况，包括相关行政处罚的具体事由、是否已
完成整改，是否符合《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项的规
定；（2）申请人及合并报表范围内子公司，是否具备日常经营及本次募投所需
的资质许可，是否在有效期内；（3）相关募投项目不涉及环评的依据是否充分。
请保荐机构及律师发表核查意见。
答复：
一、报告期内受到的行政处罚及相关整改情况，包括相关行政处罚的具体
事由、是否已完成整改，是否符合《上市公司证券发行管理办法》第三十九条
第（七）项的规定；
（一）报告期内受到的行政处罚及相关整改情况
报告期内，发行人及其子公司受到的处罚金额在 2000 元以上的行政处罚情况如下：
处罚 被处罚 处罚金额
序号 处罚文号 处罚事由 整改情况 是否属于重大处罚
单位 主体 （元）
特 种 作 业人 员未
特种作业人员并缴纳了罚款。 明中轻建设已及时、足额地缴纳了上述
（鲁淄桓）应 按 照 规 定经 专门
桓台县应急 中轻建 2、桓台县应急管理局已出具证 罚款并完成整改，上述违法行为没有造
管理局 设 明，证明中轻建设已及时、足 成重大安全生产事故后果或严重损害
额地缴纳了罚款并积极完成了 社会公众利益，上述行政处罚事项不属
上岗作业
整改。 于情节严重的重大行政处罚。
特 种 作 业人 员未
特种作业人员并缴纳了罚款。 明中轻建设已及时、足额地缴纳了上述
（鲁淄桓）应 按 照 规 定经 专门
桓台县应急 中轻建 2、桓台县应急管理局已出具证 罚款并完成整改，上述违法行为没有造
管理局 设 明，证明中轻建设已及时、足 成重大安全生产事故后果或严重损害
额地缴纳了罚款并积极完成了 社会公众利益，上述行政处罚事项不属
上岗作业
整改。 于情节严重的重大行政处罚。
北京市丰台 京丰西罗园街
中 轻 建 设在 不具 求完成整改，排除安全隐患。 罚款并积极完成整改，该公司上述违法
区人民政府 中轻建 道罚字
西罗园街道 设 [2021]100019
所使用、储存燃气 园街道办事处已出具证明，证 成重大安全事故后果或严重损害社会
办事处 号
明中轻建设已按时、足额缴纳 公共利益，上述行政处罚事项不属于情
了罚款并积极完成了整改。 节严重的重大行政处罚。
处罚 被处罚 处罚金额
序号 处罚文号 处罚事由 整改情况 是否属于重大处罚
单位 主体 （元）
区应急管理 际工程 （事故） 行 监 理 职责 不到 2、事故发生后项目立即停工整 开告知书》，北京市应急管理局未获取
局 罚告（2020） 位，对相关材料审 改，重新识别现场危险源，检 中轻国际工程报告期内在北京行政区
时发现安全隐患， 案实施。 ② 结合《中华人民共和国安全生产法
导 致 项 目现 场起 3、对项目负责人进行了内部处 （2014）》《生产安全事故报告和调查
重机侧翻，造成 1 罚。 处理条例》、中轻国际工程所受处罚金
人死亡。 4、在公司内部进行安全教育培 额及承担的责任、北京市应急管理局出
训。 具的《信息公开告知书》，中轻国际工
度。 事故，未造成重大人员伤亡，也不属于
《信息公开告知书》，北京市 形，不属于严重损害投资者合法权益和
应急管理局未获取中轻国际工 社会公共利益的情形。
程报告期内在北京行政区域内
发生重大安全事故的信息。
作 为 监 理单 位未 根据仙桃市住房和城乡建设局出具的
按 照 规 定结 合危 《行政处罚信息信用修复表》，中轻武
仙桃市住房 大 工 程 专项 施工 汉上述违法情节不属于严重违法情节，
中轻武 仙建罚 工项目进行巡视检查。
汉 (2021)95 号 3、按照规定结合危大工程专项
局 施细则，并对危大 信行为、消除不良影响，因此中轻武汉
施 工方案 编制了 监理实 施细
工 程 施 工实 施专 的上述行政处罚不属于情节严重的重
则。
项巡视检查 大行政处罚。
铜陵市城市 中轻武 铜城建罚决字 作 为 工 程监 理单 1、缴纳罚款。 根据《安徽省建设工程质量管理办法》
管理行政执 汉 ﹝2021﹞8-5 位，对工程未取得 2、要求项目立即停工，召开专 第五十五条规定，监理单位有下列行为
处罚 被处罚 处罚金额
序号 处罚文号 处罚事由 整改情况 是否属于重大处罚
单位 主体 （元）
法局 号 施 工 许 可证 擅自 题会，与建设单位、施工单位 之一的，责令限期改正，处 5000 元以
施 工 的 行为 未报 商讨整改措施。 上 3 万元以下的罚款：（一）对施工单
告 建 设 工程 质量 3、制定公司内部资信调查制 位不按照经审查合格的施工图设计文
监督机构 度，房地产监理项目选择资信 件施工或者有违反法律、法规、工程建
情 况良好 的地产 公司进 行合 设强制性标准和合同约定行为，未予以
作，减少违规事件发生的概率。 制止或者未报告的。上述处罚按照金额
展过程中相关违法事项依法需 质量管理办法》并未认定中轻武汉的违
要向主管部门汇报的，及时向 法行为属于情节严重的情形，因此中轻
主管部门汇报。 武汉的上述行政处罚不属于情节严重
中轻武汉 的重大行政处罚。
题会，与建设单位、施工单位
商讨整改措施。
作 为 工 程监 理单 铜陵市城市管理行政执法局已出具《证
位，对工程未取得 明》，“中轻武汉已及时、足额地缴纳
铜陵市城市 铜城建罚决字 度，房地产监理项目选择资信
中轻武 施 工 许 可证 擅自 了上述所有罚款并积极完成了整改，公
汉 施 工 的 行为 未报 司上述违法行为没有严重损害社会公
法局 号 作，减少违规事件发生的概率。
告 建 设 工程 质量 众利益，上述行政处罚事项不属于情节
监督机构 严重的重大行政处罚。”
展过程中相关违法事项依法需
要向主管部门汇报的，及时向
主管部门汇报。
处罚 被处罚 处罚金额
序号 处罚文号 处罚事由 整改情况 是否属于重大处罚
单位 主体 （元）
已出具证明，证明中轻武汉已
及时、足额地缴纳了罚款并积
极完成了整改。
中 轻 武 汉担 任监 2、事故发生后立即下发了工程
理 单 位 的项 目发 暂停令，督促施工单位限时整
生 一 起 高处 坠落 改到位。
事故，造成一人死 3、定期或不定期开展项目安全
芜湖市湾沚区应急管理局已出具《证
亡，中轻武汉在本 检查，消除操作人员人的不安
明》，“中轻武汉已及时、足额地缴纳
芜湖市湾沚 （芜县）应急 项 目 未 认真 履行 全行为、现场物品物的不安全
中轻武 了上述所有罚款并积极完成了整改，公
汉 司上述违法行为没有严重损害社会公
局 号 程 项 目 监理 工作 4、公司内部对事故相关责任人
众利益，上述行政处罚事项不属于情节
不到位，未认真审 员进行了相应处罚并更换不合
严重的重大行政处罚。”
查 安 装 单位 安装 格的监理人员。
人员资格和方案， 5、芜湖市湾沚区应急管理局已
对 特 种 作业 人员 出具证明，证明中轻武汉已及
持证审查不到位 时、足额地缴纳了罚款并积极
完成了整改。
中 轻 武 汉担 任监 1、缴纳罚款。 芜湖湾沚区城市管理行政执法局已出
理 单 位 的项 目发 2、定期或不定期开展项目安全 具《证明》，“中轻武汉已及时、足额
芜湖市湾沚 ﹝湾﹞城管
中轻武 生 一 起 高处 坠落 检查，消除操作人员人的不安 地缴纳了上述所有罚款并积极完成了
汉 事故，造成一人死 全行为、现场物品物的不安全 整改，公司上述违法行为没有严重损害
行政执法局 ﹝2020﹞1 号
亡，中轻武汉在本 状态，及时弥补管理上的漏洞。 社会公众利益，上述行政处罚事项不属
项 目 中 未落 实安 3、芜湖市湾沚区城市管理行政 于情节严重的重大行政处罚。”
处罚 被处罚 处罚金额
序号 处罚文号 处罚事由 整改情况 是否属于重大处罚
单位 主体 （元）
全生产责任 执法局已出具证明，证明中轻
武汉已及时、足额地缴纳了罚
款并积极完成了整改。
现场分包单位各类特种作业证
进行全面整理，排查隐患。
项 目 施 工现 场特 证人员上岗作业，对分包单位 乐陵市应急管理局已出具说明，“中轻
种 作 业 人员 未按 做相应处罚。 南宁已及时、足额地缴纳了上述罚款并
（乐）应急罚
乐陵市应急 中轻南 照 规 定 经专 门的 4、加强内部控制制度的有效施 积极完成了整改，公司上述违法行为没
管理局 宁 安 全 作 业培 训并 行，签署施工分包合同时，加 有造成重大安全生产事故后果或严重
号
取 得 相 应资 质上 强各类隐患的排查，加强安全 损害社会公众利益，上述行政处罚事项
岗作业 责任书的签订和现场安全的管 不属于情节严重的重大行政处罚。”
控。
明，证明中轻南宁已及时、足
额地缴纳了罚款并积极完成了
整改。
受处罚主体已补缴税款及按时缴纳罚
海口市龙华 中轻南 海口高新税罚 1、缴纳罚款。
未 按 规 定期 限办 款，并已于 2019 年 5 月 9 日注销，该
理纳税申报 违法情形未导致严重环境污染、重大人
一税务分局 分公司 1000007 号 2019 年 5 月注销。
员伤亡、社会影响恶劣的情形。
处罚 被处罚 处罚金额
序号 处罚文号 处罚事由 整改情况 是否属于重大处罚
单位 主体 （元）
区住房和城 安 字〔2021〕006 未按照《危险性较 2、更换了项目总监理工程师。 局出具的《行政违法案件结案报告》 （大
市建设局 号 大 的 分 部分 项工 3、建立危大工程安全管理档 兴未管违结字[2021]006 号），该处罚
程安全管理规定》 案。 事项属于一般行政处罚，未被认定为重
建 立 危 大工 程安 4、西安市未央区住房和城市建 大处罚。② 报告期各期，中轻西安主
全管理档案 设局已出具案件结案报告，证 营业务收入和净利润占发行人相应指
明中轻西安已全部履行限期整 标的比例不超过 5%，其违法行为可不
改义务。 视为发行人存在相关情形。
① 依据《中华人民共和国税收征收管
存 在 从 第三 方处
取 得 增 值税 专用
西税一稽罚 2、及时组织公司管理层及全体 定下限进行处罚，处罚金额较小，不属
西安市税务 发票（存在供货人
中轻西 〔2021〕 员工进行税务培训及警示教育 于严重环境污染、重大人员伤亡、社会
安 ZABL1813001 活动,加强各部门业务人员对 影响恶劣的情形。② 报告期各期，中
局 单 位 不 一致 的情
号 发票的开具、接受、认证工作 轻西安主营业务收入和净利润占发行
形）和少缴应纳税
的规范。 人相应指标的比例不超过 5%，其违法
款的行为
行为可不视为发行人存在相关情形。
中 轻 广 州作 为总 1、缴纳罚款。
承 包 单 位的 项目 2、充分吸取事故教训，及时查
古蔺县应急管理局已出具《证明》：
“上
发 生 机 械伤 害事 找和排查隐患，加强人员安全
述罚款已被及时、足额地缴纳，公司已
（古）应急罚 故造成 1 人死亡， 教育培训，召开专题安全会议，
古蔺县应急 中轻广 积极完成了整改，上述违法行为没有造
管理局 州 成重大安全生产事故后果或严重损害
号 目 中 未 与施 工方 措施，加强工人安全培训、提
社会公众利益，上述行政处罚事项不属
约 定 安 全生 产责 高安全意识。
于情节严重的重大行政处罚。”
任，未按规定进行 3、严格执行安全操作规程和安
安全生产管理 全生产规章制度。
处罚 被处罚 处罚金额
序号 处罚文号 处罚事由 整改情况 是否属于重大处罚
单位 主体 （元）
理部增加飞检管控。
明，证明中轻广州已及时、足
额缴纳了罚款并积极完成了整
改。
受处罚主体已补缴税款及按时缴纳罚
中轻广 海口龙华税罚 未 按 照 规定 期限 1、缴纳罚款
海口市龙华 款，并已于 2019 年 6 月注销，该违法
区税务局 情形未导致严重环境污染、重大人员伤
分公司 1000305 号 报送纳税材料 2019 年 6 月注销
亡、社会影响恶劣的情形。
质量检测的材料，重新对该材
未 对 施 工单 位的 报告期各期，申海监理主营业务收入和
上海市普陀 第 料见证取样送检测中心复试，
申海监 建 设 工 程材 料的 净利润占发行人相应指标的比例不超
理 质 量 检 测进 行监 过 5%，其违法行为可不视为发行人存
理委员会 号 3、开展员工专业技能培训，加
督、检查 在相关情形。
强对结构加固规范的学习。
标管理细则》。
注：发行人及其子公司受到的金额在 2000 元以下的行政处罚主要为税务机关处罚，违法行为显著轻微、罚款金额较小，不属于重大违法行为，不属于严
重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。
（二）相关情形符合《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）
项的规定
《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定：“上市公司存在下列情形
之一的，不得非公开发行股票：……（七）严重损害投资者合法权益和社会公共
利益的其他情形。”
《再融资业务若干问题解答》
（2020 年 6 月修订）规定，对于非公开发行股
票发行条件中规定的“严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形”，
需根据行为性质、主观恶性程度、社会影响等具体情况综合判断，如相关违法行
为导致严重环境污染、重大人员伤亡、社会影响恶劣等，原则上视为构成严重损
害投资者合法权益和社会公共利益的违法行为。
经查阅发行人及子公司在报告期内受到的行政处罚所依据的法律法规及行
政处罚机关出具的相关证明，发行人及子公司的上述行政处罚均不属于《上市公
司证券发行管理办法》第三十九条第（七）款所述“严重损害投资者合法权益和
社会公共利益的其他情形”，具体分析如下：
、发行人及其子
公司在报告期内受到的行政处罚的处罚依据或作出处罚的行政部门出具的书面
证明文件，发行人及其子公司的相关处罚均不属于情节严重的重大行政处罚，亦
没有严重损害社会公共利益。因此，发行人及其子公司相关违法行为的性质较轻。
均非主观故意或恶意违反法律法规的行为。在受到行政处罚后，发行人及其子公
司高度重视，及时缴纳了罚款并积极完成了整改（具体整改情况见“（一）报告
期内受到的行政处罚及相关整改情况”）。因此，发行人及其子公司相关违法行
为的主观恶性程度较轻。
存在导致严重环境污染、重大人员伤亡或社会影响恶劣。因此，发行人及其子公
司相关违法行为的社会影响较小。
综上，发行人及其子公司在报告期内受到的行政处罚性质较轻，主观恶性程
度较低，社会影响较小，且未导致严重环境污染、重大人员伤亡或社会影响恶劣
的情形。因此，上述事项未严重损害投资者合法权益和社会公共利益，不属于《上
市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项规定的不得非公开发行股票的
情形。
二、申请人及合并报表范围内子公司，是否具备日常经营及本次募投所需
的资质许可，是否在有效期内
（一）发行人及合并报表范围内子公司已取得日常经营所需资质
公司及合并报表范围内子公司日常经营业务所需的各项资质许可具体情况
如下：
序 主要经营业
主体名称 资质许可名称 证书编号 有效期
号 务
中国海诚 《工程设计资质证书》 2019.06.24-
《工程咨询单位乙级资信 91310000425011 2021.12.29-
证书》 944Y-21ZYY21 2024.12.28
《 工 程 咨询 单 位资 信 证 甲 2022.01.21- 工程设计、
书》 102021010506 2025.01.20 工程咨询、
《 城 乡 规划 编 制资 质 证 沪 自资规 乙字 2022.09.22- 工程监理和
书》 22310016 2027.09.21 工程总承包
（沪）JZ 安许证 2020.10.30-
字[2009]014438 2023.10.29
《中华人民共和国特种设
中国海诚 备 设 计 许可 证 （压 力 容 TS1210358-2023 2019.07.01-
器）》
《中华人民共和国特种设
道）》
《 城 乡 规划 编 制资 质 证 湘 自 资 规 乙 字 2022.04.14-
书》 22001011 号 2023.12.31
工程设计、
工程总承包
《工程咨询单位乙级资信 91430000183764 2021.12.23-
证书》 4754-18ZYY18 2024.12.22
序 主要经营业
主体名称 资质许可名称 证书编号 有效期
号 务
《 工 程 咨询 单 位资 信 证 2022.01.21-
书》 2025.01.20
（湘）JZ 安许证 2021.11.01-
字[2013]000401 2024.10.31
《中华人民共和国特种设
道）
《中华人民共和国特种设
器）
《交通建设工程监理企业 交 监 公 甲 第
资质等级证书》 032-2006 号 （注 2） 工程监理、
《湖南省环境监理单位证 2019.07-20 工程设计
书》 23.07
水 建监资 字第
《资质等级证书》
（水利工 2022.09.12-
程建设监理单位） 2025.11.06
号
《 工 程 咨询 单 位资 信 证 甲 2022.01.21-
书》（甲级） 212021010949 2025.01.20
《工程设计资质证书》 （甲 2019.01.21-
级） 2024.01.21
《工程设计资质证书》 （乙 2020.08.20-
级） 2025.08.05
《 工 程 咨询 单 位资 信 证 甲 2022.01.21-
书》 212021010949 2025.01.20
（鄂）JZ 安许证 2020.07.14-
字[2014]009932 2023.07.14
《中华人民共和国特种设
道）
《中华人民共和国特种设
器）
《 工 程 咨询 单 位资 信 证 甲 232021011087 2022.01.21- 工程设计、
书》（甲级） 2025.01.20
工程咨询、
序 主要经营业
主体名称 资质许可名称 证书编号 有效期
号 务
中轻广州 监理资质证书（甲乙级） E244067880 2022.11.22-
中轻广州 城乡规划编制资质证书- 粤 自 资 规 乙 字 2022.11.8-2
乙级 22440031 027.11.7
中轻广州 工程咨询单位资信证书- 2022.12.30-
乙级 2025.12.31
（粤）JZ 安许证 2020.11.25-
字[2020]014885 2023.11.25
《中华人民共和国特种设
道）
（桂）JZ 安许证 2021.05.28- 工程设计、
字[2015]000222 2024.05.28
《 工 程 咨询 单 位资 信 证 2022.01.21- 工程监理和
书》 2025.01.20
《 工 程 咨询 单 位资 信 证 91450100745119 2021.12.31-
书》 997C-21ZYY21 2024.12.30
《中华人民共和国特种设
器）
《工程咨询单位乙级资信 91510100743642 2022.01.29-
证书》 16XB-21ZYY21 2025.01.28
《 工 程 咨询 单 位资 信 证 甲 272021011224 2022.01.21- 工程设计、
书》 2025.01.20
工程咨询、
工程总承包
《四川省建设工程项目管
A048 2024.05.26
行业确认》
序 主要经营业
主体名称 资质许可名称 证书编号 有效期
号 务
（川）JZ 安许证 2022.02.09-
字〔2022〕002152 2025.02.09
《中华人民共和国特种设
道）
《 工 程 咨询 单 位资 信 证 2022.01.21-
书》 2025.01.20
《工程咨询单位乙级资信 91610000755235 2021.12.28-
证书》 326Y-21ZYY21 2024.12.27
（陕）JZ 安许证 2020.10.21-
宇[2011]000033 2023.10.21
中轻国际工 《 工 程 咨询 单 位资 信 证 甲 2022.01.21-
程 书》 012021010166 2025.01.20
中轻国际工 《工程咨询单位乙级资信 91110105710930 2021.12.03-
程 证书》 851H-21ZYY21 2024.12.02
中轻国际工 2018.12.06-
程 2023.12.06
中轻国际工 2020.04.08-
程 2025.04.08
中轻国际工 2020.04.06-
程 2023.12.31
中轻国际工 2020.04.06- 工程设计、
程 2023.12.31 工程咨询、
中轻国际工 （京）JZ 安许证 2020.03.20- 工程监理和
程 字〔2020〕011579 2023.03.19 工程总承包
中轻国际工 2019.06.03-
程 2024.06.03
中轻国际工 2020.07.10-
程 2024.04.29
《中华人民共和国特种设
中轻国际工 2022,07.06-
程 2026.07.06
道）
《中华人民共和国特种设
中轻国际工 2019.04.24-
程 2023.04.27
器）
服务、项目
序 主要经营业
主体名称 资质许可名称 证书编号 有效期
号 务
（京）JZ 安许证 2022.04.25-
字〔2022〕114386 2025.04.24
GR20211100647 2021.12.21-
《承装(修、试)电力设施 2022.04.11-
许可证》 2028.04.10
《中华人民共和国特种设
（压力管道） 》
《中华人民共和国特种设 2022.10.28-
备生产许可证（锅炉）》 2026.10.27
上海咨询公 《 工 程 咨询 单 位资 质 证 甲 2022.01.21- 工程审图、
司 书》 102021010508 2025.01.20 工程咨询
注 1：根据住房和城乡建设部发布的《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》
及各地住房和城乡建设部门发布的相关政策法规，上述 10、65-67、73、74 项证书统一延期至 2023 年 12
月 31 日。根据四川省住房和城乡建设厅发布的《关于延长建设工程企业资质有效期的通告》，中轻成都持
有的 52、53 项资质统一延期至 2023 年 6 月 30 日。
注 2：湖南长顺持有的上述第 21 项资质“《交通建设工程监理企业资质等级证书》”的证载有效期已届满。
根据湖南长顺的说明，湖南长顺已经就上述资质向中华人民共和国交通运输部（以下简称“交通部”
）递交
了延期申请。经查询交通部下设的全国公路建设市场信用信息管理系统（https://glxy.mot.gov.cn/），湖南长
顺的上述资质状态为“资质延续审查中，原证书继续有效”。
除上述子公司以外，发行人二级子公司武汉置业的主要为持有中轻武汉自建
办公楼之目的而设立，其开展相关业务无需取得额外的资质许可。
根据境外法律意见，公司境外子公司均已按照当地法律合法设立并有效存
续，其开展业务无须取得其他特别资质许可。
综上所述，长沙长顺持有的编号为“交监公甲第 032-2006 号”的《交通建
设工程监理企业资质等级证书》正在办理延续手续，交通部审核期间原资质依然
有效，湖南长顺使用原资质开展相关业务不存在障碍。此外，公司及合并报表范
围内子公司具备日常经营所需的全部资质许可，相关资质许可均在有效期内。
（二）本次募投项目无需取得其他业务资质许可
本次募投项目的具体内容、已取得的备案情况及涉及的准入类别如下：
序
项目名称 项目内容 项目备案情况 准入类别
号
数 字 化 转 通过购置或定制开发软硬件设备， 本项 目已取得上 海市 不 属 于 负
型 升 级 建 引 进 高 素 质 数 字 化 人 才 ， 使 用 徐汇区发改委的《上海 面 清 单 的
设项目 EIM/BIM、云计算、物联网、人工 市企 业投资项目 备案 禁止准 入
智能等技术， 搭建满足公司内 部 证 明 》（ 编 号 ： 或许可 准
“业务数字化 ”需求和开展外 部 2210-310104-04-04-69 入事项
“数字化业务”的平台。 6548）
拟建立“双碳”科创团队，投入相 本项 目已取得上 海市
不属于 负
关软硬件设施，对客户生产制造过 徐汇区发改委的《上海
“双碳” 面清单 的
程中的碳排放监测、管理以及节能 市企 业投资项目 备案
低碳技术等进行研究，形成系统化 证 明 》（ 编 号 ：
项目 或许可 准
开发“低碳、减碳”整体解决方案 2210-310104-04-04-16
入事项
的能力。 4641）
本次募投项目均系在发行人现有经营业务基础上进行的升级和投资项目，不
本）》规制的限制类、淘汰类项目或《市场准入负面清单（2022）
》规制的禁止准
入、许可准入事项。相关募投项目已经完成发改部门的投资项目备案，项目建设、
经营和运行无需取得其他业务资质许可。
三、相关募投项目不涉及环评的依据充分
根据《中华人民共和国环境影响评价法》第十六条规定，国家根据建设项目
对环境的影响程度，对建设项目的环境影响评价实行分类管理。……建设项目的
环境影响评价分类管理名录，由国务院环境保护行政主管部门制定并公布。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》
（以下简称“《管
理名录》”）第五条及《〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉上海市实施细
化规定》
（以下简称“《细化规定》”）第四条的相关规定，
《管理名录》及《细
化规定》未作规定的建设项目，不纳入建设项目环境影响评价管理。
发行人募投项目的主要内容为新增硬件设备、软件开发、引进人才、搭建平
台系统等（详见本回复问题 3 之二、
“（二）本次募投项目是否无需取得其他业务
资质许可”部分相关内容），不属于《管理名录》及《细化规定》规制的需纳入
环境影响评价管理的项目。
就发行人上述募投项目，上海市徐汇区生态环境局出具了《关于建设项目不
属于环境影响评价管理范围的情况说明》，
“公司拟投资建设的“数字化转型升级
建设项目”
（项目代码：2210-310104-04-04-696548）及“‘双碳’科创中心项目”
（项目代码：2210-310104-04-04-164641）均不属于《建设项目环境影响评价分
类管理名录》及《〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉上海市实施细化规定》
范围内的建设项目，不需要办理环境影响评价相关手续”。
综上，发行人上述相关募投项目不属于《管理名录》及《细化规定》规制的
需纳入环境影响评价管理的项目。同时，发行人环境保护行政主管单位已经出具
了相关说明，证明发行人本次募投项目无需办理环境影响评价相关手续。因此，
发行人本次募投项目不涉及环境影响评价程序，相关认定依据充分。
四、中介机构核查意见
（一）核查程序
保荐机构、发行人律师执行了如下核查程序：
延续的情况说明》
；
《市场准入负面清单（2022）》
等产业准入相关法律法规，比对确认本次募投项目不属于限制类、淘汰类项目或
禁止准入、许可准入事项；
《〈建设项目
环境影响评价分类管理名录〉上海市实施细化规定》
，比对确认本次募投项目不
属于纳入环境影响评价管理的建设项目；
明文件。
（二）核查意见
经核查，保荐机构、发行人律师认为：
严重损害投资者合法权益和社会公共利益，不属于《上市公司证券发行管理办法》
第三十九条第（七）项规定的不得非公开发行股票的情形；
理企业资质等级证书》正在办理延续手续，交通部审核期间原资质依然有效，湖
南长顺使用原资质开展相关业务不存在障碍。此外，公司及合并报表范围内子公
司具备日常经营所需的全部资质许可，相关资质许可均在有效期内；
问题 4：关于业绩。申请文件显示，2020 年度工程总承包业务收入较上年减少
酋项目收入结算调整所致；申请人的综合毛利率低于行业平均水平。请申请人补
充说明：（1）阿联酋项目的收入结算调整、赔偿款的会计处理方式，是否符合
《企业会计准则》；阿联酋项目亏损的具体原因，相关因素是否对公司品牌声誉、
客户拓展、经营业绩造成持续性影响及公司采取的应对措施。（2）第四季度收
入占比较高是否符合行业惯例，是否存在突击确认收入、跨期确认收入情形；结
合收入确认政策与同行业可比公司的比较情况，说明相关收入确认是否谨慎合
理，是否符合《企业会计准则》的规定。（3）新冠肺炎疫情、国际政治经济环
境及汇率波动对公司境外收入、原材料采购的影响，相关风险提示是否充分。
（4）
公司各项业务在报告期内毛利率波动的原因，与同行业可比公司相同或类似业务
毛利率的差异及合理性。请保荐机构及会计师核查并发表意见。
答复：
一、阿联酋项目的收入结算调整、赔偿款的会计处理方式，是否符合《企
业会计准则》；阿联酋项目亏损的具体原因，相关因素是否对公司品牌声誉、客
户拓展、经营业绩造成持续性影响及公司采取的应对措施。
（一）阿联酋项目基本情况
下共称“承包方”）以联合体的方式与阿联酋 ITTIHAD 国际投资有限公司（以下
简称“业主”）签订了《年产 33 万吨文化纸工程》总承包合同（以下简称“总承包
合同”）。中轻国际负责该项目的设计、采购、施工、指导开机、质保管理等工作，
合同总金额为 25,550 万美元，其中原始合同价款为 23,350 万美元、暂列金 2,200
万美元（暂列金是双方在合同中暂定的一笔金额，用于采购签约时尚不确定或者
不可预见的材料、设备、服务等）。项目约定完工日期为 2018 年 10 月，实际完
工日期为 2020 年 3 月。
索赔，索赔金额 2,235 万美元，发行人及中轻国际已经于 2020 年 4 月 10 日支付
了上述款项。各方后续同意通过谈判对项目进行结算。
Agreement》（以下简称“结算协议”）。根据结算协议，合同结算价格为 23,193.97
万美元。
截至本反馈意见回复出具日，阿联酋项目已完成结算，发行人与业主不存在
纠纷或潜在纠纷的情况。
（二）阿联酋项目的收入结算调整、赔偿款的会计处理方式符合会计准则
相关规定
根据《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》规定：
合同中存在可变对价的，企业应当按照期望值或最可能发生金额确定可变对
价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除
时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入
是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。每
一资产负债表日，企业应当重新估计应计入交易价格的可变对价金额。
企业应当区分下列三种情形对合同变更分别进行会计处理：（一）合同变更
增加了可明确区分的商品及合同价款，且新增合同价款反映了新增商品单独售价
的，应当将该合同变更部分 作为一份单独的合同进行会计处理。
（二）合同变更
不属于本条（一）规定的情形，且在合同变更日已转让的商品或已提供的服务（以
下简称“已转让的商品”）与未转让的商品或未提供的服务（以下简称“未转让
的商品”）之间可明确区分的，应当视为原合同终止，同时，将原合同未履约部
分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理。
（三）合同变更不属于本条（一）
规定的情形，且在合同变更日已转让的商品与未转让的商品之间不可明确区分
的，应当将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对
已确认收入的影响，应当在合同变更日调整当期收入。
根据《<企业会计准则第 14 号——收入>应用指南（2018）》规定：
本准则所称合同变更，是指经合同各方批准对原合同范围或价格作出的变
更。合同变更既可能形成新的具有法律约束力的权利和义务，也可能是变更了合
同各方现有的具有法律约束力的权利和义务。与合同初始订立时相同，合同各方
可能以书面形式、口头形式或其他形式（如隐含于企业以往的习惯做法中）批准
合同变更。
某些情况下，合同各方对于合同范围或价格的变更还存在争议，或者合同各
方已批准合同范围的变更，但尚未确定相应的价格变动，企业应当考虑包括合同
条款及其他证据在内的所有相关事实和情况，以确定该变更是否形成了新的有法
律约束力的权利和义务，或者变更了现有的有法律约束力的权利和义务。合同各
方已批准合同范围变更，但尚未确定相应价格变动的，企业应当按照本准则有关
可变对价的规定对合同变更所导致的交易价格变动进行估计。
（1）2019 年度：
延期赔偿的条款约定，公司根据当时已掌握情况及会计准则相关规定，对阿联酋
项目未来可收回金额及合同交易价格进行估计，冲减 2019 年度阿联酋项目收入
确认金额 1.51 亿元。公司 2019 年年报披露金额中已包含上述事项的影响金额。
（2）2020 年度：
更事项，根据结算协议确定的结算总额，公司在 2020 年对该项目整体收入进行
调整，冲减 2020 年阿联酋项目收入金额为 1.07 亿元。
公司上述关于阿联酋项目的收入结算调整、赔偿款的会计处理系根据企业最
新获取的信息以及综合考虑索赔金额、合同条款约定、未来可收回金额、项目实
际进度及经营情况等因素，相应对阿联酋项目所属会计期间收入确认金额进行调
整，符合企业会计准则相关规定。
（三）阿联酋项目亏损的具体原因
根据承包方与业主签订的总承包合同，该项目的完工日期应为 2016 年 12 月
清关延误、当地供电延误、更新开工许可等多方原因，工程相比原定完工日期存
在滞后的情况，根据中轻国际收到的 Test on Completion Certificate（竣工试验证
书），项目实际竣工日期为 2020 年 3 月 8 日。
根据总承包合同第 8.7 款，
“如果承包商未能遵守第 8.2 款[竣工时间]的要求，
承包商应当为其违约行为，根据第 2.5 款[雇主的索赔]的要求向雇主支付误期损
害赔偿金，前提是承包商应已收到了雇主要求支付该等赔偿金的通知，误期损害
赔偿金为每天 14.10 万美元，以竣工试验证书上注明的日期超过相应的竣工时间
的天数计算。但按本款计算的赔偿总额，不得超过合同总价的 10%”。
公司根据 2020 年 4 月（公司 2019 年审计报告、年度报告出具前）收到的银
行履约保函索赔及 2020 年 6 月签订的结算协议，分别对 2019 年度、2020 年度
项目收入调减 1.51 亿元、1.07 亿元，使得项目预期收入无法覆盖已发生的各项
成本费用，导致阿联酋项目出现亏损。
（四）相关因素未对公司品牌声誉、客户拓展、经营业绩造成持续性影响
公司品牌声誉和日常经营在阿联酋当地未受到明显不利影响，公司先后在阿
联酋承接了迪拜 2020 世博会中国馆钢结构项目、迪拜 2020 世博会中国馆机电项
目、全球氟化工有限公司阿布扎比 ICAD II 氟化和氯碱化工装置建设项目等多个
项目，业务开展正常。同时，公司 2019 年以来连续 4 年均获得 ENR/建筑时报“中
国工程设计企业 60 强”
、“上海服务业企业 100 强”等荣誉，行业品牌认可度较
高，阿联酋项目未对公司品牌声誉造成重大不利的持续性影响。
公司客户广泛分布在轻工行业及部分新兴行业多个领域，在轻工工程建设领
域，公司具备竞争优势的业务领域包括制浆造纸、食品发酵、制糖制盐、烟草、
日用化工、家电及轻工机械等细分领域；同时，公司全力开发节能环保、主题乐
园、医药、新能源、新材料、现代物流仓储等新兴行业。2019 年度、2020 年度、
万元、664,352.92 万元、992,259.76 万元，其中 2020 年相比 2019 年新签订单金
额略有下降，主要系受新冠疫情等多方面影响，2021 年以来，公司新签订单金
额持续保持稳定增长，显示公司客户拓展正常，阿联酋项目未对公司客户拓展造
成重大不利的持续性影响。
报告期内，公司营业收入、综合毛利率等指标情况如下：
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
营业收入 380,003.45 526,504.97 509,662.73 558,132.98
营业成本 331,633.67 459,802.37 458,012.20 510,339.95
毛利总额 48,369.77 66,702.60 51,650.53 47,793.03
综合毛利率 12.73% 12.67% 10.13% 8.56%
报告期各期，公司综合毛利率分别为 8.56%、10.13%、12.67%和 12.73%，
年度、2020 年度营业收入减少，进而影响了上述两年的综合毛利率水平。2021
年度、2022 年 1-9 月，公司实现营业收入分别为 526,504.97 万元、380,003.45 万
元，同比分别上涨 3.30%、14.04%，阿联酋项目对公司业绩的短期影响已逐步消
除，未对公司经营业绩造成重大不利的持续性影响。
（1）完善制度建设
公司重新梳理项目管理体系和风险管控体系，更新及修订了《中国海诚工程
总承包项目管理办法》
《中国海诚工程总承包项目考核暂行规定》
《中国海诚工程
项目经理任职资格规定》
《中国海诚工程总承包项目经理责任制实施办法》
《中国
海诚工程总承包项目团队组建及管理办法》《中国海诚工程总承包项目风险控制
指导原则》等相关制度，提升公司总承包业务的项目管理水平，提升公司风险识
引和应对能力。
（2）加强年度重大风险评估和常规性风险排查工作
公司及子公司相关部门根据责任分工加强落实风险管理措施，常态化开展风
险排查，注重主营业务风险识别、预警和提示工作，加强国别风险识别及客户信
用管理，加强合同评审及项目风险全过程管理。
（3）完善组织机构和管理职责
公司子公司中轻国际更新组织架构，设立及完善项目管理部、采购、费控、
施工等部门，明确各部门岗位职责，加强项目经理培训，提高项目经理的管理能
力和水平，增强合规意识。
（4）以信息化建设推进总承包项目管理强后台、精前端的目标
公司进行了管理信息化平台和专业系统的建设，从营销、投标、合同管理、
项目管理、财务管理、采购管理、成本控制等方面，建立数字化系统，为项目经
营履约提供有利保障。
（5）扩大客户领域范围，增强公司抗风险能力
公司在原有轻工行业优势领域的基础上，积极大力开发节能环保、医药、新
能源、新材料、现代物流仓储、主题乐园等新兴行业客户及项目，扩大业务领域
范围，并在积极提升自身工程全过程服务能力的基础上，增强对信用等级较高、
项目质量较好的优质客户的开拓能力，增强公司整体抗风险能力。
综上所述，截至报告期末，阿联酋项目已完成结算，公司日常经营活动正常，
阿联酋项目对公司品牌声誉、客户拓展、经营业绩不存在重大不利的持续性影响。
二、第四季度收入占比较高是否符合行业惯例，是否存在突击确认收入、
跨期确认收入情形；结合收入确认政策与同行业可比公司的比较情况，说明相
关收入确认是否谨慎合理，是否符合《企业会计准则》的规定。
（一）第四季度收入占比较高符合行业惯例，具有合理性
报告期内，公司及同行业可比上市公司第四季度营业收入占比情况如下：
公司名称
收入占比 收入占比 收入占比
中工国际 26.76% 32.53% 27.83%
东华科技 36.58% 49.59% 47.85%
百利科技 37.52% 23.11% 35.50%
中粮科工 48.10% 44.97% 38.92%
平均 37.24% 37.55% 37.53%
中国海诚 36.71% 33.67% 38.22%
注：中粮科工 2019 年、2020 年指标根据招股说明书披露数据。
由上表可知，报告期内，公司同行业可比上市公司基本均呈现出每年第四季
度收入占比较高的情况，公司与同行业可比上市公司的收入季节性特征基本一
致，公司第四季度收入占比较高符合行业惯例，不存在重大差异的情况。
报告期内，公司每年下半年实现的营业收入普遍高于上半年，第四季度实现
收入占比相对较高，2019 至 2021 年度年第四季度营业收入占比均在 30%以上，
公司营业收入呈现出一定的季节性特征，主要是由于公司工程总承包业务上半年
易受农历春节假期、北方冬季停工等因素影响，上半年相比下半年项目施工进度
较慢，下半年及第四季度收入占比较高具有合理性。
公司针对各项业务建立了较为完善的收入核算等内控制度，公司按照相应业
务的会计政策在履行合同中的履约义务后确认收入（具体会计政策请参见本问题
回复之“
（二）公司收入确认谨慎合理，符合《企业会计准则》的规定”之“1、
公司收入确认政策”），发行人会计师期后审计过程中均执行了收入截止性测试等
细节测试，确认收入记录于正确的会计期间，不存在突击确认收入、跨期确认收
入情形。
（二）公司收入确认谨慎合理，符合《企业会计准则》的规定
公司各项主要业务收入确认政策情况如下：
业务类型 收入确认会计政策
公司对于工程承包合同的履约义务以及建造活动为主 EPC 总包合同的整合
履约义务，由于客户能够控制履约过程中的在建商品，公司将其作为在某一
时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的
工程总承包
除外。公司按照投入法确定工程业务履约进度，当履约进度不能合理确定时，
根据已经发生的成本预计能够得到补偿的金额确认收入，直到履约进度能够
合理确定为止。
公司的工程设计合同履约义务，由于公司履约过程中所提供的服务通常具有
不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分
收入款项，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认
收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照产出法确定履约进度。对于
工程设计 履约进度不能合理确定时，公司根据已经发生的成本预计能够得到补偿的金
额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
公司履约过程中若在整个合同期间内没有就累计至今已完成的履约部分收
取款项权利的，属于在某一时点履行的履约义务，于向客户交付技术成果取
得合理证据时确认收入。
公司的工程咨询合同履约义务，通常为向客户转让咨询服务技术成果且不满
足属于在某一时段内履行履约义务的条件，属于在某一时点履行的履约义
务，于向客户交付技术成果取得合理证据时确认收入。
公司履约过程中若所提供的咨询服务满足商品具有不可替代用途，且在整个
工程咨询 合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项的，属于在某一时段
内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。
公司按照产出法确定履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司根据已
经发生的成本预计能够得到补偿的金额确认收入，直到履约进度能够合理确
定为止。
公司的工程监理合同履约义务，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司
履约所带来的经济利益，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照
工程监理
履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照产出法确定履
约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司根据已经发生的成本预计能够
业务类型 收入确认会计政策
得到补偿的金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
公司与同行业可比公司覆盖的具体业务不完全一致、各有侧重，存在一定差异性，公司同行业可比公司的相关业务收入确认政策
情况及与发行人相应会计政策的比较情况如下：
业务类型 公司名称 收入确认会计政策 与发行人相比是否存在重大差异
承包工程和成套设备出口项目：
本公司的工程承包和成套设备出口业务主要属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约
进度，在合同期内确认收入。采用产出法确定工程承包业务的履约进度。产出法是根据已 否。
转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度。在货物已报关出口或者取得项目的已完 分析：1）均主要按照某一时段内履行的履约义务，不存
成工程量单据且获得收款凭据时入账，并按收入和成本配比的原则同比例结转成本。 在重大差异的情况；2）发行人采用投入法确认履约进度，
中工国际 如果从购货方应收的合同或协议价款采取递延方式，实质上具有融资性质的，按应收的合 中工国际采用产出法确认履约进度，存在一定差异。上述
同或协议价款的公允价值确定收入金额。应收价款的公允价值按照其未来现金流量现值确 差异主要系各公司在评估具体方法时根据业务特点及具
定，应收价款与现值之间的差额，在合同规定的收款期间内，按照应收款项的摊余金额和 体的事实进行的选择，且均属于按照某一时段履行的履约
折现率计算确定的金额进行摊销，冲减各期财务费用。折现率按照该项目的无风险收益率 义务进度确认方法，不存在重大差异的情况。
工程总承包 与风险收益率之和确定。无风险收益率一般参照该项目所在国的国债利率,风险收益率参
照信用保险机构或信用评级机构对其风险评价估计确定。
总承包业务：
本公司与客户之间的总承包业务合同通常包含基础设施建设履约义务，由于客户能够控制
本公司履约过程中的在建资产，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约
否。
进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法，根据发生的成本确定
东华科技 分析：均主要按照某一时段内履行的履约义务，均采用投
提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得
入法确认履约进度，不存在重大差异的情况。
到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。合同成
本不能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。如果合同总成本很可能
超过合同总收入，则形成合同预计损失，计入预计负债，并确认为当期成本。
业务类型 公司名称 收入确认会计政策 与发行人相比是否存在重大差异
工程总承包业务：
本公司与石油化工行业项目相关的工程总承包服务业务，由于客户能够控制本公司履约过
程中在建的商品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。 否。
百利科技 本公司根据商品和劳务的性质，采用投入法确定恰当的履约进度。投入法是按照累计实际 分析：均主要按照某一时段内履行的履约义务，均采用投
发生的成本占预计总成本的比例确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发 入法确认履约进度，不存在重大差异的情况。
生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合
理确定为止。
工程总承包：
本集团工程总承包业务系指包含建筑施工的工程承包项目。工程总承包收入确认分为两种
情况：1）符合时段履约的项目，按照履约进度确认收入，并按照成本法，即累计已发生 否。
中粮科工 成本占预计总成本的比例，确定履约进度；若达到资产负债表日时履约进度不能合理确定， 分析：均主要按照某一时段内履行的履约义务，均采用投
已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度 入法（即成本法）确认履约进度，不存在重大差异的情况。
能够合理确定为止；已经发生的成本预计不能得到补偿的，将已经发生的成本计入当期营
业成本，不确认收入。2）时点履约项目，在工程已完工并取得客户验收文件时确认收入。
咨询设计项目：
本公司与客户之间的提供服务合同主要属于在某一时段内履行的履约义务，由于本公司履
约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内
履行的履约义务，按照履约进度确认收入。资产负债表日，已完成工作量中的主要阶段已 否。
中工国际 根据取得的外部证据进行确认。本公司按照产出法确定提供服务的履约进度。资产负债表 分析：均主要按照某一时段内履行的履约义务，均采用产
工程设计 日，已完成工作量中的主要阶段已根据取得的外部证据进行确认。本公司按照产出法确定 出法确认履约进度，不存在重大差异的情况。
提供服务的履约进度。公司以设计项目的工作量实际完工进度为确认基准，按照设计合同
总金额乘以工作量实际完工进度计算已完成的合同金额，扣除以前会计期间累计完成的合
同金额，并扣除相应增值税后确认为该项目的当期收入。
提供服务合同： 否。
东华科技
本公司与客户之间的提供服务合同主要为工程设计等履约义务，由于工程设计服务的履约 分析：发行人主要按照某一时段内履行的履约义务，对于
业务类型 公司名称 收入确认会计政策 与发行人相比是否存在重大差异
过程不满足一时段内履行的履约义务的条件，本公司将其作为在某一时点履行的履约义 履约过程中若在整个合同期间内没有就累计至今已完成
务。根据历史经验，本公司提供的工程设计服务在完成设计服务，且客户已接受该服务时， 的履约部分收取款项权利的，属于在某一时点履行的履约
客户就该服务负有现时付款义务，公司确认相关收入。 义务；东华科技工程设计服务的履约过程不满足一时段内
履行的履约义务的条件，主要按照某一时点履行的履约义
务。会计政策不存在重大差异的情况，根据实际的项目情
况不同导致发行人与东华科技实际收入方法确认存在差
异。
工程咨询、设计业务：
本公司与客户之间的提供咨询、设计服务合同主要为工程咨询、设计等履约义务，由于本
公司履约过程中所提供的服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计 否。
百利科技 至今已完成的履约部分收入款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履 分析：均主要按照某一时段内履行的履约义务，不存在重
约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。对于履约进度不能合理确定时，本公司 大差异的情况。
已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度
能够合理确定为止。
设计劳务：
本集团设计劳务一般包括设计阶段、交图后服务阶段两项履约义务，每一履约义务单独判
断属于时段履约还是时点履约：1）符合时段履约的，在设计阶段完成（即施工图交付）
或交图后服务完成（即项目验收）并取得客户对履约义务已完成的确认文件或第三方确认
否。
文件等外部证据时，按合同约定金额确认该履约义务对应的收入；若达到资产负债表日时
分析：均主要按照某一时段内履行的履约义务，对于不符
中粮科工 未完成履约义务，则已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补
合某一时段内履行的履约义务按照某一时点履行的履约
偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；已经发生的劳务成本
义务，不存在重大差异的情况。
预计不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期营业成本，不确认收入。2）符合
时点履约的，在设计阶段完成（即施工图交付节点）或交图后服务完成（即项目验收节点）
并取得客户确认文件或第三方确认文件等外部证据时一次性确认收入。履约义务完成前，
不确认收入。
业务类型 公司名称 收入确认会计政策 与发行人相比是否存在重大差异
否。
分析：发行人对履约过程中若所提供的咨询服务满足商品
具有不可替代用途，且在整个合同期间内有权就累计至今
咨询设计项目： 已完成的履约部分收入款项的，按照某一时段内履行的履
中工国际
同上表“工程设计”类别之中工国际“咨询设计项目”收入确认政策。 约义务，对于向客户转让咨询服务技术成果且不满足属于
在某一时段内履行履约义务的条件，按照某一时点履行的
履约义务；中工国际主要按照某一时段内履行的履约义
务，不存在重大差异的情况。
东华科技 未列明 --
否。
分析：发行人对履约过程中若所提供的咨询服务满足商品
具有不可替代用途，且在整个合同期间内有权就累计至今
工程咨询
工程咨询、设计业务： 已完成的履约部分收入款项的，按照某一时段内履行的履
百利科技
同上表“工程设计”类别之百利科技“工程咨询、设计业务”收入确认政策。 约义务，对于向客户转让咨询服务技术成果且不满足属于
在某一时段内履行履约义务的条件，按照某一时点履行的
履约义务；百利科技主要按照某一时段内履行的履约义
务，不存在重大差异的情况。
咨询劳务：
否。
第三方确认文件等外部证据时，按合同约定金额确认收入；若资产负债表日未达到前述收
分析：均主要按照某一时段内履行的履约义务，对于不符
中粮科工 入确认节点，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳
合某一时段内履行的履约义务按照某一时点履行的履约
务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；已经发生的劳务成本预计不
义务，不存在重大差异的情况。
能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期营业成本，不确认收入。2）符合时点履
约的项目，在交付咨询成果并取得客户确认文件时一次性确认收入。履约义务完成前，不
业务类型 公司名称 收入确认会计政策 与发行人相比是否存在重大差异
确认收入。
中工国际 未列明 --
东华科技 未列明 --
百利科技 未列明 --
监理劳务：
工程监理 在监理劳务已提供，并取得客户确认文件时确认收入。若达到资产负债表日时未完成履约
义务，则已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成 否。
中粮科工 本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能得 分析：均主要按照某一时段内履行的履约义务，不存在重
到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期营业成本，不确认收入。 大差异的情况。
件时确认收入。
数据来源：同行业可比公司公开披露年度报告、审计报告、招股说明书等相关公告资料。
综上所述，公司第四季度收入占比较高具有合理性，符合行业惯例，不存在
突击确认收入、跨期确认收入的情形；发行人收入确认政策依据《企业会计准则》
相关规定并考虑具体业务的事实确定，与同行业可比公司的收入确认政策的差异
主要是由具体业务领域、日常经营的实际情况、合同差异等客观因素导致，不存
在重大差异的情况；公司收入确认谨慎合理，符合《企业会计准则》的规定。
三、新冠肺炎疫情、国际政治经济环境及汇率波动对公司境外收入、原材
料采购的影响，相关风险提示是否充分。
（一）新冠疫情的影响情况
公司所从事的工程建设业务领域受宏观经济政策影响较大，与固定资产投资
状况关联度较高，2020 年以来蔓延全球的新冠疫情对世界经济造成了巨大冲击，
主要经济体持续低迷、全球市场萎缩、人员及物资交流效率降低。受此影响，公
司境外收入有所下滑，报告期各期，公司境外营业收入金额分别为 132,495.84
万元、96,718.95 万元、73,865.66 万元和 47,649.86 万元，占营业收入比例分别为
为应对新冠疫情的不利影响，2020 年中央提出“加快构建以国内大循环为
主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。公司日常经营过程中，在采取
各项措施稳步推进境外项目顺利实施的同时，持续加大境内项目拓展，报告期各
期，公司境内营业收入金额分别为 425,637.15 万元、412,943.78 万元、452,639.31
万元和 332,353.59 万元，占营业收入比例分别为 76.26%、81.02%、85.97%和
司境内营业收入均实现稳步增长。
公司采购主要是为开展工程总承包业务而采购的相关机器设备、分包商服
务、运输服务等。公司根据业务及合同约定的具体情况，会采取境内采购为主、
境外采购为辅，两种采购相结合的方式。新冠疫情对公司部分采购成本增加以及
运输时效有一定负面影响；相比境外采购，新冠疫情对公司境内采购的影响较小，
报告期内，除 2022 年度全国呈现多点疫情之外，我国境内疫情整体较为稳定，
公司经营所需采购的产品设备等在国内的供应链较为完善，公司主要供应商受疫
情影响较小，供货能力充足，能够满足公司日常订单和主要合同履行的需要。
（二）国际政治经济环境的影响情况
公司境外经营地点主要集中在东南亚、非洲等区域，大部分国家或地区政治
经济环境较为稳定。因涉及项目所在地战乱而影响进展的项目主要为埃塞俄比亚
项目，具体情况如下：2016 年 3 月 25 日，公司全资子公司长沙公司联合辽宁方
大工程设计有限公司与 DEJENA 化学工程公司签订了《埃塞俄比亚默克莱市年
产 6 万吨 PVC 树脂综合性生产厂的设计、供货、施工、安装、调试、培训、运
行和维护管理的总承包交钥匙项目》，长沙公司为项目总承包商，合同约定长沙
公司承担提格莱州默克莱市年产 6 万吨 PVC 工程设计、采购、施工总承包工作，
合同总金额为 210,446,811.35 美元。截至本反馈意见回复出具日，该项目因当地
战乱影响仍处于停工状态，因此一定程度上影响了公司境外收入的金额，除上述
情况之外，公司境外收入情况受国际政治经济环境的影响较小。
公司采购主要是为开展工程总承包业务而采购的相关机器设备、分包商服
务、运输服务等，涉及业务领域主要为轻工行业，其中机器设备主要为制浆造纸
机、锅炉、水泵等，暂未涉及西方国家限制领域的相关设备，同时公司经营所需
采购的产品设备等在国内的供应链较为完善，供应能力充足，国际政治经济环境
对公司原材料采购的影响较小。
（三）汇率波动的影响情况
公司境外业务主要以美元、欧元、人民币及当地货币等进行结算，在部分项
目上，人民币汇率波动将对公司的境外收入产生影响，人民币汇率上升会提高以
外币标价的境外产品及服务的价格水平，同时公司的应收外币款项会产生汇兑损
失，对经营业绩带来不利影响；人民币汇率下降会降低以外币标价的境外产品及
服务的价格水平，同时公司的应收外币款项会产生汇兑收益，对经营业绩带来有
利影响。报告期各期，公司产生汇兑收益金额分别为 2,078.91 万元、-224.92 万
元、
-1,649.17 万元和 3,564.48 万元，占各期营业收入的比例分别为 0.37%、
-0.04%、
-0.31%和 0.94%，占比较小。
人民币汇率上升会减少采购境外产品的成本，对经营业绩带来有利影响；人
民币汇率下降会增加采购境外产品的成本，对经营业绩带来不利影响。
（四）风险提示情况
对于上述风险，发行人已在《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》第三节
之“六、本次非公开发行股票的风险说明”之“（五）境外经营风险”、“（十二）
新冠肺炎疫情对未来生产经营及业绩影响的风险”、“（十三）其他风险”中进行
了风险提示。
四、公司各项业务在报告期内毛利率波动的原因，与同行业可比公司相同
或类似业务毛利率的差异及合理性。
（1）公司与同行业可比公司相同或类似业务情况
报告期内，公司与同行业可比公司相同或类似业务在各公司年度报告中业务
描述及主要行业领域情况如下：
公司 工程总承包类业务 工程设计及咨询类业务 工程监理类业务
主要行业领域
简称 年报业务描述 年报业务描述 年报业务描述
工程承包业务：主要采取
EPC 模式，即通过整合国 工业、农业、
内外设计、设备和施工等 水务、电力、
优质资源，开发、执行境 设计咨询：为客户提供前期咨 交通、石化及
中工 外总承包项目，业务价值 询、工程设计、规划设计、技术 矿业、医疗建
未列明
国际 链包括项目的开发、融 经济、造价咨询、工程专项设计、 筑、能源、物
资、设计、采购和施工等 项目管理、全过程咨询等服务 流、生态环境、
环节，部分项目还提供运 民用建筑、工
营服务。在国内市场，公 业工程等。
司可提供工程咨询、工程
公司 工程总承包类业务 工程设计及咨询类业务 工程监理类业务
主要行业领域
简称 年报业务描述 年报业务描述 年报业务描述
设计、工程总承包、项目
管理、设备成套、装备制
造等服务。
工程设计：是指受项目业主委 传统煤化工领
工程总承包：是指受项目
托，根据工艺软件包及相关技术 域，现代煤化
业主委托，对工程项目的
数据，对工程项目的建设提供设 工领域，新材
勘察、设计、采购、施工、
计文件、图纸以及提供相关服务 料、新产品领
东华 试运行（竣工验收）等实
的活动过程；工程咨询：是指受 未列明 域，磷化工、
科技 行全过程或若干阶段的
项目业主委托，运用工程技术、 硫酸领域，环
承包，并按照合同约定，
科学技术、经济管理、法律法规 境保护领域，
负责工程项目的质量、工
等方面的知识，为工程建设项目 基础设施领域
期、造价等。
决策和管理提供的咨询活动。 等。
工程咨询、设计：工程设计是指
运用工程经济理论及技术经济
方法，按照现行技术标准，对新
工程总承包：是根据合同
建、扩建、改建项目提供作为建
约定，对建设项目的勘
设依据的设计文件、图纸以及提
百利 察、设计、采购、施工、 石油化工医药
供相关服务的活动过程；工程咨 未列明
科技 试运行（竣工验收）等实 行业等。
询是指根据建设工程的需要，向
行全过程或若干阶段的
业主提供建设工程所需的专业
承包。
咨询服务，公司主要提供前期立
项阶段咨询服务，如编制可行性
研究报告、项目建议书等。
设计咨询：工程咨询服务产品主
要是运用工程技术、科学技术、
经济管理和法律法规等方面的
工程承包：主要是公司根 知识和经验，为客户的工程建设
据业主单位的需求，按照 项目决策和管理提供咨询活动
合同约定对粮油及冷链 的服务，包括前期立项阶段咨
等领域工程项目涉及的 询、设计阶段咨询、施工阶段咨
其他主营业务中的
中粮 可行性研究、设计、供货、 询、投产或交付使用后的评价等 粮油及冷链等
监理劳务，未详细
科工 施工、试运行（竣工验收） 工作。工程设计服务产品主要是 领域。
描述业务内容。
等实行全过程或若干阶 根据粮油及冷链等行业建设工
段的承包，并对承包工程 程的要求，对建设工程所需的技
的质量、安全、工期、造 术、经济、资源、环境等条件进
价全面负责。 行综合分析、论证，将顾客对拟
建工程的明示或隐含要求，转化
为工程设计文件，包括方案设
计、初步设计和施工图设计等。
工程总承包：是指从事工 工程设计、工程咨询：工程设计 工程监理是指具有 制浆造纸、食
中国
程总承包的企业受业主 是指对工程项目的建设提供有 相关资质的监理单 品发酵（含烟
海诚
委托，按照合同约定对工 技术依据的设计文件和图纸的 位受甲方的委托， 草 ）、 日 用 化
公司 工程总承包类业务 工程设计及咨询类业务 工程监理类业务
主要行业领域
简称 年报业务描述 年报业务描述 年报业务描述
程项目的可行性研究、勘 整个活动过程；工程咨询是指运 依据国家批准的工 工、节能环保、
察、设计、采购、施工、 用工程技术、科学技术、经济管 程项目建设文件、 仓储物流、国
试运行（竣工验收）等实 理、法律法规等方面的知识，为 有关工程建设的法 际级主题乐
行全过程或若干阶段的 工程建设项目决策和管理提供 律、法规和工程建 园、化工医药、
承包。 的咨询活动。包括前期立项阶段 设监理合同及其他 研发中心、绿
咨询、勘察设计阶段咨询、施工 工程建设合同，代 色建筑等。
阶段咨询、投产或交付使用后的 表甲方对乙方的工
评价等工作。 程建设实施监控的
一种专业化服务活
动。
数据来源：上市公司年度报告
报告期内，公司与同行业可比上市公司相比业务类型存在相同及相似的情
况，对于业务涉及的主要行业领域有所不同，进而导致具体项目谈判、定价、建
设方式等环节存在差异。
（2）毛利率情况分析
报告期内，公司按产品服务类型毛利率情况如下：
项目
收入占比 毛利率 收入占比 毛利率 收入占比 毛利率 收入占比 毛利率
工程总承
包
工程设计 22.85% 25.15% 23.00% 27.78% 22.22% 29.04% 19.45% 27.16%
工程监理 8.73% 11.14% 8.81% 13.82% 8.59% 18.53% 7.19% 16.56%
工程咨询 3.16% 34.89% 4.31% 31.00% 3.26% 39.57% 3.18% 31.97%
其他 - - 0.16% 0.73% 0.07% 38.27% 0.16% 29.31%
其他业务 0.14% 21.01% 0.16% -7.63% 0.26% 37.40% 0.49% 19.97%
合计 100.00% 12.73% 100.00% 12.67% 100.00% 10.13% 100.00% 8.56%
报告期内，从构成上看，主营业务收入是发行人报告期营业收入的最主要来
源。发行人主营业务收入主要为工程总承包、工程设计、工程咨询、工程监理等
业务收入，其他业务收入主要为房租收入、物业收入等。报告期内，公司工程总
承包业务收入占比分别为 69.53%、65.60%、63.56%和 65.12%，占比较大，对公
司综合毛利率影响较大，2019 年度、2020 年度，工程总承包业务毛利率分别为
报告期内，公司各业务与同行业可比上市公司相同或相似业务毛利率情况如
下：
报告期内，公司同行业可比上市公司工程总承包类业务毛利率情况如下：
公司名称 2021 年度 2020 年度 2019 年度
中工国际 11.98% 17.14% 21.47%
东华科技 10.03% 14.26% 11.21%
百利科技 5.00% 3.25% 13.02%
中粮科工 3.53% 7.80% 2.90%
平均 7.64% 10.61% 12.15%
中国海诚 5.88% 1.03% 1.34%
数据来源：wind
报告期内，公司工程总承包业务毛利率整体较低，同时因单个工程总承包项
目金额较大、各个项目差异化较大，不同项目毛利率差异也较大，报告期内工程
总承包业务的毛利率存在一定幅度波动，当毛利率较低的项目在当年收入金额中
占比较大，则全年毛利率就会较其他年度低。2019 年度、2020 年度，工程总承
包业务毛利率分别为 1.34%、1.03%，主要系受阿联酋项目保函索赔及收入结算
调整影响，导致 2019 年度、2020 年度工程总承包业务毛利率有所下降。2021
年度、2022 年 1-9 月，工程总承包业务毛利率分别为 5.88%、7.49%，公司持续
加强项目管控力度、优化项目结构、节约项目成本，毛利率水平持续回升。2019
年、2020 年、2021 年，公司与可比公司的工程总承包类业务的毛利率相比较低，
除 2019 年、2020 年主要受阿联酋项目影响之外，主要原因系公司及可比公司工
程总承包类业务的业务结构、行业领域等差异及不同项目个性化因素导致。
报告期内，公司与可比公司的工程设计及咨询类相关业务的毛利率变化情况
如下：
公司名称 2021 年度 2020 年度 2019 年度
中工国际 26.68% 23.18% 28.09%
公司名称 2021 年度 2020 年度 2019 年度
东华科技 29.87% 32.68% 25.98%
百利科技 54.95% 42.74% 55.81%
中粮科工 43.07% 38.81% 32.09%
平均值 38.64% 34.35% 35.49%
中国海诚 28.29% 30.39% 27.83%
数据来源：wind
报告期内，公司工程设计及咨询类业务毛利率较高，这主要与咨询设计服务
行业轻资产、高毛利的业务特点有关，2020 年毛利率相比上年有所上升，主要
系受新冠疫情影响，公司享受社保减免所致部分人工成本有所减少，同时公司减
少了部分项目业务分包费、中介咨询服务类成本支出，使得当年毛利率有所上升；
随着公司经营规模的扩大，职工薪酬保持增长，以及新冠疫情期间享受的社保减
免政策已取消等因素，导致项目整体成本有所增加，使得当年毛利率有所降低。
利率相比较低，处在合理波动范围内，毛利率差异主要系行业领域差异、不同项
目毛利率差异等因素导致。
报告期内，公司与可比公司的工程设计及咨询类相关业务的毛利率变化情况
如下：
公司名称 2021 年度 2020 年度 2019 年度
中粮科工 -- 30.43 15.78
中国海诚 13.82 18.53 16.56
数据来源：wind
报告期内，公司及同行业可比公司工程监理类业务均存在波动的情况，主要
系受实际业务过程中具体项目毛利率差异等因素影响。
五、中介机构核查意见
（一）核查程序
保荐机构和发行人会计师执行了如下核查程序：
结算协议等相关文件；
开工许可证等资料；
相关制度资料；查阅同行业可比公司季报、年报等公开资料，了解同行业可比公
司收入确认政策、四季度收入金额及占比情况，进行对比分析；
查阅财务部门的工程项目合同总收入核算资料；
至报告期资产负债表日的履约进度情况；
项目的形象进度与财务账面的履约进度的差异情况；
（二）核查意见
经核查，保荐机构、发行人会计师认为：
新获取的信息以及综合考虑索赔金额、合同条款约定、未来可收回金额、项目实
际进度及经营情况等因素确定，相应对阿联酋项目所属会计期间收入确认金额进
行调整，符合企业会计准则相关规定；
户拓展、经营业绩未造成重大不利的持续性影响；
确认收入情形，结合收入确认政策与同行业可比公司不存在重大差异情况，公司
收入确认谨慎合理，符合企业会计准则相关规定；
于本次非公开发行预案相关章节进行了风险提示；
中公司工程总承包类业务毛利率波动主要是由于阿联酋项目导致，公司工程总承
包类业务的毛利率与可比公司存在一定差异，主要原因系公司及可比公司工程总
承包类业务的业务结构、行业领域等差异及不同项目个性化因素导致；公司与可
比公司的工程设计及咨询类业务的平均毛利率相比较低，处在合理波动范围内，
毛利率差异主要系行业领域差异、不同项目毛利率差异等因素导致；公司及同行
业可比公司工程监理类业务均存在波动的情况，主要系受实际业务过程中具体项
目毛利率差异等因素影响。
问题 5：关于货币资金、有息负债及现金流。申请文件显示，申请人货币资金余
额呈上升趋势，报告期期末受限制的货币资金金额较高；申请人与实际控制人保
利集团下属保利财务之间存在存款等金融业务关联交易，报告期各期申请人在保
利财务存款账户的余额分别为 10,000.00 万元、18,032.97 万元、50,000.00 万
元和 27,022.15 万元。请申请人补充说明：（1）结合报告期内货币资金主要构
成、具体用途及存放管理情况，货币资金占总资产的比例与可比公司是否存在较
大差异；报告期各期利息收入与货币资金是否匹配、信用证保证金及保函保证金
与公司业务规模是否匹配。（2）结合在财务公司与在外部商业银行的存贷款利
率差异情况的比较，说明报告期内与财务公司发生相关存款业务或贷款业务的合
理性，是否存在损害中小股东权益的情形。（3）报告期内财务公司经营情况及
主要财务数据，存贷款的主要指标情况，是否存在异常情况或其他重大风险事项，
可否保证申请人的存款安全，可否覆盖申请人的贷款需求。（4）控股股东、实
际控制人是否存在通过财务公司变相非经营性占用申请人资金的情形。（5）报
告期各期末受限制货币资金的具体构成及变动原因；银行账户冻结资金涉及的主
要项目情况，相关预计负债计提的充分性。（6）结合同行业可比公司情况，分
析经营活动现金流与净利润存在较大差异的合理性。请保荐机构及会计师核查并
发表意见。
答复：
一、结合报告期内货币资金主要构成、具体用途及存放管理情况，货币资
金占总资产的比例与可比公司是否存在较大差异；报告期各期利息收入与货币
资金是否匹配、信用证保证金及保函保证金与公司业务规模是否匹配。
（一）报告期内货币资金的主要构成、具体用途及存放管理情况
报告期各期末，公司货币资金情况如下：
单位：万元
项目 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
库存现金 58.92 49.30 82.37 77.76
银行存款 294,876.91 246,514.08 213,473.42 137,110.69
其他货币资金 15,376.35 7,381.08 4,528.37 5,014.44
合计 310,312.18 253,944.47 218,084.17 142,202.89
报告期各期末，发行人货币资金金额分别为 142,202.89 万元、218,084.17 万
元、253,944.47 万元和 310,312.18 万元，主要由银行存款与其他货币资金构成，
具体用途如下：
（1）银行存款主要用于公司日常经营所需和项目建设投入，如支
付供应商采购款、支付在建工程款、支付人员工资、缴纳税款、支付费用等。
（2）
其他货币资金主要用于境外项目结算产生的信用证保证金、工程项目签订履约保
函产生的保函保证金等。
报告期内，公司货币资金基本存放于境内，具体如下：
单位：万元
存放区域 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
境内 303,023.37 246,095.69 213,191.01 139,774.46
境外 7,288.81 7,848.78 4,893.16 2,428.43
合计 310,312.18 253,944.47 218,084.17 142,202.89
报告期内，公司库存现金存放于公司及各子公司处，银行存款及其他货币资
金主要存放于国有大型股份商业银行、全国性股份制商业银行，资金安全性较高，
具体如下：
单位：万元
存放机构 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
国有大型股份商业银行 238,314.42 160,528.90 159,237.82 86,366.46
全国性股份制商业银行 40,775.65 36,283.55 31,307.96 34,122.85
其他银行等 31,163.19 57,082.71 27,456.02 21,635.82
合计 310,253.26 253,895.16 218,001.80 142,125.13
注：国有大型股份商业银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中
国邮政储蓄银行；全国性股份制商业银行包括华夏银行、平安银行、兴业银行、民生银行、浦东发展银行、
招商银行、光大银行、中信银行、浙商银行；其他银行等包括保利财务有限公司、城市商业银行、农村商
业银行、外资银行、政策性银行等。
公司严格按照规定开立银行账户、办理资金支付与结算业务，针对货币资金
建立了完善的内部控制制度，确保货币资金管理和收支规范运作；每月编制银行
存款余额调节表，并由财务人员定期复核银行对账单，确保银行存款账实相符。
（二）货币资金占总资产的比例与可比公司的比较情况
报告期各期末，公司及同行业上市公司货币资金占总资产比例情况如下：
公司名称 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
中工国际 30.73% 31.56% 37.11% 34.20%
东华科技 21.64% 22.68% 21.78% 22.24%
百利科技 15.04% 12.59% 11.52% 20.34%
中粮科工 29.89% 37.86% 39.12% 40.67%
平均 24.32% 26.17% 27.38% 29.36%
中国海诚 52.18% 52.12% 48.24% 33.05%
一致；2020 年末、2021 年末、2022 年 9 月末，公司货币资金占总资产的比例高
于同行业可比公司平均水平。公司货币资金占总资产的比例较高，主要原因系：
①公司对供应商的经营性负债金额较高，需要维持一定流动性避免供应链风险，
截 至 报 告期 末 ，供 应 商相 关 的经 营 性负 债 （应 付 账 款和 应 付票 据 ）余 额 为
目就其自身的特性而言，项目建设过程中具有建设周期长、资金需求大的特点，
承包商强大的资金实力是对业主的有效保障，也是顺利开展工程总承包项目的重
要保证，在工程总承包业务中，由于发包方设备材料款、施工款支付与总承包商
实际发生的款项支付之间存在时间差，这往往需要总承包商准备大量的资金周
转；③公司在日常经营过程中需要稳定持续地支付员工薪酬、租赁费、水电物业
费等刚性支出，以维持正常经营管理活动，并避免突发情况对经营活动的影响。
总体而言，公司货币资金余额较高具有必要性、合理性。
（三）报告期各期利息收入与货币资金的匹配情况、信用证保证金及保函
保证金与公司业务规模的匹配情况
报告期内，公司货币资金与利息收入的匹配情况如下：
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
利息收入 2,255.32 2,716.38 2,151.17 1,893.35
货币资金平均余额 282,128.32 236,014.32 180,143.53 126,497.29
平均余额对应的存款利率 1.07% 1.15% 1.19% 1.50%
注：货币资金平均余额=货币资金各报告期期末余额与期初余额的平均值；2022 年 1-9 月的平均余额对应
的存款利率已年化处理。
报告期内，公司货币资金的平均存款利率分别为 1.50%、1.19%、1.15%、
年期存款的基准利率分别为 0.25%、1.25%、1.45%、1.65%。报告期内，公司平
均年化存款利率处于 0.25%-1.65%的存款基准利率区间，在合理区间范围，利息
收入与货币资金余额整体匹配。
报告期内，公司信用证保证金主要系公司境外项目中采用信用证方式结算时
按相关规定存入的信用证保证金，涉及项目类型主要为工程总承包业务；保函保
证金主要系公司工程总承包业务及设计咨询类业务中应业主要求支付的履约保
证金。具体情况如下：
单位：万元
项目 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
信用证保证金 8,870.22 100.00 100.00 1,900.61
保函保证金 3,514.95 4,138.33 1,762.62 1,621.40
合计 12,385.17 4,238.33 1,862.62 3,522.01
报告期各期末，公司信用证保证金金额分别为 1,900.61 万元、100.00 万元、
万吨文化纸工程项目、孟加拉吉大港 22 座变电站交钥匙项目、孟加拉国拉杰沙
希 7 座变电站总承包工程项目等境外项目开具信用证相关保证金；2020 年末，
上述项目信用证到期，银行相应释放信用证对应信用证保证金，2020 年末、2021
年末公司 100 万元信用证保证金主要系孟加拉吉大港 22 座变电站交钥匙项目相
关保证金；2022 年 9 月末主要系科特迪瓦阿比让一座可可加工厂和一座可可豆
仓库建设项目相关信用证保证金。公司信用证开具系根据项目具体情况或应个别
供应商要求进行开具，因此相关的信用证保证金和公司业务规模并不存在必然的
对应关系。
报告期各期末，公司保函保证金金额分别为 1,621.40 万元、1,762.62 万元、
期返还，导致报告期末保函保证金金额略有下降，除上述情况之外保函保证金基
本呈现逐年上升趋势。2020 年度、2021 年度、2022 年 1-9 月，公司新签订单金
额分别为 603,069.19 万元、664,352.92 万元、755,987.71 万元，公司经营规模的
扩大与新签订单金额的增长相应增加了公司履约保函活动的增长，保函保证金与
公司业务规模整体相匹配。
二、结合在财务公司与在外部商业银行的存贷款利率差异情况的比较，说
明报告期内与财务公司发生相关存款业务或贷款业务的合理性，是否存在损害
中小股东权益的情形。
报告期内，公司与保利财务有限公司（以下简称“保利财务”或“财务公司”）
之间存在存款服务业务，不存在贷款业务。对于存放于财务公司的资金，公司能
够自由支取，不存在影响财务独立性的情形。
根据公司与财务公司历次签订的《金融服务协议》，约定财务公司提供的存
款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率厘定，且不低于国内主要商
业银行提供同期同档次存款服务所适用的利率。报告期内，公司在财务公司的存
款利率与在外部商业银行的存款利率对比情况如下：
项目 财务公司存款利率 外部商业银行存款利率 1
活期存款 0.35%-0.55% 0.25%-0.35%
协定存款 1.15%-1.90% 0.90%-1.94%
通知存款 1.35%-2.10% 1.10%-1.96%
注 1：不考虑境外银行零利率等低利率情况。
报告期内，发行人在财务公司的存款利率在同等条件下优惠于在外部商业银
行的存款利率，发行人公司在遵守相关规定和保证正常经营的情况下，基于财务
公司与外部商业银行所提供的利率、服务水平、便利程度等因素综合考虑，将部
分自有资金存于财务公司，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资
金使用效率，获得略高于外部商业银行利率的利息收入，为公司及股东获取更多
的利益。
综上，报告期内，公司与财务公司发生相关存款业务具有合理性，双方之间
不存在贷款业务，不存在损害中小股东权益的情形。
三、报告期内财务公司经营情况及主要财务数据，存贷款的主要指标情况，
是否存在异常情况或其他重大风险事项，可否保证申请人的存款安全，可否覆
盖申请人的贷款需求。
（一）财务公司基本情况
保利财务有限公司是经中国银行业监督管理委员会批准成立，于 2008 年 3
月 28 日正式开业。保利财务隶属于中国保利集团有限公司，是以加强集团资金
管理和提高资金使用效率为目的，为企业集团内部成员单位提供金融服务的非银
行金融机构，注册资本 20 亿元。
（二）财务公司的经营情况、主要财务数据、存贷款的主要指标情况
报告期内，财务公司主要财务数据及存贷款指标情况如下：
单位：亿元
项目
资产总额 542.45 997.32 719.29 640.87
所有者权益总额 49.38 46.21 40.87 36.19
营业收入 15.35 19.43 18.46 19.72
利润总额 5.99 8.84 8.15 7.20
净利润 4.49 6.67 6.19 5.47
存贷款比率 52.75% 21.62% 25.64% 20.94%
流动性比率 35.30% 75.53% 62.02% 58.61%
资本充足率 14.53% 12.36% 13.94% 15.22%
注：根据《企业集团财务公司管理办法》：贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的 80%；流动性比例
不得低于 25%；资本充足率不低于银保监会的最低监管要求（10%）。
报告期内，财务公司经营情况正常，存贷款的主要指标符合《企业集团财务
公司管理办法》的相关规定。
（三）财务公司不存在异常情况或其他重大风险事项，能够保证申请人的
存款安全
报告期内，财务公司经营情况正常，主要财务指标经营数据良好，存贷款的
主要指标符合《企业集团财务公司管理办法》的相关规定。
治理结构方面，财务公司已按照《公司法》和《商业银行公司治理指引》等
有关规定以及《公司章程》的要求设立了股东会、董事会、监事会和高管层为主
体的组织架构。
风险管理方面，财务公司董事会下设审计与风险管理委员会，对公司经营活
动的有效性进行审计和监督，对内部控制制度的完整性、有效性及风险管理进行
评价。各部门在其职责范围内建立风险评估体系和管理制度，根据业务的不同特
点制定各自不同的风险控制制度、操作流程及风险防范措施。
业务流程控制方面，财务公司根据中国银行保险监督管理委员会的各项规章
制度，制定了关于资金和结算业务的各项管理办法和操作流程，在成员单位存款
业务、资金结算业务、防范流动性风险、信贷业务管理等方面制定了一系列相应
的控制措施和管理制度。
（1）金融服务协议约定双方的权利义务
公司与财务公司在《金融服务协议》中对公司的权利、资金安全、承诺义务
等事项进行了约定：协议规定财务公司负责保证公司存款的资金安全，在公司提
出资金需求时及时足额予以兑付；财务公司承诺保证向公司提供的金融服务已获
得依法批准，并严格执行相关金融法规的规定；财务公司承诺在出现财务公司挤
提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款等情况时及时书面通知公
司。
（2）公司对与财务公司关联交易风险进行持续评估
为有效防范、及时控制和化解公司在财务公司开展存贷款等金融业务时可能
发生的各类风险，保障资金安全，公司制定并执行了《中国海诚工程科技股份有
限公司关于与保利财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》，对交易执行情
况进行持续评估，确保公司存款安全。
综上，报告期内，公司与财务公司之间不存在贷款业务，财务公司已建立了
较为完整合理的内部控制制度，风险管理体系较为完善，能较好地控制各类风险，
整体风险控制在合理水平，不存在异常情况或其他重大风险事项，能够保证公司
的存款安全。
四、控股股东、实际控制人是否存在通过财务公司变相非经营性占用申请
人资金的情形。
报告期内，公司与财务公司基于双方签订的《金融服务协议》开展业务，履
行了必要的决策程序并相应进行了信息披露。公司根据自身业务及资金使用、存
放需求，自主选择与财务公司办理存款业务，并能够自由支取存放于财务公司的
资金，不存在控股股东、实际控制人变相占用公司资金、影响公司资金使用的情
形。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中国海诚工程科技股
份有限公 司非经营 性资金 占用及 其他关 联资金往 来的专 项说明 》（致 同专字
（2020）第 110ZA1642 号）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关
于中国海诚工程科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来的专项说明》
（XYZH/2021BJAA110292 号）
《关于中国海诚工程科技股份有
限 公 司 2021 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 的 专 项 说 明 》
（XYZH/2022BJAA110271 号），2019 年度、2020 年度、2021 年度不存在控股股
东、实际控制人及其关联方通过财务公司变相非经营性占用公司资金的情形。
五、报告期各期末受限制货币资金的具体构成及变动原因；银行账户冻结
资金涉及的主要项目情况，相关预计负债计提的充分性。
（一）报告期各期末受限制货币资金的具体构成及变动原因
报告期内，公司受限货币情况如下：
单位：万元
项目 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
信用证保证金 8,870.22 100.00 100.00 1,900.61
保函保证金 3,514.95 4,138.33 1,762.62 1,621.40
银行账户冻结资金 2,279.21 2,303.62 2,253.93 692.98
农民工工资保证金 391.92 388.49 363.45 511.28
其他 173.20 339.24 21.60 288.18
合计 15,229.50 7,269.68 4,501.60 5,014.44
报告期各期末，发行人受限制的货币资金金额分别为 5,014.44 万元、4,501.60
万元、
金、农民工工资保证金等。报告期内，公司信用证保证金变动情况主要系境外项
目导致，保函保证金变动情况主要系受经营规模与新签订单金额影响，具体情况
请参见本问题回复之“一、”之“
（三）
”；银行账户冻结资金主要系公司因项目纠
纷被银行临时冻结的资金，报告期各期末，公司银行账户冻结资金金额分别为
因涉及诉讼导致银行账户冻结相关的资金；农民工工资保证金主要系公司在工程
建设项目中根据国家相关法规在银行设立账户并存入的专项用于支付农民工被
拖欠工资的专项资金。
（二）银行账户冻结资金涉及的主要项目情况，相关预计负债计提的充分
性
截至报告期末，公司银行账户冻结资金涉及的主要项目情况如下：
单位：万元
业务类 银行账户 项目情况介绍与冻结原
项目名称 合同金额 预计负债计提情况
型 冻结金额 因
截至 2022 年 9 月末，计
内蒙古湾川欢新 提预计负债 1,491.82 万
能源科技有限公 元。2023 年 2 月，根据
工程总 2020 年因建设工程纠纷
司内蒙古工厂日 1,232.00 1,558.46 最新诉讼判决结果，已
承包 涉诉。
处理 500T 甜高 驳回湾川欢公司的全部
粱项目 诉讼请求，发行人预计
可以收回相关款项。
截至 2022 年 9 月末，公
石家庄财茂总包 工程总 2021 年因建设工程纠纷 司已按照判决结果相应
项目 承包 涉诉。 计入当期损益，故无需
计提预计负债。
项目已正常交付，因涉及
工程总 计提预计负债 145.00 万
固安文创园项目 6,171.76 145.00 商业承兑汇票无法兑付
承包 元。
承担连带责任涉诉。
项目已正常交付，因涉及
工程总 计提预计负债 25.64 万
固安京御项目 6,171.76 25.64 商业承兑汇票无法兑付
承包 元。
承担连带责任涉诉。
办理车辆 ETC 业务产生
ETC 押金 -- -- 0.10 预计能够收回。
的押金冻结。
合计 2,279.21 -- --
根据《企业会计准则第 13 号——或有事项（2006）》规定，与或有事项相关
的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：（一）该义务是企业承担的
现时义务；
（二）履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
（三）该义务的金额
能够可靠地计量。
报告期内，公司或子公司针对银行账户冻结资金涉及的主要项目情况，对涉
及诉讼的结果进行充分评估，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预
计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，前述
事项相关的账务处理过程及其相关的预计负债计提充分。
六、结合同行业可比公司情况，分析经营活动现金流与净利润存在较大差
异的合理性。
报告期内，发行人经营活动产生的现金流量净额与净利润存在较大差异，主
要系由公司所处行业特点、经营结算模式、会计基础差异等多项原因共同作用形
成的。
从下表可见，发行人报告期的净利润合计为 45,780.43 万元，经营活动产生
的现金流量净额合计为 181,860.90 万元，两者差异为 136,080.47 万元。
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年 2020 年 2019 年
净利润 17,455.81 16,078.74 6,384.96 5,860.92
经营活动现金流量净额 58,534.59 42,946.32 46,556.83 33,823.17
差异 41,078.77 26,867.58 40,171.86 27,962.25
报告期内，发行人营业收入基本保持稳定，2019 年、2020 年、2021 年的收
入增幅分别为 6.81%、-8.68%、3.30%，除 2020 年度公司因疫情、阿联酋项目等
因素影响有所下降之外逐步实现稳步回升趋势。报告期内，在收入保持稳定回升
趋势的同时，应收账款等经营性流动资产、应付账款等经营性负债也同步增加，
两者增加趋势的不同导致了公司流动资金占用额的增加额为负值，呈现出经营活
动现金流量净额金额较大的情况。
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年 2020 年 2019 年
营业收入 380,003.45 526,504.97 509,662.73 558,132.98
增幅 -3.77% 3.30% -8.68% 6.81%
应收账款 69,044.31 58,232.78 63,615.59 77,187.92
应收款项融资 19,645.24 23,147.93 13,321.26 -
存货 1,396.87 626.61 5,417.07 45,769.44
合同资产 64,797.98 52,470.44 42,082.47 -
应收票据 9.95 1,959.97 4,072.26 13,808.09
预付账款 58,428.79 34,145.92 45,423.84 63,748.22
经营性流动资产合计 213,323.12 170,583.66 173,932.49 200,513.67
经营性流动资产/营业收入 42.10% 32.40% 34.13% 35.93%
应付账款 162,734.98 170,665.21 172,728.24 167,751.63
应付票据 6,986.75 - - 3,305.11
预收账款 12.07 12.07 359.61 82,972.50
合同负债 199,234.45 105,645.03 83,682.28 -
经营性流动负债合计 368,968.25 276,322.31 256,770.13 254,029.24
经营性流动负债/营业收入 72.82% 52.48% 50.38% 45.51%
流动资金占用额 -155,645.12 -105,738.65 -82,837.64 -53,515.57
流动资金占用额的增加额 -49,906.47 -22,901.01 -29,322.07 -53,515.57
报告期内流动资金占用的累计增加额 -155,645.12
从上表可见，应收账款等经营性流动资产占营业收入的比例基本保持稳定并
有所增加，伴随收入的增长基本保持同比例增长；而经营性流动负债占营业收入
的比例则逐年上升，经营性流动负债中的合同负债金额增长最为显著，主要原因
系公司经营项目相关的客户预付货款有所增加。
公司经营性流动资产和经营性流动负债的波动变化主要是跟公司以工程总
承包业务为主的业务特点有关。从公司的所处行业和经营模式的固有特点来看，
公司主营业务包括工程总承包业务，其支付端主要面向的是工程施工设备供应
商、分包商等，客户端主要面向国内外政府机构、全球跨国公司及世界 500 强企
业、国有大中企业、知名民营企业等。根据业务需要，一方面，公司需采购用于
工程总承包项目需要的施工设备、分包服务等，同时对于承包项目来说，客户一
般会支付一定金额的预付款，形成经营性应付项目；另一方面，公司项目收入确
认与最终收款往往存在一定周期，并且同样对于承包项目来说，公司也需要支付
分包商及其他供应商一定的预付款，形成经营性应收项目。上述因素使得报告期
内公司的预付账款和合同负债均有所增长，同时由于不同项目的特点和支付结算
的时间差异，导致公司经营性流动资产与经营性流动负债的波动变化整体上无法
与营业收入保持完全一致的增长趋势，整体导致公司流动资金占用额的增加额为
负值，呈现出经营活动现金流量净额金额较大的情况，同时也体现出公司收款能
力较强、现金流较为健康的经营状态。
从会计基础来看，公司由于经营活动现金净流量采用收付实现制，而净利润
采用权责发生制，两者在截止性上存在一定差异。
报告期内，公司与同行业可比公司经营活动现金流与净利润差异情况如下：
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年 2020 年 2019 年
中工国际：
净利润 32,021.12 26,074.55 -10,205.71 104,697.52
经营活动现金流量净额 6,557.18 -41,467.12 34,179.86 -31,564.32
差异 -25,463.93 -67,541.68 44,385.56 -136,261.84
东华科技：
净利润 23,144.16 26,581.35 20,237.96 17,965.86
经营活动现金流量净额 38,989.33 68,299.89 37,758.83 33,025.79
差异 15,845.16 41,718.54 17,520.87 15,059.93
百利科技：
净利润 11,071.82 3,096.10 2,499.06 -62,450.05
经营活动现金流量净额 16,223.23 33,634.58 -21,844.77 -10,198.08
差异 5,151.40 30,538.48 -24,343.83 52,251.97
中粮科工：
净利润 9,935.19 16,498.73 13,195.84 8,697.08
经营活动现金流量净额 -14,289.02 26,104.98 23,136.78 8,932.17
差异 -24,224.21 9,606.25 9,940.95 235.09
中国海诚：
净利润 17,455.81 16,078.74 6,384.96 5,860.92
经营活动现金流量净额 58,534.59 42,946.32 46,556.83 33,823.17
差异 41,078.77 26,867.58 40,171.86 27,962.25
报告期内，同行业可比上市公司中，净利润与经营活动现金流量均存在差异
较大的情况，公司与东华科技的上述差异情况基本相同，其他可比公司中工国际、
百利科技、中粮科工交替出现经营活动现金流量净额为负的情况，这主要与各公
司业务结构、涉及行业领域、项目个性化差异、公司经营规划等多种因素有关。
综上所述，发行人经营活动产生的现金流量净额与净利润存在较大差异主要
系由公司所处行业特点、经营结算模式、会计基础差异等多项原因共同导致，具
有合理性。
七、中介机构核查意见
（一）核查程序
保荐机构和发行人会计师执行了如下核查程序：
银行存款余额明细表等，了解公司的资金使用用途及存放情况，分析评估资金使
用用途及资金存放情况的合理性；
货币资金、经营活动现金流、净利润等科目情况进行对比分析；
决议等审议程序文件及公告文件；
专项说明报告；
告》《关于与保利财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》等文件；
监管指标等文件；
件等；
告；
（二）核查意见
经核查，保荐机构、发行人会计师认为：
行等，具体用途及存放管理合理有效；货币资金占总资产的比例高于同行业可比
公司平均水平，公司货币资金占总资产的比例较高，主要原因系：
（1）公司对供
应商的经营性负债金额较高，需要维持一定流动性避免供应链风险；
（2）总承包
项目建设过程中的资金周转需求较高；
（3）公司在日常经营过程中需要稳定持续
地支付员工薪酬、租赁费、水电物业费等刚性支出，以维持正常经营管理活动。
总体而言，公司货币资金余额较高具有必要性、合理性；
业银行的存贷款利率，发行人公司在遵守相关规定和保证正常经营的情况下，基
于财务公司与外部商业银行所提供的利率、服务水平、便利程度等因素综合考虑，
将部分自有资金存于财务公司，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提
高资金使用效率，获得略高于外部商业银行利率的利息收入，为公司及股东获取
更多的利益，公司与财务公司发生相关存款业务具有合理性，不存在损害中小股
东权益的情形；
为完整合理的内部控制制度，风险管理体系较为完善，能较好地控制各类风险，
整体风险控制在合理水平，不存在异常情况或其他重大风险事项，能够保证公司
的存款安全；
履行了必要的决策程序并相应进行了信息披露。公司根据自身业务及资金使用、
存放需求，自主选择与财务公司办理存款业务，根据公司审计机构出具的关于关
联方资金占用的专项报告，不存在控股股东、实际控制人变相占用公司资金、影
响公司资金使用的情形；
账户冻结资金等，变动情况均根据实际业务情况变动，具有合理性；银行账户冻
结资金涉及相关项目根据项目发展、诉讼的具体情况计提预计负债，相关预计负
债计提充分；
司所处行业特点、经营结算模式、会计基础差异等多项原因共同导致，具有合理
性。
问题 6：关于应收款项、预付款项和存货。报告期期末，申请人应收账款净额分
别为 77,187.92 万元、63,615.59 万元、58,232.78 万元和 69,044.31 万元，
预付款项金额分别为 63,748.22 万元、45,423.84 万 元、34,145.92 万元和
（1）结合应收账款账龄、期后回款、主要应收账款客户的经营情况等，说明应
收款项坏账准备计提的充分性；部分长期未回款的应收账款，公司采取的回款措
施及实施效果。（2）报告期内应收账款保理和应收票据转让、贴现的具体情况，
是否符合终止确认条件。（3）账龄超过一年预付账款的形成原因及主要支付对
象、是否为关联方，是否符合行业惯例，上述款项回收的可能性及坏账准备计提
的充分性。（4）其他应收款的账龄及坏账计提情况，是否存在违规占用资金情
形；公司其他应收款坏账计提政策与同行业可比公司的比较情况。（5）报告期
内存货中合同履约成本余额下降的原因，工程承包业务合同履约成本金额较低的
合理性，相关会计核算是否符合《企业会计准则》规定；结合存货构成情况及业
务模式，分析公司存货周转率及变动趋势与同行业可比公司差异较大的合理性。
（6）合同资产中“建造合同形成的已完工未结算资产”涉及的主要项目，竣工
时点及确认收入时点、客户信用状况，是否存在竣工后长期未验收情形；结合合
同资产减值计提政策、账龄、期后结转、与同行业可比公司对比情况等，说明合
同资产减值计提的充分性。请保荐机构及会计师核查并发表意见。
答复：
一、结合应收账款账龄、期后回款、主要应收账款客户的经营情况等，说
明应收款项坏账准备计提的充分性；部分长期未回款的应收账款，公司采取的
回款措施及实施效果。
（一）应收账款账龄情况
报告期内，公司对于按工程承包、工程设计、工程咨询、工程监理等组合计
提坏账准备的应收账款按账龄列示情况如下：
单位：万元
账龄
账面余额 占比 账面余额 占比 账面余额 占比 账面余额 占比
合计 79,993.00 100.00% 69,714.88 100.00% 74,571.96 100.00% 84,277.25 100.00%
报告期各期，公司账龄 2 年以内应收账款占比均在 75%以上，应收账款账龄
总体结构较短。
（二）应收账款期后回款情况
截至 2022 年 9 月 30 日，报告期各期末应收账款的期后累计回款情况如下：
单位：万元
截至 2022 年
扣除单项计 扣除单项计
提坏账准备 截至 2022 年 提坏账应收
年末应收账 未回款的应 期后回款比
项目 后的应收账 9 月 30 日回 账款期后回
款余额（a） 收账款中已 例(e=d/a)
款余额 款金额（d） 款比例
单项计提坏
（c=a-b） （f=d/c）
账的金额（b）
截至 2022 年 9 月 30 日，发行人报告期各期末应收账款余额期后累计回款比
例分别为 68.04%、66.26%和 47.99%。发行人部分应收账款存在回收周期较长的
情况，主要系公司所从事工程建设项目存在项目建设周期与结算周期较长的特
点，回款周期相对较长系行业内普遍现象，符合公司所处行业的实际情况；同时，
公司从事工程建设项目中，存在一定比例由于业主破产重整、涉及诉讼、项目终
止等原因导致预计无法收回款项的情况，报告期各期末公司已按单项计提坏账准
备的应收账款进行会计处理。截至 2022 年 9 月 30 日，扣除单项计提坏账的应收
账款后的期后回款比例分别为 78.12%、78.19%和 58.99%，剩余应收账款回款比
例接近 80%，整体不存在重大回款风险。
（三）主要应收账款客户的经营情况
截至报告期末，公司应收账款余额前十大及对应客户情况如下：
单位：万元
占应收账 是否被列
与公司关 坏账准备 开始合作
单位名称 期末余额 账龄 款余额的 入（失信）
系 期末余额 时间
比例 被执行人
PPG 涂料（天津）有限
非关联方 6,458.60 1 年以内 6.59% 233.22 2017 年 否
公司
母公司为
日本大型
KRAFT OF ASIA
商社丸红
PAPERBOARD & 非关联方 6,121.87 1-2 年 6.24% 632.39 2007 年
株 式 会
PACKING CO.,LTD
社，经营
情况正常
武汉升阳置业发展有限
非关联方 4,200.67 5 年以上 4.28% 4,200.67 2012 年 是
公司
定西鹭江环保电力有限 1 年以内、
非关联方 4,140.44 4.22% 172.85 2017 年 否
责任公司 4-5 年
南宁衍庆纸浆有限公司
（原名：南宁劲达兴纸浆 非关联方 3,860.54 5 年以上 3.94% 3,860.54 2010 年 是
有限公司）
湖北中烟工业有限责任
非关联方 3,190.16 1 年以内 3.25% 114.85 1988 年 是
公司襄阳卷烟厂
四川锦源晟新能源科技
非关联方 2,763.60 1 年以内 2.82% 99.49 2022 年 否
有限公司
河南沃克曼建设工程有
非关联方 2,451.48 1 年以内 2.50% 88.25 2021 年 否
限公司
临夏鹭鸿环保电力有限 非关联方 1,420.95 1 年以内 1.45% 51.15 2020 年 否
占应收账 是否被列
与公司关 坏账准备 开始合作
单位名称 期末余额 账龄 款余额的 入（失信）
系 期末余额 时间
比例 被执行人
公司
中国能源建设集团安徽
电力建设第二工程有限 非关联方 1,360.67 1.39% 273.74 2019 年 否
年
公司
合计 -- 35,968.98 -- 36.68% 9,727.15 -- --
报告期各期末，公司主要应收账款客户中武汉升阳置业发展有限公司、南宁
衍庆纸浆有限公司被列入被执行人名单，相关款项预计已无法回收，公司已对上
述客户涉及的应收账款按照单项计提坏账准备的应收账款全额计提坏账损失；湖
北中烟工业有限责任公司襄阳卷烟厂（以下简称“湖北中烟”）被列入被执行人
名单，截至 2022 年末，公司涉及该公司应收账款已正常回款 1,083.36 万元，湖
北中烟系中国烟草总公司旗下湖北中烟工业有限责任公司下属单位，同时考虑上
述客户行业地位及与公司存在多年合作关系，预计收回相关应收款项不存在实质
性障碍。除上述情况之外，公司主要应收账款客户基本均为长期合作客户，经营
情况正常，不存在信用或财务状况出现大幅恶化的情形。
（四）公司的应对措施及效果
公司客户端主要面向国内外政府机构、全球跨国公司及世界 500 强企业、国
有大中企业、知名民营企业等，整体来讲信用普遍较好，回款风险较小。
公司采取的回款措施主要包括：针对部分长期未回款的应收账款，公司制定
并执行了《财务会计管理制度》《应收账款管理制度》等内部制度，积极协调全
公司各部门进行款项催收：根据该办法，财务部门负责应收账款的日常管理，定
期编制应收款项账龄明细表提交项目管理部门及其他业务承担部门，负责办理资
金结算并督促资金收回；项目管理部门及业务承担部门负责应收款项的具体催
收，同时持续对客户的信用状况进行调查与评价，对收款方式困难，需要提供法
律途径的，由风险管理部门进行协助；针对部分由于项目纠纷导致回收困难的应
收账款，公司积极通过诉讼、申请财产保全等法律途径维护公司利益；对部分客
户发生暂时性困难，经公司内部审批后可与客户协商进行债务重组。
通过上述一系列安排和手段，公司强化了款项催收跟进流程，确保各项目资
金回流顺利推进，避免发生长期未回款情形。
（五）应收账款坏账计提情况
报告期内，公司考虑了不同客户的信用风险特征，以按客户信用风险组合和
按不同业务类型款项账龄组合为基础评估其预期信用损失。报告期各期末，公司
应收账款按不同坏账计提方法分类情况如下：
单位：万元
类别
账面余额 占比 坏账准备 计提比例 账面价值
按单项计提坏账准
备的应收账款
按组合计提坏账准
备的应收账款
合计 98,069.00 100.00% 29,024.70 29.60% 69,044.31
类别
账面余额 占比 坏账准备 计提比例 账面价值
按单项计提坏账准
备的应收账款
按组合计提坏账准
备的应收账款
合计 87,263.13 100.00% 29,030.35 33.27% 58,232.78
类别
账面余额 占比 坏账准备 计提比例 账面价值
按单项计提坏账准
备的应收账款
按组合计提坏账准
备的应收账款
合计 90,932.86 100.00% 27,317.26 30.04% 63,615.59
类别
账面余额 占比 坏账准备 计提比例 账面价值
按单项计提坏账准
备的应收账款
按组合计提坏账准
备的应收账款
合计 100,385.22 100.00% 23,197.30 23.11% 77,187.92
公司根据应收款项实际情况，对于因项目终止、客户破产重组、涉及诉讼等
原因预计无法收回的应收账款按照单项计提坏账准备。
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，报告期内，公司对于划分
为组合的应收账款，参考历史信用损失经验并结合当前状况以及对未来经济状况
的预测计算预期信用损失。其中，对于工程承包、工程设计、工程咨询、工程监
理四项组合，公司按照迁徙率计算各账龄历史损失率作为当年预期信用损失率计
提坏账准备；对于关联方款项组合，主要系公司与实际控制人下属企业由于日常
交易产生的经营性往来，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻
性因素的基础上确定上述应收账款为低风险组合，并设定预期信用损失率为
公司预期信用损失率的确定方法如下：
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账
龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
（1）对于划分为组合的应收账款，具体包括划分为工程总承包、工程设计、
工程咨询、工程监理等组合；
（2）计算各组合内应收账款的整体账龄；
（3）计算各组合应收账款迁徙率（应收账款迁徙率是指在一个时间段内没
有收回而迁徙至下一个时间段的应收款项的比例）；
（4）各组合按照迁徙率计算各账龄历史损失率。
报告期内，发行人根据迁徙率计算的预期信用损失率情况如下：
年份 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5 年以上
（含 1 年）
报告期内，发行人可比公司按照组合计提坏账准备的预期信用损失率情况如
下：
公司名称 1 年以内 1至2年 2至3年 3至4年 4至5年 5 年以上
中工国际 0-5% 5-10% 10-20% 50-80% 80-100% 100.00%
东华科技 5.00% 10.00% 30.00% 50.00% 70.00% 100.00%
国企客户 5.48% 12.33% 19.32% 22.81% 43.95% 69.22%
百利科技
非国企客户 6.60% 10.45% 13.29% 22.21% 43.49% 66.83%
中粮工科 5.00% 29.00% 50.00% 100.00% 100.00% 99.00%
注：数据来源为上市公司 2021 年度报告、审计报告；中工国际数据为境内工程、设计板块
在新金融工具准则下，公司各账龄区间的预期信用损失率与同行业可比上市
公司基本相当并略处于较高水平，与同行业可比公司相比不存在重大差异，公司
应收账款计提比例较为谨慎。
综上所述，公司期后回款情况正常，账龄结构以 1 年以内账龄为主，坏账计
提比例符合公司经营实际、与同行可比公司基本接近；除部分已被列入（失信）
被执行人名单并单项计提坏账准备的客户公司，公司主要应收账款客户均为长期
合作客户，经营情况正常，信用或财务状况未出现大幅恶化，公司应收账款坏账
准备计提充分。
二、报告期内应收账款保理和应收票据转让、贴现的具体情况，是否符合
终止确认条件。
（一）应收账款保理的具体情况及相关会计处理
报告期内，公司应收账款保理金额的具体情况如下：
项目 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
不附追索权保理金额 305.57 3,535.62 25,333.42 823.59
附追索权保理金额 - - 164.80 417.42
应收账款保理金额合计 305.57 3,535.62 25,498.22 1,241.01
占期末应收账款余额比例 0.31% 4.05% 28.04% 1.24%
报告期内，中国海诚及其下属子公司应收账款保理金额分别为 1,241.01 万
元、25,498.22 万元、3,535.62 万元、305.57 万元，占期末应收账款余额的比例分
别为 1.24%、28.04%、4.05%、0.31%，2020 度滦州雅新环保能源有限公司、馆
陶县正好环保科技有限公司两家公司的应收账款保理金额较大，涉及项目主要分
别为滦州市生活垃圾综合处置 EPC 项目、馆陶市生活垃圾综合处置 EPC 项目，
除上述情况之外，报告期内公司应收账款保理的总体规模和占比相对较小。
公司应收账款保理的业务模式为公司或其下属子公司作为申请人，将向业主
提供工程服务所产生的应收账款转让给商业保理公司，商业保理公司向申请人支
付应收账款转让款并收取保理费用。
报告期内，公司与商业保理公司开展的应收账款保理业务主要为无追索权保
理，即保理申请人将应收账款转让后，若应收账款对应业主由于财务或资信等原
因，在约定期限内不能足额偿付款项，商业保理公司无权向保理申请人追索未偿
付的款项；对于附追索权的保理，若应收账款对应业主由于财务或资信等原因，
在约定期限内不能足额偿付款项，商业保理公司有权向保理申请人追索未偿付的
款项。
报告期内，公司及其下属公司在与商业保理公司开展应收账款保理业务时，
对于不附追索权的保理业务，已将应收账款所有权上几乎所有的风险和报酬转移
给商业保理公司，失去对应收账款控制，符合金融资产的终止确认条件，按照实
际收到的款项确认为银行存款，对转让的应收账款账面余额终止确认，并将相应
的保理费用计入当期损益；对于附追索权的保理业务，根据企业会计准则相关规
定，不符合金融资产的终止确认条件，按照实际收到的款项确认为银行存款，按
转让的应收账款账面余额确认为短期借款等，并将相应的保理费用计入当期损
益。
（二）应收票据转让、贴现的具体情况及相关会计处理
单位：万元
项目 2022 年 1-9 月 2021 年 2020 年度 2019 年度
应收票据转让、贴现金额 55,029.50 41,794.32 35,079.30 42,282.91
其中：商业承兑汇票 10.00 1,748.95 1,503.21 4,180.23
项目 2022 年 1-9 月 2021 年 2020 年度 2019 年度
银行承兑汇票 55,019.50 40,045.37 33,576.09 38,102.68
已经转让或贴现且在资产负债表日
尚未到期的票据终止确认金额
其中：商业承兑汇票 - - - -
银行承兑汇票 17,707.51 14,436.10 16,231.19 12,917.78
报告期各期，公司应收票据转让、贴现金额分别为 42,282.91 万元、35,079.30
万元、41,794.32 万元、55,029.50 万元，其中商业承兑汇票于报告期内背书转让、
贴现金额分别为 4,180.23 万元、1,503.21 万元、1,748.95 万元、10.00 万元，银行
承兑汇票于报告期内背书转让、贴现金额分别为 38,102.68 万元、33,576.09 万元、
报告期各期，公司已经转让或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇
票终止确认金额分别为 12,917.78 万元、16,231.19 万元、14,436.10 万元、17,707.51
万元，公司已经转让或贴现且在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票未终止确
认。
公司背书转让银行承兑汇票时，终止确认应收票据，并冲减应付款项，贴现
银行承兑汇票时终止确认应收票据，并按照实际收到的款项确认为银行存款，贴
现费用计入当期损益。
公司背书转让商业承兑汇票时，在票据到期前不终止确认，偿还的应付款项
转为其他流动负债；贴现商业承兑汇票，在票据到期前不终止确认，按照实际收
到的款项确认为银行存款，贴现费用计入当期损益，偿还的应付款项转为其他流
动负债。
对于所持有的银行承兑汇票，由于其期限较短、整体违约风险较低，考虑该
部分承兑银行历史违约率为零的情况下，公司判断该部分银行承兑汇票信用风险
较低，在转让、贴现上述银行承兑汇票后，已将应收票据所有权上几乎所有的风
险和报酬转移给了被背书人或贴现银行，失去对票据控制，符合金融资产终止确
认条件；对于所持有的商业承兑汇票，由于其与上述银行承兑汇票相比，承兑人
信用特征及违约风险有所不同，判断该部分商业承兑汇票到期前不符合金融资产
终止确认条件，公司在转让、贴现上述商业承兑汇票时未终止确认。
三、账龄超过一年预付账款的形成原因及主要支付对象、是否为关联方，
是否符合行业惯例，上述款项回收的可能性及坏账准备计提的充分性。
报告期各期末，公司预付款项金额分别为 63,748.22 万元、45,423.84 万元、
款项及工程款等预付款，账龄 1 年以内的预付账款占比分别为 71.93%、71.83%、
公司工程总承包业务向供应商定制设备或分包工程，需按合同约定支付工程
进度款，对于尚未验收的设备或工程款项在预付账款科目核算，符合行业惯例。
报告期各期末，可比公司预付账款占当期营业收入比例情况如下：
项目 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
中工国际 15.57% 10.49% 12.72% 8.41%
东华科技 25.94% 10.63% 17.87% 13.25%
百利科技 15.94% 16.46% 1.52% 10.50%
中粮科工 17.43% 7.09% 3.51% 3.29%
平均值 18.72% 11.17% 8.91% 8.86%
中国海诚 15.38% 6.49% 8.91% 11.42%
由上表可见，公司预付账款占当期营业收入的比例略低于可比公司指标，处
在合理波动范围内。
报告期内，公司存在关联方预付款的情形，预付款项余额情况如下：
单位：万元
项目名称 关联方 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
中国海诚投资发展有限公司廊坊机
预付款项 5.00 5.00 5.00 -
电设备制造厂
中轻长泰（长沙）智能科技股份有
预付款项 限公司（原名：长沙长泰智能装备 - - - 508.52
有限公司）
上述交易均系公司与关联方之间发生的因采购货物等经营性往来产生，不存
在关联方非经营性资金占用的情况。
截至 2022 年 9 月 30 日，发行人预付账款金额为 58,428.79 万元，一年以上
预付账款金额合计 11,948.56 万元，其中金额前十大项目预付账款账面价值金额
合计为 4,576.70 万元，分别占发行人预付账款账面总金额的比例为 20.45%、
下：
单位：万元
业务 预付账
项目名称 公司名称 账龄 项目情况
类型 款金额
潍坊凯信机械有 预付款系采购设备产生，目前
越南理文二期项目 承包 2,720.00 3 年以上
限公司 项目处于中止状态。
埃塞俄比亚 6 万吨 PVC 树脂 湖南晟铭祥宁楼 1-2 年：132.93 万元；
受埃塞俄比亚战乱影响，项目
综合性生产的总承包交钥匙 宇成套设备有限 承包 869.65 2-3 年：615.47 万元；3
中止。
项目 公司 年以上：121.24 万元
埃塞俄比亚 6 万吨 PVC 树脂
成都易电云商工 1-2 年：13.32 万元；2-3 受埃塞俄比亚战乱影响，项目
综合性生产的总承包交钥匙 承包 819.85
程服务有限公司 年：806.53 万元 中止。
项目
埃塞俄比亚 6 万吨 PVC 树脂 阿特拉斯科普柯
综合性生产的总承包交钥匙 （上海）贸易有 承包 680.00
年：589.08 万元 中止。
项目 限公司
埃塞俄比亚 6 万吨 PVC 树脂
无锡中正锅炉有 受埃塞俄比亚战乱影响，项目
综合性生产的总承包交钥匙 承包 458.61 2-3 年
限公司 中止。
项目
寿光美伦化学浆项目二氧化 寿光晨鸣广源地 2-3 年：367.03 万元；3 项目终止，目前正积极与对方
承包 423.30
氯制备系统 产有限公司 年以上：56.28 万元 协商退回预付款。
景兴控股（马）有限公司年
无锡创亿源自动 截至报告期末设备暂未到货，
产 140 万吨高档再生浆及工 承包 384.47 1-2 年
化科技有限公司 未到确认成本及结算的节点。
业包装用纸项目一期工程
埃塞俄比亚 6 万吨 PVC 树脂
天水长城开关厂 受埃塞俄比亚战乱影响，项目
综合性生产的总承包交钥匙 承包 358.80 2-3 年
集团有限公司 中止。
项目
埃塞俄比亚 6 万吨 PVC 树脂 广西柳州特种变 1-2 年：52.85 万元；2-3
受埃塞俄比亚战乱影响，项目
综合性生产的总承包交钥匙 压器有限责任公 承包 304.96 年：236.03 万元；3 年
中止。
项目 司 以上：16.08 万元
自贡恒通机械设备制造有限
公司（以下简称“自贡恒通”）
自贡恒通机械设 作为发行人关于越南理文项
越南理文项目 承包 302.64 3 年以上
备制造有限公司 目的供应商，未按照合同约定
完成全部交货义务及开具发
票，发行人已就该买卖合同纠
纷案件申请执行，本案仍在执
行中。
合计 -- -- 7,322.28 -- --
根据上表，越南理文二期项目涉及预付账款主要系公司预付潍坊凯信机械有
限公司 2,720.00 万元，上述项目中公司作为项目承包方，潍坊凯信机械有限公司
为公司的供应商，根据合同约定，发行人先期收到业主方预付款合计 2,720 万元，
发行人收到款项后进而向潍坊凯信机械有限公司支付预付款合计 2,720 万元，后
由于新冠疫情发展、当地项目批文缓慢、以及发包人对海外发展的调整等原因，
项目处于中止状态，截至目前，公司仍积极与发包人保持沟通，如项目能够达到
可执行状态将继续执行该项目，公司未将该笔款项收回具有合理性；埃塞俄比亚
项目相关供应商的部分款项，受当地战乱影响，目前项目处于暂时中止状态，待
项目具备开工条件后将继续推进项目建设过程，公司未将该笔款项收回具有合理
性；越南理文项目涉及预付账款，目前公司已就买卖合同纠纷申请执行以收回涉
及款项。
综上所述，公司账龄超过一年预付账款支付对象不涉及关联方的情况，主要
账龄较长预付款主要系根据不同项目具体情况，由于项目暂时中止或因项目阶段
尚未到达结算条件或结算时间，随着项目及涉及诉讼的继续推进，上述预付款项
仍会继续结算或回收，账龄较长具有合理性，因此，公司未对上述预付账款计提
减值准备。
四、其他应收款的账龄及坏账计提情况，是否存在违规占用资金情形；公
司其他应收款坏账计提政策与同行业可比公司的比较情况。
（一）其他应收款的账龄及坏账计提情况，是否存在违规占用资金情形
报告期各期末，公司其他应收款情况如下：
单位：万元
项目 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
项目 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
应收利息 - 11.13 7.17 -
应收股利 - - - -
其他应收款 8,570.12 5,688.77 6,075.26 6,144.29
合计 8,570.12 5,699.91 6,082.43 6,144.29
注：根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》
（财会[2018]15 号），
上表将应收利息、应收股利和其他应收款合并作为其他应收款进行分析，其中表中其他应收
款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。
系公司定期存款的利息。
报告期各期末，公司其他应收款（不含应收利息和应收股利）的账龄分布情
况如下：
账龄
余额 占比 余额 占比 余额 占比 余额 占比
（含 1 年）
合计 11,726.36 100.00% 8,600.24 100.00% 9,158.77 100.00% 9,143.64 100.00%
报告期内，公司 1 年以内其他应收款占比分别为 43.78%、40.95%、43.03%
和 55.84%，账龄较长的其他应收款主要系部分项目的押金及保证金。
报告期内，公司使用预期信用损失模型计提其他应收款坏账准备，在每个资
产负债表日对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具
自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月
内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但
尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用
损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，
本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于划分为组合的
其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，通过违约风险敞口和未来 12 个月
内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
报告期各期末，公司其他应收款坏账准备的计提情况如下：
单位：万元
项目 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
其他应收款余额 11,726.36 8,600.24 9,158.77 9,143.64
坏账准备 3,156.24 2,911.47 3,083.51 2,999.35
坏账准备比例 26.92% 33.85% 33.67% 32.80%
其他应收款净额 8,570.12 5,688.77 6,075.26 6,144.29
报告期各期末，公司其他应收款（不含应收利息和应收股利，下同），账面
价值分别为 6,144.29 万元、6,075.26 万元、5,688.77 万元和 8,570.12 万元，主要
系员工出差借款备用金、项目投标保证金、履约保证金及押金等，具有合理的商
业背景和历史原因，不存在违规占用资金情形。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中国海诚工程科技股
份有限公 司非经营 性资金 占用及 其他关 联资金往 来的专 项说明 》（致 同专字
（2020）第 110ZA1642 号）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关
于中国海诚工程科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来的专项说明》
（XYZH/2021BJAA110292 号）
《关于中国海诚工程科技股份
有 限 公 司 2021 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 的 专 项 说 明 》
（XYZH/2022BJAA110271 号）
，除 2019 年初公司存在应收中轻长泰（长沙）智
能科技股份有限公司（原名：长沙长泰智能装备有限公司）的应收股利分红（金
额为 152.39 万元，当年度已结清）之外，公司 2019 年度、2020 年度、2021 年
度不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情形。
（二）公司其他应收款坏账计提政策与同行业可比公司的比较情况
公司及同行业可比公司中工国际、东华科技、百利科技和中粮科工其他应收
款坏账准备计提政策情况如下：
可比上市公司 其他应收款坏账准备计提政策
本公司对其他应收款项根据未来 12 个月或整个存续期内预期信用损失金额计提坏账
准备。
公司在以前年度其他应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征
中工国际 分析的基础上，确定预期损失率并据此计提坏账准备。
对于个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的其他应收款项，
公司单独判断其预期损失金额，如预期信用损失金额明显高于上述组合预计损失金额，
本公司按照单独判断的预计损失金额计提相应的坏账准备。
本公司将其他应收款分类为以摊余成本计量的金融资产。以摊余成本计量的金融资
产按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的
应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进
行初始计量。
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变
动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估
计。
东华科技 本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的
信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之
间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工
具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初
始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金
额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入
当期损益。
本公司将其他应收款分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司对以摊余成本计量
的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著
增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：
（1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按
照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余
百利科技 额和实际利率计算利息收入。
（2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，
处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失
准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
（3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按
照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成
本和实际利率计算利息收入。
本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增
加的金融资产，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风
险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预
期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按
照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。以组合为基础的评估。
对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增
加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照
债务人类型和初始确认日期为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考
虑评估信用风险是否显著增加。
中粮科工 1）本集团合并范围内关联方组合、其他风险较低组合（以属于政府政策性应收款项
为信用风险特征划分组合（包含应收出口退税、应收补贴款等）），确定为无信用风险的
其他应收款，本集团判断不存在预期信用损失，不计提坏账准备。
应收款，确定为信用风险自初始确认后显著增加的其他应收款，按照该其他应收款的账
面金额与预期能收到的现金流量现值的差额，确定其他应收款的预期信用损失，计提坏
账准备。
前瞻性信息、账龄，预计违约损失率，按资产负债表日余额确定其他应收款账龄组合的
预期信用损失，计提坏账准备。
本集团在每个资产负债表日对处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计
中国海诚 量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12
个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚
可比上市公司 其他应收款坏账准备计提政策
未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量
损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该
工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。本集团利用可获得的合理且有依据的信
息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认
日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。除特殊
情况外，本集团采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风
险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
对于划分为组合的其他应收款，本集团参考历史信用损失经验，通过违约风险敞口
和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
注：资料来源为上市公司定期报告及审计报告。
发行人其他应收账款坏账计提政策是基于交易及回款情况、实际坏账损失情
况等作出的合理估计，符合公司的业务特点及自身实际情况，计提的坏账准备能
充分反映公司其他应收款余额的坏账损失风险，与国内同行业可比公司对比不存
在重大差异的情况。
五、报告期内存货中合同履约成本余额下降的原因，工程承包业务合同履
约成本金额较低的合理性，相关会计核算是否符合《企业会计准则》规定；结
合存货构成情况及业务模式，分析公司存货周转率及变动趋势与同行业可比公
司差异较大的合理性。
（一）存货中合同履约成本余额下降的原因
公司合同履约成本主要系公司经营业务中为履行合同发生的成本，报告期
内，公司合同履约成本结构如下：
单位：万元
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
工程咨询 170.52 65.41% 109.33 29.59% 3,827.71 100.00% - -
工程总承包 90.17 34.59% - - - - - -
其他 - - 260.14 70.41% - - - -
合计 260.70 100.00% 369.47 100.00% 3,827.71 100.00% - -
公司自 2020 年开始执行新收入准则，公司对于工程咨询经营业务、工程总
承包业务中为履行合同发生的成本计入合同履约成本进行归集，并分别按照某一
时点履行的履约义务、某一时段内履行的履约义务确认履约进度。截至 2020 年
末，公司部分工程咨询项目尚未验收，相关成本最终已于 2021 年进行成本结转，
导致报告期内存货中合同履约成本余额下降。
（二）工程承包业务合同履约成本金额较低的合理性
公司对于工程总承包业务，按照某一时段内履行的履约义务，采用投入法确
定履约进度，具体为每月月末，根据累计已发生成本占预计总成本的比例，计算
履约进度，确认收入并结转成本，合同履约成本已结转至主营业务成本，各期末
相关的合同履约成本金额较小具有合理性，相关会计核算符合《企业会计准则》
规定。
（三）结合存货构成情况及业务模式，分析公司存货周转率及变动趋势与
同行业可比公司差异较大的合理性。
报告期各期末，公司存货构成情况如下：
单位：万元
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
原材料 11.89 0.85% 13.41 2.14% 333.58 6.16% 2.08 0.005%
库存商品 1,091.64 78.15% 213.86 34.13% 1,234.20 22.78% 434.16 0.94%
合同履约成本 260.70 18.66% 369.47 58.96% 3,827.71 70.66% - -
建造合同形成的已完 45,594.4
- - - - - - 99.04%
工未结算资产 8
其他 32.64 2.34% 29.87 4.77% 21.59 0.40% 3.42 0.01%
余额小计 1,396.87 100.00% 626.61 100.00% 5,417.07 100.00% 46,034.14 100.00%
减：存货跌价准备或
合同履约成本减值准 - - - - - - 264.69 -
备
账面价值 1,396.87 - 626.61 - 5,417.07 - 45,769.44 -
报告期各期末，公司存货账面价值分别为 45,769.44 万元、5,417.07 万元、
和 0.26%。
报告期各期，公司存货周转率指标情况如下：
指标 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
存货周转率 437.05 152.16 17.90 11.79
注：存货周转率=营业成本/存货平均账面净额；2022 年 1-9 月存货周转率为年化计算结果。
报告期各期，公司存货周转率分别为 11.79 次、17.90 次、152.16 次和 437.05
次，公司自 2020 年开始存货周转率显著上升，主要原因是公司于 2020 年 1 月 1
日起执行新收入准则，根据会计准则最新的列报要求，原存货中金额较大的建造
合同形成的已完工未结算资产已转入合同资产进行核算，目前存货中主要系金额
相对较小的原材料、库存商品及合同履约成本等，因此存货周转率提升明显。
报告期各期，公司与同行业可比公司的存货周转率指标如下：
单位：次
项目 可比上市公司 2021 年度 2020 年度 2019 年度
月
中工国际 1.79 1.69 1.59 2.36
东华科技 24.79 14.00 3.72 2.46
存货周转 百利科技 4.88 3.57 3.98 3.11
率 中粮科工 2.98 4.10 4.66 4.78
行业平均 8.61 5.84 3.49 3.18
中国海诚 437.05 152.16 17.90 11.79
注：数据来源为 Wind。存货周转率=营业成本/存货平均账面净额；2022 年 1-9 月存货周转
率为年化计算结果。
报告期内，公司存货周转率显著高于行业平均水平，主要原因系：一方面，
公司工程类业务占公司营业总收入的 99%以上，销售类业务占比极少，公司存货
科目中主要包括工程施工现场物资材料及待安装设备组成的库存商品，以及及经
营业务中为履行合同发生的成本组成的合同履约成本，导致存货科目整体金额较
小，而公司营业成本金额较大，由此计算导致公司存货周转率指标较大；另一方
面，中工国际、东华科技、百利科技、中粮科工均存在一定规模比例的销售类型
业务，因此其存货科目中包含金额较大的原材料、在产品或开发产品、库存商品、
在途产品等，导致上述公司存货周转率指标较小。
综上所述，报告期内公司存货周转率及变动趋势与同行业可比公司差异较大
是根据各公司存货构成情况及业务模式差异等因素综合作用的结果，具有合理
性。
六、合同资产中“建造合同形成的已完工未结算资产”涉及的主要项目，
竣工时点及确认收入时点、客户信用状况，是否存在竣工后长期未验收情形；
结合合同资产减值计提政策、账龄、期后结转、与同行业可比公司对比情况等，
说明合同资产减值计提的充分性。
（一）合同资产中“建造合同形成的已完工未结算资产”涉及的主要项目
情况
截至 2022 年 9 月 30 日，发行人合同资产账面余额为 69,353.13 万元，其中
建造合同形成的已完工未结算资产账面余额为 52,783.99 万元，均由工程总承包
业务产生，占合同资产总余额的比例为 76.11%，发行人已完工未结算资产前十
大项目的资产账面余额合计为 33,030.61 万元，占发行人已完工未结算资产账面
总余额的比例为 62.58%，具体情况如下：
单位：万元
客 户 是否为失 合 同 签订
项 目 名称 客 户 名称 合 同 资产余额 竣 工 时间
信 被 执行人 时间
Bangladesh Power 客户为当地国
孟加拉吉大港 22 座变电站
Development Board（ 孟 有性质机构，资 2016.12 2,467.80 2022 年 9 月
交钥匙项目
加拉国电力发展委员会） 信情况较好
Bangladesh Power 客户为当地国
孟加拉国拉杰沙希 7 座变
Development Board（ 孟 有性质机构，资 2018.05 2,143.49 2022 年 9 月
电站总承包工程
加拉国电力发展委员会） 信情况较好
浙 江金励环 保纸业 有限公
浙江金励环保纸业有限
司年产 100 万吨环保再生 否 2021.08 2,479.80 未竣工
公司
高档包装纸项目续建工程
景兴控股（马）有限公司年
产 140 万吨高档再生浆及 景兴控股（马）有限公
否 2020.05 5,081.75 未竣工
工 业包装用 纸项目 一期工 司
程
张 湾建筑垃 圾消纳 场排水 武汉车都建设开发有限
否 2019.03 2,408.89 未竣工
收集系统 公司
防 城港市生 活垃圾 焚烧发
防城港中科绿色能源有
电项目二期工程 EPC 总承 否 2020.12 1,972.42 未竣工
限公司
包
临 夏生活垃 圾焚烧 发电项 临夏鹭鸿环保电力有限
否 2020.05 7,249.66 未竣工
目工程总承包 公司
定 西市生活 垃圾焚 烧发电 定西鹭江环保电力有限
否 2022.03 4,647.90 未竣工
总承包项目 责任公司
湖 北新业就 地技术 改造项 湖北新业烟草薄片开发 否 2018.11 2,553.48 未竣工
客 户 是否为失 合 同 签订
项 目 名称 客 户 名称 合 同 资产余额 竣 工 时间
信 被 执行人 时间
目 有限公司
客户为当地国
提济乌祖省公共工程设
阿尔及利亚大学城项目 有性质机构，资 2012.09 2,025.42 未竣工
施管理局
信情况较好
合计 33,030.61 --
截至报告期末，公司已完工未结算资产涉及的主要项目均处于正常建设中或
已竣工状态，相关客户经营情况正常，不存在被列入失信被执行人的情况。公司
已完工未结算资产主要系工程总承包项目中项目的报价及结算规则和项目实施
过程中实际成本确认进度的差异产生，公司根据项目履约进度情况已确认相应项
目的收入，不存在竣工后长期未验收情形，不存在通过控制验收及结算时间调节
收入确认时点的情形。
（二）合同资产减值计提政策、账龄、期后结转、与同行业可比公司的对
比情况
报告期内，公司对划分为组合的合同资产，参考历史信用损失经验，结合当
前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄/逾期天数与整个存续期预期信用
损失率对照表，计算预期信用损失。
报告期各期末，公司合同资产账面余额及坏账准备计提情况如下（2019 年
不适用）：
单位：万元
账龄
账面余额 占比 减值准备 计提比例 账面价值
建 造 合 同 形成 的 已
完工未结算资产
质保金 16,569.15 23.89% 1,831.21 11.05% 14,737.94
合计 69,353.13 100.00% 4,555.15 6.57% 64,797.98
账龄
账面余额 占比 减值准备 计提比例 账面价值
建 造 合 同 形成 的 已
完工未结算资产
质保金 7,851.03 14.00% 1,225.27 15.61% 6,625.77
合计 56,064.45 100.00% 3,594.01 6.41% 52,470.44
账龄
账面余额 占比 减值准备 计提比例 账面价值
建 造 合 同 形成 的 已
完工未结算资产
质保金 12,949.45 28.77% 1,517.84 11.72% 11,431.61
合计 45,013.15 100.00% 2,930.68 6.51% 42,082.47
报告期内，公司及同行业可比公司合同资产坏账准备计提政策情况如下：
可比上市公司 合同资产坏账准备计提政策
本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见金融工具减值测
试方法及会计处理。
中工国际 公司按照《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》规定，以预期信用损失为
基础，对金融资产进行减值会计处理并确认损失准备，并根据相应的金融资产分类，将
减值准备计入相关的科目。
本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估
计。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的
信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之
间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工
具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初
始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金
额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入
东华科技 当期损益。
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约
的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信
用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的
信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显
著增加。
如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风
险自初始确认后并未显著增加。
如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该
金融资产计提减值准备。
本公司以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考
虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同
信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合等。相关金融工具的单项
评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。
本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：对于金融资产，信用损失
百利科技
为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或
涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收
款项等。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历
史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收
账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
合同资产的预期信用损失的确定方法与应收账款预期信用损失的确定方法一致。
中粮工科 本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成
分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
可比上市公司 合同资产坏账准备计提政策
本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损
失的会计估计政策为：
账款，确定为信用风险自初始确认后显著增加的应收账款，按照该应收账款的账面金额
与预期能收到的现金流量现值的差额，确定应收账款的预期信用损失，计提坏账准备。
性信息、账龄，预计违约损失率，按资产负债表日余额确定应收账款账龄组合的预期信
用损失，计提坏账准备。
本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的因销售商品、提供劳务等交
易形成且不含重大融资成分的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产等，运用
简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
中国海诚
对于划分为组合的应收账款及合同资产，本集团参考历史信用损失经验，结合当前
状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照
表，计算预期信用损失。
注：资料来源为上市公司定期报告及审计报告。
与国内同行业可比公司对比可知，发行人合同资产坏账准备计提政策对比可
比上市公司不存在重大差异。发行人合同资产坏账计提政策是基于客户信用及回
款情况、实际坏账损失情况等作出的合理估计，符合公司的业务特点及自身实际
情况，计提的坏账准备能充分反映公司合同资产余额的坏账损失风险。
报告期各期末（除 2019 年末）
，公司合同资产的账龄分布情况如下：
单位：万元
账龄
账面余额 占比 账面余额 占比 账面余额 占比
年）
合计 69,353.13 100.00% 56,094.45 100.00% 45,013.15 100.00%
报告期各期末（除 2019 年末）
，公司合同资产账龄主要为 1 年以内（含 1
年），
和 83.76%。
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号财务报告的一般规
定》，并未要求上市公司在定期财务报告中披露按账龄划分的合同资产明细内容，
经查询中工国际、东华科技、百利科技、中粮科工等公司同行业可比上市公司定
期报告、审计报告等公告文件，除东华科技之外，其他公司合同资产账龄分布数
据未进行披露。东华科技合同资产账龄分布情况如下：
单位：万元
账龄
账面余额 占比 账面余额 占比 账面余额 占比
合计 271,437.50 100.00% 218,400.44 100.00% 201,704.75 100.00%
数据来源：东华科技反馈意见回复公告文件
根据东华科技公告披露，报告期各期末（除 2019 年末），东华科技合同资产
账龄同样主要为 1 年以内（含 1 年），1 年以内（含 1 年）合同资产占各期末合
同资产的比例分别为 41.93%、63.49%和 71.62%，其 2020 年度账龄在 4-5 年的合
同资产主要为刚果（布）蒙哥钾肥项目等个别项目所形成，同时迁移至 2021 年
账龄在 4-5 年及 5 年以上的和 2022 年 6 月末账龄在 5 年以上的合同资产。除上
述情况之外，公司与可比公司东华科技合同资产账龄的整体分布情况不存在重大
差异的情况。
报告期内各期末（除 2019 年末）合同资产，截至 2022 年 12 月 31 日累计结
转金额分别为 36,060.74 万元、42,496.14 万元、42,090.33 万元，具体情况如下：
单位：万元
截至 2022 年 12
已计提减值准 账面价值 期后累计结转
项目 期末账面余额 月 31 日累计结
备金额 （a） 比例（c=b/a）
转金额（b）
报告期内各期末（除 2019 年末）合同资产，截至 2022 年 12 月 31 日期后累
计结转比例分别为 85.69%、80.99%、64.96%，期后结转比例较高。发行人部分
合同资产存在回收周期较长的情况，主要系公司所从事工程建设项目存在项目建
设周期与结算周期较长的特点，系行业内普遍现象，符合公司所处行业的实际情
况。
综上所述，公司合同资产账龄大部分在 1 年以内，期后结转比例较高，发行
人合同资产坏账计提政策是基于客户信用及回款情况、实际坏账损失情况等作出
的合理估计，符合公司的业务特点及自身实际情况，计提的坏账准备能充分反映
公司合同资产余额的坏账损失风险，与同行业可比公司相比不存在重大差异的情
况，合同资产减值准备计提充分。
七、中介机构核查意见
（一）核查程序
保荐机构和发行人会计师执行了如下核查程序：
款账龄、期后回款、主要应收账款客户的经营情况；获取报告期内公司主要客户
名单，了解客户的经营状况，通过企查查、中国执行信息公开网等查询客户是否
存在经营风险；获取并查阅发行人应收账款账龄、期后回款明细表，查阅了同行
业上市公司坏账准备计提政策及比例，核查发行人应收账款收坏账准备计提是否
充分获取的原因及合理性；获取并查阅公司应收账款相关的管理制度文件，了解
公司应收账款管理制度与催收措施；
并查阅公司报告期内应收账款保理、应收票据贴现与转让明细，分析是否符合终
止确认条件；
析报告期内预付账款账龄、项目背景、形成原因、坏账计提情况；查阅同行业上
市公司业务模式，分析公司预付账款较高是否符合行业惯例；
分析报告期内其他应收款账龄、坏账准备计提、违规资金占用等情况，查阅了同
行业上市公司其他应收款坏账准备计提政策，核查发行人其他应收账款收坏账准
备计提是否充分；获取并查阅审计机构出具的关于关联方资金占用的专项报告；
查阅同行业上市公司定期报告、审计报告，分析公司存货周转率及变动趋势与同
行业可比公司差异较大的合理性；
的主要项目明细；获取主要合同资产项目的客户名单，了解客户的经营状况，通
过企查查、中国执行信息公开网等查询客户是否存在经营风险；查阅企业会计准
则及应用指南关于建造合同形成的已完工未结算资产的相关规定；获取并查阅公
司报告期内的定期报告、审计报告，分析报告期内合同资产账龄、坏账准备计提、
期后结转情况，查阅了同行业上市公司相关情况并进行对比分析。
（二）核查意见
经核查，保荐机构、发行人会计师认为：
业可比公司不存在重大差异，部分客户应收账款长期未回款的原因已进行合理说
明，发行人坏账准备总体上已充分计提，且针对逾期款项已采取对应催收措施，
整体上应收款项风险可控；
行终止确认，对附追索权的应收账款保理和背书转让、贴现商业承兑汇票按照继
续涉入的金融资产及相关负债进行会计处理，符合企业会计准则相关规定；
惯例，公司账龄超过一年预付账款支付对象不涉及关联方的情况，主要账龄较长
预付款主要系根据不同项目具体情况，由于项目暂时中止或因项目阶段尚未到达
结算条件或结算时间，随着项目及涉及诉讼的继续推进，上述预付款项仍会继续
结算或回收，账龄较长具有合理性，因此公司未对上述预付账款计提减值准备；
标保证金、履约保证金及押金等与业务相关的款项，具有合理的商业背景和历史
原因，不存在违规占用资金情形；公司其他应收账款坏账计提政策是基于交易及
回款情况、实际坏账损失情况等作出的合理估计，符合公司的业务特点及自身实
际情况，计提的坏账准备能充分反映公司其他应收款余额的坏账损失风险，与国
内同行业可比公司对比不存在重大差异的情况，减值计提合理、充分，符合公司
实际经营情况；
法确定履约进度，根据履约进度确认收入并结转成本，合同履约成本已结转至主
营业务成本，各期末相关的合同履约成本金额较小具有合理性，符合企业会计准
则相关规定；报告期内，公司存货构成主要包括金额相对较小的原材料、库存商
品及合同履约等，公司存货周转率及变动趋势与同行业可比公司差异较大是根据
各公司存货构成情况及业务模式差异等因素综合作用的结果，具有合理性；
或已竣工状态，相关客户经营情况正常，不存在被列入失信被执行人的情况；公
司已完工未结算资产主要系工程总承包项目中项目的报价及结算规则和项目实
施过程中实际成本确认进度的差异产生，公司根据项目履约进度情况已确认相应
项目的收入，不存在竣工后长期未验收情形，不存在通过控制验收及结算时间调
节收入确认时点的情形；公司合同资产账龄大部分在 1 年以内，期后结转比例较
高，发行人合同资产坏账计提政策是基于客户信用及回款情况、实际坏账损失情
况等作出的合理估计，符合公司的业务特点及自身实际情况，计提的坏账准备能
充分反映公司合同资产余额的坏账损失风险，与同行业可比公司相比不存在重大
差异的情况，合同资产减值准备计提充分。
问题 7：关于预收款项与合同负债。申请文件显示，报告期内申请人预收款项与
合 同 负 债 分 别 为 82,972.50 万 元 、 84,041.89 万 元 、 105,657.10 万 元 及
比公司合同负债变化情况、项目结算模式等，说明合同负债金额上升的合理性。
（2）与合同负债相关的主要项目情况，包括项目名称、合同对手方、合同签署
日期、完工进度、收入确认依据和金额、结算金额、毛利率等，收入确认时点与
项目进度是否一致，是否存在人为调节验收时点和跨期确认收入情形。请保荐机
构及会计师核查并发表意见。
答复：
一、结合公司收入增长情况、同行业可比公司合同负债变化情况、项目结
算模式等，说明合同负债金额上升的合理性。
报告期各期末，发行人预收款项、合同负债及构成情况如下：
单位：万元
项目 2022.09.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31
预收款项 12.07 12.07 359.61 82,972.50
合同负债 199,234.45 105,645.03 83,682.28 -
已结算未完工 63,642.90 32,806.48 22,227.68 -
预收工程款 114,786.25 52,804.18 38,419.73 -
预收设计款 11,955.34 12,026.05 11,319.12 -
预收咨询款 4,500.72 4,086.88 6,899.68 -
预收监理款 2,947.64 3,473.37 4,422.22 -
其他 1,401.60 448.06 393.87 -
合计 199,246.52 105,657.10 84,041.89 82,972.50
营业收入 380,003.45 526,504.97 509,662.73 558,132.98
合同负债占营业收入比例 39.32% 20.07% 16.42% -
预收账款与合同负债占营业收入比例 39.32% 20.07% 16.49% 14.87%
注：占营业收入比例均已年化。
公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据会计准则最新的列报要求，
原预收账款中对因销售商品、提供劳务等交易形成的预收款项转入合同负债进行
核算。
报告期内，公司预收款项与合同负债主要为客户预先支付的与主营业务相关
的款项，报告期各期末，公司预收款项 与合同负债分别 为 82,972.50 万元、
年 9 月末合同负债分别为 83,682.28 万元、105,645.03 万元和 199,234.45 万元，
占营业收入的比例为 16.42%、20.07%和 39.32%，显示合同负债增长趋势大于营
业收入增长趋势，主要系合同负债中预收工程款及已结算未完工金额明显增加，
具体原因包括：
万元、664,352.92 万元、755,987.71 万元，公司经营规模的扩大与新签订单金额
的增长相应增加了公司合同负债金额的增长；
新签订单项目在当期实现的营业收入，营业收入的兑现相比新签订单存在一定的
时间滞后性，公司工程总承包业务初期一般会向供应商收取约 10%-15%不等的
预付款，而在后期随项目进度按照合同约定进行结算，新签订单金额的逐年增加
导致公司合同负债的增长趋势大于营业收入的增长趋势；
进度确认收入，在日常核算过程中，“合同结算”期末出现贷方余额时计入已完工
未结算中进行核算。截至 2022 年 9 月末，公司根据合同进度已结算未完工项目
金额较多，体现为合同负债相比 2021 年末金额增加明显。
座可可加工厂和一座可可豆仓库建设项目获得业主签发开工令，项目开始进行开
工建设并收到业主先期支付的预付款，截至 2022 年 9 月末，上述项目产生合同
负债金额为 49,545.40 万元。
报告期内（除 2019 年），公司及可比上市公司合同负债及其占资产总额比例、
占营业收入比例情况如下：
单位：万元
公司名称 项目
合同负债 428,558.32 453,192.53 458,099.88
中工国际
资产总额占比 18.85% 20.56% 21.13%
公司名称 项目
营业收入占比 43.77% 52.45% 57.51%
合同负债 196,683.20 114,487.72 114,748.45
东华科技 资产总额占比 17.28% 11.54% 14.11%
营业收入占比 40.45% 19.07% 22.02%
合同负债 90,984.93 74,618.31 11,186.99
百利科技 资产总额占比 22.41% 23.35% 4.02%
营业收入占比 36.91% 71.67% 7.97%
合同负债 87,496.96 78,754.27 47,489.81
中粮科工 资产总额占比 23.34% 20.79% 17.36%
营业收入占比 40.57% 36.30% 23.27%
资产总额占比 20.47% 19.06% 14.15%
行业平均
营业收入占比 40.42% 44.87% 27.69%
合同负债 199,234.45 105,645.03 83,682.28
中国海诚 资产总额占比 33.50% 21.68% 18.51%
营业收入占比 39.32% 20.07% 16.42%
注：占营业收入比例均已年化。
由上表可知，2020 年、2021 年、2022 年 1-9 月，公司合同负债占资产总额
的比例、占营业收入比例与同行业可比公司变动趋势基本一致，2022 年 1-9 月比
例较高主要系当年新签订单金额较多导致，整体上不存在重大差异的情况。
综上所述，报告期内公司合同负债金额上升主要系随着公司经营规模的扩大
与新签订单金额的增长所致，具有合理性。
二、与合同负债相关的主要项目情况，包括项目名称、合同对手方、合同
签署日期、完工进度、收入确认依据和金额、结算金额、毛利率等，收入确认
时点与项目进度是否一致，是否存在人为调节验收时点和跨期确认收入情形。
截至 2022 年 9 月 30 日，发行人合同负债金额为 199,234.45 万元，其中金额
前十大项目的资产账面金额合计为 116,643.13 万元，占发行人合同负债的比例为
单位：万元
合 同 签署 合 同 负债 项 目 完工 收 入 确认
项 目 名称 客 户 名称 结 算 金额 毛利率
日期 金额 进度（约） 金额
科特迪瓦阿比让一座
科 特迪 瓦的咖 啡
可可加工厂和一座可 2019.12 49,545.40 23% 33,134.81 30,484.02 8.00%
可可委员会
可豆仓库建设项目
埃塞俄比亚年产 6 万吨
PVC 树 脂综 合性生 产 DejennaChemical
厂的总承包交钥匙项 EngineeringPLC
目
年产 6 万吨电池级碳酸
锂、6.8 万吨电池级单 宜 昌容 汇锂电 新
水氢氧化锂工程一期 材料有限公司
工程项目
年产 140 万吨高档再生 JINGXINGHOL
浆及工业包装用纸项 DINGS(M)SDN. 2020.05 8,992.50 49% 17,691.75 23,104.57 9.50%
目一期工程 BHD.
年产 100 万吨环保再生
浙 江金 励环保 纸
高档包装纸项目续建 2021.08 8,029.91 36% 11,730.63 17,543.84 6.51%
业有限公司
工程
XJ-4005-2129 项 目 含 华 友新 能源科 技
盐废水蒸发结晶系统 （ 衢州 ）有限 公 2021.11 6,262.18 55% 11,364.60 17,626.77 1.06%
及其配套工程 司
高盐废水资源化利用 广 西时 代汇能 锂
项目废水资源化利用 电 材料 科技有 限 2022.06 4,771.40 1% 0.50 - 6.01%
系统及其配套工程 公司
贵州鹏昇（集团）
年产 60 万吨包装纸建
纸 业有 限责任 公 2017.09 4,308.88 96% 85,395.19 89,704.07 2.97%
设项目
司
黄鹤楼科技园
黄鹤楼卷烟包装印刷
（ 集团 ）有限 公 2021.12 4,683.66 在建 3,891.65 3,891.65 6.00%
产业园一期项目（20）
司
兰桂骐中国技术研发 上 海兰 桂骐技 术
新项目 ，
中心暨兰桂骐企业总 发 展股 份有限 公 2022.09 4,166.60 - - -
尚无进度
部基地 司
公司上述合同负债主要项目均为工程总承包项目，按照在某一时段内履行的
履约义务，采用投入法确定工程业务履约进度，按照履约进度确认收入，具体为
每月月末，根据累计已发生成本占预计总成本的比例，计算履约进度，收入确认
时点与项目进度基本一致，不存在人为调节验收时点和跨期确认收入情形。
三、中介机构核查意见
（一）核查程序
保荐机构和发行人会计师执行了如下核查程序：
款、合同负债与营业收入、业务模式的匹配情况；查阅同行业可比上市公司相关
情况并对比分析；
政策及确认依据，分析是否存在人为调节验收时点和跨期确认收入情形。
（二）核查意见
经核查，保荐机构、发行人会计师认为：
订单金额的增长所致，具有合理性。
履约义务，采用投入法确定工程业务履约进度，按照履约进度确认收入，具体为
每月月末，根据累计已发生成本占预计总成本的比例，计算履约进度，收入确认
时点与项目进度基本一致，不存在人为调节验收时点和跨期确认收入情形。
问题 8：关于未决诉讼与预计负债。申请文件显示，申请人存在较大合同纠纷、
未决诉讼等事项。请申请人结合公司诉讼和仲裁进展情况说明预计负债计提情况
及充分性。
答复：
一、重大未决案件进展情况
（一）发行人及其子公司作为被告的重大未决案件进展情况
截至本反馈意见回复出具日，发行人及其子公司作为被告的重大未决案件
（涉案金额 1,000 万元以上，包含申报时作为未决案件披露，目前已经结案的诉
讼、仲裁等案件）及其进展情况如下：
案
被告/
序 原告/ 件 案 主要诉讼/仲裁请
被申 简要案情及进展情况
号 申请人 类 由 求
请人
型
原告与中轻南宁签订了合同，约定由
中轻南宁为其生产线的设计、设备采
购、土建施工、安装调试提供服务。
原告诉称，中轻南宁交付的生产线未
能通过运行测试，故请求法院解除双
承 合同； 费用并赔偿损失。
内蒙古
揽 2、判令被告返还 该案一审判决南宁公司需承担费用
湾川欢
中轻 诉 合 原告已支付款 16717125.68 元。南宁公司于 2022 年
南宁 讼 同 项、利息及经济 8 月 7 日提起上诉。
科技有
纠 损 失 共 2023 年 2 月 8 日，南宁公司收到鄂
限公司
纷 15,584,624.66 尔多斯中院关于湾川欢案的二审判
元。 决，判决结果如下： （1）撤销内蒙古
准格尔旗人民法院一审判决； （2）驳
回湾川欢公司的全部诉讼请求；（3）
由湾川欢公司承担案件一审受理费
费 5000 元、二审受理费 115308 元。
（二）发行人及其子公司作为原告的重大未决案件进展情况
截至本反馈意见回复出具日，发行人及其子公司作为原告的重大未决案件
（涉案金额 1,000 万元以上）情况如下：
主要诉讼/仲裁
请求
原告/
被告/被 案件
序号 申请 案由 简要案情及进展情况
申请人 类型
人
中国海诚与被申请人签订了
《 配 套 设 备 供 货 及服 务 合
同》及补充协议，在合同履
仲裁阶段：1、 行过程中，被申请人未按照
被申请人向 申 合同约定支付合同价款。
请人支付所 拖 2011 年 10 月，上海仲裁委裁
欠的全部合 同 决被申请人向中国海诚支付
价 款 共 计 合同款 887.6 万元及利息、律
买卖
上海天新 仲 合同
中国 被申请人向 申 元。在案件执行阶段，中国
海诚 请人支付逾 期 海诚收到执行款项 267.62 万
有限公司 破产 破产
利 息 共 计 元。
清算
破产清算阶段： 院申请对上海天新热能工程
申请上海天 新 有限公司进行破产清算，申
热能工程有 限 报债权总额 1,348.07 万元。
公司破产。 2022 年 11 月，中国海诚收到
首期破产分配款 123.6 万元。
截 至 本 反 馈 意 见 回复 出 具
日，已执行回款 391.22 万元。
主要诉讼/仲裁
请求
原告/
被告/被 案件
序号 申请 案由 简要案情及进展情况
申请人 类型
人
中国海诚与立诚包装有限公
司（原“江苏绿成包装有限公
司”及“江苏绿成纸业有限公
司”，以下简称“立诚”）签订
了三份合同，约定由中国海
诚提供设计服务。但立诚未
按 照 合 同 约 定 支 付设 计 费
用，三份合同均构成违约。
受理江苏溧阳建设集团有限
中国 立诚包装 申报 申报债权总 额
海诚 有限公司 债权 1109.4 万元
申请。
包装有限公司破产。截至本
反馈意见回复出具日，立诚
包装有限公司仍在破产清算
程序中，破产管理人审定中
国海诚的债权为 790,552 元。
会议通过破产方案，后续等
待执行付款。
主要诉讼/仲裁
请求
原告/
被告/被 案件
序号 申请 案由 简要案情及进展情况
申请人 类型
人
中轻广州与被告签订了
《EPC 总承包合同》及补充
协议，约定由中轻广州承建
项目工程。在项目交付后，
原告支付合 同
被告未能及时、足额地支付
工程款及利 息
工程款。2022 年 11 月 7 日中
共计 2337.07 万
欧晟绿色 轻广州向揭阳市揭东区人民
施工 元;
中轻 燃料（揭 法 院 申 请 执 行 款 项
广州 阳）有限 16435268.10 元 ，已执行 立
纠纷 被告拖欠的 工
公司 案 。
程款对涉案 工
在执行阶段，法院足额冻结
程的拍卖或 折
了 被 执 行 人 款 项
价款具有优 先
受偿权。
付了 190 万元，法院反馈会
于近日将执行款划拨至中轻
广州。
主要诉讼/仲裁
请求
原告/
被告/被 案件
序号 申请 案由 简要案情及进展情况
申请人 类型
人
中轻南宁与被告签署了一系
列工程承包合同，在合同履
行过程中，被告未依约支付
工程款。
一审判决被告支付中轻南宁
诉讼阶段：1、 工程款 16,003.29 万元，中轻
判令被告连 带 南宁在 15,834.41 万元范围内
承担合同工 程 就工程折价拍卖的价款享有
款及违约金 共 优先受偿权。后案件进入执
计 行阶段，2021 年 4 月，南宁
南宁衍庆 元; 重整。
纸浆有限 2、判令原告就 2021 年 12 月，法院裁定同意
施工
公司、广 被告拖欠的 工 南宁衍庆纸浆有限公司破产
合同
西劲达兴 程款对涉案 工 重整方案，破产管理人确认
纠纷、
中轻 纸业有限 程的拍卖或 折 中轻南宁的债权总额为
南宁 公司、南 价款具有优 先 19,026 万 元 （ 含优 先 债 权
债权
宁祈顺纸 受偿权。 15,961.45 万元）
，但中轻南宁
确认
业有限公 破产确权阶段： 的优先债权中，只有 2,217.34
纠纷
司、刘劲 请求确认中 轻 万元可获得优先清偿。
松 南宁对南宁 衍 2021 年 12 月，中轻南宁向法
庆纸浆有限 公 院起诉南宁衍庆纸浆有限公
司享有工程 款 司，请求确认中轻南宁对被
优先受偿权 的 告享有工程款优先受偿权的
可优先受偿 债 可优先受偿债权数额为
权 数 额 为 15,961.45 万元。
案 不 属 于 民 事 诉 讼范 围 为
由，驳回原告方起诉。截至
本反馈意见回复出具之日，
南宁公司已上诉，该案尚在
二审审理中。
主要诉讼/仲裁
请求
原告/
被告/被 案件
序号 申请 案由 简要案情及进展情况
申请人 类型
人
就被告投资建设的“水煤浆
热电联产项目”的勘察、设
计、设备建造及购置、施工、
关合同； 方 与 被 告 签 订 了 一系 列 协
带地向原告 支 被告欠付工程款且失去支付
付工程款项、工 能力。因此，中轻南宁诉请
广西易能 施工 地看护并赔 偿 解除双方合同并支付未付款
中轻
南宁
限公司 纠纷 3、判令原告对 法院于 2015 年 4 月 10 日一
“易能水煤浆热 审判决被告易能公司支付中
电联产项目”工 轻工程款及赔偿损失 1077 万
程拍卖、变卖所 元。
得的价款优 先 本 案 一 审 判 决 中 轻南 宁 胜
受偿。 诉，截至本反馈意见回复出
具日，该案已执行回款 780
万元，余 277 万元未执行到
款，该案尚在执行阶段。
就中轻建设承建被告 2 个安
装工程项目，双方分别签订
原告支付合 同
了一系列合同。后因被告资
工程款及利 息
金困难，合同终止，被告拖
共 计
黑龙江泉 欠中轻建设两个项目的工程
施工 20,438,041.8 元;
中轻 林生态农 款未支付。
建设 业有限公 2020 年 12 月 30 日，本案经
纠纷 被告拖欠的 工
司 一审法院调解结案，由黑龙
程款对涉案 工
泉泉林公司向中轻建设支付
程的拍卖或 折
工程款 1918.46 万元。
价款具有优 先
截 至 本 反 馈 意 见 回复 出 具
受偿权。
日，本案正在执行中。
主要诉讼/仲裁
请求
原告/
被告/被 案件
序号 申请 案由 简要案情及进展情况
申请人 类型
人
中轻建设承建山东泉林秸秆
综合利用有限公司项目，因
山东泉林秸秆综合利用有限
公司资金原因全面停工，尚
山东泉林 欠工程款合计 12,243,400 元，
申请 申请确认债 权
中轻 秸秆综合 产生利息 450,875.79 元。
建设 利用有限 后山东泉林秸秆综合利用有
清算 36 元
公司 限公司被申请破产，重整方
案于 2021 年 10 月经人民法
院裁定批准实施，截至本反
馈意见回复出具日，尚未收
到分配债权款项。
中轻建设承建吉林泉德秸秆
综合利用有限公司项目，因
吉林泉德 吉林泉德秸秆综合利用有限
申请 申请确认债 权
中轻 秸秆综合 公司资金原因停工，被告尚
建设 利用有限 欠工程款合计 15,075,000 元。
清算 69 元
公司 吉林泉德秸秆综合利用有限
公司破产清算中，中轻建设
已申报债权，法院尚未裁定。
主要诉讼/仲裁
请求
原告/
被告/被 案件
序号 申请 案由 简要案情及进展情况
申请人 类型
人
中轻建设与被告签订了建设
工程施工合同，由中轻建设
负责项目的施工建设，但被
诉讼阶段：1、 申请人在项目完成后，未按
解除双方所 有 约定完全支付工程款项。法
合同；2、判令 院判决天津厦翔支付工程款
被告向原告 支 及逾期付款利息 5,009 万元，
付拖欠的工 程 中轻建设在 4,486.49 万元工
款本金及利息； 程款范围内对天津厦翔化工
施工
合同
天津厦翔 告对被告拖 欠 工工程享有优先受偿权，后
中轻 纠纷、
建设 申请
有限公司 47,384,865.72 次债权人会议，已确认中轻
破产
元工程款本 金 建设的债权总额 69737293.9
清算
享有优先受 偿 8 元及优先受偿债权金额 448
权。 64860.72 元。
破产清算阶段： 法 院 正 在 准 备 启 动拍 买 程
申请天津厦 翔 序。
投资有限公 司 2022 年 11 月，召开第二次债
破产清算 权人会议，表决通过对天津
厦 翔 公 司 破 产 财 产进 行 拍
卖、对厦翔公司仓储场地对
外出租的方案。
主要诉讼/仲裁
请求
原告/
被告/被 案件
序号 申请 案由 简要案情及进展情况
申请人 类型
人
仲裁阶段：1、 中轻建设与被申请人签订了
请求裁决被 申 工程施工合同，由中轻建设
请人向申请 人 负责项目的施工建设，但被
支付工程进 度 申请人在项目完成后，未按
施工 款 5,840 万元及 约定完全支付工程款项。
西安兴荣 合同 利息 50 万元； 本案双方达成调解结案，由
中轻 房地产开 纠纷、 2、请求裁决申 被申请人向中轻建设支付工
建设 发有限公 申请 请 人 对 系 争 工 程款及赔偿损失共计 8188 万
司 破产 程 的 建 设 工 程 元。
清算 价 款 具 有 优 先 后案件进入强制执行阶段，
受偿权。 中 轻 建 设 申 请 被 执行 人 破
破产清算阶段： 产。截至本反馈意见回复出
申请债务人 破 具日，本案尚在被执行人破
产清算。 产重整阶段。
中轻西安为被申请人承建项
目并签订了建设工程承包合
同，中轻西安按时高质量地
请求裁决被 申
完成了项目建设工作，但被
中聚天冠 施工 请人向申请 人
中轻 申请人未按约定完全支付工
西安 程款项。
有限公司 纠纷 1,012 万元及利
经仲裁庭审理，裁决被申请
息 134.09 万元；
人支付中轻西安 1012 万元工
程款及利息。截至 本回复出
具日，本案正在执行中。
主要诉讼/仲裁
请求
原告/
被告/被 案件
序号 申请 案由 简要案情及进展情况
申请人 类型
人
中轻武汉与武汉升阳置业发
展有限公司以签订工程承包
合同的方式进行借贷，由中
武汉升阳 轻武汉垫付工程款 4000 万
置业发展 元。后武汉升阳置业发展有
有限公 1、请求判令被 限公司始终未还款。
司、王金 告连带向原 告 本案二审判决生效，判令被
桥、湖北 支付拖欠的 款 告支付中轻武汉欠款及利息
中轻 致远科技 借贷 项本金及利息； 共计 6600 万元，但驳回了就
武汉 集团股份 纠纷 2、请求原告对 工程价款优先受偿的请求。
有限公 工程的建设 工 截至 本回复出具日，本案尚
司、湖北 程价款具有 优 在执行中，被执行人武汉升
奥特莱斯 先受偿权。 阳置业发展有限公司已被裁
投资发展 定破产并支付执行款
有限公司 2113297.22 元；被执行人湖
北奥特莱斯投资发展有限公
司处于破产重整阶段，中轻
武汉已申报债权。
二、预计负债计提情况
截至报告期末，公司及其控股子公司作为被告的涉诉金额超过 1000 万元的
尚未完结的诉讼和仲裁事项具体如下：内蒙古湾川欢新能源科技有限公司与中轻
南宁签订了合同，约定由中轻南宁为其生产线的设计、设备采购、土建施工、安
装调试提供服务。原告诉称，中轻南宁交付的生产线未能通过运行测试，故请求
法院解除双方的合同，并要求中轻南宁返还已付费用并赔偿损失。2022 年 7 月
判令被告返还原告已支付款项、利息及经济损失共 15,584,624.66 元。就上述一
审判决中轻南宁发起了上诉。
截至 2022 年 9 月 30 日，发行人按照一审判决金额计提预计负债 1,491.82
万元。
判决结果如下：
（1）撤销内蒙古准格尔旗人民法院一审判决；
（2）驳回湾川欢公
司的全部诉讼请求；（3）由湾川欢公司承担案件一审受理费 57,654 元、鉴定费
于期后作为资产负债表日后事项冲回了上述已提预计负债。
发行人作为原告的未决诉讼判决结果不涉及发行人进行赔偿，无需计提预计
负债。
问题 9：关于募集资金。申请文件显示，本次募集资金拟投资“数字化转型升级
建设项目”“‘双碳’科创中心项目”。请申请人补充说明：（1）本次募投项
目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程；各项投资构成是否
属于资本性支出，拟以募集资金投入的非资本性支出比例是否符合规定。（2）
本次募投项目目前进展情况、预计进度安排及资金的预计使用进度，是否存在置
换董事会前投入的情形。（3）募投项目与现有业务的关系，结合公司现有管理
系统、下游客户需求、可比公司情况等，说明募投项目建设的必要性。（4）本
次募投项目预计效益情况，效益测算依据、测算过程，效益测算是否谨慎。（5）
结合货币资金、资产负债情况及经营资金需求情况，说明募集资金的必要性及募
资规模的合理性。请保荐机构核查并发表意见。
答复：
一、本次募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过
程；各项投资构成是否属于资本性支出，拟以募集资金投入的非资本性支出比
例是否符合规定
（一）本次募集资金投入安排
本次非公开发行拟募集资金总额不超过 41,276.86 万元（含 41,276.86 万元），
所募集资金在扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额
合计 41,276.86 41,276.86
（二）数字化转型升级建设项目
“数字化转型升级建设项目”总投资 36,368.43 万元，投资范围包括建设投
资、实施费用、铺底流动资金等支出。
单位：万元
占项目总投资 是否属于资本 本次募集资金
序号 内容 投资额
比重 性支出 拟投入金额
一 建设投资 27,191.43 74.77% - 27,191.43
二 实施费用 5,677.00 15.61% 否 5,677.00
三 铺底流动资金 3,500.00 9.62% 否 3,500.00
合计 36,368.43 100.00% - 36,368.43
本项目中，非资本性支出占本次募集资金投资总额的 28.79%，未超过 30%，
拟以募集资金投入的非资本性支出比例符合规定。
数字化转型升级建设项目具体投资数额安排明细如下：
本项目硬件设备投资总金额为 15,946.60 万元，占项目总投资的 43.85%。具
体投资内容及明细如下：
设备投入数量（台/套） 单 价 （ 万 元／ 设备投入金额（万元）
序号 投资内容
T1 T2 T3 合计 台、套） T1 T2 T3 合计
总部配置
个人工作用计算机（台式
机与笔记本等）
各地子公司配置
合计 5,110.00 5,936.60 4,900.00 15,946.60
本项目软件系统投资总金额为 9,950.00 万元，占项目总投资的 27.36%。具
体投资内容及明细如下：
软件投入金额（万元）
序号 投资内容
T1 T2 T3 合计
合计 3,580.00 3,200.00 3,170.00 9,950.00
项目基本预备费为 1,294.83 万元，按照软硬件设备投入的 5%估算。
本项目实施费用为 5,677.00 万元，主要为项目建设期实施人员薪酬，详见下
表：
年均薪酬福 人员投入进度（人数） 人员费用投入进度（万元）
序号 岗位
利(万元/年) T1 T2 T3 T1 T2 T3 合计
铺底流动资金是为保证项目正常运转所需的流动资金。本项目铺底流动资金
共计 3,500.00 万元，项目建设第二、三年分别投入 1,500、2,000 万元铺底流动资
金。
（三）“双碳”科创中心项目
“双碳”科创中心项目总投资 4,908.43 万元，投资范围包括装修工程、硬件
设备购置、软件系统投入、人员费用、基本预备费等。
单位：万元
序 占项目总 是否属于资本性 本次募集资金拟
内容 投资额
号 投资比重 支出 投入金额
合计 4,908.43 100.00% - 4,908.43
本项目中，非资本性支出占本次募集资金投资总额的 25.71%，未超过 30%，
拟以募集资金投入的非资本性支出比例符合规定。
“双碳”科创中心项目具体投资数额安排明细如下：
本项目拟对现有场地改造装修，建设 400 ㎡的“双碳”科创中心办公室、1000
㎡的双碳技 术展示展 厅，装 修工程投 入合计 680.00 万元， 占项目总 投资的
单位：万元
项目 建筑面积（㎡） 装修单价（元/㎡） 合计金额
“双碳”科创中心办公室 400.00 4,500.00 180.00
展示展厅 1,000.00 5,000.00 500.00
合计 1,400.00 - 680.00
本项目软硬件设备采取外购、定制开发等方式投入，其中硬件设备投入金额
投资的 20.58%。软硬件设备总体投入如下所示：
单位：万元
序号 名称 单位 预估单价 数量 预估总价
智慧低碳系统（酿造、造纸、垃圾焚烧行
业）
合计： 2,966.12
其中，碳管家系统、智慧低碳系统具体投入如下：
（1）碳管家系统
单位：万元
序号 名称 单位 预估单价 数量 预估总价
合计 300.00
（2）智慧低碳系统（酿造、造纸、垃圾焚烧行业）
单位：万元
序号 名称 单位 预估单价 数量 预估总价
合计： 604.75
注：以上系智慧低碳系统的单个投资额，公司拟建覆盖酿造、造纸、垃圾焚烧三个行业的智
慧低碳系统，总投资额为 1,814.25 万元。
（3）智慧低碳系统（日化、建筑行业）
单位：万元
序号 名称 单位 预估单价 数量 预估总价
合计： 404.685
注：以上系智慧低碳系统的单个投资额，公司拟建覆盖日化、建筑两个行业的智慧低碳系统，
总投资额为 809.37 万元。
本项目人员薪酬与福利为 1,080.00 万元，按 18 个月人员费用投入。具体投
入如下表所示：
单位：万元
序号 职能/岗位 人数 人员薪酬及福利（万元/年） T1 T2
合计 25 360.00 720.00
基本预备费按照装修工程、软硬件设备投入总和的 5%估算，测算金额为
综上，本次非公开发行募集资金主要用于装修投入、设备及软件投入、实施
费用、基本预备费以及补充流动资金，募集资金用于资本性支出的总金额为
万元，占募集资金总额的 28.43%，符合《发行监管问答——关于引导规范上市
公司融资行为的监管要求》的规定。
二、本次募投项目目前进展情况、预计进度安排及资金的预计使用进度，
是否存在置换董事会前投入的情形
（一）数字化转型升级建设项目
截至本反馈意见回复出具之日，本项目已完成了可行性论证、项目备案等相
关手续的办理，并已进行部分软硬件购置及人员投入。
截至 2023 年 1 月 31 日，项目已投资金额为 1,745.75 万元。
项目计划分三年建设，含前期规划设计、软硬件设备采购安装调试、人员招
聘培训、试运营等阶段，具体建设进度如下表所示：
第一年（T1） 第二年（T2） 第三年（T3）
工作内容
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12
项目前期规划
设计
硬件设备购置
及安装调试
软件系统投入
人员招聘培训
试运行
项目使用募集资金进度安排情况如下：
单位：万元
投资进度
序号 项目 募集资金投资总额
T1 T2 T3
一 建设投资 27,191.43 9,984.83 9,136.60 8,070.00
二 实施费用 5,677.00 1,292.00 1,901.00 2,484.00
三 铺底流动资金 3,500.00 - 1,500.00 2,000.00
四 合计 36,368.43 11,276.83 12,537.60 12,554.00
本次非公开发行股票董事会决议日（2022 年 10 月 18 日）之前，本项目尚
未进行资金投入，不存在使用募集资金置换董事会前投入的情形。
（二）“双碳”科创中心建设项目
截至本反馈意见回复出具之日，本项目已完成了可行性论证、项目备案等相
关手续的办理，并已初步完成组建项目团队。
项目建设周期为 18 个月，含前期规划设计，办公室、展厅装修，软硬件设
备采购安装调试，技术开发、试运营等阶段，具体建设进度如下表所示：
第一年（T1） 第二年（T2）
项 目
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
前期准备工作
办公展厅装修
设备采购安装
软件系统定制开发
技术开发基础投入
试运行
项目使用募集资金进度安排情况如下：
单位：万元
投资进度
序号 项目 募集资金投资总额
T1 T2
本次非公开发行股票董事会决议日（2022 年 10 月 18 日）之前，本项目尚
未进行资金投入，不存在使用募集资金置换董事会前投入的情形。
三、募投项目与现有业务的关系，结合公司现有管理系统、下游客户需求、
可比公司情况等，说明募投项目建设的必要性
（一）数字化转型升级建设项目
本次募投的数字化转型升级建设项目与公司核心业务紧密相关，对业务承
接、服务增值、提升盈利水平有正向推动作用。在公司所在的工程建设服务行业，
组织模式不断创新，全过程工程咨询、工程总承包快速增长，深入研究和推进以
建筑信息模型（BIM）和数字化工厂为代表的新技术开发和应用，行业绿色化、
工业化、数字化转型有序推进。数字化转型已成为工程及设计行业提质增效和创
新发展的重要途径。
作为我国轻工行业最大的提供设计、咨询、监理等工程技术服务和工程总承
包服务的综合性工程公司，为进一步巩固并提升行业地位，公司需抓住产业数字
化赋予的机遇，加快布局数字经济。本项目的实施，将进一步加快推进公司业务
管理数字化转型，实现 BIM/EIM 正向设计，创建工程项目全生命周期信息模型，
打通工程建设服务全过程的能力。同时，通过实现公司业务前端数据结构化积累，
打造模块化核心工具包，挖掘数据价值，赋能同行业其他企业。通过本项目的实
施，公司将实现经营管理数字化、生产手段数字化并最终提供数字化服务，打通
公司整个业务流程，提升公司的服务效能和竞争力，推动企业转型升级。
（1）公司现有管理系统情况
公司于 2020 年成立 EIM 数创中心，主要负责管理信息系统和基础设施建设，
设计软件开发，智能制造产品研发等，并以此为技术支撑，探索数字化交付、数
字化施工、数字化运维的全流程数字化服务，并已有了初步成果，可以应对客户
日益增长的数字化需求。但公司整体数字化水平仍有一定不足，尚未达到管理及
业务全面数字化所需的程度，相比同行业先进企业，公司在内部管理信息系统和
生产系统上存在一定差距。
具体来看，基础设施方面，公司现有数字化基础设施算力尚需升级；各分支
机构的硬件配置标准不统一，没有与总部形成整体，各类应用的统一部署和推广
存在不便；公司仍缺少机器学习训练相关硬件，不利于开展知识管理等人工智能
应用的研究。在业务平台及管理系统方面，中国海诚尚未建成公司全覆盖、业务
全覆盖、员工全覆盖的统一经营管理平台。在生产过程中，三维设计、先进设计
工具的覆盖面仍有提升空间。
在同行业数字化进程的背景下，公司亟需提升自身在管理和业务方面的数字
化程度。通过本次募投项目，公司将升级 IT 基础设施，定制化开发管理系统和
业务系统，对内打造公司级的管理系统、生产管理平台，对外构建工业数字化交
付能力，实现公司“业务数字化”，提高整体工程设计业务的效率及水平，并通
过自身数字化能力的提升，巩固和提升公司在智能工厂、智慧园区等领域的工程
设计和总承包能力。
（2）下游客户需求情况
公司所属行业为工程技术服务业，目前所服务的客户主要为轻工制造企业，
发展状况与下游行业发展密切相关，下游行业的发展变化会对工程技术服务企业
提出新的需求。当前，制造业数字化、网络化、智能化融合发展，正不断突破新
技术、催生新业态，智能化改造和数字化转型已成为制造业企业推动转型升级、
加快高质量发展的重要抓手。2022 年 1 月，工信部发布《关于加快现代轻工产
业体系建设的指导意见（征求意见稿）》，明确提出推动轻工业数字化转型，塑造
数字“三品”发展新优势。
在轻工业整体迈向中高端的大背景下，下游企业数字化、智能化的转型升级，
对公司工程设计成果以及工程建设过程也提出了越来越多的数字化要求。公司通
过数字化的转型升级，能够快速感知客户需求，瞄准客户实际痛点，以数字化解
决方案驱动，持续为客户创造增值服务；以客户为中心实施数字化项目，通过数
字化技术实现线上与线下互动，通过 BIM 效果增大经营成功率；以“BIM+”、
“AI+”等数字化融合方式，打造全新的产品和服务，包括基于数字智慧化的设
计咨询、全过程工程咨询等。
通过本项目的实施，公司可以发掘新的业务机会，打造新的利润增长点，使
数字化持续为公司业绩作出贡献，实现良性循环。如借助数字化转型，开发智慧
园区与数字化工厂方案，提供运维与移交服务，拓展业务范围；将公司的工程服
务能力实现在线化，将服务销售给业主之外的需求方，探索在线服务收费的商业
模式；将智能设计打包嵌入其它规划与设计服务，成为其它规划咨询企业的软件
供应商，拓展新的领域。
（3）可比公司情况
近年来，公司同行业上市公司数字化布局及投入情况如下：
公司名称 股票代码 数字化发展情况介绍
“十四五”期间，公司将强化科技引领，着力加强设计咨询优势领
域技术研发，聚焦产业化和应用化目标，积极研发特色高技术产品，
促进数字化、信息化技术与业务深度结合，推进工程技术行业的数
中工国际 002051.SZ
字化转型。保持在智慧医院、绿色建筑、绿色能源等技术领域处于
行业领先地位，使数字化建造、信息化管理技术在公司承建的工程
承包项目得到广泛应用。
报告期内，公司根据数字化转型的核心路径，按照化工厂研发业务
价值体系优化和创新的要求，以信息化环境下新型能力建设全方位
引领智能工厂设计、采购、施工建设全生命周期数字化转型活动，
实现数据驱动设计，打造与业主、供应商的产业链协同发展的开放
价值生态。工程数字化建设方面，公司参照 GB/T51296-2018 石油
东华科技 002140.SZ
化工工程数字化交付标准，编制公司级的数字化交付方案，利用包
括 Smart Plant Foundation 和 AVEVAAIM 等交付平台在内的数字化
工具，推进实施全专业协同设计及数字化交付，为数字化工厂运营
平台提供业务基础。在信息化管理方面，公司上线统一身份认证，
部署移动协同办公平台，并筹划数据中台建设。
公司将紧跟行业信息化、数字化的发展步伐，推进公司数字化转型。
百利科技 603959.SH 积极打造公司自身的数字化交付平台，帮助公司接收和管理工程项
目的数据资产，为业主后期数字工厂、智慧工厂的建设提供数据基
础。
首次公开发行募投项目：管理提升信息化建设项目。项目投资额
中粮科工 301058.SZ 5,000 万元，根据公司信息化水平现状和未来应用需要，建设协同
设计平台、管理支撑平台和私有云平台。
非公开发行募投项目：数字化设计云平台建设项目。项目投资规模
杰恩设计 300668.SZ
备一批具备设计及云平台建设背景的高素质人才，建设数字化设计
及管理一体化云平台。
非公开发行募投项目：数字化转型升级建设项目。项目总投资额为
托于本项目，公司将进一步构建数字化管理体系，打破各管理系统
华建集团 600629.SH
与业务系统的信息孤岛，实现全组织、全业务、全过程的数据治理，
实现对建筑设计主业的全面赋能，达到降本增效、提高企业运营效
率的目标。
综上所述，公司投资数字化转型升级建设项目符合行业发展趋势和公司发展
战略，能够实现公司经营管理数字化、生产手段数字化并最终提供数字化服务，
打通公司整个业务流程，提升公司的服务效能和竞争力，满足客户日益增长的数
字化需求，支撑公司成为具有数字化竞争力的科技型工程企业。
（二）“双碳”科创中心项目
公司是我国轻工行业最大的提供设计、咨询、监理等工程技术服务和工程
总承包服务的综合性工程公司，在轻工工程建设领域，公司具备竞争优势的业
务领域包括制浆造纸、食品发酵、制糖制盐、烟草、日用化工、日用硅酸盐、
皮革皮毛、文教印刷、家电及轻工机械等细分领域，根据公司前期对主营业务
的深耕，总结出对碳中和技术服务需求突出的重点行业集中于造纸、垃圾焚烧，
建筑、酿造、日化等行业。
公司多年来在相关行业的积累和持续创新，为双碳科创中心项目建设技术
领先性奠定了实施基础。一方面，公司充分了解相关产业的生产工艺，能对于
生产过程中的能源消耗和污染排放更针对性地设计检测和减排方案。另一方面，
公司在节能低碳环保、资源综合利用领域已经积累了丰富的技术专利池；同时
还进行了技术研究储备，目前公司及子公司规划的 2022 年预研课题中，节能环
保相关的课题超过 20 项。
通过建设“双碳”科创中心，公司将在“双碳”领域进行更多的前沿技术研
发工作，储备相关技术及人才，布局建筑、轻工行业前沿性“双碳”技术，引领
轻工行业低碳发展方向，开展“低碳、减碳”产业技术研究和集成攻关，形成一
批“低碳、减碳”创新技术。双碳科创中心将依托碳核算途径控制碳排放总量，
利用中国海诚多年积累的行业经验及数字化能力，打造碳管家、智慧低碳系统，
对碳减排路径提出针对性解决方案。同时，公司在工程设计及总承包业务中植入
绿色设计、绿色建造、低碳运营等工业体系，提升企业碳管理能力，提高能源利
用效率。双碳科创中心将助力公司在承接“双碳”工程咨询、设计及施工的全过
程服务能力，提升公司在“双碳”建筑、轻工行业的竞争能力。
（1）公司现有业务情况
经过几十年的发展，中国海诚咨询业务建立了涵盖绿色低碳建筑咨询报告、
节水评估报告、规划咨询、项目咨询等多方面、全门类的咨询服务体系，为“双
碳”咨询业务拓展奠定了良好的业务基础。在低碳咨询服务领域，公司已初步
具备为企业提供碳盘查、碳资产管理、减碳方案编制、碳汇及 CCER 项目开发与
交易、碳达峰与碳中和规划、温室气体清单编制、活动碳中和方案设计、产品
碳足迹服务等“双碳”业务咨询能力。公司拥有高学历、高资历、高资质团队，
在“双碳”领域，有上海建设交通行业碳达峰碳中和专家 2 名，绿色建筑评审
专家 5 人，固定资产节能评审专家 5 人，绿建 LEEDAP3 人，碳排放交易员 4 人，
为双碳科创中心建设奠定了人才基础。
虽然公司在“双碳”科创研发方面已经进行了初步探索，并且初步具备了
启动项目所需技术、业务和人才基础，但目前公司“双碳”的相关研究还处于
点状散发状态，属于受业主委托被动式研究，未能主动定向开展系统性的“双
碳”研究。
“双碳”咨询业务已具备开展条件，是公司已有咨询业务的延伸，但
仍处于起步阶段。专职从事“双碳”研究和大规模开展“双碳”业务的人员仍
储备不足，尚不具备系统化开发特定行业“低碳、减碳”整体解决方案的能力，
亟需加大研发投入，建立“双碳”人才团队，抢占“双碳”业务市场先机。
（2）下游客户需求情况
在“双碳”背景下，政府和客户都将对建筑施工行业绿色、环保提出更高要
求，尤其在建筑、造纸、酿造、垃圾焚烧发电等行业，“双碳”业务需求预计将
长期呈现快速增长趋势。对于一般制造业企业，要实现有效的减碳、低碳目标，
必须对生产全过程的碳排放进行监控，按照开源、降耗、节能、增效的原则，以
智慧低碳能源管理系统等辅助管理手段提高能源利用效率，实现节能减排，针对
政府监管和客户需求，公司也需要大力在主营业务中植入更多“双碳”技术。
面对上述企业在开展碳管理方面存在的诸多挑战，市场亟需能够提供专业的
碳中和管理服务系统平台，本项目依托中国海诚多年来在造纸、垃圾焚烧、酿造、
建筑等“双碳”高需求领域的工程技术服务，拟建设的碳管家智慧数据管理系统
平台可以配合下游不同企业的实际需求，为企业搭载“一站式”碳中和智慧管理
服务，通过数字化帮助企业构建碳管理体系，服务企业的碳中和应用需求。
（3）可比公司情况
近年来，公司同行业上市公司“双碳”相关布局及投入情况如下：
公司名称 股票代码 “双碳”相关布局及投入情况
持续加强科技创新平台建设，申报或组建“双碳”相关平台，推进
东华科技 002140.SZ
传统化工技术与新能源产业的耦合发展。
公司设有“双碳技术研究中心”、“低碳建筑设计研究中心”、“绿
中衡设计 603017.SH 色生态与节能建筑研究中心”，从事低碳绿色建筑设计、光伏建筑
一体化 BIPV、能源管理、节能改造等业务。
公司以引领水泥行业低碳发展为己任，确定了管碳、减碳、用碳“三
步走”规划，积极参与行业标准制定，攻坚助力“双碳”目标的创
中材国际 600970.SH
新研发，搭建双碳平台，提供低碳检测验证、计量、标准、咨询等
一站式服务，助力水泥企业高质量发展。
推进建筑领域碳达峰碳中和研究，与省建科院、浙江大学建筑设计
浙江建投 002761.SZ
研究院等共同成立双碳实验室。
公司设立城市更新科创中心、数字盾构科创中心、新材料科创中心
隧道股份 600820.SH
和双碳科创中心四大科创中心。
公司紧扣“双碳”目标，组建 4 家中国中冶低碳技术研究院和 1 家
中国中冶 601618.SH
碳排放评估中心。
综上所述，公司投资“双碳”科创中心项目，符合国家关于碳达峰、碳中和
的政策路线，是我国对绿色低碳产业的长期布局，符合工程建筑行业的发展趋势，
科创中心项目通过积累各类研究开发经验，培养相关高精尖人才，将为公司“双
碳”业务的全面开展打下良好基础。
四、本次募投项目预计效益情况，效益测算依据、测算过程，效益测算是
否谨慎
（一）数字化转型升级建设项目
本次数字化转型升级项目的测算过程主要通过考察本次募投资金对于公司
数字化能力提升为公司营业收入、净利润等财务指标的量化提升效果来论证合理
性。公司最近五年（2017 年-2021 年）营业收入复合增长率为 5.82%，其中总承
包业务复合增长率为 5.65%，设计业务复合增长率为 5.49%。基于以上历史数据，
公司预测 T1-T6 现有设计业务收入增长率在 5.64%-5.70%之间，现有总包业务收
入增长率在 5.65%-5.70%之间，并在此基础上考虑数字化转型升级对公司整体设
计和总包收入的贡献，具体如下：
（1）设计业务收入预测
现有设计业务收入预测： T1 预计可实现营业收入 127,941.81 万元，预计
T1-T3 每年增长率均为 5.64%。T4-T6 年增长率为 5.67%、5.68%、5.70%，T7-T10
增长率为 0。
数字化转型升级建设项目实施后，公司的设计业务受数字化业务增加以及效
率提升的影响，将实现快速增长。公司预测数字化驱动增长率 T2-T6 分别为
（2）总包业务收入预测
现有总包业务收入预测： T1 预计可实现营业收入 353,554.09 万元，预测
T1-T3 每年增长率为 5.65%，T4-T6 年增长率为 5.67%、5.68%、5.70%，T7-T10
增长率为 0。
数字化转型升级建设项目实施后，公司的总包业务受数字化业务增加以及效
率提升的影响，将实现加速增长。数字化驱动增长率 T2-T6 分别为 1.50%、2.00%、
本项目稳定运营后，每年平均新增营业收入（包括设计业务和总包业务）
项目实施前后，未来收入预测情况详见下表：
一、设计业务新增收入预测 单位：万元
建设期 提升期 稳定运营期
预测期
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
内生性设计收入 A1 127,941.81 135,154.51 142,773.82 150,869.10 159,438.46 168,526.46 168,526.46 168,526.46 168,526.46 168,526.46
数字化驱动设计收入 A3=A2-A1 - 3,838.25 9,614.35 17,016.95 25,874.15 36,614.61 36,614.61 36,614.61 36,614.61 36,614.61
合计设计收入 A2 127,941.81 138,992.76 152,388.17 167,886.05 185,312.62 205,141.07 205,141.07 205,141.07 205,141.07 205,141.07
二、总包业务新增收入预测
建设期 提升期 稳定期
预测期
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
内生性总包收入 B1 353,554.09 373,529.90 394,634.33 417,010.10 440,696.28 465,815.96 465,815.96 465,815.96 465,815.96 465,815.96
数字化驱动总包收入 B3=B2-B1 - 5,303.31 13,179.61 24,122.25 37,402.96 53,877.91 53,877.91 53,877.91 53,877.91 53,877.91
合计总包收入 B2 353,554.09 378,833.21 407,813.95 441,132.35 478,099.24 519,693.87 519,693.87 519,693.87 519,693.87 519,693.87
三、合计新增收入预测
建设期 提升期 稳定期
预测期
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
数字化转型驱动新增收入合计
- 9,141.57 22,793.96 41,139.19 63,277.12 90,492.52 90,492.52 90,492.52 90,492.52 90,492.52
(万元)C=A3+B3
注：A2=上期合计设计收入*（本期设计业务内生增长率+数字化驱动设计收入增长率）
，B2=上期合计总包收入*（本期内生总包收入增长率+数字化
驱动总包收入增长率）
（1）项目成本预测
公司按照历史期内收入成本及费用的配比情况，并考虑本项目实施后对设计
业务和总包业务的降本增效，计算各项成本费用。
报告期各期，公司工程设计业务毛利率分别为 27.16%、29.04%、27.78%和
的项目所属行业、项目复杂程度、公司对不同业主方的议价能力以及人员投入和
项目周期不同，因此不同项目之间的毛利率存在差异，从而导致不同年度因项目
结构差异存在毛利率波动。公司最近三年的平均毛利率为 27.99%，在此基础上，
考虑到数字化转型升级建设项目实施后带来的设计师产出能力提升以及承接高
价值复杂项目的占比提高，因此最近三年年毛利率基础上，将募投项目预测期带
来的新增设计业务毛利率水平确定为 30%。
公司工程总承包业务的毛利率在报告期各期波动较大，2019 年度、2020 年
度，工程总承包业务毛利率分别为 1.34%、1.03%，主要系受阿联酋项目保函索
赔及收入结算调整影响，相应调减了各年度项目收入，导致 2019 年度、2020 年
度工程总承包业务毛利率有所下降。剔除阿联酋项目影响后，工程总承包业务最
近三年毛利率分别为 5.69%、4.55%和 6.56%，平均毛利率为 5.60%，在此基础上，
考虑到数字化转型升级建设项目实施后带来的设计师产出能力提升、公司承接智
慧工厂等高价值复杂项目的占比提高以及总承包业务过程中管理上水平的改善，
因此最近三年年毛利率基础上，将募投项目预测期带来的新增工程总承包业务毛
利率水平确定为 6.50%。
（2）期间费用预测
管理费用按照营业收入的 2%、销售费用按照营业收入的 0.2%进行计算，由
于本项目均采用募集资金，项目口径财务费用假设为 0。研发费用分为人员薪酬
和折旧摊销，其中建设期人员薪酬 T1、T2、T3 按照人员投入的进度分别为 1,292
万元、1,901 万元和 2,484 万元，T4 开始按照营业收入的 3%预测研发费用中的
人员薪酬支出。折旧摊销部分，硬件按直线法 5 年进行摊销，预计净残值为 4%，
软件按 5 年进行摊销，预计净残值为 0。
（3）所得税项目企业所得税税率按公司现行优惠税率 15%测算。
本项目税后内部收益率为 14.24%，税后静态投资回收期（含建设期）为 6.92
年，项目整体具有良好的经济效益。长远来看，本项目的云平台将不断沉淀和积
累公司业务前端数据，通过挖掘数据价值，形成公司模块化的核心工具包，积累
形成行业竞争优势，带来新的利润增长点，投资效果在未来五至十年逐步显现，
为公司的高质量发展提供有力支撑。
本项目税后内部收益率为 14.24%，税后静态投资回收期（含建设期）为 6.92
年。本项目与同类项目的相关效益指标对比情况如下：
公司名称 项目 税后内部收益率 税后投资回收期（年）
杰恩设计 数字化设计云平台建设项目 20.51% 6.41
中国海诚 14.24% 6.92
公司募投项目内部收益率水平低于杰恩设计，主要是由于公司与杰恩设计的
主营业务结构、募投项目投资规模、实现的功能等存在差异，公司的效益测算总
体较为合理、谨慎。
综上，数字化转型升级建设项目内部收益率和投资回报期等指标与同行业上
市公司相比不存在重大差异，项目效益测算具有合理性和谨慎性。
（二）“双碳”科创中心项目
本项目建成后，将提升公司技术创新能力，为公司碳中和业务的全面开展打
下良好基础，提升公司的服务能力。通过加大工业领域“双碳”相关的基础理论
和实证研究，布局行业前沿性技术，引领行业低碳发展方向，开展低碳产业技术
研究和集成攻关，有利于提升公司设计、施工、咨询、监理四项主业“双碳”服
务能力，满足政府和客户对“双碳”新业务的新需求，把握“双碳”经济发展机
遇，同时也有利于行业内“低碳、减碳”相关技术创新，助力我国“双碳”目标
的实现。本项目从长远来看具备可观的经济效益与深远的社会意义，但在短期内
产生的经济效益较难量化测算，因此本募投项目不作为收益类项目进行经济效益
预测。
五、结合货币资金、资产负债情况及经营资金需求情况，说明募集资金的
必要性及募资规模的合理性
（1）货币资金及受限货币资金情况
截至 2022 年 9 月末，公司合并资产负债表货币资金余额为 31.03 亿元。保
证金、冻结资金等使用受限货币资金总额为 1.52 亿元，剔除该部分资金后，实
际可自由支配的货币资金金额为 29.51 亿元。
（2）未来资金使用计划
① 支付供应商货款
中国海诚对供应商的经营性负债金额较高，需要维持一定流动性避免供应链
风险。截至 2022 年 9 月 30 日，中国海诚应付票据、应付账款账面价值为 16.97
亿元，应收账款、应收票据账面价值为 6.91 亿元。中国海诚开展采购时，供应
商给予一定信用期，但中国海诚需在信用期内偿付相关的应付账款或应付票据，
为控制经营风险，保持良好的短期偿债能力，需要保留至少 10.06 亿元的货币资
金用以支付应付款项。
② 总承包项目建设过程中的资金周转需求
工程总承包项目就其自身的特性而言，项目建设过程中具有建设周期长、资
金需求大的特点，承包商强大的资金实力是对业主的有效保障，也是顺利开展工
程总承包项目的重要保证。在工程总承包业务中，由于发包方设备材料款、施工
款支付与总承包商实际发生的款项支付之间存在时间差，这往往需要总承包商准
备大量的资金周转。另外，随着新冠疫情影响逐步消退，公司开拓海外总承包业
务的资金需求也进一步增加。
实际承接业务过程中，业主普遍是在策划项目的同时寻找资金实力雄厚的企
业作为合作方，中国海诚在资金筹划管理方面预先安排部分资金以备周转，不仅
有利于承接项目，更有利于促使项目最终顺利完成。
截至 2022 年 9 月 30 日，公司总承包业务在手订单规模为 68 亿元，按照 20%
的周转资金比例预估金额为 13.60 亿元。
③ 研发费用及管理费用
除数字化转型升级建设项目和“双碳”科创中心项目两个募投项目外，公司还
需要根据转型升级目标进一步加大研发投入，优化核心工艺包，提高市场竞争力
和盈利能力。2019 年、2020 年和 2021 年，公司累计研发支出（剔除折旧摊销）
为 5.36 亿元，占最近三年累计营业收入的比例为 3.37%，假设仍按照相同比例进
行研发投入，并基于谨慎性原则，假设公司 2023 年收入为 2019 年至 2021 年的
平均值，则预计 2023 年全年研发费用（不含折旧摊销）金额为 1.79 亿元。
亿元，占最近三年累计营业收入的比例为 3.72%，假设仍按照相同比例进预计管
理费用，并基于谨慎性原则，假设公司 2023 年收入为 2019 年至 2021 年的平均
值，则预计 2023 年全年管理费用（不含折旧摊销）金额为 1.98 亿元。
④ 短期刚性支出资金储备
中国海诚在日常经营过程中需要稳定持续地支付员工薪酬、租赁费、水电物
业费等刚性支出，以维持正常经营管理活动，并避免突发情况对经营活动的影响
（如此次上海地区疫情爆发），仅考虑薪酬支出进行测算，参照 2021 年的月均薪
酬支出，中国海诚需要储备至少 3 个月刚性支出的资金量约 3.5 亿元。
（3）资产负债情况
报告期各期末，公司资产负债率分别为 67.67%、68.99%、69.18%、72.85%，
呈逐年上升趋势，截至最近一期末已达到相对较高水平。公司的负债绝大部分为
经营性负债，虽然部分子公司申请了少量银行授信，但由于资产负债率已经处于
较高水平，因此报告期内公司较少使用金融机构借款。随着公司总承包业务规模
的进一步增长，公司需要进一步控制负债率水平，以降低整体偿债风险，因此银
行授信额度不纳入未来资金使用计划考虑。
（4）本次融资的必要性及融资规模合理性分析
综上所述，截至 2022 年 9 月末，公司账面实际可自由支配的货币资金余额
为 29.51 亿元，截至目前可明确的偿还供应商款项以及总承包项目周转资金、研
发及管理费用、短期刚性支出合计为 30.93 亿元，账面资金尚不足以完全覆盖未
来一年的经营资金需求。受公司所从事的总承包业务特点，资金的收付受项目进
度影响存在一定波动性，因此更需要保障自身充足资金确保经营的稳定性。
公司所处工程技术服务行业属于资金和技术密集型行业，业务开展对于资金
投入的需求较大，数字化转型升级项目和“双碳”科创中心项目需要公司长期持续
投入，投资实现效益所需时间较长，若以自有资金进行投资，将在一定程度上影
响公司经营所需现金流的充分性和稳定性，并影响公司其他研发项目的资金投入
和市场拓展的需求，因此通过本次非公开发行募集资金投向数字化转型升级和
“双碳”相关技术储备，符合公司的长期发展规划，具有必要性和合理性。
六、中介机构核查意见
（一）核查程序
保荐机构执行了如下核查程序：
员。
（二）核查意见
经核查，保荐机构认为：
充分、测算过程合理，以募集资金投入的非资本性支出比例符合规定；
于置换本次发行相关董事会决议日前已投入资金的情况；
以及发展趋势并结合公司实际发展需求而制定的，具有必要性；
碳”科创中心项目，符合公司所处行业及自身业务特点，与公司自身财务状况相
符合，具有必要性和合理性。
问题 10：关于财务性投资。申请文件显示，申请人按公允价值计量的其他非流
动金融资产为股票与不具有控制、共同控制或重大影响的权益工具投资。请申请
人补充说明：（1）自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司实施或
拟实施的财务性投资（包括类金融投资，下同）情况，是否从本次募集资金总额
中扣除。（2）是否存在最近一期末持有金额较大、期限较长的交易性金融资产
和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。（3）
公司是否存在投资产业基金、并购基金，该类基金设立目的、投资方向、投资决
策机制、收益或亏损的分配或承担方式及公司是否向其他方承诺本金和收益率的
情况，公司是否实质上控制该类基金并应将其纳入合并报表范围。请保荐机构及
会计师核查并发表意见。
答复：
一、自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司实施或拟实施的
财务性投资（包括类金融投资，下同）情况，是否从本次募集资金总额中扣除
（一）财务性投资认定依据
根据中国证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管
要求》，上市公司申请再融资时，除金融类企业外，原则上最近一期末不得存在
持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款
项、委托理财等财务性投资的情形。发行人不得将募集资金直接或变相用于类金
融业务。
根据《再融资业务若干问题解答》的规定，对财务性投资要求如下：
（1）财
务性投资的类型包括不限于：类金融；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委
托贷款；以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资；购买收益波动大且风
险较高的金融产品；非金融企业投资金融业务等；
（2）围绕产业链上下游以获取
技术、原料或渠道为目的的产业投资，以收购或整合为目的的并购投资，以拓展
客户、渠道为目的的委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为
财务性投资；
（3）金额较大指的是，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过
公司合并报表归属于母公司净资产的 30%。期限较长指的是，投资期限或预计投
资期限超过一年，以及虽未超过一年但长期滚存。
根据《再融资业务若干问题解答》的规定，对类金融业务要求如下：除人民
银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事
金融活动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、商业保
理和小贷业务等。
（二）本次发行董事会决议日前六个月起（2022 年 4 月 18 日）至今，公司
实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的具体情况
公司于 2022 年 10 月 18 日召开第六届董事会第三十一次会议审议通过本次
非公开发行股票的相关议案。自本次发行董事会决议日前六个月（即 2022 年 4
月 18 日，下同）至本反馈意见回复出具日，上市公司不存在实施财务性投资及
类金融业务的情形，无需在本次发行募集资金总额中扣除，具体说明如下：
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本反馈意见回复出具日，公司不
属于类金融机构，未进行类金融业务，亦无拟实施类金融业务的计划。
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本反馈意见回复出具日，公司不
存在投资产业基金、并购基金的情形，亦无拟投资产业基金、并购基金的计划。
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本反馈意见回复出具日，公司不
存在已实施或拟实施的向合并范围外的单位拆借资金的情形。
本次发行相关董事会决议日前六个月起至本反馈意见回复出具日，公司不存
在已实施或拟实施的委托贷款的情形。
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本回复出具日，公司不存在已实
施或拟实施的以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资的情形。
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本回复出具日，公司不存在购买
收益波动大且风险较高的金融产品的情形，亦无拟购买收益波动大且风险较高的
金融产品的计划。
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在投资金融业务的
情况，亦无拟投资金融业务的计划。
自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司其他实施或拟实施的对
外投资情况如下：
发行人认
被投资单 已投资金 拟投资金 是否系财
报表科目 主营业务 缴出资额
位 额（万元） 额（万元） 务性投资
（万元）
中节能（商
其他非流
洛）环保能 垃圾焚烧
动金融资 109.4221 57.3919 - 否
源有限公 发电
产
司
长汀程隆
垃圾焚烧
- 环保科技 0.6 - - 否
发电
有限公司
（1）中节能（商洛）环保能源有限公司
中节能（商洛）环保能源有限公司系商洛市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目的
项目公司。根据商洛市城市管理局关于商洛市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目的招
标文件，该项目采用 DBFOT（即“勘察设计-建设-融资-运营-移交”）方式运作。
公司、中轻广州签订联合体协议，约定三方成立联合体，共同参加商洛市城市管
理局组织采购的商洛市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目，根据文件要求，政府出资
代表出资占股 10%，联合体组成社会资本方占股 90%，其中中国环境保护集团
有限公司控股占股 84.5%，负责组织本项目的整体投资、建设、运营，陕西建工
第七建设集团有限公司占股 5%，负责本项目部分投资和工程总承包，中轻广州
占股 0.5%，负责本项目部分投资和设计工作。项目中标后，2022 年 4 月 27 日，
中节能（商洛）环保能源有限公司成立，中轻广州认缴出资额为 109.4221 万元，
截至本反馈意见回复出具日，已实缴出资 57.3919 万元。
（2）长汀程隆环保科技有限公司
长汀程隆环保科技有限公司系长汀县垃圾焚烧发电 PPP 项目的项目公司。
根据长汀县住房和城乡建设局关于长汀县垃圾焚烧发电 PPP 项目的招标文件，
招标内容为长汀县垃圾焚烧发电 PPP 项目的社会资本招标，招标范围为本项目
的投融资、建设、运营维护。2022 年 6 月 12 日，福建程隆环保科技有限公司、
福建省工业设备安装有限公司和中国轻工业广州工程有限公司签署《联合体协议
书》，约定共同参与长汀县垃圾焚烧发电 PPP 项目的投标，其中福建程隆环保科
技有限公司负责组织本项目的整体投资、建设、运营，在项目公司中出资 99.98%，
福建省工业设备安装有限公司负责部分投资和工程施工、安装，在项目公司中出
资 0.01%，中轻广州负责部分投资和工程设计，在项目公司中出资 0.01%。项目
中标后，2022 年 8 月 18 日，长汀程隆环保科技有限公司成立，中轻广州认缴出
资额为 0.6 万元，截至本反馈意见回复出具日，中轻广州尚未对项目公司实缴出
资。
综上，发行人对中节能（商洛）环保能源有限公司、长汀程隆环保科技有限
公司的投资均系因参与 PPP 项目而对项目运营公司的投资，与发行人主营业务
密切相关，不属于财务性投资。
二、是否存在最近一期末持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可
供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形
最近一期末（即 2022 年 9 月 30 日），公司资产情况如下：
单位：万元
项目
金额 占总资产比例
货币资金 310,312.18 52.18%
交易性金融资产 73.79 0.01%
项目
金额 占总资产比例
应收票据 9.95 0.00%
应收账款 69,044.31 11.61%
应收款项融资 19,645.24 3.30%
预付款项 58,428.79 9.82%
其他应收款 8,570.12 1.44%
存货 1,396.87 0.23%
合同资产 64,797.98 10.90%
一年内到期的非流动资产 407.31 0.07%
其他流动资产 6,807.07 1.14%
流动资产合计 539,493.60 90.72%
其他非流动金融资产 4,077.41 0.69%
固定资产 20,574.49 3.46%
在建工程 5,640.40 0.95%
使用权资产 3,631.61 0.61%
无形资产 5,470.23 0.92%
长期待摊费用 567.36 0.10%
递延所得税资产 8,224.15 1.38%
其他非流动资产 7,032.42 1.18%
非流动资产合计 55,218.06 9.28%
资产总计 594,711.67 100.00%
根据会计准则，可能核算为财务性投资的科目有交易性金融资产、其他应收
款、其他流动资产、其他非流动金融资产和其他非流动资产，具体分析如下：
截至 2022 年 9 月 30 日，发行人交易性金融资产余额为 73.79 万元，主要系
南宁公司进行欧元远期结汇交易计提公允价值变动损益所形成的交易性金融资
产，占总资产比例为 0.01%，占归母净资产的比例为 0.05%。该等交易系公司为
业务开展需要进行，不属于财务性投资。
截至 2022 年 9 月 30 日，发行人其他应收款余额为 8,570.12 万元，占总资产
比例为 1.44%，占归母净资产的比例为 5.31%，主要为保证金、押金、备用金、
应收代垫款、应收关联方款项及其他，不属于财务性投资。
截至 2022 年 9 月 30 日，发行人一年内到期的非流动资产余额为 407.31 万
元，系公司的国债投资，面值为 400 万元，2022 年 9 月末，上述资产由债权投
资转入一年内到期的非流动资产进行核算，该项投资不属于财务性投资。
截至 2022 年 9 月 30 日，发行人其他流动资产余额为 6,807.07 万元，占总资
产比例为 1.14%，占归母净资产的比例为 4.22%，主要为留抵增值税额和预缴税
款，不属于财务性投资。
截至 2022 年 9 月 30 日，发行人其他非流动金融资产余额为 4,077.41 万元，
占总资产比例 0.69%，占归母净资产的比例为 2.53%，具体情况如下：
单位：万元
项目 账面金额
浙报数字文化集团股份有限公司 129.47
上海城投控股股份有限公司 95.50
上海环境集团股份有限公司 82.71
东方明珠新媒体股份有限公司 23.06
上海电气集团股份有限公司 115.58
申万宏源集团股份有限公司 843.88
上海宝鼎投资股份有限公司 133.82
长江经济联合发展（集团）股份有限公司 227.77
长沙长泰智能装备有限责任公司 2,178.32
普宁市广业粤能环保能源有限公司 81.20
湘西自治州首创环保有限公司 110.00
项目 账面金额
宜宾信雅股份有限公司 23.29
中节能（商洛）环保能源有限公司 32.80
合计 4,077.41
上述长期股权投资中，发行人对普宁市广业粤能环保能源有限公司、湘西自
治州首创环保有限公司、中节能（商洛）环保能源有限公司的投资，均系发行人
之全资子公司中轻广州为参与 PPP 项目投标，作为社会资本方参与建设项目投
资、运营而进行的投资，投资具体情况如下：
（1）普宁市广业粤能环保能源有限公司
公司、中轻广州签订联合体协议，约定组成联合体参与普宁市生活垃圾环保处理
中心二期 PPP 项目的投标、设计、建设、运营与维护，并共同组建项目公司，
三方持股比例分别为 99%、0.5%和 05%。本项目中，广东广业投资集团有限公
司负责本项目的投资、运营与维护并组织建设，广州市第四建筑工程有限公司主
要负责项目的工程建设与设备采购工作（含设备安装），中轻广州负责本项目的
勘察设计工作。项目中标后，2020 年 5 月 19 日，普宁市广业粤能环保能源有限
公司成立。
（2）湘西自治州首创环保有限公司
公司、中轻广州签订联合体协议书，约定组成联合体共同参加武陵山静脉产业园
PPP 项目投标，北京首创环境投资有限公司负责项目的投资、建设和运营；浙江
省二建建设集团有限公司负责项目的施工；中轻广州负责项目的设计。股权分配
比例为：北京首创环境投资有限公司占股 99%；浙江省二建建设集团有限公司占
股 0.5%；中国轻工业广州工程有限公司占股 0.5%。项目中标后，2019 年 11 月
（3）中节能（商洛）环保能源有限公司
有限公司、中轻广州签订联合体协议，约定三方成立联合体，共同参加商洛市城
市管理局组织采购的商洛市生活垃圾焚烧发电 PPP 项目，根据文件要求，政府
出资代表出资占股 10%，联合体组成社会资本方占股 90%，其中中国环境保护
集团有限公司控股占股 84.5%，负责组织本项目的整体投资、建设、运营，陕西
建工第七建设集团有限公司占股 5%，负责本项目部分投资和工程总承包，中轻
广州占股 0.5%，负责本项目部分投资和设计工作。项目中标后，2022 年 4 月 27
日，中节能（商洛）环保能源有限公司成立。
综上，发行人对普宁市广业粤能环保能源有限公司、湘西自治州首创环保有
限公司、中节能（商洛）环保能源有限公司的投资均系因参与 PPP 项目而对项
目运营公司的投资，与发行人主营业务密切相关，根据《再融资业务若干问题解
答》不属于财务性投资。其他投资均系历史原因形成的投资，公司持有时间已超
过 20 年，因此在财务报表中将其列示为其他非流动金融资产，该部分股权投资
金额为 3,853.41 万元，公司基于谨慎性考虑将其认定为财务性投资。
截至 2022 年 9 月 30 日，发行人其他非流动资产余额为 7,032.42 万元，占总
资产 1.18%，占归母净资产的比例为 4.36%，主要为长期合同资产以及工程质量
保证金，不属于财务性投资。
根据《再融资业务若干问题解答》的有关规定，“金额较大指的是，公司已
持 有 和 拟持 有 的 财务 性 投资 金 额超 过 公司 合 并 报表 归 属于 母 公司 净 资产 的
万元，发行人财务性投资金额为 3,853.41 万元，占比为 2.39%。
综上所述，发行人最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融
资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。
三、公司是否存在投资产业基金、并购基金，该类基金设立目的、投资方
向、投资决策机制、收益或亏损的分配或承担方式及公司是否向其他方承诺本
金和收益率的情况，公司是否实质上控制该类基金并应将其纳入合并报表范围
报告期内，公司不存在投资产业基金、并购基金的情况。
四、中介机构核查意见
（一）核查程序
保荐机构和发行人会计师执行了如下核查程序：
月起至本回复报告出具日是否存在实施或拟实施财务性投资（包括类金融投资）
的情形，了解公司是否存在最近一期末持有金额较大、期限较长的交易性金融资
产和可供出售金融资产、借予他人款项、委托理财、长期股权投资等财务性投资
的情形；
之间的账务明细，核查是否存在财务性投资或类金融业务；
了解对外投资项目的背景及目的，查阅投资协议等文件，逐项判断相关投资是否
属于财务性投资或类金融业务；
询公司是否存在对外投资产业基金、并购基金事项。
（二）核查意见
经核查，保荐机构、发行人会计师认为：
不存在实施或拟实施的财务性投资（包括类金融投资）的情况；
可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形；
（以下无正文）
（本页无正文，为中国海诚工程科技股份有限公司《关于中国海诚工程科技股份
有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》之签署页）
中国海诚工程科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司《关于中国海诚工程科技股份有限
公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》之签署页）
保荐代表人（签字）：
陈一尧 汪 怡
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
保荐机构总经理关于反馈意见回复报告的声明
本人已认真阅读中国海诚工程科技股份有限公司本次反馈意见回复报告的
全部内容，了解报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认
本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，反馈意见回复报告不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担
相应法律责任。
保荐机构总经理：
马 骁
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
