公司代码：600502 公司简称：安徽建工
安徽建工集团股份有限公司
2020年半年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人王厚良、主管会计工作负责人徐亮及会计机构负责人（会计主管人员）刘强声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告中关于本公司未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投
资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。本公司已在本报告中详述经营活动可能遇到的风险，具体内容请参阅本报告“第四节：经营情况讨论与分析”之“三、（二）可能面对的风险”。
十、 其他
□适用√不适用
目录
第一节 释义.....................................................................................................................................4
第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5
第三节 公司业务概要.....................................................................................................................7
第四节 经营情况的讨论与分析...................................................................................................10
第五节 重要事项...........................................................................................................................16
第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................31
第七节 优先股相关情况...............................................................................................................33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................33
第九节 公司债券相关情况...........................................................................................................34
第十节 财务报告...........................................................................................................................35
第十一节 备查文件目录.................................................................................................................200
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、 指 安徽建工集团股份有限公司，原名“安徽水利开发股份有限公司”，
安徽建工 原简称“安徽水利”
报告期 指 2020年1月1日至2020年6月30日
本报告 指 安徽建工集团股份有限公司2020年半年度报告
上期 指 2019年1月1日至2019年6月30日
上交所 指 上海证券交易所
证监会、中国 指 中国证券监督管理委员会
证监会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会，本公司实际控制人
建工控股 指 安徽建工集团控股有限公司（原名“安徽省水利建筑工程总公司”）
员工持股计划 指 安徽水利开发股份有限公司－2016年度员工持股计划
毅达投资 指 安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)
安徽盐业 指 安徽省盐业投资控股集团有限公司，原名“安徽省盐业总公司”
金通安益 指 安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）
铁路基金 指 安徽省铁路发展基金股份有限公司
中安资本 指 安徽中安资本投资基金有限公司
安徽三建 指 安徽三建工程有限公司
安徽水利有限 指 安徽水利开发有限公司
路桥集团 指 安徽省路桥工程集团有限责任公司
安徽路桥 指 安徽省公路桥梁工程有限公司
安徽路港 指 安徽省路港工程有限责任公司
安徽安装 指 安徽省工业设备安装有限公司
安徽建科 指 安徽省建筑科学研究设计院
安徽交航 指 安徽省交通航务工程有限公司
安徽建机 指 安徽建筑机械有限责任公司
安建建材 指 安徽建工建筑材料有限公司
BT 指 Building-Transfer（建设-转让），是指项目发起人通过与投资者签
订合同，由投资者负责项目的融资、建设，并在规定时限内将竣工后
的项目移交项目发起人，项目发起人根据事先签订的回购协议分期向
投资者支付项目总投资及确定的回报。
PPP 指 Public-privatePartnership，即政府和社会合作模式，是公共基础
设施中的一种项目融资模式。在该模式下，鼓励私营企业、民营资本
与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。
千瓦（KW） 指 电站装机功率
千瓦时（KWH） 指 发电量单位
本公司信息披 指 《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》。
露媒体
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 安徽建工集团股份有限公司
公司的中文简称 安徽建工
公司的外文名称 AnhuiConstructionEngineeringGroupCorporationLimited
公司的外文名称缩写 ACEG
公司的法定代表人 王厚良
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄代 储诚焰
联系地址 安徽省合肥市蜀山区黄山路459 安徽省合肥市蜀山区黄山路459
号安建国际大厦 号安建国际大厦
电话 055162865300 055162865300
传真 055162865010 055162865010
电子信箱 ahjgzqb@163.com ahjgzqb@163.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 安徽省蚌埠市东海大道5183号
公司注册地址的邮政编码 233010
公司办公地址 安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦
公司办公地址的邮政编码 230031
公司网址 www.aceg.com.cn
电子信箱 ahjgzqb@163.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报、中国证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点 公司证券事务部
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 安徽建工 600502 安徽水利
六、 其他有关资料
□适用√不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
本报告期 本报告期比上
主要会计数据 （1－6月） 上年同期 年同期增减
(%)
营业收入 23,615,222,916.88 19,001,918,664.71 24.28
归属于上市公司股东的净利润 468,722,071.27 389,266,749.09 20.41
归属于上市公司股东的扣除非经常 460,522,949.14 384,194,017.51 19.87
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -5,080,862,583.18 -1,289,634,671.76 -293.98
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资产 8,830,513,106.27 8,512,234,048.17 3.74
总资产 94,560,116,105.58 90,435,503,647.10 4.56
(二) 主要财务指标
主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同
（1－6月） 期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.27 0.23 17.39
稀释每股收益（元／股） 0.27 0.23 17.39
扣除非经常性损益后的基本每股收 0.27 0.22 22.73
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 5.41 4.44 增加0.97个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 5.31 4.39 增加0.92个百分点
资产收益率（%）
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用√不适用
八、 境内外会计准则下会计数据境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适
用）
非流动资产处置损益 1,100,814.21
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 12,376,827.87
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,701,160.08
委托他人投资或管理资产的损益 7,209,831.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,813,928.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -2,370,143.58
所得税影响额 -3,005,439.80
合计 8,199,122.13
十、 其他
□适用√不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）主要业务及经营模式说明
公司主营业务为房屋建筑工程、基础设施建设与投资、房地产开发经营。此外，公司业务领域还包括装配式建筑、工程技术服务、建材贸易、水力发电等业务。
业务板块 主要服务或产品
房屋建筑 建筑工程、机电工程施工总承包；建筑装修装饰工程、钢结构工程、建筑幕
工程 墙工程、消防设施工程、建筑机电安装工程、起重设备安装工程专业承包等。
基础设施建设与 水利水电工程、公路工程、市政公用工程、港口与航道工程施工总承包；公
投资 路路基工程、公路路面工程、桥梁工程、隧道工程、城市园林绿化工程、河
湖整治工程专业承包；基础设施及环保项目投资、运营等。
房地产开发 房地产开发、销售。
装配式建筑
其他 工程勘察、规划、设计、咨询、检测、监理等；
建筑材料生产与销售，建筑设备与建筑机械制造、销售、租赁，金属结构加
工、制作、安装，水力发电，酒店管理等。
1、房屋建筑工程
房屋建筑工程为公司传统施工主业之一，公司拥有2项建筑工程施工总承包特级资质，先后承建了大批国家、省、市重点工程。所属安徽三建为省内房建行业龙头企业，在省内外具有较高的品牌知名度。公司房建业务与房产开发、设计、咨询、监理、物业管理等相关业务协同，形成“开发+设计+施工+服务”的一体化优势，有利于保障公司房建业务健康发展。
2.基础设施项目建设与投资
公司基础设施建设业务涉及公路、市政、城市轨道交通、水利水电、港口航道等领域，公司拥有公路、市政、港航工程总承包等5项特级资质及多项一级资质，在基础设施建设方面具备突出的资质、业绩等优势。安徽水利有限、安徽路桥、路桥集团、安徽路港、安徽交航等子公司均具有突出的专业优势和较强的市场竞争力。
基础设施投资业务是基础设施建设传统施工核心业务产业链的延伸。随着近几年我国基础设施投融资体制的变化以及国家对PPP模式的大力推广和不断完善，公司持续巩固“投资+施工总承包”的业务模式，稳健发展基础设施项目投资业务，承揽规范优质的PPP项目。公司基建投资业务覆盖交通运输、市政工程、水利建设、城镇综合开发等领域，促进公司业务结构实现由单一施工业务为主向投资、施工、运营并举转变。
3.房地产开发
房地产开发为公司传统主业之一，拥有安建地产与和顺地产两个地产品牌。房地产业务不仅是公司重要的利润来源，而且强力带动建筑施工、工程技术服务、建材贸易、仓储物流等关联业务发展。公司的融资、施工和技术服务能力，也为房地产业务提供坚实基础，从而形成主业相互依存、相互促进的良好局面。公司房地产开发业务顺应国家政策导向，不断优化项目业态结构，持续强化风险防控，更加重视投资安全和投资回报，切实提升房地产项目开发效率和效益。
4.装配式建筑
近年来，公司把握国家推广装配式建筑、推进建筑产业现代化的政策导向，大力发展装配式建筑业务，已建成并投产运营的装配式生产基地1个，在建基地2个。2014年公司在合肥肥东循环经济示范园成立安徽建工建筑工业有限公司，建设装配式生产基地，并于2015年正式建成投产。肥东基地占地面积192亩，可实现年产16万立方预制构件的生产能力，经过数年运营，已建立与建筑产业化生产方式相适应的生产体系、管理模式和营销能力，累计承接了200多万㎡装配式建筑项目。在建中的吴山基地位于合肥市长丰县吴山镇，项目占地133亩，设计年产各类预制构件5万立方和轨道交通预制管片5万立方，计划2020年底投产运营。在建中的蚌埠基地位于蚌埠市经济开发区临港产业园，项目占地456亩，项目分两期投入建设，目前在建的一期项目设计年产各类预制构件16万立方，计划2021年建成投产。
5.工程技术服务
公司及所属企业还从事工程勘察、规划、设计、咨询、检测、监理等业务，拥有设计甲级资质9项，监理甲级资质2项。安徽建科为工程技术服务板块主要经营实体，系安徽省建筑行业唯一一家集建筑科研、建筑设计、工程检测、监理与咨询、项目管理、特种加固等为一体的综合性科研单位，拥有设计、监理甲级资质。先后承接了九华山地藏菩萨露天铜像99m高锡杖倾斜度检测鉴定和合肥市轨道交通一到四号线见证取样、地基基础、结构工程检测以及沿线建筑物安全评估等一批大体量、高难度的项目。并拥有“绿色建筑与装配式建造安徽省重点实验室”，获批“安徽省建筑产业现代化示范基地”，在省内享有较高的知名度和美誉度。
6.建材贸易
安建建材系公司主要建筑材料采购供应平台，负责公司内部建筑材料的购销业务，由其统一集中采购钢材、商砼、水泥、沥青等大宗建筑主材，并向公司内部各施工项目统一供应，部分向外部单位供应配送。安建建材业务开展有利于公司施工业务降本增效，同时安建建材自身也有较强的盈利能力。
7.水力发电
公司控股运营水电站7座，总装机容量24.61万KW，权益装机容量18.81万KW，年设计发电量约10亿KWH，已全部建成发电，电站分别位于安徽省霍山县、金寨县和云南省怒江州贡山县。
（二）行业情况说明
2020年上半年，面对国内外复杂的经济环境和各种严峻挑战，全国建筑业企业完成总产值10.08万亿元，同比下降0.76%；新签合同额28.92万亿元，同比增长6.00%；建筑业实现增加值28535亿元，同比下降1.9%，增速低于国内生产总值增速0.3个百分点，建筑业增加值占国内生产总值的比重为6.25%。截至2020年6月底，全国有施工活动的建筑业企业数102712个，同比增长10.76%。行业增长与宏观经济走势基本一致，建筑业支柱产业地位依然稳固。
1.基础设施建设业务
今年疫情加大了经济下行压力，中央政府持续加码逆周期政策，“两会”重磅强调基建领域，着力加强“两新一重”建设，以实现“六稳”和“六保”的政策目标。财政支出向新型基建、水利工程、重大基建项目、公共卫生支出、医疗、5G、民生领域等项目倾斜，专项债将重点用于市政交通、水利工程、生态环保、医疗设施、职业教育等10个领域，随着基建项目集中推出，专项债精准使用，将带动基建投资企稳回升。本轮基建投资的主要驱动力量是地方政府，多个省市推出庞大的基建投资计划，其中安徽省聚焦新型基础设施、铁路、公路、水运、机场、水利、能源、生态环保、新兴产业等，谋划推进1万多个重点项目，计划总投资1.3万亿元，基建龙头尤其是区域基建龙头有望受益。
2.房屋建筑工程房建施工与房地产市场直接关联。统计报告显示，2020年上半年，全国建筑业企业房屋建筑施工
面积112.06亿平方米，比上年同期增长4.24%。其中，新开工面积22.26亿平方米，比上年同期
下降5.36%。房屋建筑竣工面积12.45亿平方米，比上年同期下降12.57%。随着地方因城施策更
加灵活，房地产行业运行制度更趋完善，房地产仍将处于适度景气水平上。房地产市场的稳健发
展，一定程度上保障了房屋工程建筑市场的稳定。
3.房地产开发业务
随着国家坚持对房地产实行“房住不炒”的调整政策，禁止增量资金流入房地产市场，2020年上半年，土地购置面积同比降低0.9%，但成交价且同比增长5.9%，土地出让进一步向一二线城市聚集，三四线及以下城市房地产开发投资将会温和下行。整体来看，房地产调控政策短期没有放松迹象，且受到疫情影响，未来可能会持续销售疲软，上半年房地产销售面积和金额均同比下降。由于房地产企业资金不足和对预期不明朗，房企拿地和新开工意愿进一步降低，给房地产市场带来较多不确定性因素，将波及下游的建筑施工业务承揽和结算回款。
4.装配式建筑
近年来，装配式建筑在国家和地方政策的持续推动下已形成蓬勃的发展态势，企业的积极性空前高涨，试点示范项目遍地开花，技术与标准体系、组织管理模式、体制机制和市场环境不断完善和创新发展，为装配式建筑的持续健康发展提供了坚实的技术支撑和政策保障。在抗击疫情工作中，装配式建筑显示了巨大优势。2020年春节后复工以来，多地发布装配式建筑产业支持政策，表明了各地发展装配式建筑产业的决心和政策导向。《安徽省人民政府关于促进装配式建筑产业发展的意见》提出到2020年末和2025年两个时间节点的发展目标。到2020年末，装配式建筑占到新建建筑面积的15%。到2025年，各设区的市培育或引进设计施工一体化企业不少于3家，装配式建筑占到新建建筑面积的30%，基本形成立足安徽、面向长三角的装配式建筑产业基地。作为“国家住宅产业现代化综合试点城市”之一，合肥市近年来成为建筑产业化的重点推广地区。显而易见，伴随着国家及地方政府各项利好政策的出台，装配式建筑已成为建筑业未来发展的必然趋势。
二、报告期内公司主要报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用√不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
1.业务范围广阔、资质种类齐全。公司是行业内具备较全门类资质的少数企业之一，业务范围包括房建、公路、市政、水利水电、港口、码头、城市轨道交通等绝大部分工程建设领域。公司业务同时延伸至建筑工程上下游的房地产开发、工程技术服务、建筑机械、建筑材料、建材贸易等，产业结构合理，产业基础牢固。公司资质体系完整，拥有施工、设计、监理等各类资质170项，其中特级总承包资质7项，一级资质75项，设计甲级资质9项，监理甲级资质2项，并拥有商务部批准对外援助成套项目施工任务实施企业资格。
2.产业链条完整、协同作用突出。公司拥有覆盖建筑业上下游的完整产业链，形成主业突出、业务协同的全产业链发展格局。在基建投资领域，公司持续巩固“投资+施工总承包”的盈利模式，投资与建筑施工、工程技术、建材贸易业务联动，由传统施工向投资运营转变。在房地产领域，房地产业务不仅是公司重要的利润来源，也强力带动建筑施工、工程技术服务、建材贸易等关联业务发展，工程施工为房地产业务提供建设服务，降低投资开发成本。在装配式建筑领域，构件生产与设计、施工、检测、建材贸易、建筑机械等业务协调联动，形成装配式建筑产业链。
3.专业优势突出、工程业绩良好。经过多年的发展，公司在各类工程建设领域，形成了独特的管理和技术优势，积累了丰富经验和突出业绩。公司经营区域分布全国32个省市区，以及境外7个国家和地区，承建了一大批国家、省、市重点工程，获得了良好口碑和社会影响力。截至2020年6月底，累计获鲁班奖11项、詹天佑奖6项、其他全国性工程奖项20余项，省级建筑工程质量奖200余项。
4.布局装配式建筑，发展前景广阔。公司是行业内较早涉足装配式建筑的企业之一，2014年即在合肥肥东成立安徽建工建筑工业有限公司，建设装配式建筑生产基地。公司在装配式建筑领域核心竞争力表现在：一是产业链条更加优化。依托公司的设计、开发、施工、物流等一体化产业链，公司在装配式领域形成了“生产基地+设计企业+施工团队+大型设备供应+检测科研团队+建材供应”的业务协同模式，并积累了成熟的设计、生产、施工、物流、研发等全过程管理经验，上述生产经营模式和管理经验将在新基地运营中得到复制并进一步优化。二是技术人才优势进一步发挥。公司先后参编完成行业标准3项、地方标准12项，获评国家级施工工法4项、国家级QC（质量控制）成果4项，取得专利11项、软件著作权1项。2015年获得安徽省首批“建筑产业现代化示范基地”称号，2017年被认定为全国第一批“国家级装配式建筑产业基地”，并获得国家级创新技术成果奖、安徽省科技进步奖等奖项。公司具有稳定的设计、生产、施工和研发团队，现有生产人员熟练程度的提升，有望更好释放产能，研发团队对工艺流程的优化完善，将进一步提升营利能力。三是成本管控能力较为突出。由于公司实行钢材、砂石等主要材料的集中采购制度，装配式建筑基地获得的钢材、砂石等主要原材料较市场价有明显的降幅，与同行相比具备一定的成本优势。公司拥有自有产业工人队伍，整体素质逐年提升，与其他实行施工队伍外包的企业相比，生产及施工效率均有明显优势。公司所属安徽建机可以为PC构件现场施工提供专业化吊装设备和施工机械，有利于提升项目现场的建设效率。
5.重视科技创新、技术优势明显。公司始终把科技创新作为重点工作，不断深化科技创新体制机制改革，搭建创新平台，优化创新环境，开展科技攻关，科技创新能力不断增强。公司拥有国家认定企业技术中心1个，国家级博士后科研工作站1个，省级企业技术中心7个，高新技术企业8个。累计取得国家级工法17项，拥有自主知识产权的专利577项，在房屋工程、建筑工业化、市政工程、道路桥梁、水利港航等领域具有较强的技术优势。
6.人才实力雄厚、队伍凝聚力强。公司拥有各类专业技术人员8千余人，其中，高级职称1401人，拥有一级建造师、二级建造师、造价工程师、安全工程师、监理工程师、质量工程师、注册会计师、一级建筑师、注册结构工程师等职/执业资格人员3933人，形成了专业齐全、层次分明、结构合理的专业技术队伍。公司充分发挥国企政治优势，加强人才队伍建设，强化政治忠诚，深化理论武装，提升能力素质，努力打造有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的新时代职工队伍，形成干事创业的良好氛围。
7.文化特色鲜明、品牌影响力佳。安徽建工文化底蕴深厚，“特别能吃苦、特别能战斗”的企业作风始终贯穿于安徽建工发展壮大全过程，经过多年沉淀和不断吸收先进文化，确定了“创造空间艺术，成就人文生活”的企业使命、“诚信为本、敬业至上”的企业核心价值观。在卓越文化引领下，安徽建工秉承“团结、拼搏、求实、创新”的企业精神，不断攻坚克难、锐意创新，铸造了大批精品工程，成为安徽省建筑行业的龙头企业。“安徽建工”品牌在国内市场享有较高的影响力，在国际市场也具有一定知名度，具备显著的品牌优势，旗下形成了包括安徽水利、安徽三建、安徽路桥等一批具有一定行业影响力的子品牌，打造了“一主多元”的文化体系和品牌体系。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
(一)总体经营情况
2020年上半年，公司积极应对复杂的经济环境变化，统筹做好疫情防控和经营发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，公司生产经营、安全管理平稳有序，主要经济指标完成了“半年过半”的目标，且好于上年同期，为全面实现年度目标任务奠定了基础。
1.疫情防控和复工复产成效显著。报告期内，公司抓实抓细疫情防控，建立并执行每日报告、实时调度等工作机制，及时掌握疫情防控动态并迅速作出系统应对和部署，公司境内外员工未发现一例确诊或疑似病例。疫情期间火线驰援合肥及蚌埠地区政府医疗保障应急项目，再现应急工程建设的“火神山速度”，获得省委省政府和地方政府的充分肯定。全力以赴推动复工复产，在一季度各项经济指标同比明显下滑的不利情况下，积极开展劳动竞赛，努力促进增产扩产，实现了主要经济指标“半年过半”的阶段性目标。
2.生产经营逆势上扬。报告期内，公司坚持目标不变、任务不减，精准有序推进复工复产，加快推动全面满产超产，市场开拓、经营管理、安全生产等各项工作均取得较好成绩。上半年实现营业收入236.15亿元，同比增长24.28%；实现利润总额8.27亿元，同比增长16.89%；实现归属于上市公司股东的净利润4.68亿元，同比增长20.41%。全年建筑施工业务新签合同305亿元，同比增长42.49%。房地产项目完成销售额26.27亿元，完成预算目标的57%；实现营业收入50.75亿元，同比增长46.20%。
3.新型业务发展提速。除施工主业取得优良业绩外，公司近年来着力培育的新型业态发展进一步提速。装配式建筑发展态势良好，肥东生产基地上半年新签合同1.28亿元，系2019年全年新签合同额的1.4倍，目前在手订单充裕、生产任务饱满；合肥长丰吴山基地加快建设，预计年底完成建设并投产；蚌埠市基地一期建设按计划推进，已完成厂房基础建设。检测设计等工程技术业务，新签合同2.16亿元，同比增加12%，实现营收2.73亿元，同比增加27.67%。建材业务上半年新签合同额同比增加113.32%，其中外部业务占比超过50%，外部市场开拓成效显著；营收同比增加44.06%，净利润同比增加28.87%，盈利能力进一步增强。
4.基础管理更加扎实。完成了内部控制手册新版编制工作，内控体系进一步优化完善。持续创新招标管理，积极推行电子化方式招投标、在线招投标，确保疫情期间招投标工作顺利运行。统筹开展疫情防控和复工复产安全防范工作，落实汛期安全生产预案，严格执行安全标准化手册，广泛应用二维码、物联网、视频监控等信息化技术，上半年安全生产形势总体平稳。执行落实投资项目后评价工作，投资风险控制有力。推广合同履约动态管理信息系统，应用全生命周期印章系统，完善合同履约黑名单管理，风险防范更趋稳健。
（二）分部经营情况
1、工程施工业务
报告期内，公司工程施工业务实现营业收入158.91亿元，同比增长14.65%，实现毛利15.75亿元，同比增加48.87%，工程业务毛利率9.91%，同比增加2.28个百分点。工程施工业务由于投资项目逐步开工，业务毛利率有所提升。
报告期内，公司工程施工业务新签合同150项，新签合同额305.64亿元，其中公路桥梁工程新签合同111.21亿元，房屋建筑工程121.73亿元，市政工程53.96亿元，水利工程18.34亿元。
单位：亿元
工程施工 2020年1-6月 2019年1-6月 同比变动
营业收入 158.91 138.61 14.65%
毛利 15.75 10.58 48.87%
毛利率 9.91 7.63 增加2.28个百分点
新签合同额 305.64 214.49 42.50%
其中：房屋建筑工程 121.73 79.47 53.17%
基建工程和投资 183.91 134.91 36.32%
其中：路桥工程 111.21 92.53 20.19%
市政工程 53.96 35.15 53.51%
水利工程 18.34 1.45 1164.83%
港航工程 0.40 5.78 -93.08%
其他工程 0 0.11 -100.00%
2、房地产开发业务
报告期内，公司房地产业务实现营业收入50.57亿元，同比增长46.24%，实现毛利5.13亿元。
因大量毛利率偏低的棚改项目在报告期内确认收入，故报告期公司房地产业务毛利及毛利率同比
有所降低。实现签约销售面积50.55万平米，签约销售金额26.27亿元。新增土地储备面积659.48
亩，期末土地储备面积888.20亩。
单位：亿元
房地产开发 2020年1-6月 2019年1-6月 同比变动
营业收入 50.57 34.58 46.24%
毛利 5.13 7.13 -28.05%
毛利率（%） 10.15 20.63 降低10.48个百分点
签约销售面积（万平米） 50.55 68.44 -26.14%
签约销售金额 26.27 37.73 -30.37%
新增土地储备（亩） 659.48 493.28 33.69%
期末土地储备（亩） 888.20 673.86 31.81%
二、报告期内主要经营情况
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 23,615,222,916.88 19,001,918,664.71 24.28
营业成本 21,095,083,506.78 16,998,355,279.20 24.10
销售费用 67,781,291.68 75,075,669.31 -9.72
管理费用 589,463,524.94 610,644,201.75 -3.47
财务费用 724,147,802.08 355,463,270.58 103.72
研发费用 230,300,745.23 77,419,052.99 197.47
经营活动产生的现金流量净额 -5,080,862,583.18 -1,289,634,671.76 -293.98
投资活动产生的现金流量净额 -108,923,673.94 -136,504,288.95 -20.20
筹资活动产生的现金流量净额 4,786,493,439.94 4,297,612,554.54 11.38
营业收入变动原因说明:主要系PPP项目施工收入、房地产交付等增加所致。
营业成本变动原因说明:主要系收入增长影响所致。
销售费用变动原因说明:主要系房地产的推销费用减少所致。
管理费用变动原因说明:主要系控制三公经费、阶段性减免社会保险费等所致。
财务费用变动原因说明:主要系本期运营期PPP项目利息收入改为在其他业务收入中反映所致。
研发费用变动原因说明:主要系下属子公司高新技术企业研发投入增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系PPP项目施工净投入增加、房地产由于疫情原
因销售停止近两月造成销售有所减少，上半年由于土地价格较低新储备了一些地块、钢材集采备
料集中支付、房建及基建施工结算支付比例低等所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系理财产品、固定资产支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系吸收少数股东投入资金增加所致。
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用
(2)其他
□适用√不适用
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用□不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
本期期 上年同期 本期期末
末数占 期末数占 金额较上
项目名称 本期期末数 总资产 上年同期期末数 总资产的 年同期期 情况说明
的比例 比例（%）末变动比
（%） 例（%）
交易性金融资 50,000,000.00 0.05 80,000,000.00 0.09 -37.50主要系理财产品减少所致
产
应收款项融资 155,219,655.03 0.16 108,849,941.45 0.12 42.60主要系收到银行承兑汇票
增加所致
预付款项 1,491,743,922.92 1.58 657,537,773.83 0.73 126.87主要系预付钢材等材料
款、工程劳务款增加所致。
应收利息 8,638,259.73 0.01 3,860,794.17 0.00 123.74主要系应收客户利息增加
所致
存货 15,265,784,408.90 16.14 29,039,929,980.04 32.11 -47.43主要系执行新收入准则调
出已完工未结算款所致
长期应收款 8,383,056,370.97 8.87 18,941,503,605.22 20.94 -55.74主要系执行新收入准则调
出PPP项目建设期长期应
收款所致
在建工程 56,540,146.26 0.06 28,003,669.22 0.03 101.90主要系建科院重点实验室
及北城工业基地增加投入
所致
其他非流动资14,900,961,223.45 15.76 111,982,562.90 0.1213,206.50主要系执行新收入准则调
产 入PPP项目建设期长期应
收款所致
短期借款 9,480,845,875.88 10.03 7,114,487,387.09 7.87 33.26主要受补充流动资金贷款
增加融资所致
预收款项 0 0 13,408,047,550.96 14.83 -100.00主要系执行新收入准则调
入到合同负债所致
应付职工薪酬 216,967,038.85 0.23 375,086,968.12 0.41 -42.16主要系本期支付工资较多
所致
其他应付款 4,212,456,567.66 4.45 3,187,756,211.34 3.52 32.14主要系收到单位往来款及
保证金增加所致。
应付股利 5,286,511.54 0.01 8,002,567.10 0.01 -33.94主要系支付股利所致
其他流动负债 2,233,853,889.90 2.36 1,492,175,556.44 1.65 49.70主要系执行新收入准则调
入预收账款的税款所致
应付债券 512,500,000.00 0.54 1,051,978,611.11 1.16 -51.28主要系一年内到期债券重
分类所致
预计负债 23,536,500.14 0.02 483,335.41 0.00 4,769.60主要系执行新收入准则调
入待执行亏损合同所致
其他说明
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
具体内容详见本报告第十节财务报告附注七、81：所有权或使用权受到限制的资产。
3. 其他说明
□适用√不适用
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
√适用□不适用
单位：万元
2020年上半年对外股权投资总额 上年同期金额 变动金额 变动比例
45,566.23 95,333.59 -49,767.36 -52.20%
(1)重大的股权投资
√适用□不适用
本期投资金额 占被投资格
被投资公司名称 （单位：万元） 主要业务 式权益比例
（%）
蒙城县安水建设项目管理有限公司 8,100.00 PPP项目投资、建设、运营 98.69
阜阳安水建设项目管理有限公司 1,000.00 PPP项目投资、建设、运营 95
南平市延平水美城市建设管理有限 1,867.00 PPP项目投资、建设、运营 70
公司
宣城新通达公路工程有限公司 2,200.00 PPP项目投资、建设、运营 90
凤阳安建交通投资管理有限公司 700.00 PPP项目投资、建设、运营 90
蒙城安路蓝海交通投资有限公司 806.00 PPP项目投资、建设、运营 55.8
利辛县安建新润建设投资有限公司 4,045.00 PPP项目投资、建设、运营 45.9
利辛县安建交通建设管理有限公司 2,000.00 PPP项目投资、建设、运营 90
亳州交航市政建设管理有限公司 5,100.00 PPP项目投资、建设、运营 51
灵璧安建建设投资有限公司 4,471.43 PPP项目投资、建设、运营 90
嵊泗安建交通投资有限公司 4,000.00 PPP项目投资、建设、运营 80
铜陵安建基础设施投资有限公司 6,400.00 PPP项目投资、建设、运营 80
固镇安建投资有限公司 1,200.00 PPP项目投资、建设、运营 80
阜阳安建建设管理有限公司 2,226.80 PPP项目投资、建设、运营 90
安徽省嘉和建筑工业有限公司 1,450.00 建筑产业化 100
合计 45,566.23 -- --
(2)重大的非股权投资
□适用√不适用
(3)以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
(五)重大资产和股权出售
□适用√不适用
(六)主要控股参股公司分析
√适用□不适用
单位：万元
子公司 子公司 所处 主要产品 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
类型 行业 和服务
安徽三建工程有 控股子 工程 房屋建筑 79,780.49 1,208,080.75 131,532.08 394,687.85 3,023.35
限公司 公司 施工 工程
安徽水利开发有 控股子 工程 工程建设 226,384.02 2,864,620.84 870,237.48 557,355.79 33,100.23
限公司 公司 施工 投资
安徽省路桥工程 控股子 工程 基础设施
集团有限责任公 公司 施工 建设、投 82,652.21 452,276.75 106,665.25 134,778.88 4,360.39
司 资
安徽省公路桥梁 控股子 工程 公路、桥
工程有限公司 公司 施工 梁、市政、 171,161.89 961,401.36 259,583.30 243,230.17 6,666.02
隧道
安徽省路港工程 控股子 工程 公路、桥 100,515.12 563,978.89 169,036.85 153,278.33 3,324.66
有限责任公司 公司 施工 梁、市政
安徽省交通航务 控股子 工程 港口与航 100,000.00 566,019.24 140,245.89 118,218.92 6,375.67
工程有限公司 公司 施工 道工程
安徽建工建筑材 控股子 建筑 建筑材料 39,857.14 479,527.32 46,630.77 408,723.22 2,110.00
料有限公司 公司 材料 生产销售
安建房地产开发 全资子 房地 房地产开 102,520.00 769,667.97 94,920.49 257,865.12 4,882.95
有限公司 公司 产 发
超过公司净利润10%的子公司 主营业务收入 主营业务利润
安徽省公路桥梁工程有限公司 241,092.40 22,460.78
安徽水利开发有限公司 556,666.87 75,436.08
安徽省交通航务工程有限公司 117,686.85 13,198.40
(七)公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明□适用√不适用(二)可能面对的风险√适用□不适用
1.宏观经济风险。公司所从事的工程施工、基建投资、房地产开发等主营业务，受国家宏观经济运行、固定资产投资、城镇化建设等多方面外部因素的综合影响较大，外部宏观经济复杂多变，将会对公司的业务发展带来不确定影响。
2.突发事件风险。工程项目建设受自然环境及不可抗力影响较大，暴雨、洪水、地震、台风、海啸、火灾等自然灾害以及突发性公共卫生事件可能会对作业人员和财产造成损害，影响正常生产经营或增加运营成本等风险。
3.项目投资风险。公司投资主要集中在PPP和房地产项目，普遍具有投资规模大、建设周期长、涉及领域广、复杂程度高、工期和质量要求严，受政策影响明显等特点。在政策调控力度加大、市场竞争加剧等因素影响下，实施和运营上述投资项目，可能会影响预期效益和战略目标实现。
4.项目管理风险。工程项目特别是在基础设施建设项目，受环境影响较大，面临各种自然环境风险。政府对安全质量的监管日趋严格，对质量问题的处罚更加严厉，质量管理压力加大。环保因素在监管中更加凸显，环保控制措施对企业业务运营的影响日趋明显。项目数量逐年增加，管理难度加大，核算、进度、安全、质量、成本等管理任务较重，安全质量环保等传统风险不容小视。
5.财务资金风险。建筑业务规模大，资金占用高，随着公司业务规模持续扩张，各项业务资金需求量大，资金流动性风险压力加大。房地产及基建投资业务前期投资数额大，业主结算不及时，现金流回流较慢，财务融资规模较大，财务费用居高不下。
应对措施：
一是加强对国家及地方政府经济政策的分析研究，坚持战略引领和问题导向，不断完善可行性研究工作标准。严格执行项目论证和决策流程，做好投资成本控制，强化项目全过程风险管控。针对不同项目具体风险特点，制定有针对性的风险防控预案，保证风险整体可控。二是坚持规范稳健运营，牢固树立“现金为王”意识，积极拓展渠道，优化融资结构，强化资金集中管理，合理控制债务规模，优化财务结构，防范出现流动性风险和债务违约风险，确保企业安全健康发展。三是健全完善全面风险管理和内控体系建设。在产业转型发展时期，将风险管理作为经营能力建设的一项重要内容，完善风险管理的机构、人才、制度和流程，分类防控资金、投资、经营、安全生产等各类风险，落实各级风险管理责任，增强抵御风险能力，为企业发展保驾护航。
(三)其他披露事项
□适用√不适用
第五节 重要事项
一、股东大会情况简介
会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 决议刊登的披露日期
查询索引
2019年年度股东大会 2020年5月15日 www.sse.com.cn 2020年5月16日
股东大会情况说明
□适用√不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
每10股送红股数（股） 0
每10股派息数(元)（含税） 0
每10股转增数（股） 0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
公司2020年中期不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积转增股本
三、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
如未
能及 如未
时履 能及
承诺时 是否 是否 行应 时履
承诺背 承诺 承诺方 承诺 间及期 有履 及时 说明 行应
景 类型 内容 限 行期 严格 未完 说明
限 履行 成履 下一
行的 步计
具体 划
原因
解决同 建工控 避免同业竞争承诺：因国资产权调整，建工控股承接的建工集团剥离资产中存在部分企业与安本公司 是 是 - -
业竞争 股 徽水利经营相同或相近的业务，与安徽水利存在同业竞争。建工控股承诺在本次吸收合并完成吸收合
后3年内将对承接的建工集团剥离资产中与吸收合并后的上市公司存在同业竞争的资产将通 并安徽
过放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销、注入上市公司等方式进行处置。处置完毕后，建工集
建工控股及关联方与安徽水利的同业竞争将彻底消除。除上述承诺外，作为安徽水利的关联方，团完成
未来如因国资产权调整等原因，与上市公司构成同业竞争关系，建工控股承诺：1、构成同业 后三年
竞争关系后3年内，积极督促、培育相关资产改善经营，提高盈利能力，整改、规范所存在的 内
与重大 问题，并完成注入安徽水利的工作；2、构成同业竞争关系后3年内，相关企业和资产经积极
资产重 运营、规范或整改，仍不符合注入上市公司条件或因政策法规限制不能注入上市公司的，建工
组相关 控股承诺将采取转让、委托经营、注销等方式，彻底消除存在或可能存在的同业竞争。3、严
的承诺 格控制同业竞争规模，除为使承接的建工集团剥离资产达到上市条件外，不再新增与上市公司
构成同业竞争关系的业务。4、在上述方案实施过程中，建工控股作为安徽水利的控股股东，
在上市公司主营业务范围内，将优先保障上市公司的利益，在有利于上市公司发展的前提下，
大力支持安徽水利做大做强主营业务，如果在安徽水利经营区域内发现或者发生与安徽水利及
其控股企业主营业务构成或者可能构成竞争关系及利益冲突的新业务机会，建工控股将立即通
知安徽水利，并促使该业务机会按照合理和公平的条款和条件提供给安徽水利。只有在安徽水
利不符合相关条件或者安徽水利明确放弃该业务机会，在不损害安徽水利及其股东利益的前提
下，建工控股及直接和间接控制的所有企业方可从事该项业务。建工控股承诺未来除因国资产
18/200
权调整、业务整合等原因外，建工控股不再投资或经营与安徽水利相同或相近的业务，避免同
业竞争。如因违反本承诺函中所作出的承诺而导致安徽水利遭受损失的，建工控股将立即停止
并纠正该违反承诺之行为，并赔偿安徽水利因此而遭受的全部经济损失。建工控股补充承诺如
下：（1）承诺将继续秉承安徽水利作为下属建筑业、房地产业唯一上市平台的战略规划部署，
建工控股将根据国资改革的精神，加强内部资源整合，进一步支持上市公司发展并切实履行控
股股东义务。（2）建工控股控制的除安徽水利以外的从事建筑业务的资产，由于存在法律障
碍和盈利能力较差等原因尚不符合注入上市公司的条件。对于盈利能力较差、未进行公司制改
制、权属存在瑕疵等不符合注入条件的公司（包括安徽一建、安徽二建、安徽建工路桥工程有
限公司、安徽省装饰工程公司），建工控股承诺在本次吸收合并完成后3年内对上述单位进一
步加强管理，尽快完成公司制改制、处置瑕疵资产、业务调整等工作，努力提高该等资产的盈
利能力，待该等资产业绩改善后启动注入安徽水利的相关工作；同时，对于经努力后仍不符合
注入条件的资产，将采取放弃控股权、向独立第三方转让全部股权、资产出售、注销等措施以
彻底消除同业竞争。对于三建集团、安徽省施工机械租赁公司、安徽省机械施工公司，建工控
股承诺在本次吸收合并完成后3年内对上述单位采取停业或注销等措施以彻底消除同业竞争。
根据上述解决同业竞争的具体措施与安排处置完毕后，建工控股及关联方与安徽水利的同业竞
争将彻底消除。
本承诺事项已履行完毕：（1）建工控股将安徽一建、安徽二建委托本公司进行管理，以避免
同业竞争；（2）安徽省施工机械租赁公司已完成注销，安徽省机械施工公司进入清算注销程
序；（3）安徽省装饰工程公司、安徽建工路桥工程有限公司已停止经营；（4）安徽三建集团
公司已变更经营范围，不再从事工程施工业务。通过以上分类处置，建工控股与本公司已不存
在同业竞争关系。
解决关 建工控 关于减少及规范关联交易的承诺：（1）尽量避免或减少建工控股及所控制的其他子公司、分长期有 否 是 - -
联交易 股 公司、合营或联营公司与安徽水利及其子公司之间发生关联交易；（2）不利用股东地位及影效
响谋求安徽水利及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；（3）不利用股东
与重大 地位及影响谋求与安徽水利及其子公司达成交易的优先权利；（4）将以市场公允价格与安徽
资产重 水利及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害安徽水利及其子公司利益的行为；（5）
组相关 就建工控股及下属公司与安徽水利及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促上市公司
的承诺 履行合法决策程序，按照《上海证券交易所股票上市规则》和安徽水利《公司章程》的相关要
求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或
者市场定价等方式。若因不履行或不适当履行上述承诺，给安徽水利及其相关股东造成损失的，
建工控股将以现金方式全额承担该等损失。
与重大 其他 建工控 关于保持上市公司独立性的承诺：一、保证安徽水利的人员独立保证安徽水利的高级管理人员长期有否 是
19/200
资产重 股 专职在安徽水利工作、并在安徽水利领取薪酬，不在承诺人及承诺人控制的其他企业中担任除效
组相关 董事、监事以外的其他职务，不在承诺人及承诺人控制的其他企业领薪；保证安徽水利的财务
的承诺 人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中兼职；保证依法依规提名、选举、聘任董事、监事
和高级管理人员，不干预安徽水利人事任免决定。二、保证安徽水利的财务独立1、保证安徽
水利及控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、
保证安徽水利及其控制的子公司能够独立做出财务决策，不干预安徽水利的资金使用。3、保
证安徽水利及其控制的子公司独立在银行开户，不与承诺人及其关联企业共用一个银行账户。
4、保证安徽水利及控制的子公司依法独立纳税。三、保证安徽水利的机构独立1、保证安徽
水利及其控制的子公司（包括但不限于）依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组
织机构，并与承诺人的机构完全分开；安徽水利及其控制的子公司（包括但不限于）与承诺人
及其关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。2、保证安徽水利及其控制的
子公司（包括但不限于）独立自主地运作，承诺人不会超越股东大会直接或间接干预公司的决
策和经营。四、保证安徽水利的资产独立、完整1、保证安徽水利及其控制的子公司具有完整
的经营性资产。2、保证不违规占用安徽水利的资金、资产及其他资源。五、保证安徽水利的
业务独立1、保证安徽水利在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及
具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖承诺人。2、保证承诺人及其
控制的其他关联人避免与安徽水利及控制的子公司发生同业竞争。3、保证严格控制关联交易
事项,尽量减少安徽水利及控制的子公司（包括但不限于）与承诺人及关联公司之间的持续性
关联交易。杜绝非法占用公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公
正、公开”的原则定价。同时，对重大关联交易按照有关法律法规、《上海证券交易所股票上
市规则》和安徽水利的《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时
进行有关信息披露。4、保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何
方式，干预安徽水利的重大决策事项，影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。
解决土 建工控 关于物业瑕疵的承诺：（1）积极解决目前存在的物业瑕疵问题，对于因手续不全造成瑕疵的长期有 否 是 - -
地等产 股 物业，尽快补办相关手续，办理相关权属文件；对于无法通过补办手续获得相关权属文件的物效
与重大 权瑕疵 业，论证寻找相应地段的可替代的合法合规的经营场所，在稳健经营的同时，逐步更换目前使
资产重 用的瑕疵物业。（2）如果第三方权利人提出合法要求或通过诉讼取得该等房屋的房屋所有权
组相关 或该等房屋所占土地的土地使用权，或相关政府作出行政处罚及/或需要搬迁时，建工集团及
的承诺 相关下属公司将立即搬移至权属文件齐全或合法租赁的场所继续经营业务，该等搬迁预计不会
对建工集团及相关下属公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。（3）若因上述物业瑕
疵导致安徽水利及相关下属公司产生额外支出或损失（包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆
迁费用、第三方索赔等），建工控股将在接到安徽水利及相关下属公司的书面通知后10个工
20/200
作日内，与政府相关主管部门及其他相关方积极协调磋商，以在最大程度上支持相关企业正常
经营，避免或控制损害继续扩大。（4）针对因物业瑕疵产生的经济支出或损失，建工控股将
在确认安徽水利及各相关下属公司损失后的30个工作日内，以现金或其他合理方式进行一次
性补偿，从而减轻或消除不利影响。如违反上述保证和声明，建工集团及建工控股将承担个别
和连带的法律责任，并对因物业瑕疵导致的安徽水利损失承担全额的赔偿责任。
股份限 建工控 建工控股通过本次吸收合并取得的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起36个月内不转 股份发 是 是 - -
售 股 让。本次吸收合并完成后，因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦按照行结束
与重大 前述安排予以锁定。本次吸收合并完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价 之日起
资产重 低于发行价，或者吸收合并完成后6个月期末收盘价低于发行价的，建工控股持有上市公司股36个
组相关 票的锁定期自动延长至少6个月。如本次重组交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、月内
的承诺 误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结
论明确以前，不转让在上市公司拥有权益的股份。
本承诺事项已履行完毕，限售股份已解禁。
其他 建工控 关于非生产性人员安置费用的承诺：（1）本次吸收合并涉及建工集团历史遗留的非生产性人长期有 否 是 - -
与重大 股 员共计5,818人，费用初步测算金额为31,407.23万元。（2）建工控股承诺将全额承担上述 效
资产重 非生产性人员费用，如因国资监管部门审核确定的费用总额超出初步测算金额的部分，亦由其
组相关 承担。（3）未来若发生建工集团非生产性人员因本次重大资产重组出现其他费用或纠纷，而
的承诺 导致上市公司承担相应赔偿责任的，建工控股承诺补偿上市公司因前述事项而遭受的相关一切
损失。（4）建工控股若因不履行或不适当履行上述承诺，给安徽水利及其相关股东造成损失
的，建工控股将全额承担。
解决同 建工控 建工控股放弃与本公司进行同业竞争，保证今后不在中国境内从事与本公司有竞争或可能构成长期有否 是 - -
与重大 业竞争 股 竞争的业务或活动；保证在经营范围和投资方向上，避免与本公司相同或相似；对本公司已建效
资产重 设或拟投资兴建的项目，将不会进行同样的建设或投资；在生产、经营和市场竞争中，不与本
组相关 公司发生任何利益冲突；以公平、公允的原则处理关联交易；不利用其控股地位对公司财务、
的承诺 人事和经营决策等方面进行控制，不利用其在股份公司中的控股地位转移利润或以其他行为损
害股份公司及其他股东的利益。
解决同 建工控 建工控股放弃与本公司进行同业竞争，保证今后不在中国境内从事与本公司有竞争或可能构成长期有否 是 - -
与首次 业竞争 股 竞争的业务或活动；保证在经营范围和投资方向上，避免与本公司相同或相似；对本公司已建效
公开发 设或拟投资兴建的项目，将不会进行同样的建设或投资；在生产、经营和市场竞争中，不与本
行相关 公司发生任何利益冲突；以公平、公允的原则处理关联交易；不利用其控股地位对公司财务、
的承诺 人事和经营决策等方面进行控制，不利用其在股份公司中的控股地位转移利润或以其他行为损
害股份公司及其他股东的利益。
21/200
解决同 建工控 关于规范关联交易的承诺：建工控股将尽量减少或避免与本公司的关联交易，在进行确有必要长期有否 是 - -
业竞争 股 且无法避免的关联交易时，将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，效
公平合理地进行，并按相关法律、法规以及规范性文件的有关规定履行交易程序及信息披露义
务。(具体承诺内容详见本公司于2015年2月14日发布于上海证券交易所外部网站的公告《安
徽水利开发股份有限公司控股股东水建总公司关于规范关联交易以及避免和解决同业竞争、保
持上市公司独立性承诺的公告》<公告编号：2015-013>)
与再融 解决同 建工控 关于避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性承诺：建工控股承诺未来除因国有企业改革或长期有 否 是 - -
资相关 业竞争 股 国有经济结构调整等政府原因外，建工控股不投资或经营与本公司相同或相近的业务，避免同效
的承诺 业竞争。按照法律、法规及中国证监会、证券交易所规范性文件的要求，做到与本公司在资产、
业务、机构、人员、财务方面完全分开，切实保障上市公司在资产、业务、机构、人员、财务
方面的独立运作。如因建工控股违反承诺中所作出的承诺而导致本公司遭受损失的，建工控股
将立即停止并纠正该违反承诺之行为，并赔偿本公司因此而遭受的全部经济损失。(具体承诺
内容详见本公司于2015年2月14日发布于上海证券交易所外部网站的公告《安徽水利开发股
份有限公司控股股东水建总公司关于规范关联交易以及避免和解决同业竞争、保持上市公司独
立性承诺的公告》<公告编号：2015-013>)
22/200
四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
五、破产重整相关事项
□适用√不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项□本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用√不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
报告期内:
诉讼
(仲
承担 裁) 诉讼(仲 诉讼(仲
起诉(申应诉（被申 连带 诉讼 诉讼(仲裁)基 诉讼(仲裁)是否 裁)审理 裁)判决
请)方 请）方 责任 仲裁 本情况 涉及金额 形成 诉讼(仲裁)进展情况 结果及影 执行情
方 类型 预计 响 况
负债
及金
额
本公司 格尔木宁靓 无 民事 公司承建被告 6,467.59否 鉴定单位已经出具鉴 尚未审 尚未审
置业有限公 诉讼 项目，被告未 定报告，仲裁庭已开 结，影响 结
司 能按合同约定 庭，主持调解中 暂时无法
付款 判断。
宁夏钰 安徽三建、 民事 合作方以工程 17,323.36否 一审判决宁夏蓝天公 已审结， 已审结,
隆工程 宁夏蓝天房 诉讼 款未支付为 司支付工程款和保证 安徽三建 安徽三
有限公 地产开发有 由，起诉建设 金，安徽三建不承担责不承担责 建不承
司 限公司 单位与安徽三 任。原告已上诉。二审任。 担责任。
建。 判决维持原判。原告向
最高院申请再审。最高
院驳回钰隆公司的再
审申请
安徽三 蚌埠天湖置 无 民事 安徽三建承建 9,964.10否 一审未支持工程款优 尚未审 尚未审
建 业有限公司 诉讼 被告项目，被 先受偿权，安徽三建已结，影响 结
告拖欠支付工 上诉至安徽省高院，二暂时无法
程款。 审审理中。 判断
安徽省 安徽水利 无 民事 原告为本公司 5,021.11否 鉴定单位出具正式鉴 尚未审 尚未审
金泓创 （交通公 诉讼 合作方，现起 定意见，已开庭，法院结，影响 结
业投资 司）、含山 诉本公司及业 计划近期组织当事人 暂时不能
有限公 县古塔公路 主方索要欠付 进行调解。 判断
司 建设有限责 的工程款及利
任公司 息。
马鞍山 马鞍山市采 无 民事 公司承接被告 4,887.87否 正在进行结算审计，尚尚未审 尚未审
安建建 石河慈湖河 诉讼 工程，对工程 未开庭 结，影响 结
设投资 综合开发有 价款有争议， 暂时不能
有限公 限责任公司 申请仲裁 判断
司、本公
司
安徽三 方国传、林 无 民事 原告为两被告 4,268.95否 一审审理中 尚未审 尚未审
建 文松 诉讼 垫付材料款、 结，影响 结
农民工工资、 暂时不能
税款等，诉请 判断
被告支付代垫
款项
安徽三 大连天宝绿 无 民事 安徽三建承建 8,113.18否 一审审理，司法鉴定中尚未审 尚未审
建 色食品有限 诉讼 被告开发项 结，影响 结
公司 目，被告拖欠 暂时不能
支付工程款。 判断
安徽三 海南南海明 无 民事 安徽三建承建 14,509.91否 司法鉴定中，待开庭审尚未审 尚未审
建 珠房地产开 诉讼 被告开发项 理。 结，影响 结
发有限公司 目，被告拖欠 暂时不能
支付工程款。 判断
安徽三 安徽省中海 无 民事 安徽三建承接 14,475.07否 一审判决被告支付 尚未审 尚未审
建 外投资建设 诉讼 被告工程，被 10,305.16万元及逾期 结，影响 结
有限公司 告拖欠支付工 利息，被告上诉至安徽暂时不能
程款。 省高院。安徽省高院二判断
审裁定发回重审。
安徽三 宁夏钰隆工 无 民事 被告借款逾期 4,652.05否 一审判决钰隆公司返 尚未审 尚未审
建 程有限公 诉讼 不还借款，原 还借款本金2577.79万 结，影响 结
司、蒋淑珍、 告起诉还款 元及利息，支付被冻结暂时不能
武权 资金的利息41.94万 判断
元，蒋淑珍、武权承担
连带责任。双方均上诉
至安徽省高院。
安徽三 安徽省江北 无 民事 被告拒不支付 5,903.12否 尚未开庭审理 尚未审 尚未审
建 新城建设发 诉讼 工程款 结，影响 结
展有限公司 暂时不能
判断
安徽省 福建和烨建 陈宝 民事 原告起诉要求 7,997.00否 尚未开庭审理 尚未开 尚未开
路港工 筑劳务有限 和、 诉讼 被告支付赔偿 庭，影响 庭
程有限 公司 陈良 款 暂时无法
公司 栋、 判断
林光
明、
卓秀
如
雷晓波 安徽建工集 无 民事 因业主拖延支 6,753.99否 该案原告已撤诉。 原告撤 无
团股份有限 诉讼 付导致诉讼。 诉，没有
公司工程建 影响。
设分公司、
安徽建工集
团股份有限
公司、砀山
县交通投资
有限责任公
司
安徽三 悦康药业集 无 民事 诉请被告支付 7,176.41否 尚未开庭审理 尚未审结 尚未审
建 团安徽美景 诉讼 工程款、保证 结
房地产公司 金及相关利
息。
安徽三 合肥神力健 无 民事 请被告一支付 5,788.90否 尚未开庭审理 尚未审结 尚未审
建 身器材厂、 诉讼 工程款、保证 结
朱习庆 金及相关利
息，并判令原
告对涉案工程
享有优先受偿
权，请求出资
人即被告二承
担连带清偿责
任。
安徽三 东至县汉唐 无 民事 诉请被告支付 4,228.04否 一审审理中。 尚未审结 尚未审
建 置业有限公 诉讼 工程款、保证 结
司 金及相关利
息，并判令原
告享有优先受
偿权。
安徽建 合肥市包河 无 仲裁 按照合同约定 5,081.72否 待排期开庭 尚未审 尚未审
工集团 区大圩镇人 提请仲裁，索 结，影响 结
股份有 民政府 要欠付工程 暂时不能
限公司 款。 判断
(三)其他说明
□适用√不适用
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用√不适用
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用√不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
员工持股计划情况
√适用□不适用
2017年7月3日经公司第六届董事会第五十四次会议审议通过了《关于确认员工持股计划实际认购情况的议案》，根据公司员工实际参与认购及缴款的情况，公司本次员工持股计划的参与对象调整为2,190人，本次员工持股计划认购资金总额调整为50,520万元，本次员工持股计划拟认购公司配套融资发行股票数量将相应调整为77,247,706股。安徽水利2016年度员工持股计划已于2017年7月完成了非公开发行股票的认购。目前安徽水利2016年度员工持股计划持股
92,697,247股，持股比例5.39%，并于2020年8月3日解除限售可以上市流通。
其他激励措施
□适用√不适用
十、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用□不适用
经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，并经公司2019年年度股东大会审议批准，公司2020年计划与关联方发生日常关联交易金额总计760,500万元，具体内容详见本公司于2020年4月23日披露于上交所网站、上海证券报、证券日报、中国证券报、证券时报的公告：《安徽建工关于预计2020年度日常关联交易的公告》（编号：2020-017）。
2020年上半年，实际发生日常关联交易金额213,927.98万元，其中向关联人出售商品24,290.60万元，接受关联人劳务167,237.39万元，向关联方保理融资22,400.00万元。3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五)其他重大关联交易
□适用√不适用
(六)其他
□适用√不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公 0
司的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对 0
子公司的担保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 965,600.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 2,201,100.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 2,201,100.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 146.45
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0
的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担 1,969,500.00
保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 1,449,601.39
上述三项担保金额合计（C+D+E） 3,419,101.39
3 其他重大合同
□适用√不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
√适用□不适用
1. 精准扶贫规划
√适用□不适用
基本方略：忠实履行企业社会责任，企业和社会共生共长，积极参与国家精准扶贫工作。
总体目标：产业与地区共同成长，发展壮大公司各项产业，向产业所在地区贡献投资、税收、就业，为脱贫计划注入源头活水；贯彻“双包”工作要求，实施对口帮扶，强化资源投入，确保完成包保任务；参与机构所在地公益事业，大力实施教育扶贫、就业扶贫等。
主要任务：1.定点扶贫。对口帮扶宿松县、望江县等贫困县区，结对帮扶宿松县九姑村、趾凤村、望江县黄河村、固镇陡沟村等贫困村，落实计划内各项投入。2.教育扶贫。持续开展爱心助学互动，壮大爱心助学基金，保持对贫困地区教育的持续资助。3.社会扶贫。发挥工会、团委力量，动员公司职工，开展针对贫困地区、群体的社会工作服务和志愿者活动。4.就业扶贫。做强公司产业，带动劳务用工规模，加强劳务用工人员职业技能培训，提高劳务用工人员劳动职业技能。5.产业项目扶贫。结合公司业务实际，参与国家确定的集中连片贫困地区扶贫产业投资基金，带动地区经济社会发展。6.消费扶贫。响应国家号召，积极包保承销、采购贫困地区、疫情影响地区滞销农副产品，帮助纾解困难。
保障措施：1.坚持党委领导，发挥党组织领导和凝聚力，奠定参与脱贫攻坚核心力量。2.广泛动员。发挥公司和职工力量，集聚更大力量投入国家扶贫工作。3.监管资金使用。对各项扶贫使用资金进行监管，保证各项资金全部真正用于扶贫。4.保持公司稳定运营，提升可持续发展能力，不断增强扶贫能力。
2. 报告期内精准扶贫概要
√适用□不适用
（1）实施定点帮扶。上半年直接投入资金12.56万元，用于结对帮扶的宿松县九姑村、趾凤
村，主要用于疫情防控、贫困户慰问、贫困学生救助等支出；村域基础设施建设、公共服务改善
和村级集体产业培育等项目正在实施，拟于下半年拨付资金到位。
（2）配合定点帮扶工作。配合省国资委和蚌埠市水利局，配合做好望江县黄河村、固镇陡沟村
定点帮扶工作。其中，望江县黄河村扶贫车间、文化广场、危房改造项目已完工。
（3）开展消费扶贫。公司响应国家号召，主动践行国企社会责任，在疫情期间发动11,024名
职工，通过内部市场帮助新疆和田地区分销红枣、核桃等农副产品共计价值314万元；积极发动
所属单位赴定点帮扶的趾凤村采购，累计帮助解决油桃5,000斤，消费总额4.5万元；公司在疫
情期间，还发动所属单位向大别山革命老区等深度贫困地区采购滞销农产品共计33.4万元。
（4）参投扶贫产业基金。出资参与了央企产业扶贫基金，前期已到位资金2,000万元，主要投
向大别山等革命老区扶贫开发工作，目前基金持续运作中。
3. 精准扶贫成效
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
指标 数量及开展情况
一、总体情况
其中：1.资金 12
2.物资折款 0.56
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） 12
二、分项投入
1.产业发展脱贫
2.转移就业脱贫
3.易地搬迁脱贫
4.教育脱贫
其中：4.1资助贫困学生投入金额 10
4.2资助贫困学生人数（人） 50
5.健康扶贫
6.生态保护扶贫
7.兜底保障
7.3帮助贫困残疾人投入金额 0.60
7.4帮助贫困残疾人数（人） 10
8.社会扶贫
9.其他项目
其中：9.1.项目个数（个） 1
9.2.投入金额 2
9.4.其他项目说明 贫困村疫情防控支出
三、所获奖项（内容、级别）
2020年上半年，获安徽省省属单位脱贫攻坚成效考核“好”等次（最高等次）评价
4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况
√适用□不适用
公司定点帮扶的宿松县趾凤村、九姑村已通过省第三方评估实现出列，预计2020年可顺利完成脱
贫目标，目前做好防止返贫工作。
5. 后续精准扶贫计划
√适用□不适用
未来，公司将会同相关帮扶单位，继续开展对对口帮扶贫困村的帮扶工作。持续开展爱心助学互
动，壮大爱心助学基金，保持对贫困地区教育的持续资助。结合公司实际，继续开展力所能及的
产业、就业、教育和社会扶贫工作。
十三、 可转换公司债券情况
□适用√不适用
十四、 环境信息情况
(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用√不适用
(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用□不适用
公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
公司将环境保护作为应尽的社会责任，制定了制定相应的污水、扬尘、噪音、光污染、土壤保护、建筑垃圾控制、地下设施和资源保护等管理制度，并强化执行落实，做好施工项目的环保工作。公司还致力于加快推广绿色建筑、绿色施工技术，加强绿色建筑规划、设计、施工、运维全生命周期管理，将绿色施工贯穿于整个施工过程。
(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用√不适用
(四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用√不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用□不适用
财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）(以下简称“新收入准则”)，要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。
本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。具体变更内容及影响详见“第十节财务报告—
五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策和会计估计的变更”。
(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用√不适用
(三)其他
□适用√不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、股份变动情况说明
□适用√不适用
3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用√不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用√不适用
二、股东情况
(一) 股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户) 61,541
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情
股东名称 报告期内 期末持股数 比例 条件股份数 况 股东性质
（全称） 增减 量 (%) 量 股份 数量
状态
安徽建工集团控股有限公司 0 556,265,118 32.32 556,265,118 无 0 国有法人
安徽水利开发股份有限公司 0 92,697,247 5.39 92,697,247 无 0 其他
－2016年度员工持股计划
安徽高新毅达皖江产业发展 0 73,394,494 4.26 73,394,494 无 0 未知
创业投资基金(有限合伙)
凤台县永幸河灌区管理处 0 36,192,922 2.10 0 无 0 国有法人
安徽省盐业投资控股集团有 0 27,522,935 1.60 27,522,935 无 0 国有法人
限公司
金寨水电开发有限责任公司 0 25,024,897 1.45 4,587,155 无 0 国有法人
安徽高新金通安益二期创业 0 22,935,779 1.33 22,935,779 无 0 未知
投资基金（有限合伙）
邓兆强 -3,587,200 21,983,280 1.28 0 无 0 境内自然人
汇天泽投资有限公司 0 19,096,057 1.11 0 无 0 未知
安徽省铁路发展基金股份有 0 18,348,623 1.07 18,348,623 无 0 未知
限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
凤台县永幸河灌区管理处 36,192,922 人民币普通股 36,192,922
邓兆强 21,983,280 人民币普通股 21,983,280
金寨水电开发有限责任公司 20,437,742 人民币普通股 20,437,742
汇天泽投资有限公司 19,096,057 人民币普通股 19,096,057
深圳市吉富启晟投资合伙企业（有限合伙） 10,400,000 人民币普通股 10,400,000
安徽国贸联创投资有限公司 9,122,560 人民币普通股 9,122,560
香港中央结算有限公司 8,057,801 人民币普通股 8,057,801
交通银行股份有限公司－广发中证基建工 6,319,487 人民币普通股 6,319,487
程指数型发起式证券投资基金
王小弟 4,155,697 人民币普通股 4,155,697
郭庆林 4,097,000 人民币普通股 4,097,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东之间没有关联关系,不存在一致行动关系。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用□不适用
单位：股
有限售条件股份可上市交
持有的有限 易情况 限售
序号 有限售条件股东名称 售条件股份 可上市交易 新增可上市 条件
数量 时间 交易股份数
量
1 安徽建工集团控股有限公司 556,265,118 2020.7.3 556,265,118
2 安徽水利开发股份有限公司－2016 92,697,247 2020.8.3 92,697,247
年度员工持股计划
3 安徽高新毅达皖江产业发展创业投 73,394,494 2020.8.3 73,394,494
资基金(有限合伙)
4 安徽省盐业投资控股集团有限公司 27,522,935 2020.8.3 27,522,935
5 安徽高新金通安益二期创业投资基 22,935,779 2020.8.3 22,935,779
金（有限合伙）
6 安徽省铁路发展基金股份有限公司 18,348,623 2020.8.3 18,348,623
7 安徽中安资本投资基金有限公司 14,678,898 2020.8.3 14,678,898
8 金寨水电开发有限责任公司 4,587,155 2020.8.3 4,587,155
上述股东关联关系或一致行动的说明
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用√不适用
三、控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
第七节 优先股相关情况
□适用√不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
√适用□不适用
单位:股
报告期内股 增减变动原
姓名 职务 期初持股数 期末持股数 份增减变动 因
量
许克顺 董事、总经理 204,000 204,000 0
张晓林 董事 156,000 156,000 0
其它情况说明
□适用√不适用
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用√不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用√不适用
三、其他说明
□适用√不适用
第九节 公司债券相关情况
□适用√不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
□适用√不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2020年6月30日
编制单位:安徽建工集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 附注 2020年6月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 8,809,558,731.68 9,430,419,446.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 50,000,000.00 80,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 906,085,363.24 824,076,530.10
应收账款 14,683,239,660.79 20,067,407,725.72
应收款项融资 155,219,655.03 108,849,941.45
预付款项 1,491,743,922.92 657,537,773.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,247,246,854.21 2,539,086,117.08
其中：应收利息 8,638,259.73 3,860,794.17
应收股利 34,423,701.43 34,423,701.43
买入返售金融资产
存货 15,265,784,408.90 29,039,929,980.04
合同资产 17,662,429,549.88
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 710,008,070.06 764,368,170.69
其他流动资产 3,104,987,734.13 2,739,545,969.10
流动资产合计 66,086,303,950.84 66,251,221,654.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 8,383,056,370.97 18,941,503,605.22
长期股权投资 518,828,713.99 461,746,234.22
其他权益工具投资 38,242,808.82 37,012,808.82
其他非流动金融资产
投资性房地产 465,465,754.05 399,221,474.37
固定资产 3,030,984,584.74 3,167,402,426.23
在建工程 56,540,146.26 28,003,669.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 229,697,769.51 206,463,540.61
开发支出
商誉 685,109.49 685,109.49
长期待摊费用
递延所得税资产 849,349,673.46 830,260,561.35
其他非流动资产 14,900,961,223.45 111,982,562.90
非流动资产合计 28,473,812,154.74 24,184,281,992.43
资产总计 94,560,116,105.58 90,435,503,647.10
流动负债：
短期借款 9,480,845,875.88 7,114,487,387.09
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,055,927,038.20 4,202,242,651.52
应付账款 22,728,432,322.14 23,666,001,792.41
预收款项 13,408,047,550.96
合同负债 10,987,172,375.84
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 216,967,038.85 375,086,968.12
应交税费 590,246,220.44 586,003,284.27
其他应付款 4,212,456,567.66 3,187,756,211.34
其中：应付利息
应付股利 5,286,511.54 8,002,567.10
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,803,689,920.21 3,564,271,189.88
其他流动负债 2,836,410,876.20 1,492,175,556.44
流动负债合计 58,912,148,235.42 57,596,072,592.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 19,354,008,990.21 16,691,799,091.43
应付债券 512,500,000.00 1,051,978,611.11
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 273,618,516.72 220,863,881.00
长期应付职工薪酬
预计负债 23,536,500.14 483,335.41
递延收益 36,185,656.18 36,857,060.26
递延所得税负债 13,476,013.50 13,553,291.24
其他非流动负债 404,669,952.17 493,741,396.99
非流动负债合计 20,617,995,628.92 18,509,276,667.44
负债合计 79,530,143,864.34 76,105,349,259.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,721,160,272.00 1,721,160,272.00
其他权益工具 1,350,000,000.00 1,350,000,000.00
其中：优先股
永续债 1,350,000,000.00 1,350,000,000.00
资本公积 1,646,038,752.68 1,646,038,752.68
减：库存股
其他综合收益 -100,471,770.98 -97,021,146.20
专项储备 353,173,315.33 448,541,120.38
盈余公积 414,111,325.99 415,510,001.62
一般风险准备
未分配利润 3,446,501,211.25 3,028,005,047.69
归属于母公司所有者权益 8,830,513,106.27 8,512,234,048.17
（或股东权益）合计
少数股东权益 6,199,459,134.97 5,817,920,339.46
所有者权益（或股东权 15,029,972,241.24 14,330,154,387.63
益）合计
负债和所有者权益（或 94,560,116,105.58 90,435,503,647.10
股东权益）总计
法定代表人：王厚良主管会计工作负责人：徐亮会计机构负责人：刘强
母公司资产负债表
2020年6月30日
编制单位:安徽建工集团股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 附注 2020年6月30日 2019年12月31日
流动资产：
货币资金 1,863,196,063.82 2,284,917,316.03
交易性金融资产 50,000,000.00 80,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 304,915,391.41 166,211,890.07
应收账款 3,012,657,197.11 3,806,533,274.49
应收款项融资
预付款项 249,227,674.49 217,249,202.89
其他应收款 6,676,518,754.17 5,489,882,052.16
其中：应收利息 131,912.50
应收股利 199,187,941.80 7,881,000.00
存货 49,034,789.40 1,978,636,077.01
合同资产 2,583,167,043.53
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 73,359,375.53 73,359,375.53
其他流动资产 254,709,244.24 91,885,472.05
流动资产合计 15,116,785,533.70 14,188,674,660.23
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 299,012,941.61 522,294,267.53
长期股权投资 15,846,934,815.43 15,470,420,415.43
其他权益工具投资 37,442,808.82 35,642,808.82
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 42,111,915.98 44,545,571.76
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,949,942.71 12,012,624.14
开发支出
商誉 0.00
长期待摊费用
递延所得税资产 263,730,533.77 249,180,490.23
其他非流动资产
非流动资产合计 16,500,182,958.32 16,334,096,177.91
资产总计 31,616,968,492.02 30,522,770,838.14
流动负债：
短期借款 2,150,127,364.74 1,842,432,587.20
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 390,000,000.00 538,987,500.00
应付账款 3,329,262,137.25 3,657,088,662.10
预收款项 881,929,160.05
合同负债 852,892,537.23
应付职工薪酬 46,227,076.65 63,239,630.32
应交税费 192,366,667.00 19,319,156.06
其他应付款 13,681,100,647.04 12,102,904,838.69
其中：应付利息
应付股利 3,299,071.54 6,015,127.10
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 932,943,013.70 1,725,484,722.22
其他流动负债 801,382,596.28 234,418,206.82
流动负债合计 22,376,302,039.89 21,065,804,463.46
非流动负债：
长期借款 1,875,942,875.00 1,627,991,678.75
应付债券 512,500,000.00 1,051,978,611.11
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 0.00
长期应付职工薪酬
预计负债 5,294,580.15
递延收益 0.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,393,737,455.15 2,679,970,289.86
负债合计 24,770,039,495.04 23,745,774,753.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,721,160,272.00 1,721,160,272.00
其他权益工具 1,350,000,000.00 1,350,000,000.00
其中：优先股
永续债 1,350,000,000.00 1,350,000,000.00
资本公积 2,259,189,875.87 2,259,189,875.87
减：库存股
其他综合收益 -76,754,810.77 -70,853,801.21
专项储备 76,641,745.41 76,832,059.50
盈余公积 310,292,896.43 311,691,572.06
未分配利润 1,206,399,018.04 1,128,976,106.60
所有者权益（或股东权 6,846,928,996.98 6,776,996,084.82
益）合计
负债和所有者权益（或 31,616,968,492.02 30,522,770,838.14
股东权益）总计
法定代表人：王厚良主管会计工作负责人：徐亮会计机构负责人：刘强
合并利润表
2020年1—6月
单位:元币种:人民币
项目 附注 2020年半年度 2019年半年度
一、营业总收入 23,615,222,916.88 19,001,918,664.71
其中：营业收入 23,615,222,916.88 19,001,918,664.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 22,853,151,622.26 18,235,280,148.46
其中：营业成本 21,095,083,506.78 16,998,355,279.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 146,374,751.55 118,322,674.63
销售费用 67,781,291.68 75,075,669.31
管理费用 589,463,524.94 610,644,201.75
研发费用 230,300,745.23 77,419,052.99
财务费用 724,147,802.08 355,463,270.58
其中：利息费用 719,942,883.48 593,399,821.33
利息收入 165,408,508.20 337,146,760.94
加：其他收益 4,767,137.68 1,937,165.40
投资收益（损失以“－”号填 12,007,067.67 14,859,432.87
列）
其中：对联营企业和合营企业 3,432,479.77 8,852,663.99
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号
填列）
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 46,022,331.95 103,138,875.90
号填列）
资产减值损失（损失以“-” 0.00 -177,540,892.33
号填列）
资产处置收益（损失以“－” 919,114.57 2,163,593.63
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 825,786,946.49 711,196,691.72
加：营业外收入 11,622,245.63 6,965,614.79
减：营业外支出 10,878,033.62 11,036,583.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号 826,531,158.50 707,125,722.73
填列）
减：所得税费用 218,273,565.10 258,329,437.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 608,257,593.40 448,796,285.08
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 608,257,593.40 448,796,285.08
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 468,722,071.27 389,266,749.09
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-” 139,535,522.13 59,529,535.99
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -3,450,624.78 1,704,730.91
（一）归属母公司所有者的其他综 -3,450,624.78 1,704,730.91
合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综
合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综
合收益
（3）其他权益工具投资公允价
值变动
（4）企业自身信用风险公允价
值变动
2.将重分类进损益的其他综合 -3,450,624.78 1,704,730.91
收益
（1）权益法下可转损益的其他综合
收益
（2）其他债权投资公允价值变
动
（3）金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准
备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -3,450,624.78 1,704,730.91
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 604,806,968.62 450,501,015.99
（一）归属于母公司所有者的综合 465,271,446.49 390,971,480.00
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益 139,535,522.13 59,529,535.99
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.27 0.23
（二）稀释每股收益(元/股) 0.27 0.23
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的
净利润为：0元。
法定代表人：王厚良主管会计工作负责人：徐亮会计机构负责人：刘强
母公司利润表
2020年1—6月
单位:元币种:人民币
项目 附注 2020年半年度 2019年半年度
一、营业收入 1,740,165,004.68 4,427,178,996.82
减：营业成本 1,470,019,971.78 4,010,459,620.65
税金及附加 9,285,916.48 9,519,337.82
销售费用 56,723.18 1,195,646.10
管理费用 63,566,965.28 161,709,661.08
研发费用 155,571.29 3,762,526.57
财务费用 193,492,050.45 161,247,309.37
其中：利息费用 116,244,973.48 178,753,216.90
利息收入 9,220,053.65 14,148,705.72
加：其他收益 78,432.13 100,189.94
投资收益（损失以“－”号填 198,516,773.70 6,006,768.88
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号
填列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” -50,799,773.99 -34,014,799.56
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“－” 37,983.42
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 151,421,221.48 51,377,054.49
加：营业外收入 376,963.76 1,627,068.83
减：营业外支出 6,188,954.05 257,952.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号 145,609,231.19 52,746,170.44
填列）
减：所得税费用 18,688,476.64 14,073,307.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 126,920,754.55 38,672,863.37
（一）持续经营净利润（净亏损以 126,920,754.55 38,672,863.37
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -5,901,009.56 -1,054,803.22
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综合 -5,901,009.56 -1,054,803.22
收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -5,901,009.56 -1,054,803.22
7.其他
六、综合收益总额 121,019,744.99 37,618,060.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王厚良主管会计工作负责人：徐亮会计机构负责人：刘强
合并现金流量表
2020年1—6月
单位：元币种：人民币
项目 附注 2020年半年度 2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 21,310,144,234.98 22,411,479,009.98
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,270,307,588.90 1,147,030,471.15
经营活动现金流入小计 22,580,451,823.88 23,558,509,481.13
购买商品、接受劳务支付的现金 23,606,013,561.86 21,273,677,138.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 1,777,533,321.41 1,230,357,102.35
支付的各项税费 1,066,170,967.17 1,257,689,542.85
支付其他与经营活动有关的现金 1,211,596,556.62 1,086,420,369.37
经营活动现金流出小计 27,661,314,407.06 24,848,144,152.89
经营活动产生的现金流量净 -5,080,862,583.18 -1,289,634,671.76
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 570,000.00 0.00
取得投资收益收到的现金 8,574,587.90 6,006,768.88
处置固定资产、无形资产和其他长 335,524.00 719,369.89
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 95,584,828.72 109,667,531.71
投资活动现金流入小计 105,064,940.62 116,393,670.48
购建固定资产、无形资产和其他长 158,538,614.56 174,347,959.43
期资产支付的现金
投资支付的现金 55,450,000.00 28,550,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流出小计 213,988,614.56 252,897,959.43
投资活动产生的现金流量净 -108,923,673.94 -136,504,288.95
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 709,280,408.48 100,885,854.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 409,280,408.48 100,885,854.00
到的现金
取得借款收到的现金 12,622,446,320.64 11,361,915,085.44
收到其他与筹资活动有关的现金 100,000,000.00 100,000,000.00
筹资活动现金流入小计 13,431,726,729.12 11,562,800,939.44
偿还债务支付的现金 7,533,392,261.62 6,252,842,611.79
分配股利、利润或偿付利息支付的 1,071,585,421.85 970,428,280.47
现金
其中：子公司支付给少数股东的股 172,687,475.80 28,918,850.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 40,255,605.71 41,917,492.64
筹资活动现金流出小计 8,645,233,289.18 7,265,188,384.90
筹资活动产生的现金流量净 4,786,493,439.94 4,297,612,554.54
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -8,503,156.82 -928,868.25
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -411,795,974.00 2,870,544,725.58
加：期初现金及现金等价物余额 6,864,194,016.74 6,737,910,458.18
六、期末现金及现金等价物余额 6,452,398,042.74 9,608,455,183.76
法定代表人：王厚良主管会计工作负责人：徐亮会计机构负责人：刘强
母公司现金流量表
2020年1—6月
单位:元币种:人民币
项目 附注 2020年半年度 2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,183,880,648.99 6,046,241,193.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,502,109,263.11 2,068,938,713.32
经营活动现金流入小计 3,685,989,912.10 8,115,179,906.92
购买商品、接受劳务支付的现金 2,167,499,208.66 5,277,961,355.95
支付给职工及为职工支付的现金 169,024,681.32 337,569,030.38
支付的各项税费 68,639,968.50 242,141,674.04
支付其他与经营活动有关的现金 1,031,690,146.11 1,061,828,975.08
经营活动现金流出小计 3,436,854,004.59 6,919,501,035.45
经营活动产生的现金流量净额 249,135,907.51 1,195,678,871.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 7,209,831.90 37,802,083.36
处置固定资产、无形资产和其他长 10,090.00 51,650.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 0.00 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 38,007,928.22 14,148,705.72
投资活动现金流入小计 45,227,850.12 52,002,439.08
购建固定资产、无形资产和其他长 3,407,473.10 5,164,251.02
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付 376,514,400.00 663,715,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 50,000,000.00
投资活动现金流出小计 379,921,873.10 718,879,251.02
投资活动产生的现金流量净 -334,694,022.98 -666,876,811.94
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,271,657,704.65 3,653,198,334.59
收到其他与筹资活动有关的现金 500,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,271,657,704.65 4,153,198,334.59
偿还债务支付的现金 2,445,475,064.19 3,400,023,259.57
分配股利、利润或偿付利息支付的 158,151,714.31 436,178,534.43
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 23,498,332.25
筹资活动现金流出小计 2,603,626,778.50 3,859,700,126.25
筹资活动产生的现金流量净 -331,969,073.85 293,498,208.34
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -7,510,944.88 -721,310.86
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -425,038,134.20 821,578,957.01
加：期初现金及现金等价物余额 1,916,973,519.84 2,115,214,184.64
六、期末现金及现金等价物余额 1,491,935,385.64 2,936,793,141.65
法定代表人：王厚良主管会计工作负责人：徐亮会计机构负责人：刘强
合并所有者权益变动表
2020年1—6月
单位:元币种:人民币
2020年半年度
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 一般
实收资本(或股 优 减： 其他综合收 风 其 少数股东权益 所有者权益合计
其 资本公积 库存 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计本)先 永续债 益 险 他
股 他 股 准
备
一、上年期末余额1,721,160,272.00 1,350,000,000.00 1,646,038,752.68 -97,021,146.20 448,541,120.38 415,510,001.62 3,028,005,047.69 8,512,234,048.17 5,817,920,339.46 14,330,154,387.63
加：会计政策变更 -1,398,675.63 -9,610,588.24 -11,009,263.87 3,313,326.82 -7,695,937.05
前期差错更正
同一控制下企业
合并
其他
二、本年期初余额1,721,160,272.00 0.00 1,350,000,000.00 0.00 1,646,038,752.68 0.00 -97,021,146.20 448,541,120.38 414,111,325.99 0.00 3,018,394,459.45 0.00 8,501,224,784.30 5,821,233,666.28 14,322,458,450.58
三、本期增减变动 -3,450,624.78 -95,367,805.05 428,106,751.8 329,288,321.97 378,225,468.69 707,513,790.66
金额（减少以
“－”号填列）
（一）综合收益总 -3,450,624.78 468,722,071.27 465,271,446.49 139,535,522.13 604,806,968.62
额
（二）所有者投入 409,280,408.48 409,280,408.48
和减少资本
1．所有者投入的 409,280,408.48 409,280,408.48
普通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
46/200
（三）利润分配 -40,615,319.47 -40,615,319.47 -170,590,461.92 -211,205,781.39
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或 -40,615,319.47 -40,615,319.47 -170,590,461.92 -211,205,781.39
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存
收益
5．其他综合收益
结转留存收益
6．其他
（五）专项储备 -95,367,805.05 -95,367,805.05 -95,367,805.05
1．本期提取 304,575,608.65 304,575,608.65 304,575,608.65
2．本期使用 399,943,413.70 399,943,413.70 399,943,413.70
（六）其他
四、本期期末余额1,721,160,272.00 1,350,000,000.00 1,646,038,752.68 -100,471,770.98353,173,315.33 414,111,325.99 3,446,501,211.25 8,830,513,106.27 6,199,459,134.97 15,029,972,241.24
47/200
2019年半年度
归属于母公司所有者权益
项目 其他权益工具 一般
实收资本(或股 优 减： 其他综合收 风 其 少数股东权益 所有者权益合计
其 资本公积 库存 专项储备 盈余公积 未分配利润 小计本)先 永续债 益 险 他
股 他 股 准
备
一、上年期末余额 1,721,160,272.00 - 2,149,400,000.00 - 1,646,038,752.68 - -113,522,486.24384,045,883.38 415,657,391.25 - 2,852,777,432.87 9,055,557,245.94 2,803,985,012.30 11,859,542,258.24
加：会计政策变更 -47,292,332.21 -47,292,332.21
-47,292,332.21
前期差错更 -
正
同一控制下 -
企业合并
其他 -
二、本年期初余额 1,721,160,272.00 - 2,149,400,000.00 - 1,646,038,752.68 - -113,522,486.24384,045,883.38 415,657,391.25 - 2,805,485,100.66 9,008,264,913.73 2,803,985,012.30 11,812,249,926.03
三、本期增减变动 - - - - - - 1,704,730.91 6,098,651.59 - - 170,883,003.77 178,686,386.27 131,496,539.99 310,182,926.26
金额（减少以
“－”号填列）
（一）综合收益总 1,704,730.91 389,266,749.09 390,971,480.00 59,529,535.99 450,501,015.99
额
（二）所有者投入 - - - - - - - - - 100,885,854.00 100,885,854.00
和减少资本
1．所有者投入的 -
普通股
2．其他权益工具 -
持有者投入资本
3．股份支付计入 -
所有者权益的金
额
48/200
4．其他 -
（三）利润分配 - - - - - - -218,383,745.32 -218,383,745.32 -28,918,850.00 -247,302,595.32
1．提取盈余公积 - - -
2．提取一般风险 -
准备
3．对所有者（或 -218,383,745.32 -218,383,745.32 -28,918,850.00 -247,302,595.32
股东）的分配
4．其他 -
（四）所有者权益 - - - - - - - - - - - -
内部结转
1．资本公积转增 -
资本（或股本）
2．盈余公积转增 -
资本（或股本）
3．盈余公积弥补 -
亏损
4．设定受益计划 -
变动额结转留存
收益
5．其他综合收益 -
结转留存收益
6．其他
（五）专项储备 - - - - - - 6,098,651.59 - - - 6,098,651.59 6,098,651.59
1．本期提取 266,850,056.77 266,850,056.77 266,850,056.77
2．本期使用 260,751,405.18 260,751,405.18 260,751,405.18
（六）其他 -
四、本期期末余额 1,721,160,272.00 - 2,149,400,000.00 - 1,646,038,752.68 - -111,817,755.33390,144,534.97 415,657,391.25 - 2,976,368,104.43 9,186,951,300.00 2,935,481,552.29 12,122,432,852.29
法定代表人：王厚良主管会计工作负责人：徐亮会计机构负责人：刘强
母公司所有者权益变动表
2020年1—6月
49/200
单位:元币种:人民币
2020年半年度
项目 实收资本(或股 其他权益工具 减：库存 所有者权益合
本) 优先 其 资本公积 股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 计
股 永续债 他
一、上年期末余额 1,721,160,272.00 1,350,000,000.00 2,259,189,875.87 -70,853,801.21 76,832,059.50 311,691,572.06 1,128,976,106.60 6,776,996,084.82
加：会计政策变更 -1,398,675.63 -8,882,523.67 -10,281,199.30
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 1,721,160,272.00 0.00 1,350,000,000.00 0.00 2,259,189,875.87 0.00 -70,853,801.21 76,832,059.50 310,292,896.43 1,120,093,582.93 6,766,714,885.52
三、本期增减变动金额（减少 -5,901,009.56 (190,314.09) 86,305,435.11 80,214,111.46
以“－”号填列）
（一）综合收益总额 -5,901,009.56 126,920,754.55 121,019,744.99
（二）所有者投入和减少资本 0.00
1．所有者投入的普通股 0.00
2．其他权益工具持有者投入资 0.00
本
3．股份支付计入所有者权益的 0.00
金额
4．其他 0.00
（三）利润分配 -40,615,319.44 -40,615,319.44
1．提取盈余公积 0.00
2．对所有者（或股东）的分配 0.00
3．其他 -40,615,319.44 -40,615,319.44
（四）所有者权益内部结转 0.00
1．资本公积转增资本（或股本） 0.00
2．盈余公积转增资本（或股本） 0.00
3．盈余公积弥补亏损 0.00
4．设定受益计划变动额结转留 0.00
存收益
5．其他综合收益结转留存收益 0.00
6．其他 0.00
（五）专项储备 -190,314.09 -190,314.09
1．本期提取 19,810,054.78 19,810,054.78
50/200
2．本期使用 20,000,368.87 20,000,368.87
（六）其他 0.00
四、本期期末余额 1,721,160,272.00 0.00 1,350,000,000.00 0.00 2,259,189,875.87 0.00 -76,754,810.77 76,641,745.41 310,292,896.43 1,206,399,018.04 6,846,928,996.98
2019年半年度
项目 实收资本(或股 其他权益工具 减：库存
优先 其 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计本)永续债 股
股 他
一、上年期末余额 1,721,160,272.00 - 2,149,400,000.00 - 2,259,189,875.87 - -72,628,177.69 165,923,523.53 311,838,961.69 1,503,818,574.41 8,038,703,029.81
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 1,721,160,272.00 - 2,149,400,000.00 - 2,259,189,875.87 - -72,628,177.69 165,923,523.53 311,838,961.69 1,503,818,574.41 8,038,703,029.81
三、本期增减变动金额（减少 -1,054,803.22 -3,486,400.52 -179,710,881.95 -184,252,085.69
以“－”号填列）
（一）综合收益总额 -1,054,803.22 38,672,863.37 37,618,060.15
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配 -218,383,745.32 -218,383,745.32
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分
配
3．其他 -218,383,745.32 -218,383,745.32
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
51/200
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转
留存收益
5．其他综合收益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备 -3,486,400.52 -3,486,400.52
1．本期提取 43,706,977.96 43,706,977.96
2．本期使用 47,193,378.48 47,193,378.48
（六）其他
四、本期期末余额 1,721,160,272.00 0.00 2,149,400,000.00 0.00 2,259,189,875.87 0.00 -73,682,980.91 162,437,123.01 311,838,961.69 1,324,107,692.46 7,854,450,944.12
法定代表人：王厚良主管会计工作负责人：徐亮会计机构负责人：刘强
52/200
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用□不适用
安徽建工集团股份有限公司（以下简称本公司或公司），由安徽省水利建筑工程总公司、金寨水电开发有限责任公司、凤台县永幸河灌区管理总站、蚌埠市建设投资有限公司、安徽省水利水电勘测设计院等五家单位采用发起设立方式设立，经安徽省人民政府皖府股字[1998]第20号文批准，于1998年6月15日在安徽省工商行政管理局登记注册，注册资本1,100万元，注册名称为安徽水建建设股份有限公司。
2000年7月，公司2000年度临时股东大会决定增资扩股，经安徽省人民政府皖府股字[2000]第40号文批准，股本增至6,200万股，2000年11月，经安徽省工商行政管理局核准，公司更名为安徽水利开发股份有限公司。
2003年4月3日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]25号文核准，公司通过向二级市场投资者定价配售方式向社会公开发行了人民币普通股5,800万股。公司于2003年4月办理了注册资本变更登记，变更后的注册资本为12,000万元。
2004年3月，公司2003年度股东大会决定，以2003年末总股本12,000万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增2股，用未分配利润向全体股东每10股送红股1股，转增和送红股共计3,600万股，公司总股本变更为15,600万股。
2006年6月，根据公司召开的股权分置改革A股市场相关股东会议审议通过股权分置改革方案，即公司非流通股股东向全体流通股股东每10股送3.2股普通股，公司总股本未发生变化。
2007年7月，公司2006年度股东大会决定，以公司2006年末总股本15,600万股为基数，用未分配利润向全体股东每10股送红股1股，共计1,560万股，公司总股本变更为17,160万股。
2008年4月，公司2007年度股东大会决定，以公司2007年12月31日总股本17,160万股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，共计转增5,148万股。变更后公司总股本为22,308万股。
2011年4月，公司2010年股东大会决定，以公司2010年12月31日总股本22,308万股为基数，以未分配利润和资本公积转增股本，向全体股东每10股送2股、转增3股，共计增加了11,154万股。变更后公司总股本为33,462万股。
2013年5月，公司2012年度股东大会决定，以公司2012年12月31日总股本33,462万股为基数，以未分配利润和资本公积转增股本，向全体股东每10股送2股、转增3股，共计增加了16,731万股。变更后公司总股本为50,193万股。
2015年6月，经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽水利开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1001号）的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股2,998万股。公司于2015年9月办理了注册资本变更登记，变更后的总股本为53,191万股。
2016年4月，根据国务院国有资产监督管理委员会《关于安徽水利开发股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权（2016）328号），安徽省水利建筑工程总公司持有本公司85,473,813股权无偿划转给安徽建工集团有限公司，变更后安徽建工集团有限公司持有本公司16.07%股权。
2016年4月，公司2015年度股东大会决定，以公司2015年12月31日总股本53,191万股为基数，以未分配利润和资本公积转增股本，向全体股东每10股送2股、转增5股，共计增加了37,234万股。变更后公司总股本为90,425万股。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽水利开发股份有限公司吸收合并建工集团并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3191号文），2017年5月，公司向安徽省水利建筑总公司发行人民币普通股46,355万股，每股人民币1元，购买资产每股发行价为人民币6.54元；同时公司将安徽建工集团有限公司持有公司股本14,531万元予以注销。本次吸收合并新增注册资本31,825万元，变更完成后，公司的总股本为122,249.60万股；2017年8月，本公司向7名投资者非公开发行人民币普通股211,804,276股，募集资金138,520万元，扣除发行费用后实际募集配套资金净额为人民币135,658万元（不含税净额为人民币135,820万元）。发行完成后，公司总股本增至1,434,300,227股。
2018年4月，公司2017年度股东大会决定，以方案实施前的公司总股本1,434,300,227股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），每股派送红股0.2股，共计派发现金红利71,715,011.35元，派送红股286,860,045股，本次分配后总股本为1,721,160,272股。
2018年8月，公司召开第六届董事会第六十九次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司住所的议案》、《关于变更注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据实际情况需要变更公司名称、住所、注册资本、经营范围及修改公司章程部分条款。
公司注册地址：安徽省蚌埠市东海大道5183号。
法定代表人：王厚良。
公司主要的经营活动为：建筑工程施工、水利水电工程施工、公路工程施工、市政公用工程施工、港口与航道工程施工、机电工程施工；公路路基工程、公路路面工程、桥梁工程、隧道工程、城市园林绿化工程、河湖整治工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、消防设施工程、建筑机电安装工程、起重设备安装工程；基础设施及环保项目投资、运营；水利水电资源开发；房地产开发；对外工程承包、货物或技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；金属结构加工、制作、安装；工程勘察、规划、设计、咨询，建筑工程和交通工程的研发、咨询、检测、监理。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2020年8月26日决议批准报出。2. 合并财务报表范围
√适用□不适用
（1）本报告期末纳入合并范围的子公司序 子公司全称 子公司简称 持股比例%
号 直接 间接
1 安徽建工海外劳务有限责任公司 海外劳务 100.00 -
2 惠州市安建投资有限公司 惠州安建 100.00 -
3 芜湖安建投资建设有限公司 芜湖安建 100.00 -
4 蚌埠安水项目管理有限公司 蚌埠安水 80.00 -
5 马鞍山安建建设投资有限公司 马鞍山安建 52.00 48.00
6 宣城安建工程有限公司 宣城安建 100.00 -
7 舒城安建投资有限公司 舒城安建 80.00 -
8 太和县安建投资有限公司 太和县安建 90.00 -
9 淮北安建投资有限公司 淮北安建 70.00 10.00
10 毫州安建工程建设有限公司 亳州安建 100.00 -
11 广德县新凤公路投资有限公司 新凤公路 - 70.00
12 广德安建企业资产管理合伙企业（有限合伙） 广德安建（有限合 29.00 -
伙）
13 安徽省路桥工程集团有限责任公司 路桥集团 72.66 -
14 安徽省新源交通建设投资有限公司 新源交通 - 100.00
15 安徽省新阳交通建设投资有限责任公司 新阳交通 - 100.00
16 安徽省新瑞交通建设投资有限责任公司 新瑞交通 - 100.00
17 安徽省路桥试验检测有限公司 路桥检测 100.00
18 西藏新瑞交通建设有限公司 西藏新瑞 - 100.00
19 图们市吉皖建设管理有限公司 图们吉皖建设 66.00 10.00
20 安徽省公路桥梁工程有限公司 安徽路桥 65.18 5.73
21 安徽环通工程试验检测有限公司 环通工程 - 100.00
22 安徽路桥路面工程有限责任公司 路桥路面 - 100.00
23 宣城安路工程有限公司 宣城安路 - 100.00
24 安徽国大交通投资有限公司 国大交通 - 100.00
25 安徽省联晟劳务有限公司 联晟劳务 - 100.00
26 西藏新安交通建设有限公司 西藏新安 - 100.00
27 安徽省路港工程有限责任公司 安徽路港 53.66 5.31
28 安徽省港新建设工程有限公司 港新建设 - 100.00
29 安徽路港通工程试验检测有限公司 路港通检测 - 100.00
30 安徽九华房地产开发有限公司 九华房地产 100.00 -
31 安徽建工地产有限公司 安建地产 - 100.00
32 合肥同兴置业发展有限公司 同兴置业 - 100.00
33 安徽建工地产阜阳有限公司 建工地产阜阳 - 100.00
34 安徽建工地产淮北有限公司 建工地产淮北 100.00
35 安徽建工地产宿松有限公司 建工地产宿松 - 100.00
36 安徽兴业房地产开发有限责任公司 安徽兴业 - 100.00
37 安徽池州市兴业房地产开发有限公司 池州兴业 - 100.00
38 全椒兴业房地产开发有限责任公司 全椒兴业 - 100.00
39 天长兴邺房地产开发有限责任公司 天长兴邺 - 100.00
40 安徽省交通航务工程有限公司 安徽交航 56.12 -
41 安徽三建工程有限公司 安徽三建 70.04 -
42 安徽轻钢龙骨有限公司 轻钢龙骨厂 - 100.00
43 安徽新鑫工程试验检测有限公司 新鑫建材 - 100.00
44 安徽擎工建材有限公司 擎工建材 - 100.00
45 安徽广建架业有限责任公司 广建架业 - 100.00
46 安徽三建润鑫铝塑门窗有限公司 三建润鑫 - 100.00
47 安徽建工建筑工业有限公司 建工建筑 - 100.00
48 安徽建筑机械有限责任公司 安徽建机 100.00 -
49 安徽中兴联建筑机械租赁有限公司 中兴联 - 100.00
50 安徽省建筑科学研究设计院 安徽建科 100.00 -
51 安徽省特种建筑技术承包有限公司 特种建筑 - 100.00
52 安徽省建筑工程质量第二监督检测站 第二监督检测站 - 100.00
53 安徽建科施工图审查有限公司 建科施工图审查 - 100.00
54 安徽建筑杂志社 建筑杂志社 - 100.00
55 安徽省建科建设监理有限公司 建科建设监理 - 100.00
56 芜湖建科建设监理有限公司 芜湖建科 - 100.00
57 安徽省工业设备安装有限公司 安徽安装 100.00 -
58 安徽建工（尼日利亚）有限公司 尼日利亚公司 70.00 30.00
59 安徽建工（老挝）有限责任公司 老挝公司 100.00 -
60 安徽建工（安哥拉）有限责任公司 安哥拉公司 100.00 -
61 安徽建工马来西亚公司 马来西亚公司 100.00 -
62 AnhuiConstructionEnginerring(Kenya)CompanyL 肯尼亚公司 99.90 -
imited
63 安徽建工（香港）有限公司 香港公司 100.00 -
64 安徽建工建筑材料有限公司 安建建材 55.20 -
65 安徽建工合肥建材有限公司 合肥建材 - 100.00
66 安徽建工集团蚌埠建材有限公司 蚌埠建材 - 100.00
67 安徽瑞特新型材料有限公司 安徽瑞特 - 100.00
68 安徽建工集团舒城投资建设有限公司 舒城建设 50.00 50.00
69 宁国新途建设工程有限公司 新途建设 90.00
70 安徽建工地产瑶海有限公司 建工瑶海地产 100.00
71 安徽天筑建筑机械检测服务有限公司 天筑检测 - 100.00
72 安徽贝斯特实业发展有限公司 安徽贝斯特 - 93.33
73 六安和顺实业发展有限公司 六安和顺 - 100.00
74 安徽水利和顺酒店管理有限公司 和顺酒店 - 100.00
75 蚌埠清越置业发展有限公司 蚌埠清越 - 100.00
76 合肥沃尔特置业发展有限公司 合肥沃尔特 - 100.00
77 安徽水建房地产开发有限责任公司 水建房地产 - 100.00
78 南陵和顺实业发展有限公司 南陵和顺 - 100.00
79 滁州和顺实业有限公司 滁州和顺 - 100.00
80 马鞍山市和顺置业发展有限公司 马鞍山和顺 - 100.00
81 安徽金寨流波水力发电有限公司 流波电站 51.01 -
82 安徽白莲崖水库开发有限责任公司 白莲崖水库 - 100.00
83 安徽水利环境治理工程有限公司 龙子湖开发 - 100.00
84 安徽水利嘉和机电设备安装有限公司 嘉和机电 - 100.00
85 陕西安水投资建设有限公司 陕西安水 100.00 -
86 安徽普达建设工程有限公司 普达建设 - 100.00
87 安徽人防设备有限公司 人防厂 - 100.00
88 马鞍山和顺工程建设有限公司 马鞍山和顺建设 - 100.00
89 安徽水利顺安起重设备安装有限公司 顺安起重 - 100.00
90 南陵和顺建设工程有限公司 南陵和顺建设 - 100.00
91 吉林省皖顺建筑工程有限公司 吉林皖顺 - 100.00
92 安徽和达工程咨询有限公司 和达工程 - 40.00
93 安徽水利（蚌埠）和顺地产有限公司 蚌埠和顺地产 - 100.00
94 安徽水利嘉和建筑工程有限公司 嘉和建筑 - 100.00
95 贡山县恒远水电开发有限公司 恒远水电 73.26 -
96 芜湖长弋工程建设工程有限公司 芜湖长弋 - 100.00
97 安徽水利（庐江）和顺地产有限公司 庐江和顺地产 - 100.00
98 安徽水利市政园林建设有限公司 市政园林 - 100.00
99 安徽水利和盛物业管理有限公司 和盛物业 - 100.00
100 安徽水利和顺地产有限公司 水利和顺地产 - 100.00
101 彬县红岩河水库建设管理有限责任公司 红岩河水库 51.00 -
102 安徽水利（合肥）和顺地产有限公司 合肥和顺地产 - 100.00
103 郎溪县省道建设管理有限公司 郎溪建设 80.00 -
104 宿州市安水建设项目管理有限公司 宿州安水建设 70.00 -
105 耒阳市城市建设环线开发有限责任公司 耒阳建设 70.00 -
106 安徽水利（临泉）和顺地产有限公司 临泉和顺地产 - 100.00
107 桐城市安水建设项目管理有限公司 桐城安水建设 80.00 -
108 涡阳县和顺房地产有限公司 涡阳和顺地产 - 100.00
109 泗县和顺房地产有限公司 泗县和顺地产 - 100.00
110 安徽水利淮上和顺地产有限公司 淮上和顺地产 - 100.00
111 南平市延平水美城市建设管理有限公司 延平城建 70.00 -
112 蒙城县安水建设项目管理有限公司 安水建设 98.6868 -
113 安徽水利建筑工业有限公司 水利建筑 100.00 -
114 陕西徽路工程建设有限公司 陕西徽路 - 60.00
115 蒙城交航建设投资管理有限公司 蒙城交航 - 90.00
116 安徽建工地产固镇有限公司 建工地产固镇 - 100.00
117 安建房地产开发（沛县）有限公司 （沛县）房地产 - 100.00
118 安徽建工地产阜南有限公司 建工地产阜南 - 100.00
119 淮北安建房地产开发有限公司 淮北安建房地产 - 100.00
120 灵璧安建建设投资有限公司 灵璧安建 70.00 20.00
121 淮北安建交通建设有限公司 淮北安建交通 60.00 20.00
122 太湖安建投资有限公司 太湖安建 80.00 -
123 蚌埠市城市防涝工程建设有限公司 蚌埠防涝建设 100.00 -
124 宣城新通达公路工程有限公司 宣城新通达 - 90.00
125 芜湖安路交通投资有限公司 芜湖安路 - 80.00
126 来安县安水投资管理有限公司 来安安水投资 90.00 -
127 泾县安建基础设施投资有限公司 泾县安建基础 100.00 -
128 泾县安建交通投资有限公司 泾县安建交通 85.00 15.00
129 阜阳安建建设管理有限公司 阜阳安建 90.00 -
130 绩溪县安建基础设施投资有限公司 绩溪安建 90.00 -
131 商丘和顺地产有限公司 商丘和顺地产 - 100.00
132 阜阳安水建设项目管理有限公司 阜阳安水建设 95.00 -
133 六安市裕新建设管理有限公司 六安裕新建设 57.00 -
134 富平县安水市政项目管理有限公司 富平安水市政 80.00 -
135 安徽水利开发有限公司 水利有限 88.35 -
136 萧县安水建设投资有限公司 萧县安水 89.99 -
137 漳浦安建建设投资有限公司 漳浦安建 63.00 27.00
138 嵊泗安建交通投资有限公司 嵊泗安建 79.00 1.00
139 怀宁安建投资有限公司 怀宁安建 80.00
140 安徽阳望交通建设有限公司 阳望交建 - 90.00
141 临泉安建交通投资管理有限公司 临泉安建 - 80.00
142 蒙城安路蓝海交通投资有限公司 蒙城安路 - 52.00
143 铜陵安建基础设施投资有限公司 铜陵安建 80.00 -
144 望江安建交通建设管理有限公司 望江安建 80.00 -
145 利辛县安建交通建设管理有限公司 利辛安建 90.00 -
146 凤阳安建交通投资管理有限公司 凤阳安建 90.00 -
147 固镇和顺地产有限公司 固镇和顺 - 100.00
148 郎溪和川地产有限公司 郎溪和川 - 100.00
149 五河嘉园建设有限公司 五河嘉园 - 100.00
150 安徽建工北城工业有限公司 北城工业 - 100.00
151 亳州交航市政建设管理有限公司 亳州交航 - 51.00
152 安徽安建品创检测技术有限公司 品创检测 - 100.00
153 太湖安建交通投资有限公司 太湖安建 72.00 -
154 安徽路桥新途建材有限责任公司 新途建材 - 100.00
155 安徽建工集团（云南）有限公司 建工云南 - 100.00
156 蚌埠安建工程有限公司 蚌埠安建 100.00
157 安徽和熙建筑工程有限公司 和熙建筑 100.00
158 安建路桥（怀远）交通建设有限责任公司 怀远交建 100.00
159 蚌埠安建经开设备安装有限公司 安建经开 100.00
160 固镇安建投资有限公司 固镇安建 80.00
161 安徽建工集团固镇房地产开发有限公司 固镇房产 100.00
162 安徽建工长江建设投资有限公司 长江建投 60.00
上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”；
（2）本报告期内合并财务报表范围变化
本报告期内新增子公司：
序号 子公司全称 子公司简称 纳入合因并范围原
1 蚌埠安建工程有限公司 蚌埠安建 新设
2 安徽和熙建筑工程有限公司 和熙建筑 新设
3 安徽路桥（怀远）交通建设有限责任公司 怀远交建 新设
4 蚌埠安建经开设备安装有限公司 安建经开 新设
5 固镇安建投资有限公司 固镇安建 新设
6 安徽建工集团固镇房地产开发有限公司 固镇房产 新设
7 安徽建工长江建设投资有限公司 长江建投 新设
本报告期内减少子公司：
序号 子公司全称 子公司简称 本期减少原因
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。
2. 持续经营
√适用□不适用
本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用□不适用
本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会
计政策执行。
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3. 营业周期
√适用□不适用
本公司正常营业周期为一年。4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
（1）同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
（2）非同一控制下的企业合并
本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。
（3）企业合并中有关交易费用的处理
为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
（1）合并范围的确定
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。
控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。
（2）合并财务报表的编制方法
本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。
本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。
④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。
（3）报告期内增减子公司的处理
①增加子公司或业务
A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务
（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
（c）编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务
（a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。
（c）编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
②处置子公司或业务
A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。
C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
（4）合并抵销中的特殊考虑
①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。
子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。
②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。
③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。
④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在
“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。
⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
（5）特殊交易的会计处理
①购买少数股东股权
本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
②通过多次交易分步取得子公司控制权的
A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并
在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。
在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。
B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并
在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。
③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权
母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权
A.一次交易处置
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。
与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
B.多次交易分步处置
在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。
如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。
如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：
（a）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
（b）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
（c）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
（d）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例
子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用□不适用
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。
（1）共同经营
共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
（2）合营企业
合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
（1）外币交易时折算汇率的确定方法
本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。
（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法
在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。
（3）外币报表折算方法
对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：
①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。
③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。
处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
10. 金融工具
√适用□不适用
自2019年1月1日起适用
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。
（2）金融资产的分类与计量
本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。
金融资产的后续计量取决于其分类：
①以摊余成本计量的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。
本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。
（3）金融负债的分类与计量
本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。
金融负债的后续计量取决于其分类：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。
②贷款承诺及财务担保合同负债
贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。
财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。③以摊余成本计量的金融负债
初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：
①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。
②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。
（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具
衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。
除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
（5）金融工具减值
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
①预期信用损失的计量
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。
未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于应收票据、应收账款及应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
A.应收款项
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收票据确定组合的依据如下：
应收票据组合1商业承兑汇票
应收票据组合2银行承兑汇票
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款确定组合的依据如下：
应收账款组合1合并范围内关联方
应收账款组合2房建业务应收账款
应收账款组合3基础设施业务应收账款
应收账款组合4房地产开发业务应收账款
应收账款组合5产品销售业务应收账款
应收账款组合6其他业务应收账款
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款确定组合的依据如下：
其他应收款组合1应收利息
其他应收款组合2应收股利
其他应收款组合3合并范围内关联方
其他应收款组合4投标保证金、履约保证金
其他应收款组合5其他保证金及往来款
对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
合同资产确定组合的依据如下：
合同资产组合1工程施工项目
合同资产组合2处于建设期的金融资产模式的PPP项目
合同资产组合3未到期质保金
对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
长期应收款确定组合的依据如下：
长期应收款组合1未到回款期的长期应收款
长期应收款组合2逾期的长期应收款
对于划分为组合的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
B.债权投资、其他债权投资
对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
②具有较低的信用风险
如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
③信用风险显著增加
本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：
a.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
b.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
c.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
d.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
e.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
f.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
g.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
h.合同付款是否发生逾期超过（含）30日。
根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。
通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。
④已发生信用减值的金融资产
本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
⑤预期信用损失准备的列报
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
⑥核销
如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。
已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
（6）金融资产转移
金融资产转移是指下列两种情形：
A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；
B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。
①终止确认所转移的金融资产
已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。
在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。
本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
A.所转移金融资产的账面价值；
B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；
B.终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。
②继续涉入所转移的金融资产
既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。
③继续确认所转移的金融资产
仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。
该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。
（7）金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
（8）金融工具公允价值的确定方法金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
13. 应收款项融资
□适用√不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
15. 存货
√适用□不适用
（1）存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等。
（2）发出存货的计价方法
本公司存货发出时采用加权平均法计价。
（3）存货的盘存制度
本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。
（4）存货跌价准备的计提方法
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
③ 存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
④ 资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（5）周转材料的摊销方法
⑤ 低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法摊销。
⑥ 包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法摊销。16. 合同资产
(1).合同资产的确认方法及标准
√适用□不适用
自2020年1月1日起适用
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。
(2).合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法
√适用□不适用
本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见第十节五、10。17. 持有待售资产
√适用□不适用
（1）持有待售的非流动资产或处置组的分类
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。
本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
（2）持有待售的非流动资产或处置组的计量
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。
初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。
非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：
①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
②可收回金额。
（3）列报
本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。
18. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
19. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
20. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
21. 长期股权投资
√适用□不适用
本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。
（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。
（2）初始投资成本确定
① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；
B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差
额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；
C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：
A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
B.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。
D.通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。
（3）后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。
①成本法
采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
②权益法
按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：
本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。
因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
（4）持有待售的权益性投资
对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注三、14（该号需与实际的“持有待售及终止经营”附注号对应一致，下同）。
对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。
已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表做相应调整。
（5）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、23。22. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
（1）投资性房地产的分类
投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：
①已出租的土地使用权。
②持有并准备增值后转让的土地使用权。
③已出租的建筑物。
（2）投资性房地产的计量模式
本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。
本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 30-50 3-5 1.90-3.23
土地使用权 50~70 - 1.43~2.00
23. 固定资产
(1).确认条件
√适用□不适用
固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。
(2).折旧方法
√适用□不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 30-50 3 3.23-1.94
发电设备 年限平均法 20-25 3 4.85-3.88
输电配电线路 年限平均法 20-30 3 4.85-3.23
变电配电设备 年限平均法 20-25 3 4.85-3.88
机械设备 年限平均法 10-14 3 9.70-6.93
试验仪器 年限平均法 7-12 3 13.86-8.08
运输设备 年限平均法 6-12 3 16.17-8.08
其他设备 年限平均法 7-14 3 13.86-6.93
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用□不适用
本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
24. 在建工程
√适用□不适用
（1）在建工程以立项项目分类核算。
（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
25. 借款费用
√适用□不适用
（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间
本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：
①资产支出已经发生；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
（2）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。
购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
26. 生物资产
□适用√不适用
27. 油气资产
□适用√不适用
28. 使用权资产
□适用√不适用
29. 无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
（3）除收费公路特许经营权外无形资产使用寿命及摊销
①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
项目 预计使用寿命 依据
土地使用权 50年、70年 法定使用权
非专利技术 5-10年 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
计算机软件 3年 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。
③无形资产的摊销
对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。
对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。
(2).内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。
②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。30. 长期资产减值
√适用□不适用
对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。31. 长期待摊费用
√适用□不适用
长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
32. 合同负债
合同负债的确认方法
√适用□不适用
详见第十节五、16
33. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用
①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
②职工福利费
本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。
③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费
本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
④短期带薪缺勤
本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。
⑤短期利润分享计划
利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：
A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
①设定提存计划
本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
②设定受益计划
A．确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本
根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
B.确认设定受益计划净负债或净资产
设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。
设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
C.确定应计入资产成本或当期损益的金额
服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。
设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。
D.确定应计入其他综合收益的金额
重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：
（a）精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；
（b）计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额;
（c）资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。
上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用
①符合设定提存计划条件的
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
②符合设定受益计划条件的
在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：
A.服务成本；
B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。34. 租赁负债
□适用√不适用
35. 预计负债
√适用□不适用
（1）预计负债的确认标准
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
①该义务是本公司承担的现时义务；
②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
36. 股份支付
√适用□不适用
（1）股份支付的种类
本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法
①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据
在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。
（4）股份支付计划实施的会计处理
①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。
②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。
（5）股份支付计划修改的会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
（6）股份支付计划终止的会计处理
如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：
①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；
②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。
本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。
37. 优先股、永续债等其他金融工具
√适用□不适用
（1）优先股、永续债等其他金融工具的分类依据
本公司发行的优先股、永续债等其他金融工具划分为金融负债还是权益工具，根据相关合同或协议中具体内容，按实质重于形式的原则进行判断。本公司发行的优先股、永续债等其他金融工具如果不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在其他潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务，则分类为权益工具。
（2）优先股、永续债等其他金融工具的会计处理方法
本公司以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，无论其名称中是否包含“债”，其利息支出或股利分配都作为本公司（发行企业）的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，无论其名称中是否包含“股”，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。
38. 收入
(1).收入确认和计量所采用的会计政策
√适用□不适用
自2020年1月1日起适用
（1）一般原则
收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。
满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：
①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
⑤客户已接受该商品。
（2）具体方法
本公司收入确认的具体方法如下：
境内业务产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经取得客户验收单且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移；
境外业务产品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同/订单约定将产品发运到指定港口，办妥出口报关手续并取得报关单且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬
已转移，商品的法定所有权已转移。
以下收入会计政策适用于2019年度及以前
（1）销售商品收入
本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
（2）提供劳务收入
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认
提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权收入
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定
（4）建造合同收入
在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。
如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。
（5）BT项目收入的确认
①涉及的BT业务同时满足以下条件：
A. 合同授予方为政府及其有关部门或政府授权进行招标的企业。
B. 合同投资方为按照有关程序取得合同的企业（以下简称合同投资方）。合同投资方按照规定设立项目公司（以下简称项目公司）进行项目建设和运营。
C. 合同中对所建造公共基础设施的质量标准、工期、移交的对象、合同总价款及其分期偿还等作出约定，同时在合同期满，合同投资方负有将有关公共基础设施移交给合同授予方或其指定的单位，并对基础设施在移交时的性能、状态等作出明确规定。
②与BT业务相关收入的确认
建造期间，项目公司对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和费用。建造过程如发生借款利息，按照《企业会计准则第17号——借款费用》的规定处理。
D. 项目公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定确认为金融资产。
E. BT业务所建造基础设施不作为项目公司的固定资产。
（6）PPP项目收入的确认
项目建造期间，本公司对所提供的建造服务按照建造合同准则确认相关收入和成本。当结果能够可靠地估计时，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认“长期应收款”，待收到业主支付的款项后，冲减长期应收款。
(2).同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况
□适用√不适用
39. 合同成本
√适用□不适用
自2020年1月1日起适用
合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。
本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。
②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
③该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。
与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：
①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。
确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。
40. 政府补助
√适用□不适用
（1）政府补助的确认
政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：
①本公司能够满足政府补助所附条件；
②本公司能够收到政府补助。
（2）政府补助的计量
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额1元计量。
（3）政府补助的会计处理
①与资产相关的政府补助
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
②与收益相关的政府补助
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：
用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；
用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
③政策性优惠贷款贴息
财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用
财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
④政府补助退回
已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
41. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。
（1）递延所得税资产的确认
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。
同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：
A.该项交易不是企业合并；
B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：
A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；
资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。
在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（2）递延所得税负债的确认
本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：
①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：
A.商誉的初始确认；
B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：
A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认
①与企业合并相关的递延所得税负债或资产
非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。
②直接计入所有者权益的项目
与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。
③可弥补亏损和税款抵减
A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减
可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。
B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损
在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。
④合并抵销形成的暂时性差异
本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。
⑤以权益结算的股份支付如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。
42. 租赁
(1).经营租赁的会计处理方法
√适用□不适用
①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。
初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。
②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。
初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。
(2).融资租赁的会计处理方法
√适用□不适用
①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。
发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。
②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。
(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法
□适用√不适用
43. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用√不适用
44. 重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
□适用√不适用
(2).重要会计估计变更
□适用√不适用
(3).2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 9,430,419,446.66 9,430,419,446.66 -
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 80,000,000.00 80,000,000.00 -
衍生金融资产
应收票据 824,076,530.10 824,076,530.10 -
应收账款 20,067,407,725.72 16,705,420,330.11 -3,361,987,395.61
应收款项融资 108,849,941.45 108,849,941.45 -
预付款项 657,537,773.83 657,537,773.83 -
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,539,086,117.08 2,539,086,117.08 -
其中：应收利息 3,860,794.17 3,860,794.17 -
应收股利 34,423,701.43 34,423,701.43 -
买入返售金融资产
存货 29,039,929,980.04 16,514,823,299.75 -12,525,106,680.29
合同资产 - 15,943,185,855.37 15,943,185,855.37
持有待售资产
一年内到期的非流动 764,368,170.69 764,368,170.69 -
资产
其他流动资产 2,739,545,969.10 2,739,545,969.10 -
流动资产合计 66,251,221,654.67 66,307,313,434.14 56,091,779.47
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 18,941,503,605.22 7,031,752,293.94 -11,909,751,311.28
长期股权投资 461,746,234.22 461,746,234.22 -
其他权益工具投资 37,012,808.82 37,012,808.82 -
其他非流动金融资产
投资性房地产 399,221,474.37 399,221,474.37 -
固定资产 3,167,402,426.23 3,167,402,426.23 -
在建工程 28,003,669.22 28,003,669.22 -
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 206,463,540.61 206,463,540.61 -
开发支出
商誉 685,109.49 685,109.49 -
长期待摊费用
递延所得税资产 830,260,561.35 832,930,169.19 2,669,607.84
其他非流动资产 111,982,562.90 12,021,733,874.18 11,909,751,311.28
非流动资产合计 24,184,281,992.43 24,186,951,600.27 2,669,607.84
资产总计 90,435,503,647.10 90,494,265,034.41 58,761,387.31
流动负债：
短期借款 7,114,487,387.09 7,114,487,387.09 -
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,202,242,651.52 4,202,242,651.52 -
应付账款 23,666,001,792.41 23,666,001,792.41 -
预收款项 13,408,047,550.96 - -13,408,047,550.96
合同负债 12,781,996,590.60 12,781,996,590.60
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 375,086,968.12 375,086,968.12 -
应交税费 586,003,284.27 586,003,284.27 -
其他应付款 3,187,756,211.34 3,187,756,211.34 -
其中：应付利息
应付股利 8,002,567.10 8,002,567.10 -
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动 3,564,271,189.88 3,564,271,189.88 -
负债
其他流动负债 1,492,175,556.44 2,118,709,852.21 626,534,295.77
流动负债合计 57,596,072,592.03 57,596,555,927.44 483,335.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 16,691,799,091.43 16,691,799,091.43 -
应付债券 1,051,978,611.11 1,051,978,611.11 -
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 220,863,881.00 220,863,881.00 -
长期应付职工薪酬
预计负债 483,335.41 66,457,324.36 65,973,988.95
递延收益 36,857,060.26 36,857,060.26 -
递延所得税负债 13,553,291.24 13,553,291.24 -
其他非流动负债 493,741,396.99 493,741,396.99 -
非流动负债合计 18,509,276,667.44 18,575,250,656.39 65,973,988.95
负债合计 76,105,349,259.47 76,171,806,583.83 66,457,324.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,721,160,272.00 1,721,160,272.00 -
其他权益工具 1,350,000,000.00 1,350,000,000.00 -
其中：优先股
永续债 1,350,000,000.00 1,350,000,000.00 -
资本公积 1,646,038,752.68 1,646,038,752.68 -
减：库存股
其他综合收益 -97,021,146.20 -97,021,146.20 -
专项储备 448,541,120.38 448,541,120.38 -
盈余公积 415,510,001.62 414,111,325.99 -1,398,675.63
一般风险准备
未分配利润 3,028,005,047.69 3,018,394,459.45 -9,610,588.24
归属于母公司所有者 8,512,234,048.17 8,501,224,784.30 -11,009,263.87
权益（或股东权益）合计
少数股东权益 5,817,920,339.46 5,821,233,666.28 3,313,326.82
所有者权益（或股东 14,330,154,387.63 14,322,458,450.58 -7,695,937.05
权益）合计
负债和所有者权 90,435,503,647.10 90,494,265,034.41 58,761,387.31
益（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2019年12月31日 2020年1月1日 调整数
流动资产：
货币资金 2,284,917,316.03 2,284,917,316.03 -
交易性金融资产 80,000,000.00 80,000,000.00 -
衍生金融资产
应收票据 166,211,890.07 166,211,890.07 -
应收账款 3,806,533,274.49 3,183,825,474.58 -622,707,799.91
应收款项融资
预付款项 217,249,202.89 217,249,202.89 -
其他应收款 5,489,882,052.16 5,489,882,052.16 -
其中：应收利息 131,912.50 131,912.50 -
应收股利 7,881,000.00 7,881,000.00 -
存货 1,978,636,077.01 47,180,962.74 -1,931,455,114.27
合同资产 - 2,456,416,477.64 2,456,416,477.64
持有待售资产
一年内到期的非流动 73,359,375.53 73,359,375.53 -
资产
其他流动资产 91,885,472.05 91,885,472.05 -
流动资产合计 14,188,674,660.23 14,090,928,223.69 -97,746,436.54
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 522,294,267.53 522,294,267.53 -
长期股权投资 15,470,420,415.43 15,470,420,415.43 -
其他权益工具投资 35,642,808.82 35,642,808.82 -
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 44,545,571.76 44,545,571.76 -
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 12,012,624.14 12,012,624.14 -
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 249,180,490.23 253,842,742.33 4,662,252.10
其他非流动资产
非流动资产合计 16,334,096,177.91 16,338,758,430.01 4,662,252.10
资产总计 30,522,770,838.14 30,429,686,653.70 -93,084,184.44
流动负债：
短期借款 1,842,432,587.20 1,842,432,587.20 -
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 538,987,500.00 538,987,500.00 -
应付账款 3,657,088,662.10 3,657,088,662.10 -
预收款项 881,929,160.05 -881,929,160.05
合同负债 791,203,880.64 791,203,880.64
应付职工薪酬 63,239,630.32 63,239,630.32 -
应交税费 19,319,156.06 19,319,156.06 -
其他应付款 12,102,904,838.69 12,102,904,838.69 -
其中：应付利息
应付股利 6,015,127.10 6,015,127.10 -
持有待售负债
一年内到期的非流动 1,725,484,722.22 1,725,484,722.22 -
负债
其他流动负债 234,418,206.82 234,418,206.82 -
流动负债合计 21,065,804,463.46 20,975,079,184.05 -90,725,279.41
非流动负债：
长期借款 1,627,991,678.75 1,627,991,678.75 -
应付债券 1,051,978,611.11 1,051,978,611.11 -
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 - 7,922,294.27 7,922,294.27
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,679,970,289.86 2,687,892,584.13 7,922,294.27
负债合计 23,745,774,753.32 23,662,971,768.18 -82,802,985.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,721,160,272.00 1,721,160,272.00 -
其他权益工具 1,350,000,000.00 1,350,000,000.00 -
其中：优先股
永续债 1,350,000,000.00 1,350,000,000.00 -
资本公积 2,259,189,875.87 2,259,189,875.87 -
减：库存股
其他综合收益 -70,853,801.21 -70,853,801.21 -
专项储备 76,832,059.50 76,832,059.50 -
盈余公积 311,691,572.06 310,292,896.43 -1,398,675.63
未分配利润 1,128,976,106.60 1,120,093,582.93 -8,882,523.67
所有者权益（或股东 6,776,996,084.82 6,766,714,885.52 -10,281,199.30
权益）合计
负债和所有者权 30,522,770,838.14 30,429,686,653.70 -93,084,184.44
益（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用
(4).2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用□不适用
本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》。
执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：
累计影响金额
项目 2019年12月31日 2020年1月1日
重分类 重新计量 小计
应收账款 20,067,407,725.72 -3,361,987,395.61 -3,361,987,395.61 16,705,420,330.11
存货 29,039,929,980.04 -12,525,106,680.29 -12,525,106,680.29 16,514,823,299.75
合同资产 15,943,185,855.37 15,943,185,855.37 15,943,185,855.37
长期应收款 18,941,503,605.22 -11,909,751,311.28 -11,909,751,311.28 7,031,752,293.94
递延所得税资 830,260,561.35 2,669,607.84 2,669,607.84 832,930,169.19
产
其他非流动资 111,982,562.90 11,909,751,311.28 11,909,751,311.28 12,021,733,874.18
产
资产总计 90,435,503,647.10 56,091,779.47 2,669,607.84 58,761,387.31 90,494,265,034.41
预收款项 13,408,047,550.96 -13,408,047,550.96 -13,408,047,550.96 0
合同负债 12,781,996,590.60 12,781,996,590.60 12,781,996,590.60
其他流动负债 1,492,175,556.44 626,534,295.77 626,534,295.77 2,118,709,852.21
预计负债 483,335.41 65,973,988.95 65,973,988.95 66,457,324.36
负债合计 76,105,349,259.47 66,457,324.36 66,457,324.36 76,171,806,583.83
盈余公积 415,510,001.62 -1,398,675.63 -1,398,675.63 414,111,325.99
未分配利润 3,028,005,047.69 -9,610,588.24 -9,610,588.24 3,018,394,459.45
归属于母公司
所有者权益（或股 8,512,234,048.17 -11,009,263.87 8,501,224,784.30
东权益）合计
少数股东权益 5,817,920,339.46 3,313,326.82 5,821,233,666.28
所有者权益（或股 14,330,154,387.63 -7,695,937.05 14,322,458,450.58
东权益）合计
45. 其他
□适用√不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用□不适用
税种 计税依据 税率
增值税 销售过程或提供应税服务过程 13%、9%、6%、5%、3%
中的增值额
城市维护建设税 流转税额 7%、5%、1%
企业所得税 应纳税所得额 30%、25%、15%
教育费附加 流转税额 3%
地方教育费 流转税额 2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用□不适用
纳税主体名称 所得税税率（%）
安徽省公路桥梁工程有限公司 15%
安徽省路港工程有限责任公司 15%
安徽省建筑科学研究设计院 15%
安徽三建工程有限公司 15%
安徽省路桥工程集团有限责任公司 15%
安徽省建筑工程质量第二监督检测站 15%
安徽人防设备有限公司 15%
安徽路港通试验检测中心 15%
2. 税收优惠
√适用□不适用
（1）子公司安徽省公路桥梁工程有限公司、安徽省建筑科学研究设计院为高新技术企业，自2017年至2019年，企业所得税按15%的税率计缴，目前在复审，仍享受税率优惠；子公司安徽省路港工程有限公司被为高新技术企业，自2018年至2020年，企业所得税按15%的税率计缴；子公司安徽三建工程有限公司、安徽省路桥工程集团有限责任公司为高新技术企业，自2019年至2021年，企业所得税按15%的税率计缴。
（2）孙公司安徽省建筑工程质量第二监督检测站、安徽人防设备有限公司为高新技术企业，自2017年至2019年，企业所得税按15%的税率计缴，目前在复审，仍享受税率优惠；安徽路港通试验检测中心被认定为高新技术企业，自2018年至2020年，企业所得税按15%的税率计缴。3. 其他
√适用□不适用
（1）本公司在海外取得的分包项目相关税费由总包方代扣代缴相关税费。
（2）本公司在海外独立承揽的工程项目，执行工程项目所在国国家税收规定，由本公司统一缴纳相关税费。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 21,643,712.45 14,688,915.62
银行存款 6,459,856,297.11 6,915,760,478.61
其他货币资金 2,328,058,722.12 2,499,970,052.43
合计 8,809,558,731.68 9,430,419,446.66
其中：存放在境外的款
项总额
其他说明：
（1）期末银行存款中29，101，966.82元系发生诉讼案件法院冻结资金；期末其他货币资金中1，348，999，539.14元系为开具银行承兑汇票存入的保证金、147，425，399.98元为开具信用证存入的保证金、633，902，270.93元为开具工程保函存入的保证金、169,693,527.16元为按揭贷款存入的保证金、27，865，093.04元为建设工程质量保证金、172，891.87元为农民工保障保证金及其他保证金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。
（2）期末货币资金中外币资金项目见第十节七、82。2、交易性金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损 50,000,000.00 80,000,000.00
益的金融资产
其中：
指定以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
其中：
合计 50,000,000.00 80,000,000.00
其他说明：
□适用√不适用
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
(1).应收票据分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据
商业承兑票据 906,085,363.24 824,076,530.10
合计 906,085,363.24 824,076,530.10
(2).期末公司已质押的应收票据
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末已质押金额
银行承兑票据
商业承兑票据 388,742,780.04
合计 388,742,780.04
(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据
商业承兑票据 493,149,539.80
合计 493,149,539.80
(4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用√不适用
(5).按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
计 计
类别 比 提 账面 比例 提 账面
金额 例 金额 比 价值 金额 (%) 金额 比 价值
(%) 例 例
(%) (%)
按单项计提
坏账准备
其中：
按组合计提
坏账准备
其中：
组合1商业 952,622,201.75 100 46,536,838.51 4.89 906,085,363.24 874,718,735.21 100.00 50,642,205.11 5.79 824,076,530.10
承兑汇票
合计 952,622,201.75 / 46,536,838.51 / 906,085,363.24 874,718,735.21 / 50,642,205.11 / 824,076,530.10
按单项计提坏账准备：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
组合计提项目：组合1商业承兑汇票
单位：元币种：人民币
名称 期末余额
应收票据 坏账准备 计提比例（%）
商业承兑汇票 952,622,201.75 46,536,838.51 4.89
合计 952,622,201.75 46,536,838.51 4.89
按组合计提坏账的确认标准及说明
□适用√不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
(6).坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
商业承兑汇票 50,642,205.11 4,105,366.60 46,536,838.51
合计 50,642,205.11 4,105,366.60 46,536,838.51
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(7).本期实际核销的应收票据情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
5、应收账款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
账龄 期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计 11,534,078,976.21
1至2年 664,282,844.40
2至3年 2,748,928,118.72
3年以上
3至4年 1,045,121,658.55
4至5年 496,701,627.22
5年以上 571,927,200.65
合计 17,061,040,425.75
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
金额 比例 金额 比例 价值 金额 比例 金额 比例 价值
(%) (%) (%) (%)
按单项计提 153,615,954.78 0.90 153,615,954.78 100 0.00 175,978,370.20 0.77 175,978,370.20 100 -
坏账准备
其中：
按组合计提 16,907,424,470.97 99.10 2,224,184,810.18 13.16 14,683,239,660.79 18,978,317,667.52 99.08 2,272,897,337.41 11.98 16,705,420,330.11
坏账准备
其中：
合计 17,061,040,425.75 100 2,377,800,764.96 13.94 14,683,239,660.79 19,154,296,037.72 100 2,448,875,707.61 12.78 16,705,420,330.11
按单项计提坏账准备：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
Arabest公司 77,748,594.91 77,748,594.91 100 预计无法收回
广东省广佛路建设 12,295,001.55 12,295,001.55 100 预计无法收回
项目办
灵璧县圣豪房地产 12,015,448.20 12,015,448.20 100 预计无法收回
有限公司
安徽安飞照明科技 11,297,695.00 11,297,695.00 100 预计无法收回
有限公司
应收其他客商单位 40,259,215.12 40,259,215.12 100 预计无法收回
合计 153,615,954.78 153,615,954.78 100 /
按单项计提坏账准备的说明：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
位：元 币种：人民币
名称 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1年以内 11,302,390,841.47 565,119,542.07 5
1-2年 782,614,239.48 62,609,139.16 8
2-3年 2,748,928,118.72 274,892,811.87 10
3-4年 1,004,862,443.43 401,944,977.37 40
4-5年 496,701,627.22 347,691,139.05 70
5年以上 571,927,200.65 571,927,200.65 100
合计 16,907,424,470.97 2,224,184,810.18
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用□不适用
本期坏账准备计提金额的依据：对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合
当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，
计算预期信用损失。
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 转销 其他 期末余额
计提 收回或转回 或核 变动
销
按单项计提 175,978,370.20 22,362,415.42 153,615,954.78
坏账准备
按组合计提 2,272,897,337.41 48,712,527.23 2,224,184,810.18
坏账准备
合计 2,448,875,707.61 71,074,942.65 2,377,800,764.96
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
□适用√不适用
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
6、应收款项融资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收票据 155,219,655.03 108,849,941.45
合计 155,219,655.03 108,849,941.45
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用√不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
7、预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
账龄 期末余额 期初余额
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 1,377,359,208.73 92.33 588,050,657.94 89.43
1至2年 73,313,776.94 4.91 31,992,942.39 4.87
2至3年 28,307,795.25 1.90 30,787,351.20 4.68
3年以上 12,763,142.00 0.86 6,706,822.30 1.02
合计 1,491,743,922.92 100.00 657,537,773.83 100.00
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用□不适用
占预付款项期末余额合计
单位名称 2020年6月30日余额 数的比例（%）
蓝海建设集团有限公司 183,800,000.00 12.32
河南中钢网电子商务有限公司 61,170,871.00 4.10
阜阳建工 27,308,026.74 1.83
九江萍钢钢铁有限公司 17,605,030.34 1.18
全椒海螺水泥有限责任公司 14,853,304.34 1.00
合计 304,737,232.42 20.43
其他说明
√适用□不适用
本期末，预付账款余额较年初增长126.87%，主要系预付钢材等材料款、工程劳务款增加所致。
8、其他应收款
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息 8,638,259.73 3,860,794.17
应收股利 34,423,701.43 34,423,701.43
其他应收款 3,204,184,893.05 2,500,801,621.48
合计 3,247,246,854.21 2,539,086,117.08
其他说明：
□适用√不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
定期存款 8,638,259.73 3,860,794.17
委托贷款
债券投资
合计 8,638,259.73 3,860,794.17
(2). 重要逾期利息
□适用√不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
应收股利
(1). 应收股利
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
亳州建工有限公司 34,423,701.43 34,423,701.43
合计 34,423,701.43 34,423,701.43
(2). 重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
其他应收款
(4). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
账龄 期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计 1,826,569,705.89
1至2年 713,601,985.18
2至3年 489,256,571.55
3年以上
3至4年 245,070,579.03
4至5年 181,674,652.65
5年以上 219,249,472.97
合计 3,675,422,967.27
(5). 按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
投标保证金、履约保证金 1,488,235,872.55 1,339,584,324.07
其他保证金及往来款 2,187,187,094.72 1,618,653,871.10
合计 3,675,422,967.27 2,958,238,195.17
(6). 坏账准备计提情况
□适用√不适用
(7). 坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 计提 收回 转销或 其他变 期末余额
或转 核销 动
回
按单项计提坏 128,994,712.68 34,219,325.97 163,214,038.65
账准备
按组合计提坏 328,441,861.01 -20,417,825.44 308,024,035.57
账准备
合计 457,436,573.69 13,801,500.53 471,238,074.22
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(8). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
占其他应收款期 坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 期末余额
比例(%)
汉中航空智慧新城 保证金 175,600,000.00 2-3年 4.78
投资集团有限公司
江安县城市建设投 履约保证金 150,000,000.00 1年以内 4.08
资有限责任公司
安徽水利环境治理 履约保证金 124,000,000.00 1-2年 3.37
工程有限公司
合阳县交通运输局 保证金 90,000,000.00 1-2年 2.45 7,200,000.00
安徽省引江济淮工 履约保证金 80,118,412.00 1-2年 2.18
程有限责任公司
合计 / 619,718,412.00 / 16.86 7,200,000.00
(10).涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(11).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(12).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
9、存货
(1). 存货分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 存货跌价准备/合 存货跌价准备/合
账面余额 同履约成本减值 账面价值 账面余额 同履约成本减值 账面价值
准备 准备
原材料 656,123,877.61 390,758.51 655,733,119.10 545,415,243.95 390,758.51 545,024,485.44
在产品 4,002,149.14 4,002,149.14 4,238,806.56 - 4,238,806.56
库存商品 412,440,338.81 412,440,338.81 163,157,974.61 - 163,157,974.61
周转材料 266,236,409.70 266,236,409.70 271,742,885.28 - 271,742,885.28
消耗性生 9,919,494.34 9,919,494.34 5,757,982.84 - 5,757,982.84
物资产
合同履约 0.00
成本
开发成品 1,249,906,863.95 37,764,457.83 1,212,142,406.12 1,225,298,219.23 75,958,972.22 1,149,339,247.01
开发成本 13,220,280,491.69 514,970,000.00 12,705,310,491.69 14,890,531,918.01 514,970,000.00 14,375,561,918.01
合计 15,818,909,625.24 553,125,216.34 15,265,784,408.90 17,106,143,030.48 591,319,730.73 16,514,823,299.75
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 390,758.51 390,758.51
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生
物资产
合同履约
成本
开发产品 75,958,972.22 38,194,514.39 37,764,457.83
开发成本 514,970,000.00 514,970,000.00
合计 591,319,730.73 38,194,514.39 553,125,216.34
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
√适用□不适用
本期存货中利息资本化金额为78,747,346.90元。
(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明
√适用□不适用
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。
其他说明：
□适用√不适用
10、合同资产
(1).合同资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
已完工未 14,380,134,344.11 368,856,274.46 14,011,278,069.65 12,590,597,333.83 326,632,012.47 12,263,965,321.36
结算资产
未到期的 3,669,498,975.11 18,347,494.88 3,651,151,480.23 3,696,725,883.03 17,505,349.02 3,679,220,534.01
质保金
合计 18,049,633,319.22 387,203,769.34 17,662,429,549.88 16,287,323,216.86 344,137,361.49 15,943,185,855.37
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用√不适用
(3).本期合同资产计提减值准备情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因
已完工未结算资产 42,224,261.99
未到期的质保金 842,145.86
合计 43,066,407.85 /
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
11、持有待售资产
□适用√不适用
12、一年内到期的非流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的债权投资
一年内到期的其他债权投资
一年内到期的长期应收款 710,008,070.06 764,368,170.69
合计 710,008,070.06 764,368,170.69
期末重要的债权投资和其他债权投资：
□适用√不适用
13、其他流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
合同取得成本
应收退货成本
增值税重分类 2,706,589,068.29 2,314,630,826.38
其他税种重分类 398,398,665.84 424,915,142.72
合计 3,104,987,734.13 2,739,545,969.10
14、债权投资
(1).债权投资情况
□适用√不适用
(2).期末重要的债权投资
□适用√不适用
(3).减值准备计提情况
□适用√不适用
15、其他债权投资
(1).其他债权投资情况
□适用√不适用
(2).期末重要的其他债权投资
□适用√不适用
(3).减值准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
16、长期应收款
(1)长期应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额 折现率区
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 间
融资租赁款
其中：未实
现融资收益
分期收款销
售商品
分期收款提 8,449,573,829.15 66,517,458.18 8,383,056,370.97 7,073,812,771.12 42,060,477.18 7,031,752,293.94 5.6%~13.21%
供劳务
合计 8,449,573,829.15 66,517,458.18 8,383,056,370.97 7,073,812,771.12 42,060,477.18 7,031,752,293.94 /
(2)坏账准备计提情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预期 整个存续期预期信 整个存续期预期 合计
信用损失 用损失(未发生信用 信用损失(已发生
减值) 信用减值)
2020年1月1日余额 42,060,477.18 42,060,477.18
2020年1月1日余额在
本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 24,456,981.00 24,456,981.00
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020年6月30日余额 66,517,458.18 66,517,458.18
对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用√不适用
(3)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(4)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
17、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期增减变动
其 其 宣 计
减 他 他 告 提 减值
被投资单位 期初 少 权益法下确认 综 权 发 减 其 期末 准备
余额 追加投资 投 的投资损益 合 益 放 值 他 余额 期末
资 收 变 现 准 余额
益 动 金 备
调 股
整 利
或
利
润
一、合营企业
小计
二、联营企业
安徽建工-中航
国际联营体公 1,333,014.13 1,333,014.13
司
亳州建工有限 58,235,391.76 9,756,287.04 67,991,678.80
公司
利辛县安建新
润建设投资有 57,742,845.03 40,450,000.00 -10,176,312.08 88,016,532.95
限公司
中核新能源投 332,765,274.56 4,326,444.86 337,091,719.42
资有限公司
陕西秦汉汽车
产业园发展有 11,669,708.74 13,200,000.00 -473,940.05 24,395,768.69
限公司
小计 461,746,234.22 53,650,000.00 3,432,479.77 518,828,713.99
合计 461,746,234.22 53,650,000.00 3,432,479.77 518,828,713.99
18、其他权益工具投资
(1).其他权益工具投资情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
上市权益工具投资 40,000.00 40,000.00
非上市权益工具投资 38,202,808.82 36,972,808.82
合计 38,242,808.82 37,012,808.82
(2).非交易性权益工具投资的情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
19、其他非流动金融资产
□适用√不适用
20、投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 457,621,007.73 10,780,143.13 468,401,150.86
2.本期增加金额 92,488,879.39 92,488,879.39
（1）外购
（2）存货\固定资产\ 92,488,879.39 92,488,879.39
在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 4,908,598.83 4,908,598.83
（1）处置
（2）其他转出 4,908,598.83 4,908,598.83
4.期末余额 550,109,887.12 5,871,544.30 555,981,431.42
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 66,297,752.41 2,881,924.08 69,179,676.49
2.本期增加金额 21,277,285.42 58,715.46 21,336,000.88
（1）计提或摊销 2,476,730.11 58,715.46 2,535,445.57
18,800,555.31 18,800,555.31
（2）其他转出
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 87,575,037.83 2,940,639.54 90,515,677.37
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 462,534,849.29 2,930,904.76 465,465,754.05
2.期初账面价值 391,323,255.32 7,898,219.05 399,221,474.37
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
21、固定资产
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
固定资产 3,030,984,584.74 3,167,402,426.23
固定资产清理
合计 3,030,984,584.74 3,167,402,426.23
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 房屋及建筑物 机器设备 试验仪器 运输设备 其他设备 发电设备 输电配电线路 合计
一、账面原值：
1.期初余额 2,731,694,477.02 1,191,782,875.79 81,697,313.48 148,879,151.61 205,418,845.10 294,606,650.97 4,313,655.79 4,658,392,969.76
2.本期增加 0.00 31,557,179.82 7,203,266.20 9,247,665.89 9,389,534.11 45,032.45 0.00 57,442,678.47
金额
（1）购置 31,557,179.82 7,203,266.20 9,247,665.89 9,389,534.11 45,032.45 57,442,678.47
（2）在建工程转
入
（3）企业合并增
加
3.本期减 92,488,879.39 14,997,934.39 40,771.98 3,120,389.49 3,979,126.24 295,000.00 0.00 114,922,101.49
少金额
（1）处置或报废 14,997,934.39 40,771.98 3,120,389.49 3,979,126.24 295,000.00 22,433,222.10
（2）转入投资性 92,488,879.39 92,488,879.39
房地产
4.期末余额 2,639,205,597.63 1,208,342,121.22 88,859,807.70 155,006,428.01 210,829,252.97 294,356,683.42 4,313,655.79 4,600,913,546.74
二、累计折旧
1.期初余额 459,137,929.63 618,535,397.10 50,763,776.87 110,711,837.05 140,271,577.98 107,963,597.68 353,116.40 1,487,737,232.71
2.本期增加 26,306,609.31 59,058,499.70 5,797,609.56 11,394,308.65 17,984,008.50 493,582.67 0.00 121,034,618.39
金额
（1）计提 26,306,609.31 59,058,499.70 5,797,609.56 11,394,308.65 17,984,008.50 493,582.67 121,034,618.39
3.本期减少 18,800,555.31 17,181,354.66 320,826.49 2,963,522.33 2,549,691.13 280,250.00 0.00 42,096,199.92
金额
（1）处置或报废 17,181,354.66 320,826.49 2,963,522.33 2,549,691.13 280,250 23,295,644.61
（2）转入投资性 18,800,555.31 18,800,555.31
房地产
4.期末余额 466,643,983.63 660,412,542.14 56,240,559.94 119,142,623.37 155,705,895.35 108,176,930.35 353,116.40 1,566,675,651.18
三、减值准备
1.期初余额 3,253,310.82 3,253,310.82
2.本期增加
金额
（1）计提
3.本期减少
金额
（1）处置或报废
4.期末余额 3,253,310.82 3,253,310.82
四、账面价值
1.期末账面 2,172,561,614.00 544,676,268.26 32,619,247.76 35,863,804.64 55,123,357.62 186,179,753.07 3,960,539.39 3,030,984,584.74
价值
2.期初账面 2,272,556,547.39 569,994,167.87 30,933,536.61 38,167,314.56 65,147,267.12 186,643,053.29 3,960,539.39 3,167,402,426.23
价值
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用√不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
固定资产清理
□适用√不适用
22、在建工程
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
在建工程 56,540,146.26 28,003,669.22
工程物资
合计 56,540,146.26 28,003,669.22
其他说明：
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 账面余额 减值准 账面价值 账面余额 减值准 账面价值
备 备
安徽省建筑科学研 17,611,415.59 17,611,415.59 11,324,868.69 - 11,324,868.69
究设计院重点实验
室
北城工业基地建设 21,966,751.05 21,966,751.05
其他 16,961,979.62 16,961,979.62 16,678,800.53 - 16,678,800.53
合计 56,540,146.26 56,540,146.26 28,003,669.22 - 28,003,669.22
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本 利 本
期 本 息 其 期
转 期 工程 资 中： 利
入 其 累计 本 本期 息
项目名称 预算数 期初 本期增加金额 固 他 期末 投入 工程 化 利息 资 资金来源
余额 定 减 余额 占预 进度 累 资本 本
资 少 算比 计 化金 化
产 金 例(%) 金 额 率
金 额 额 (%)
额
安徽省建筑科 81,030,000.00 11,324,900.00 6,286,500.00 17,611,400.00 21.73 21.73 自筹及募
学研究设计院 集资金
重点实验室
北城工业基地 222,542,000.00 - 21,966,700.00 21,966,700.00 9.87 9.87 自筹及募
建设 集资金
合计 303,572,000.00 11,324,900.00 28,253,200.00 39,578,100.00 / / / /
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
工程物资
□适用√不适用
23、生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、使用权资产
□适用√不适用
26、无形资产
(1). 无形资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 262,496,627.43 5,463,784.16 17,313,763.94 285,274,175.53
2.本期增加金额 25,959,446.76 0.00 1,199,615.43 27,159,062.19
(1)购置 25,959,446.76 1,199,615.43 27,159,062.19
(2)内部研发
(3)企业合并增
加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 288,456,074.19 5,463,784.16 0.00 18,513,379.37 312,433,237.72
二、累计摊销
1.期初余额 63,031,357.96 4,824,113.95 10,955,163.01 78,810,634.92
2.本期增加金额 2,321,982.63 592,761.62 0.00 1,010,089.04 3,924,833.29
（1）计提 2,321,982.63 592,761.62 1,010,089.04 3,924,833.29
3.本期减少金额
(1)处置 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.期末余额 65,353,340.59 5,416,875.57 0.00 11,965,252.05 82,735,468.21
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额 - - - -
（1）计提 - - - -
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 223,102,733.60 46,908.59 0.00 6,548,127.32 229,697,769.51
2.期初账面价值 199,465,269.47 639,670.21 6,358,600.93 206,463,540.61
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
27、开发支出
□适用√不适用
28、商誉
(1). 商誉账面原值
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期增加 本期减少
被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 企业合并形成的 处置 期末余额
路桥检测 685,109.49 685,109.49
合计 685,109.49 685,109.49
(2). 商誉减值准备
□适用√不适用
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
□适用√不适用
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法□适用√不适用
(5). 商誉减值测试的影响
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
29、长期待摊费用
□适用√不适用
30、递延所得税资产/递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差异 递延所得税 可抵扣暂时性差异 递延所得税
资产 资产
资产减值准备 32,803,912.77 7,168,587.92 32,803,912.77 7,168,587.92
内部交易未实现 456,694,901.61 113,241,848.74 421,057,396.92 104,332,472.57
利润
可抵扣亏损 354,450,535.00 87,161,652.28 293,046,711.37 71,810,696.37
信用减值准备 3,095,782,232.43 641,100,856.97 3,131,998,527.16 648,941,684.78
递延收益 4,511,516.99 676,727.55 4,511,516.99 676,727.55
合计 3,944,243,098.80 849,349,673.46 3,883,418,065.21 832,930,169.19
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税
差异 负债 差异 负债
非同一控制企业合并资 3,548,563.72 887,140.93 3,548,563.72 887,140.93
产评估增值
其他债权投资公允价值
变动
其他权益工具投资公允
价值变动
企业改制长期资产评估 17,458,564.58 4,057,230.40 17,767,675.54 4,134,508.14
增值
设备、器具一次性税前 56,877,614.46 8,531,642.17 56,877,614.46 8,531,642.17
扣除
合计 77,884,742.76 13,476,013.50 78,193,853.72 13,553,291.24
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用√不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用√不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
31、其他非流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
合同取得
成本
合同履约
成本
应收退货
成本
合同资产 14,878,710,748.47 70,501,744.94 14,808,209,003.53 11,970,613,888.59 60,862,577.31 11,909,751,311.28
预付长期 92,752,219.92 92,752,219.92 101,982,562.90 101,982,562.90
资产款
房产信托 10,000,000.00 10,000,000.00
保障基金
合计 14,971,462,968.39 70,501,744.94 14,900,961,223.45 12,082,596,451.49 60,862,577.31 12,021,733,874.18
其他说明：合同资产系PPP项目建设期长期应收款。
32、短期借款
(1). 短期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款 1,075,488,554.52 1,591,501,203.52
抵押借款
保证借款 4,537,914,257.63 2,434,000,000.00
信用借款 3,864,117,364.74 3,080,318,131.81
应付利息 3,325,698.99 8,668,051.76
合计 9,480,845,875.88 7,114,487,387.09
短期借款分类的说明：
①期末质押借款系：
A.建工地产阜南以安建淮畔世家项目应收阜南县房地产管理局款项（包括已形成的和将形成的、已结算的和尚未结算的应收账款，基础交易合同项下形成的应收账款净额为人民币31,000.90万元）以附追索权方式转让给安建商业保理有限公司，取得保理额度30,000.00万元，期末质押借款余额5,000.00万元.
B.安徽三建以安建淮畔世家项目应收安徽建工地产阜南有限公司款项（包括已形成的和将形成的、已结算的和尚未结算的应收账款，基础交易合同项下形成的应收账款净额为人民币
88,861,520.25元）向安建商业保理有限公司转让标的资产，取得保理借款，期末质押借款余额
88,861,520.25元；
C.建工地产沛县以安建汉城源筑项目应收安徽水利款项（包括已形成的和将形成的、已结算的和尚未结算的应收账款，截至2017年3月2日基础交易合同项下形成的应收账款净额为人民币96,338,296.00元）以附追索权方式转让给安建商业保理有限公司，取得保理额度96,338,296.00元，期末质押借款余额96,338,296.00元；
D.水利有限以安建尚河源筑项目应收安建固镇款项（包括已形成的和将形成的、已结算的和尚未结算的应收账款，截至2017年5月10日基础交易合同项下形成的应收账款净额为人民币
82,414,719.19元）转让给安建商业保理有限公司，取得保理借款，期末质押借款余额82,414,719.19
元；
E.水利有限将应收安徽水利淮上和顺地产有限公司的款项及所从属的一切权利和权益（包括已形成的和将形成的、已结算的和尚未结算的应收账款，基础交易合同项下形成的应收账款净额为人民币900.00万元）转让给安建商业保理有限公司，取得保理借款，期末质押借款余额1,000.00万元；
F.嘉和建筑向安建商业保理有限公司转让应收安徽水利开发有限公司工程款5,000.00万元，取得保理借款，期末质押借款余额4,500.00万元；
G.建工地产阜阳以安建枫林源筑棚户区改造拆迁安置项目应收阜阳市颖东区住房保障局款项（包括已形成的和将形成的、已结算的和尚未结算的应收账款，截至2017年3月2日基础交易合同项下形成的应收账款净额为人民币100,937,500.00元）以附追索权方式转让给安建商业保理有限公司，取得保理额度10,000.00万元，期末质押借款余额13,238.52万元；
H.水利有限将应收徐州盛宏建筑工程有限公司款项以有追索权方式转让给安建商业保理有限公司，取得借款5,000.00万元
I.本公司将应收遂宁广利工业发展有限公司款项以有追索权方式转让给安建商业保理有限公司，取得借款3,000.00万元
J.水利有限将对珲春市水生态投资开发有限公司、西安涝河水系建设管理有限公司、安徽省引江济淮工程有限责任公司、合肥供水集团有限公司、淄博成易创业投资有限公司、蚌埠汇金创智置地有限公司、安徽双赢隆庭置业有限公司、蚌埠光睿房地产开发有限公司、太和县水务局享有的应收账款及自2019年12月5日起至2021年12月5日期间持续形成的应收账款转让给安建商业保理有限公司，取得5亿元保理融资额度，期末质押借款余额15,890.00万元；
K.安建建材将应收浙江新东阳建设集团有限公司、祥源建设有限责任公司款项以有追索权方式转让给安建商业保理有限公司，取得借款18,820万元;
L.安徽三建将应收合肥包河文广产业投资有限公司、肥东县重点工程建设管理局、安庆迎江区置地投资有限公司、舒城远大华鸣房地产有限公司款项以有追索权方式转让给安建商业保理有限公司，取得借款3,500万元;
M.本公司及子公司将未到期商业承兑汇票贴现，期末未予以终止确认，质押借款余额10，838.86万元。
②期末保证借款系安徽建工集团控股有限公司为本公司借款提供保证，取得12,000.00万元借款；本公司为子公司借款提供保证，取得440,291.43万元借款；安徽路桥为路桥路面借款提供保证，取得1,500.00万元借款。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
33、交易性金融负债
□适用√不适用
34、衍生金融负债
□适用√不适用
35、应付票据
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 495,860,764.49 386,453,332.90
银行承兑汇票 3,560,066,273.71 3,815,789,318.62
合计 4,055,927,038.20 4,202,242,651.52
本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。
36、应付账款
(1). 应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付采购款 22,330,635,590.21 23,260,949,800.96
其他 397,796,731.93 405,051,991.45
合计 22,728,432,322.14 23,666,001,792.41
(2). 账龄超过1年的重要应付账款
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
37、预收款项
(1).预收账款项列示
□适用√不适用
(2).账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
38、合同负债
(1).合同负债情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预收商品款 7,484,967,811.08 9,223,543,637.07
预收工程款 1,512,790,135.86 2,329,700,574.46
已结算未完工款 1,973,267,585.24 1,168,199,368.93
其他 16,146,843.66 60,553,010.14
合计 10,987,172,375.84 12,781,996,590.60
(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
39、应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 367,308,999.63 1,073,296,253.07 1,226,018,137.78 214,587,114.92
二、离职后福利-设定提存计划 7,777,968.49 79,914,598.08 85,312,642.64 2,379,923.93
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 375,086,968.12 1,153,210,851.15 1,311,330,780.42 216,967,038.85
(2).短期薪酬列示
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 353,505,172.62 890,313,968.91 1,046,786,815.02 197,032,326.51
二、职工福利费 34,638,331.52 34,638,331.52 0.00
三、社会保险费 310,986.12 22,444,314.62 22,313,604.70 441,696.04
其中：医疗保险费 305,851.68 20,117,595.36 19,992,333.50 431,113.54
工伤保险费 1,871.09 2,203,528.74 2,197,857.01 7,542.82
生育保险费 3,263.35 123,190.52 123,414.19 3,039.68
四、住房公积金 5,140,854.15 105,916,765.95 104,189,455.82 6,868,164.28
五、工会经费和职工教育经费 8,351,986.74 19,982,872.07 18,089,930.72 10,244,928.09
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计 367,308,999.63 1,073,296,253.07 1,226,018,137.78 214,587,114.92
(3).设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 15,947.89 33,572,892.44 32,651,925.32 936,915.01
2、失业保险费 66,787.37 3,268,885.22 3,272,947.94 62,724.65
3、企业年金缴费 7,695,233.23 43,072,820.42 49,387,769.38 1,380,284.27
合计 7,777,968.49 79,914,598.08 85,312,642.64 2,379,923.93
其他说明：
√适用□不适用
应付职工薪酬本期末余额较期初减少42.16%,主要受本期支付工资较多所致。
40、应交税费
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 175,096,713.36 115,179,842.20
营业税 689.94 505,670.06
企业所得税 331,935,522.05 300,288,621.12
个人所得税 5,027,652.18 16,190,866.57
城市维护建设税 20,080,515.96 18,446,195.42
教育费附加 8,552,728.02 12,854,182.48
土地增值税 31,553,928.52 100,096,168.45
土地使用税 2,142,110.87 7,042,943.29
房产税 1,920,534.80 5,341,861.65
水利基金 7,908,487.29 7,692,967.12
其他 6,027,337.45 2,363,965.91
合计 590,246,220.44 586,003,284.27
41、其他应付款
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利 5,286,511.54 8,002,567.10
其他应付款 4,207,170,056.12 3,179,753,644.24
合计 4,212,456,567.66 3,187,756,211.34
其他说明：
其他应付款本期末余额较期初增加32.14%，主要受收到单位往来款及保证金增加所致。
应付利息
□适用√不适用
应付股利
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 5,286,511.54 5,286,511.54
划分为权益工具的优先股\永 2,716,055.56
续债股利
优先股\永续债股利-XXX 2,716,055.56
优先股\永续债股利-XXX
应付股利-XXX
应付股利-XXX
合计 5,286,511.54 8,002,567.10
其他应付款
(1).按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
保证金 2,012,519,675.61 1,727,367,718.27
工程保修金 186,504,652.54 217,588,891.63
安全风险金 405,668,195.59 401,506,753.58
往来款及其他 1,602,477,532.38 833,290,280.76
合计 4,207,170,056.12 3,179,753,644.24
(2).账龄超过1年的重要其他应付款
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
42、持有待售负债
□适用√不适用
43、 1年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1年内到期的长期借款 3,248,534,721.50 3,263,300,988.10
1年内到期的应付债券 515,950,000.00 260,652,777.78
1年内到期的长期应付款 39,205,198.71 40,317,424.00
1年内到期的租赁负债
合计 3,803,689,920.21 3,564,271,189.88
其他说明：
一年内到期的长期借款
项目 2020年6月30日 2019年12月31日
质押借款 1,079,000,000.00 1,488,832,458.52
保证借款 831,800,000.00 357,200,000.00
信用借款 747,243,013.70 810,200,000.00
抵押借款 590,070,550.00 605,392,000.00
应计利息 421,157.80 1,676,529.58
合计 3,248,534,721.50 3,263,300,988.10
①期末质押借款系：
A.安徽水利开发有限公司将应收贵州大龙汇源开发投资有限公司款项以有追索权方式转让给安建商业保理有限公司，取得借款2,000.00万元;
B.本公司将应收安徽融城高新技术产业发展集团有限公司款项以有追索权方式转让给安建商业保理有限公司，取得借款25,000.00万元;
C.本公司向交通银行股份有限公司转让应收蚌埠经济开发区管委会工程款，取得借款13,000.00万元;
D.本公司向安建商业保理有限公司转让应收蚌埠经济开发区管委会工程款，取得借款1500.00万元；
E.红沿河水库将应收彬县水利局PPP项目收益权，分别质押给工行彬县幽凤街支行、建设银行彬县支行，取得借款13,155.00万元；
F.郎溪建设将S214郎溪段改建工程PPP项目形成的应收安徽省郎溪县交通运输局款项，质押给徽商银行郎溪支行，取得借款9,520.00万元；
G.宿州市安水将应收宿州市交通运输局款项，质押给建设银行宿州分行，取得借款73,00.00万元；
H.蒙城安水将应收蒙城县住房和城乡建设局PPP项目收益权质押给徽商银行蒙城支行，取得借款1,125.00万元；
I.南平水美将应收南平市延平区水利局PPP项目收益权质押给建设银行南平分行，取得借款2,500.00万元；
J.萧县安水将应收安徽萧县经济开发区管理委员会PPP项目收益权质押给国家开发银行安徽省分行，取得借款100.00万元；
K.富平安水将应收富平县住房和城乡建设局PPP项目收益权质押给国家开发银行安徽省分行，取得借款148.00万元；
L.淮北安建投资将应收淮北市国土资源局款项（包括已形成的和将形成的、已结算尚未结算的应收账款，认定价值为人民354,878.40万元）以最高额权利质押方式向徽商银行取得借款额度183,000.00万元，期末一年内到期的质押借款余额20,988.00万元;
M.太和安建将应收太和县西城建设有限公司款项（包括已形成的和将形成的、已结算的和尚未结算的应收账款），认定价值141,644.00万元，以最高额权利质押方式向徽商银行取得借款额度86,000.00万元，期末一年内到期的质押借款余额5,374.00万元；
N.舒城安建投资将应收舒城县交通运输局款项（包括已形成的和将形成的、已结算的和尚未结算的应收账款，截至2017年12月31日基础交易合同项下形成的应收账款净额为人民币
34,946.48万元）以最高额权利质押方式向中信银行取得借款额度60,000.00万元，期末一年内
到期的质押借款余额5,950.00万元;
O.淮北安建交通将应收淮北市交通运输局普通国省干线公路指挥部政府购买服务协议下形成的应收账款（包括已形成的和将形成的、已结算的和尚未结算的应收账款），认定为人民币
87,977.50万元，以最高额权利质押方式向徽商银行取得借款额度31,675.00万元，期末一年内
到期的质押借款余额100.00万元;
P.淮北安建交通将其与淮北市交通运输局签订的《淮北市S101合相路改建工程及S254古毛路（宋瞳至古饶段）工程PPP项目合同》项下享有的权益与收益，以银团贷款质押的形式向中国农业银行股份有限公司淮北分行、淮北农村商业银行股份有限公司取得借款额度32,000.00万元，期末农业银行一年内到期的质押借款余额140.00万元。
②期末抵押借款系：
A.建工地产淮北以皖（2017）淮北市不动产权第0009080号土地使用权作为抵押，向光大银行稻香楼支行取得借款14,507.06万元。同时，原安徽省水利建筑工程总公司提供担保；
B.滁州和顺地产以皖（2016）滁州市不动产权第0012249号土地使用权作为抵押，向建设银行滁州市分行取得借款40,000.00万元；
C.恒远水电以固定资产丹珠河水电站为抵押物，向农业银行贡山县分行取得借款4,500.00万元。
③期末保证借款系本公司为子公司借款提供保证，取得83,180.00万元借款。
44、其他流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券 602,556,986.30
应付退货款
应交税费---待转销项税额 2,233,853,889.90 2,118,709,852.21
贷方余额重分类
合计 2,836,410,876.20 2,118,709,852.21
短期应付债券的增减变动：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
债 期 溢 本
债券 面 发行 券 发行 初 本期 按面值计提利 折 期 期末
名称 值 日期 期 金额 余 发行 息 价 偿 余额
限 额 摊 还
销
20安徽建 100 2020-4-20 270 600,000,000.00 600,000,000.002,556,986.30 602,556,986.30
工SCP001 日
合计 / / / 600,000,000.00 600,000,000.002,556,986.30 602,556,986.30
其他说明：
□适用√不适用
45、长期借款
(1). 长期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款 14,893,194,251.63 11,880,262,910.15
抵押借款 1,711,070,550.00 2,014,959,399.14
保证借款 2,353,628,990.00 1,948,600,000.00
信用借款 3,632,569,488.70 4,081,844,739.88
应计利息 12,080,431.38 29,433,030.36
减：一年内到期的长期借款及应 -3,248,534,721.50 -3,263,300,988.10
计利息
合计 19,354,008,990.21 16,691,799,091.43
长期借款分类的说明：
①期末质押借款系
A.本公司将应收陕西省西咸新区秦汉新城管委会的款项以有追索权方式转让给安建商业保理有限公司，取得借款20,000.00万元。
B.本公司向安建商业保理有限公司转让应收蚌埠经济开发区管委会工程款，取得借款6,000.00万元；
C.安徽水利开发有限公司将应收贵州大龙汇源开发投资有限公司款项以有追索权方式转让给安建商业保理有限公司，取得借款3,000.00万元
D.红沿河水库将应收彬县水利局PPP项目收益权，分别质押给工行彬县幽凤街支行、建设银行彬县支行，期末质押借款余额62,207.50万元；
E.郎溪建设将S214郎溪段改建工程PPP项目形成的应收安徽省郎溪县交通运输局款项，质押给徽商银行郎溪支行，期末质押借款余额75,480.00万元；
F.宿州安水建设将S404宿城至皖苏界改建工程PPP项目未来收益权形成的对宿州市交通运输局款项，质押给中国建设银行宿州市分行，期末质押借款余额59,300.00万元
G.桐城安水建设将G206小关至桐城段公路改（扩）建工程PPP项目未来收益权形成的对桐城市交通投资有限责任公司款项，质押给建设银行桐城支行，期末质押借款余额50,926.00万元；
H.延平城建将福建省南平市延平区“水美城市”小流域综合治理工程PPP项目的收费权，以最高额应收账款质押的方式向中国建设银行股份有限公司南平分行取得借款额度130,000.00万元，期末质押借款余额9,500.00万元；
I.蚌埠防涝建设PPP合同项下的应收账款，评估价值29,605.00万元，以权利质押方式向中国农业发展银行蚌埠市分行和农业发展银行蚌埠分行取得质押借款，期末质押借款余额
20,000.00万元；
J.蒙城安水将市政设施和标准化厂房及周转房建设项目未来收益权形成的对蒙城县住房和城乡建设委员会款项，质押给徽商银行蒙城支行，期末质押借款余额85,875.00万元；
K.萧县安水将其与安徽萧县经济开发区管理委员会签订的《萧县经济开发区东部片区建设PPP项目协议》项下的全部权益和收益，以最高额质押的方式向国家开发银行安徽省分行取得借款额度171,728.00万元，期末质押借款余额43,900.00万元；
L.阜阳安水将《阜阳智能制造产业园-无人机产业园一期工程基础设施政府与社会资本合作（PPP）项目项目合同》项下的全部权益和收益，以权利质押的方式向国家开发银行安徽省分行取得借款额度56,700.00万元，期末质押借款余额22,000.00万元；
M.富平安水将富平县城区市政道路建设工程PPP项目合同的应收款项，以权利质押的方式向中国建设银行股份有限公司渭南分行取得质押借款，期末质押借款余额32,852.00万元；
N.蚌埠安水将长淮卫淮河大桥至怀远县汴河路段一级公路项目应收款，以权利质押方式向浦发银行蚌埠分行、农业银行蚌埠分行、农业发展银行取得质押借款，期末质押借款余额95,300.00万元；
O.阜南公司以安建淮畔世家项目应收阜南县房产管理局款项以附加追索权方式转让给保理公司，取得保理借款，本期期末借款余额5000万元；
P.来安安水项目公司质押该PPP项目经营权取得中国农业发展银行来安县支行10000万元借款；
Q.临泉安建交通项目公司质押该PPP项目经营权取得中信银行合肥蒙城路支行7000万元借款和农业银行临泉县支行3000万元借款；
R.天长至釜山项目用应收天长市交通建设投资有限责任公司款项6659.55万元，抵押建信信托有限责任公司，取得长期借款6659.55万元；
S.宁国新途以在宁国市S104“二改一”河沥溪段PPP项目协议总经营权项下现有的政府付费目全部权益和收益提供质押担保，向中国银行股份有限公司宣城分行取得质押即可，期末质押借款余额15992.38万元；
T.芜湖安路以在芜湖县S354湾石路青弋江桥及接线PPP项目协议总经营权项下现有的政府付费项目全部权益和收益提供质押担保，向徽商银行芜湖芜湖县支行取得质押借款，期末质押借款余额12500万元；
U.蒙城安路以蒙城县G237级S305蒙城绕城段一级公路改建工程PPP项目协议总经营权项下现有的政府付费项目全部权益和收益提供质押担保，向国家开发银行安徽省分行取得质押即可，期末质押借款余额37500万元；
V.凤阳安建以在凤阳县小岗村西外环路建设工程、门台加油站至凤蚌交界段道路改造工程及刘府镇S95支线连接线工程PPP项目协议总经营权项下现有的政府付费项目全部权益和收益提供质押担保，向徽商银行滁州分行取得质押即可，期末质押借款余额7800万元；
W.宣城新通达在宣城市宣州区S604朱沈路、S104宣港路PPP项目协议总经营权项下现有的政府付费项目全部权益和收益提供质押担保，向中国建设银行股份有限公司宣城分行取得质押即可，期末质押借款余额22700万元；
X.蒙城交航将《蒙城县文教及客运枢纽站建设项目包PPP项目项目合同》项下全部收益和权益，以最高额权利质押的方式向国家开发银行安徽省分行取得借款额度147,000.00万元，期末质押借款余额95,570.00万元；
Y.亳州交航将《亳州市中心城区铁路以东2号3号地块道排工程PPP项目》合同项下全部收益和权益，以最高额权利质押的方式向国家开发银行安徽省分行取得借款额度231,000.00万元，期末质押借款余额50,000.00万元；
Z.阳望交通以其合法享有的应收账款，即《G347安九二期望江至宿松段一级公路PPP项目合同》项下全部收益及权益质押给国家开发银行，取得48,800.00万元借款额度，期末质押借款余额35,000.00万元；
AA.望江安建以其合法享有的应收账款，即《PPP协议》项下全部收益及权益质押给国家开发银行，取得88,000.00万元的借款额度，期末质押借款余额23600.00万元；
AB.淮北安建投资将应收淮北市国土资源局款项（包括已形成的和将形成的、已结算的和尚未结算的应收账款，认定价值为人民币354,878.40万元）以最高额权利质押方式向徽商银行取得借款额度183,000.00万元，期末质押借款余额89,937.00万元；
AC.太和安建将应收太和县西城建设有限公司款项（包括已形成的和将形成的、已结算的和尚未结算的应收账款），认定价值为141,644.00万元，以最高额权利质押方式向徽商银行取得借款额度86,000.00万元，期末质押借款（长期借款）余额35,320.00万元；
AD.太湖安建将应收太湖县交通运输局政府购买服务协议下形成的应收账款（包括已形成的和将形成的、已结算的和尚未结算的应收账款），评估为人民币120,855.00万元，以最高额权利质押方式向中国银行和农业银行取得借款额度62,000.00万元，期末质中国银行押借款余额
46,600.00万元；
AE.太湖安建将应收太湖县交通运输局政府购买服务协议下形成的应收账款（包括已形成的和将形成的、已结算的和尚未结算的应收账款），评估为人民币120,855.00万元，以最高额权利质押方式向中国银行和农业银行取得借款额度62,000.00万元，期末质中国银行押借款余额
7,000.00万元；
AF.淮北安建交通将应收淮北市交通运输局普通国省干线公路指挥部政府购买服务协议下形成的应收账款（包括已形成的和将形成的、已结算的和尚未结算的应收账款），认定为人民币87,977.50万元，以最高额权利质押方式向徽商银行取得借款额度31,675.00万元，期末质押借款余额24,750.00万元；
AG.淮北安建交通将其与淮北市交通运输局签订的《淮北市S101合相路改建工程及S254古毛路（宋瞳至古饶段）工程PPP项目合同》项下享有的权益与收益，以银团贷款质押的形式向中国农业银行股份有限公司淮北分行、淮北农村商业银行股份有限公司取得借款额度32,000.00万元，期末农业银行质押借款余额为29,860.00万元；
AH.淮北安建交通将其与淮北市交通运输局签订的《淮北市S101合相路改建工程及S254古毛路（宋瞳至古饶段）工程PPP项目合同》项下享有的权益与收益，以银团贷款质押的形式向中国农业银行股份有限公司淮北分行、淮北农村商业银行股份有限公司取得借款额度32,000.00万元，期末淮北农村商业银行质押借款余额为2,000.00万元；
AI.灵璧安建将灵璧县城市路网PPP项目一期工程项目协议下预期收益暂作价17,700.00万元质押给中国农业银行股份有限公司灵璧县支行，取得质押借款，期末质押借款余额38,150.00万元；
AJ.泾县安建将泾县生态文明提升基础设施建设PPP项目应收账款，评估价为人民币168,853.21万元，以权利质押方式向中国农业发展银行泾县支行取得质押借款，期末质押借款余额10,000.00万元；
AK.阜阳安建将阜阳市颍东区中医院建设PPP项目应收账款，评估价位人民币43,755.00万元，以权利质押方式向中国农业发展银行阜阳颍州支行取得质押借款，期末质押借款余额7,800.00万元；
AL.绩溪安建将绩溪县生态文明提升基础设施建设PPP项目应收账款，评估价为64,643.00万元，以权利质押方式向中国农业发展银行绩溪县支行取得质押借款，期末质押借款余额
15,200.00万元；
AM.嵊泗安建将与嵊泗县交通运输局的一系列业务合同所形成的债权，以最高额权利质押的方式向中国农业银行股份有限公司嵊泗县支行取得借款额度113,290.00万元，期末质押借款余额30,000.00万元；
AN.怀宁安建将S238怀宁段改建工程二期PPP项目应收账款，评估价为60,000.00万元，以权利质押方式向国家开发银行安徽省分行取得质押借款，期末质押借款余额24,000.00万元；
AO.舒城安建将舒城G206升级改建PPP项目应收账款，评估价为人民币118,297.00万元，以权利质押方式向中信银行合肥分行取得质押借款，期末质押借款余额46,350.00万元。
AP.铜陵安建将铜陵义安开发区基础设施建设PPP项目应收账款，评估价为人民币12,677.27万元，以权利质押方式向国家开发银行安徽省分行取得质押借款，期末质押借款余额6,560.00万元。
AQ.泾县交通将泾县红色旅游交通路网工程PPP项目子项云北路改建工程应收账款，评估价为人民币8,662.75万元，以权利质押方式向国家开发银行安徽省分行取得质押借款，期末质押借款余额5,000.00万元；
AR.太湖交通将S246太湖至望江公路太湖段改建工程PPP项目应收账款，评估价为人民币417,073.52万元，以权利质押方式向国家开发银行安徽省分行取得质押借款，期末质押借款余额12,500.00万元；
AS.固镇安建将安徽省蚌埠市固镇县南城区生态路网PPP项目应收账款，评估价为人民币69,124.00万元，以权利质押方式向国家开发银行安徽省分行取得质押借款，期末质押借款余额5,000.00万元
AT.舒城建设将舒城县交通运输局舒城县S351道路及立交桥打捆BT投资建设项目应收款27,000.00万元，转让给安徽省中安金融资产管理股份有限公司取得质押借款，期末质押借款余额26,730.00万元；
②期末抵押借款系：
A.恒远水电以固定资产丹珠河水电站为抵押物，向农业银行贡山县分行取得借款13,000.00万元;
B.建工地产瑶海以皖（2017）合不动产权第0262604号土地使用权作为抵押，向安徽国元信托有限责任公司取得借款，期末借款余额65,100.00万元;
C.建工地产阜阳以皖2017阜阳市不动产权第0100279号土地使用权作为抵押，向徽商银行取得借款，期末借款余额14000万元;
D.建工地产阜南以皖2017阜南县不动产权第006876号土地使用权作为抵押，向浙商银行取得借款，期末借款余额20000万元。
③期末保证借款系原安徽省水利建筑工程总公司（现更名为安徽建工集团控股有限公司）为本公司之子公司借款提供保证，取得11,100.00万元借款；安徽建工集团控股有限公司为本公司借款提供保证，取得10,000.00万元借款；本公司为子公司借款提供保证，取得138,040.00万元借款。
其他说明，包括利率区间：
□适用√不适用
46、应付债券
(1). 应付债券
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
17皖水利PPN001 250,000,000.00
18皖水利MTN001 500,000,000.00 500,000,000.00
19皖水利MTN001 500,000,000.00 500,000,000.00
应付利息 28,450,000.00 62,631,388.89
减：一年内到期的应付债券及应 -515,950,000.00 -260,652,777.78
计利息
合计 512,500,000.00 1,051,978,611.11
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
债 本
债券 面 发行 券 发行 期初 期 按面值计提利 溢折价摊 本期 期末
名称 值 日期 期 金额 余额 发 息 销 偿还 余额
限 行
17皖水利 100 2017-4-18 3 250,000,000.00 260,652,777.78 4,097,222.22 264,750,000.00 0.00
PPN001 年
18皖水利 100 2018-2-14 3 500,000,000.00 528,089,722.22 15,950,000.00 28,089,722.22 515,950,000.00
MTN001 年
19皖水利 100 2019-1-22 3 500,000,000.00 523,888,888.89 12,500,000.00 23,888,888.89 512,500,000.00
MTN001 年
合计 / / / 1,250,000,000.00 1,312,631,388.89 32,547,222.22 0.00 316,728,611.11 1,028,450,000.00
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用√不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
47、租赁负债
□适用√不适用
48、长期应付款
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
长期应付款 273,618,516.72 220,863,881.00
专项应付款
合计 273,618,516.72 220,863,881.00
长期应付款
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付融资租赁款 375,725,213.11 324,082,802.68
未确认融资费用 -62,901,497.68 -62,901,497.68
减：一年内到期的长期应付款 -39,205,198.71 -40,317,424.00
合计 273,618,516.72 220,863,881.00
专项应付款
□适用√不适用
49、长期应付职工薪酬
□适用√不适用
50、预计负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 期末余额 形成原因
对外提供担保
未决诉讼
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同 65,973,988.95 23,053,164.73
应付退货款
其他 483,335.41 483,335.41 PPP项目大中修支出
合计 66,457,324.36 23,536,500.14 /
51、递延收益
递延收益情况
√适用□不适用
单位：元币种人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 36,857,060.26 671,404.08 36,185,656.18
合计 36,857,060.26 671,404.08 36,185,656.18 /
涉及政府补助的项目：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期新增 本期计入 本期计入其 其他变 与资产相关
负债项目 期初余额 补助金额 营业外收 他收益金额 动 期末余额 /与收益相
入金额 关
湾里街道房32,345,543.27 - - 622,029.68 - 31,723,513.59与资产相关
屋征收
房屋与附属 113,967.02 - - 49,374.40 - 64,592.62与资产相关
物拆迁补偿
合计 36,857,060.26 - - 671,404.08 - 36,185,656.18
其他说明：
□适用√不适用
52、其他非流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
合同负债
重分类广德安建（有限合伙）优 123,750,000.00 123,750,000.00
先级股东投入资本
应交税费---待转销项税额贷方 280,919,952.17 369,991,396.99
余额重分类
合计 404,669,952.17 493,741,396.99
53、股本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
股份总数 1,721,160,272.00 - - - - - 1,721,160,272.00
54、他权益工具
(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
√适用□不适用
公司于2018年12月28日发放华能贵诚信托有限公司永续债35,000.00万元，双方确认该信托贷款为可续期信托贷款.合同约定贷款期限无固定期限，自贷款发放日（含）起至本合同约定的贷款到期日（不含）止。同时，可续期信托贷款在每个利润调整日重新调整一次，第一个利润调整期内适用的利率为6.99%，第i+1个利润调整周期内适用的利率=第i个利润调整周期内适用的利率+3%，但调整后利率最高不超过18.00%。
公司于2019年8月15日发行安徽国元信托有限责任公司永续债7亿元，并以信托项下的信托资金以发放可续期信托贷款的形式向安徽水利进行可续期债权式投资。初始投资期限为贰年，初始投资期内适用初始投资收益率，初始投资收益率为固定利率，为6.10%每年，初始投资投期内利率不变。初始投资期限届满后，每一年为一个延续投资期限。每个投资期限届满后的次日起，每次重置后的年化投资收益率应在前一个投资期限届满之日所适用的年化投资收益率的基础上跃升300个基点，重置后的投资收益率以最高的12%每年为限。
公司于2020年2月21日发放华润深国投信托有限公司永续债30,000.00万元，双方确认该信托贷款为可续期信托贷款.合同约定贷款期限无固定期限，自贷款发放日（含）起至本合同约定的贷款到期日（不含）止。同时，可续期信托贷款在每个利润调整日重新调整一次，第一个利润调整期内适用的利率为6.10%，第i+1个利润调整周期内适用的利率=第i个利润调整周期内适用的利率+3%，但调整后年利率最高不超过12.00%。
(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
发行在外的金融 期初 本期增加 本期减少 期末
工具 数量 账面价值 量数 账面价值 量数 账面价值 数量 账面价值
西部信托永续债 - 300,000,000.00 300,000,000.00 - 0
三期
华能贵诚信托永 - 350,000,000.00 - 350,000,000.00
续债
国元信托永续债 - 700,000,000.00 - 700,000,000.00
华润深国投信托 300,000,000.00 300,000,000.00
永续债
合计 1,350,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 1,350,000,000.00
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用√不适用
其他说明:
√适用□不适用
本公司发行的中期票据没有明确到期期限，永续债赎回的真实选择权属于发行人，不存在交付现金或其他金融资产给其他方的合同义务，除非发生强制付息事件，中期票据的每个付息日，公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制，因此计入其他权益工具。
55、资本公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 1,618,726,886.51 1,618,726,886.51
其他资本公积 27,311,866.17 27,311,866.17
合计 1,646,038,752.68 1,646,038,752.68
56、库存股
□适用√不适用
57、其他综合收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期发生金额
减： 减：
前期 前期
本期 计入 计入 税后
期初 所得 其他 其他 减： 归属 期末
项目 余额 税前 综合 综合 所得 税后归属于母 于少 余额
发生 收益 收益 税费 公司 数股
额 当期 当期 用 东
转入 转入
损益 留存
收益
一、不能重分类进损益
的其他综合收益
其中：重新计量设定受
益计划变动额
权益法下不能转损益
的其他综合收益
其他权益工具投资
公允价值变动
企业自身信用风险
公允价值变动
二、将重分类进损益的 -97,021,146.20 - - - -3,450,624.78 -100,471,770.98
其他综合收益
其中：权益法下可转损
益的其他综合收益
其他债权投资公允
价值变动
金融资产重分类计
入其他综合收益的金
额
其他债权投资信用
减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差 -97,021,146.20 - - - -3,450,624.78 -100,471,770.98
额
其他综合收益合计 -97,021,146.20 - - - -3,450,624.78 -100,471,770.98
58、专项储备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 448,541,120.38 304,575,608.65 399,943,413.70 353,173,315.33
合计 448,541,120.38 304,575,608.65 399,943,413.70 353,173,315.33
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
专项储备本期增加系根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定计提安全生产经费。
专项储备本期减少系本年使用安全生产经费金额。59、盈余公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 414,111,325.99 414,111,325.99
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计 414,111,325.99 414,111,325.99
60、未分配利润
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期 上年度
调整前上期末未分配利润 3,028,005,047.69 2,852,777,432.87
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） -9,610,588.24 -47,292,332.21
调整后期初未分配利润 3,018,394,459.45 2,805,485,100.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润 468,722,071.27 596,160,727.59
减：提取法定盈余公积 124,819.50
提取任意盈余公积 -
提取一般风险准备 -
应付普通股股利 258,174,040.80
转作股本的普通股股利 -
应付权益类工具利息 40,615,319.47 115,341,920.26
期末未分配利润 3,446,501,211.25 3,028,005,047.69
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-9,610,588.24元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
61、营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 23,289,366,093.38 21,065,010,630.56 18,949,617,822.03 16,983,364,775.63
其他业务 325,856,823.50 30,072,876.22 52,300,842.68 14,990,503.57
合计 23,615,222,916.88 21,095,083,506.78 19,001,918,664.71 16,998,355,279.20
(2).合同产生的收入的情况
□适用√不适用
(3).履约义务的说明
□适用√不适用
(4).分摊至剩余履约义务的说明
□适用√不适用
62、税金及附加
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
营业税 1,331,303.91 -1,902,151.03
城市维护建设税 67,046,080.70 21,967,338.89
教育费附加 20,188,452.45 16,293,489.89
资源税
房产税 4,812,452.25 5,211,145.45
土地使用税 3,195,287.12 7,298,241.83
车船使用税 44,106.76 37,209.21
印花税 8,943,516.46 17,118,202.77
土地增值税 25,374,267.83 39,755,972.55
水利基金 12,402,924.73 11,048,778.78
其他 3,036,359.34 1,494,446.29
合计 146,374,751.55 118,322,674.63
63、销售费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
工资及社保费 28,255,273.16 29,302,853.87
广告宣传费 28,504,742.02 33,429,582.97
物料消耗 257,922.14 1,062,626.87
办公费 1,325,835.00 349,293.02
差旅费 721,919.74 1,112,039.16
业务招待费 522,614.87 658,589.65
其他 8,192,984.75 9,160,683.77
合计 67,781,291.68 75,075,669.31
64、管理费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
工资及附加 390,567,090.49 427,412,008.30
折旧费 24,712,073.14 25,575,721.03
差旅费 12,957,983.75 15,204,638.03
业务招待费 8,516,320.75 9,816,404.35
办公费 32,879,729.84 26,165,092.70
中介机构费 6,986,183.66 3,780,757.50
车辆使用费 10,156,082.22 10,305,973.32
物料消耗 805,106.78 721,588.38
通讯费 1,526,983.28 1,679,413.56
水电费 6,803,320.65 5,992,746.48
无形资产摊销 3,781,882.17 3,343,929.85
其他 89,770,768.21 80,645,928.25
合计 589,463,524.94 610,644,201.75
65、研发费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
装备调试及检测费 67,997,138.55 19,323,992.10
人工费 27,733,802.79 17,609,311.39
材料费 108,988,320.33 35,895,122.74
折旧与摊销 205,900.86 175,508.01
燃料动力 385,569.77 79,909.23
其他费用 24,990,012.93 4,335,209.52
合计 230,300,745.23 77,419,052.99
其他说明：
研发费用本期金额较同期增长197.47%，主要受所属子公司高新技术企业研发投入增
加所致。
66、财务费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息净支出 554,534,375.28 256,253,060.39
汇兑损失 62,519,522.57 9,228,555.57
银行手续费 28,367,080.80 25,039,697.83
其他 78,726,823.43 64,941,956.79
合计 724,147,802.08 355,463,270.58
其他说明：
财务费用本期金额较同期增长103.72%，主要受本期利息收入不含PPP项目运营期利息收入所致。
67、其他收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
与企业日常活动有关的政府补助 3,000,386.95 1,857,710.93
其他 1,766,750.73 79,454.47
合计 4,767,137.68 1,937,165.40
其他说明：
其他收益本期金额较同期增长146.09%，主要受日常活动的政府补助、进项税加计扣
除及个税扣缴手续费等增加所致。
68、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 3,432,479.77 8,852,663.99
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
理财产品收益 8,574,587.90 6,006,768.88
合计 12,007,067.67 14,859,432.87
69、净敞口套期收益
□适用√不适用
70、公允价值变动收益
□适用√不适用
71、信用减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
其他应收款坏账损失 -13,801,500.53 -5,128,724.91
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失 27,709,931.07 7,784,566.63
合同资产减值损失 -43,066,407.84
应收账款坏账损失 71,074,942.65 96,752,010.41
应收票据坏账损失 4,105,366.60 3,731,023.77
合计 46,022,331.95 103,138,875.90
其他说明：
本期信用减值损失较同期减少55.38%，主要受合同资产损失增加所致。
72、资产减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本 -177,540,892.33
减值损失
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他
合计 -177,540,892.33
其他说明：
本期无资产减值损益主要受本期房地产未发现有减值迹象。
73、资产处置收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
固定资产处置利得 919,114.57 2,163,593.63
合计 919,114.57 2,163,593.63
其他说明：
□适用√不适用
74、营业外收入
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益
的金额
非流动资产处置利得 376,466.36 376,466.36
合计
其中：固定资产处置 376,466.36 376,466.36
利得
无形资产处置
利得
债务重组利得
非货币性资产交换利
得
接受捐赠
政府补助 9,376,440.92 2,938,683.80 9,376,440.92
罚款收入 205,565.55 1,270,750.00 205,565.55
其他 1,663,772.80 2,756,180.99 1,663,772.80
合计 11,622,245.63 6,965,614.79 11,622,245.63
计入当期损益的政府补助
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
建筑业发展奖励政策资 1,147,300.00 861,376.00与收益相关
金
其他 8,229,140.92 2,077,307.80与收益相关
其他说明：
□适用√不适用
75、营业外支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性
损益的金额
非流动资产处置损失合计 194,766.72 194,766.72
其中：固定资产处置损失 194,766.72 194,766.72
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠 5,599,435.80 103,000.00 5,599,435.80
罚款支出 376,671.23 7,933,456.29 376,671.23
赔偿款 525,597.28
其他 4,707,159.87 2,474,530.21 4,707,159.87
合计 10,878,033.62 11,036,583.78 10,878,033.62
76、所得税费用
(1)所得税费用表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 234,615,791.63 283,186,567.98
递延所得税费用 -16,342,226.53 -24,857,130.33
合计 218,273,565.10 258,329,437.65
(2)会计利润与所得税费用调整过程
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额
利润总额 826,531,158.50
按法定/适用税率计算的所得税费用 206,632,789.63
子公司适用不同税率的影响 -29,295,601.29
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响 -858,119.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 16,994,211.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 24,800,284.83
异或可抵扣亏损的影响
所得税费用 218,273,565.10
其他说明：
□适用√不适用
77、其他综合收益
√适用□不适用
详见附注
78、现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
单位及其他往来 1,027,416,411.88 1,085,906,302.75
其他业务收入 16,013,519.09 52,300,842.68
政府补助 12,044,218.82 4,796,394.73
货币资金使用受限资金转回 209,064,740.98
营业外收入-其他收入 1,869,338.35 4,026,930.99
其他 3,899,359.78
合计 1,270,307,588.90 1,147,030,471.15
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
货币资金使用受限资金 340,541,019.20
管理费用 170,402,479.14 119,229,833.26
销售费用 39,526,018.52 23,281,117.40
财务费用 57,300,775.26 39,669,559.00
研发费用 230,300,745.23
营业外支出 10,683,266.90 11,036,583.78
单位及其他往来 703,383,271.57 552,662,256.73
合计 1,211,596,556.62 1,086,420,369.37
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 65,584,828.72 109,667,531.71
收回理财产品 30,000,000.00
合计 95,584,828.72 109,667,531.71
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
购理财产品 50,000,000.00
合计 50,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
主要受本期无理财产品支出所致。
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
融资租赁借款 100,000,000.00 100,000,000.00
合计 100,000,000.00 100,000,000.00
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
融资费用 40,255,605.71 41,917,492.64
合计 40,255,605.71 41,917,492.64
79、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 608,257,593.40 448,796,285.08
加：资产减值准备 177,540,892.33
信用减值损失 -46,022,331.95 -103,138,875.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 123,570,063.96 111,735,236.21
产折旧
使用权资产摊销
无形资产摊销 3,924,833.29 3,590,979.31
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -919,114.57 -2,163,593.63
失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -181,699.64
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 654,358,054.76 483,732,289.62
投资损失（收益以“－”号填列） -12,007,067.67 -14,859,432.87
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -16,419,504.27 -24,305,442.12
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -77,277.74 -575,335.93
存货的减少（增加以“－”号填列） 1,249,038,890.85 -1,594,616,870.96
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 -5,362,655,190.87 -687,031,600.77
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 -2,074,465,091.75 -94,437,853.72
列）
其他 -207,264,740.98 6,098,651.59
经营活动产生的现金流量净额 -5,080,862,583.18 -1,289,634,671.76
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 6,452,398,042.74 9,608,455,183.76
减：现金的期初余额 6,864,194,016.74 6,737,910,458.18
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -411,795,974.00 2,870,544,725.58
(2)本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4)现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 6,452,398,042.74 6,864,194,016.74
其中：库存现金 21,643,712.45 14,688,915.62
可随时用于支付的银行存款 6,430,754,330.29 6,849,505,101.12
可随时用于支付的其他货币资
金
可用于支付的存放中央银行款
项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 6,452,398,042.74 6,864,194,016.74
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
其他说明：
√适用□不适用
期末现金及现金等价物余额扣除：银行存款中29，101，966.82元系发生诉讼案件法院冻结资金；期末其他货币资金中1，348，999，539.14元系为开具银行承兑汇票存入的保证金、147，425，399.98元为开具信用证存入的保证金、633，902，270.93元为开具工程保函存入的保证金、169,693,527.16元为按揭贷款存入的保证金、27，865，093.04元为建设工程质量保证金、172，891.87元为农民工保障保证金及其他保证金。
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用√不适用
81、所有权或使用权受到限制的资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 2,357,160,688.94法院冻结资金及各类保证金
应收票据 388,742,780.04质押借款
存货 2,545,471,458.60抵押借款
固定资产 633,318,611.25抵押借款
无形资产
应收账款 2,498,617,628.82质押借款
PPP项目长期应收款 25,065,298,078.29质押借款
合计 33,488,609,245.94 /
82、外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用□不适用
单位：元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币
余额
货币资金 - -
其中：美元 1,848,104.440000 7.079500 13,083,655.34
欧元 100,160.110000 7.961000 797,374.66
港币
越南盾 4,295,900.000000 0.000283 1,216.54
塞拉利昂利昂 33,638,630.140000 0.000730 24,556.20
非洲金融共同体法郎 91,325,167.640000 0.011990 1,094,988.76
利比亚第纳尔 2,333,559.160000 5.600000 13,067,931.30
阿尔及利亚第纳尔 2,715,271,615.300000 0.054900 149,068,411.68
尼日利亚奈拉 155,193,392.060000 0.019640 3,047,998.22
老挝基普 2,761,800.000000 0.000779 2,150.75
泰铢 3,586.300000 0.229225 822.07
安哥拉宽扎 195,336,123.570000 0.012220 2,387,007.43
巴基斯坦卢比 713,208,682.760000 0.042240 30,125,934.76
玻利维亚玻利维亚诺 318,500.320000 1.025270 326,548.82
莱索托洛蒂 257,067.860000 0.410270 105,467.23
林吉特 111,221.760000 1.653060 183,856.24
印度尼西亚盾 866,998.000000 0.000496 429.96
澳元 47,934,013.64 0.88660 42,498,296.49
应收账款 - -
其中：美元
欧元
港币
阿尔及利亚第纳尔 2,645,563,632.320000 0.054900 145,241,443.41
其他应收款
阿尔及利亚第纳尔 570,452,125.750000 0.054900 31,317,821.70
澳元 9,608,817.000000 0.886600 8,519,177.15
其他应付款
阿尔及利亚第纳尔 1,232,560,210.310000 0.054900 67,667,555.55
澳元 24,478,640.500000 0.886600 21,702,762.67
应付账款 - -
其中：阿尔及利亚第纳尔 884,203,983.870000 0.054900 48,542,798.71
澳元 11,353,812.390000 0.886600 10,066,290.06
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因□适用√不适用
83、套期
□适用√不适用
84、政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
与资产相关（注*1） 31,723,513.59 递延收益 622,029.68
与资产相关（注*2） 64,592.62 递延收益 49,374.40
直接计入当期损益的政府 2,667,777.90 其他收益 2,667,777.90
补助（与收益相关）
与企业日常活动无关的政 9,376,440.92 营业外收入 9,376,440.92
府补助
合计 43,832,325.03 12,715,622.90
2. 政府补助退回情况
□适用√不适用
其他说明
注*1安徽瑞特于2013年12月6日与芜湖市鸠江区住房和城乡建设委员会签订《房屋土地征收
补偿协议》，依据鸠政【2012】297号《芜湖市鸠江区人民政府房屋征收决定》，对长江路以西
地块配套基础设施项目红线范围内安徽瑞特所属房屋、土地及资产、附属物等实施征收。由安徽
中信房地产土地资产价格评估有限公司对相关房屋、土地及资产、附属设施等进行评估。本次拆
迁补偿价款总计110,218,074.35元，累计发生搬迁支出74,140,353.01元，剩余的31,723,513.59
元系对拟新建资产进行补偿，报告期内安徽瑞特相关资产已投入使用，按照相关资产预计使用年
限摊销。
注*2安徽路港与芜湖市民安拆迁有限公司签订的房屋与附属物拆迁补偿协议，以及与芜湖经济
技术开发区土地收储中心签订的《关于置换安徽省路港工程公司芜湖分公司土地使用权费用的协
议》，其享有房屋建筑物及土地使用权等拆迁补偿费用，该补助将用于拆迁费用、停工损失及办
公场所的再建设等。报告期内，安徽路港相关资产已投入使用，按照相关资产预计使用年限摊销。
85、其他
□适用√不适用
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
□适用√不适用
3、反向购买
□适用√不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
√适用□不适用
本期新设子公司7家分别为蚌埠安建工程有限公司、安徽和熙建筑工程有限公司、安徽路桥（怀远）交通建设有限责任公司、蚌埠安建经开设备安装有限公司、固镇安建投资有限公司、安徽建工集团固镇房地产开发有限公司、安徽建工长江建设投资有限公司。
6、其他
□适用√不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用□不适用
子公司 主要经营 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得
名称 地 直接 间接 方式
安徽贝斯特实业发展有 安徽省合 安徽省合 钢结构建筑 93.33 设立
限公司 肥市 肥市
六安和顺实业发展有限 安徽省六 安徽省六 房地产和酒 100 设立
公司 安市 安市 店
蚌埠清越置业发展有限 安徽省蚌 安徽省蚌 房地产开发 100 设立
公司 埠市 埠市
合肥沃尔特置业发展有 安徽省合 安徽省合 房地产开发 100 同一控制下企业
限公司 肥市 肥市 合并
安徽水建房地产开发有 安徽省蚌 安徽省蚌 房地产开发 100 同一控制下企业
限责任公司 埠市 埠市 合并
南陵和顺实业发展有限 安徽省南 安徽省南 房地产开发 100 设立
公司 陵县 陵县
滁州和顺实业有限公司 安徽省滁 安徽省滁 建设投资 100 设立
州市 州市
马鞍山市和顺置业发展 安徽省马 安徽省马 房地产开发 100 设立
有限公司 鞍山市 鞍山市
安徽金寨流波水力发电 安徽省六 安徽省六 水电开发 51.01 设立
有限公司 安市 安市
安徽白莲崖水库开发有 安徽省六 安徽省六 水电开发 100 设立
限责任公司 安市 安市
安徽水利环境治理工程 安徽省蚌 安徽省蚌 水资源开发 100 设立
有限公司 埠市 埠市
安徽水利嘉和机电设备 安徽省蚌 安徽省蚌 钢结构建筑 100 设立
安装有限公司 埠市 埠市
陕西安水投资建设有限 陕西咸阳 陕西咸阳 建设项目投 100 设立
公司 市 市 资
安徽普达建设工程有限 安徽省合 安徽省合 建筑工程 100 设立
公司 肥市 肥市
安徽人防设备有限公司 安徽省蚌 安徽省蚌 人防设备 100 非同一控制下企
埠市 埠市 业合并
马鞍山和顺工程建设有 安徽省马 安徽省马 建筑工程 100 设立
限公司 鞍山市 鞍山市
安徽水利顺安起重设备 安徽省蚌 安徽省蚌 起重设备安 100 设立
安装有限公司 埠市 埠市 装
南陵和顺建设工程有限 安徽省南 安徽省南 建筑工程 100 设立
公司 陵县 陵县
吉林省皖顺建筑工程有 吉林省长 吉林省长 建筑工程 100 设立
限公司 春市 春市
安徽和达工程咨询有限 安徽省蚌 安徽省蚌 检测 40 设立
公司 埠市 埠市
安徽水利（蚌埠）和顺 安徽省蚌 安徽省蚌 房地产开发 100 设立
地产有限公司 埠市 埠市
安徽水利嘉和建筑工程 安徽省蚌 安徽省蚌 道路施工养 100 设立
有限公司 埠市 埠市 护
贡山县恒远水电开发有 云南贡山 云南贡山 水力发电 73.26 非同一控制下企
限公司 县 县 业合并
芜湖长弋工程建设工程 安徽省芜 安徽省芜 建筑及市政 100 设立
有限公司 湖市 湖市
安徽水利（庐江）和顺 安徽省庐 安徽省庐 房地产开发 100 设立
地产有限公司 江县 江县
安徽水利市政园林建设 安徽省蚌 安徽省蚌 园林建设 100 设立
有限公司 埠市 埠市
安徽水利和盛物业管理 安徽省蚌 安徽省蚌 物业管理 100 设立
有限公司 埠市 埠市
安徽水利和顺地产有限 安徽省蚌 安徽省蚌 房地产开发 100 设立
公司 埠市 埠市
彬县红岩河水库建设管 陕西省彬 陕西省彬 水库建设运 51 设立
理有限责任公司 县 县 营管理
安徽水利（合肥）和顺 安徽省合 安徽省合 房地产开发 100 设立
地产有限公司 肥市 肥市
郎溪县省道建设管理有 安徽省郎 安徽省郎 市政道路 80 设立
限公司 溪县 溪县
宿州市安水建设项目管 安徽省宿 安徽省宿 市政道路 70 设立
理有限公司 州市 州市
耒阳市城市建设环线开 湖南省耒 湖南省耒 城市公路、交 70 设立
发有限责任公司 阳市 阳市 通建设
安徽水利（临泉）和顺 安徽省临 安徽省临 房地产开发 100 设立
地产有限公司 泉县 泉县
桐城市安水建设项目管 安徽省桐 安徽省桐 城市公路、交 80 设立
理有限公司 城市 城市 通建设
安徽建工海外劳务有限 安徽省内 安徽合肥 劳务信息咨 100 同一控制下企业
责任公司 询服务 合并
惠州市安建投资有限公 广东省惠 广东惠州 建筑业 100 同一控制下企业
司 州市 合并
芜湖安建投资建设有限 安徽南陵 安徽南陵 建筑业 100 同一控制下企业
公司 合并
马鞍山安建建设投资有 安徽马鞍 安徽马鞍 建筑业 52 48 同一控制下企业
限公司 山 山 合并
宣城安建工程有限公司 安徽省宣 安徽省宣 建筑业 100 同一控制下企业
城市 城市 合并
舒城安建投资有限公司 安徽省舒 安徽省舒 建筑业 80 同一控制下企业
城县 城县 合并
太和县安建投资有限公 安徽省太 安徽省太 建筑业 90 同一控制下企业
司 和县 和县 合并
淮北安建投资有限公司 安徽省淮 安徽省淮 建筑业 70 10 同一控制下企业
北市 北市 合并
毫州安建工程建设有限 安徽省亳 安徽省亳 建筑业 100 同一控制下企业
公司 州市 州市 合并
广德县新凤公路投资有 安徽省广 安徽省广 建筑业 70 同一控制下企业
限公司 德县 德县 合并
广德安建企业资产管理 安徽省广 安徽省广 企业资产管 29 同一控制下企业
合伙企业（有限合伙） 德县 德县 理及咨询服 合并
务
安徽省路桥工程集团有 安徽省内 安徽合肥 建筑业 72.66 同一控制下企业
限责任公司 合并
安徽省新源交通建设投 安徽省内 安徽省芜 公路、桥梁等 100 同一控制下企业
资有限公司 湖市 投资建设 合并
安徽省新阳交通建设投 安徽省内 安徽青阳 公路、桥梁等 100 同一控制下企业
资有限责任公司 县 投资建设 合并
安徽省新瑞交通建设投 安徽省 安徽宣城 公路、桥梁等 100 同一控制下企业
资有限责任公司 投资建设 合并
安徽省路桥试验检测有 安徽省 安徽省合 试验检测 100 同一控制下企业
限公司 肥市 合并
西藏新瑞交通建设有限 西藏 西藏拉萨 建筑业 100 同一控制下企业
公司 市 合并
安徽省公路桥梁工程有 安徽省内 安徽合肥 建筑、安装业 65.18 5.73 同一控制下企业
限公司 合并
安徽环通工程试验检测 安徽省内 安徽合肥 试验检测 100 同一控制下企业
有限公司 合并
安徽路桥路面工程有限 安徽省内 安徽合肥 建筑业 100 同一控制下企业
责任公司 合并
安徽国大交通投资有限 安徽省芜 安徽省芜 建筑业 100 同一控制下企业
公司 湖市 湖市 合并
安徽省联晟劳务有限公 安徽省合 安徽省合 服务业 100 同一控制下企业
司 肥市 肥市 合并
西藏新安交通建设有限 西藏拉萨 西藏拉萨 建筑业 100 同一控制下企业
公司 市 市 合并
宣城安路工程有限公司 安徽省泾 安徽省泾 建筑业 100 同一控制下企业
县 县 合并
安徽省路港工程有限责 国内 安徽合肥 建筑业 53.66 5.31 同一控制下企业
任公司 合并
安徽省港新建设工程有 安徽省 安徽合肥 公路路基、路 100 同一控制下企业
限公司 面等开发经 合并
营
安徽路港通工程试验检 安徽省 安徽合肥 公路、水运工 100 同一控制下企业
测有限公司 程试验检测 合并
安徽九华房地产开发有 安徽省 安徽合肥 房地产开发 100 同一控制下企业
限公司 合并
安徽建工地产有限公司 安徽省 安徽合肥 房地产开发 100 同一控制下企业
合并
合肥同兴置业发展有限 安徽省 安徽合肥 房地产开发 100 同一控制下企业
公司 合并
安徽建工地产阜阳有限 安徽省 安徽阜阳 房地产开发 100 同一控制下企业
公司 合并
安徽建工地产淮北有限 安徽省淮 安徽省淮 房地产开发 100 同一控制下企业
公司 北市 北市 合并
安徽建工地产宿松有限 安徽省宿 安徽省宿 房地产开发 100 同一控制下企业
公司 松县 松县 合并
安徽兴业房地产开发有 安徽省 安徽合肥 房地产开发 100 同一控制下企业
限责任公司 合并
安徽池州市兴业房地产 安徽省 安徽合肥 房地产开发 100 同一控制下企业
开发有限公司 合并
全椒兴业房地产开发有 安徽省 安徽池州 房地产开发 100 同一控制下企业
限责任公司 合并
天长兴邺房地产开发有 安徽省 安徽滁州 房地产开发 100 同一控制下企业
限责任公司 合并
安徽省交通航务工程有 安徽省 安徽合肥 建筑业 56.12 同一控制下企业
限公司 合并
安徽三建工程有限公司 国内 安徽合肥 建筑业 70.04 同一控制下企业
合并
安徽轻钢龙骨有限公司 安徽省 安徽合肥 金属结构制 100 同一控制下企业
造 合并
安徽新鑫建材检测有限 安徽省 安徽合肥 建筑装饰业 100 同一控制下企业
公司 合并
安徽擎工建材有限公司 安徽省 安徽合肥 房屋建筑业 100 同一控制下企业
合并
安徽广建架业有限责任 安徽省 安徽合肥 提供施工设 100 同一控制下企业
公司 备服务 合并
安徽三建润鑫铝塑门窗 安徽省 安徽合肥 建筑装饰业 100 同一控制下企业
有限公司 合并
安徽建工建筑工业有限 安徽省 安徽合肥 建材批发 100 同一控制下企业
公司 合并
安徽建筑机械有限责任 安徽省 安徽合肥 工程机械制 100 同一控制下企业
公司 造、安装、销 合并
售
安徽中兴联建筑机械租 安徽省 安徽合肥 建筑机械租 100 同一控制下企业
赁有限公司 赁 合并
安徽省建筑科学研究设 安徽省 安徽合肥 服务业 100 同一控制下企业
计院 合并
安徽省特种建筑技术承 安徽省 安徽合肥 特种建筑技 100 同一控制下企业
包有限公司 术承包及防 合并
水工程等
安徽省建筑工程质量第 安徽省 安徽合肥 建筑工程质 100 同一控制下企业
二监督检测站 量监等 合并
安徽建科施工图审查有 安徽省 安徽合肥 房屋建筑施 100 同一控制下企业
限公司 工图审查及 合并
技术服务
安徽建筑杂志社 安徽省 安徽合肥 期刊出版、国 100 同一控制下企业
内广告业务 合并
安徽省建科建设监理有 安徽省 安徽合肥 房屋建筑工 100 同一控制下企业
限公司 程监理 合并
芜湖建科建设监理有限 安徽省 安徽合肥 房屋建筑工 100 同一控制下企业
公司 程监理 合并
安徽省工业设备安装有 安徽省 安徽合肥 建筑安装 100 同一控制下企业
限公司 合并
安徽建工（尼日利亚） 尼日利亚 尼日利亚 建筑业 70 30 同一控制下企业
有限公司 阿布雷市 合并
安徽建工（老挝）有限 老挝 老挝万象 道路和桥梁、 100 同一控制下企业
责任公司 市 建筑和基础 合并
设施建设
安徽建工（安哥拉）有 安哥拉 安哥拉拉 建筑业 100 同一控制下企业
限责任公司 罗安达省 合并
安徽建工马来西亚公司 马来西亚 马来西亚 建筑业 100 同一控制下企业
吉隆坡市 合并
AnhuiConsturctionEng 肯尼亚 肯尼亚内 建筑业 99.9 同一控制下企业
inerring(Kenya)Compa 罗毕市 合并
nyLimited
安徽建工（香港）有限 中国香港 中国香港 建筑业 100 同一控制下企业
公司 合并
安徽建工建筑材料有限 安徽省 安徽合肥 建筑材料生 55.2 同一控制下企业
公司 产、销售 合并
安徽建工合肥建材有限 安徽省 安徽合肥 新型建材的 100 同一控制下企业
公司 生产、销售 合并
安徽建工集团蚌埠建材 安徽省 安徽蚌埠 新型建材的 100 同一控制下企业
有限公司 生产、销售 合并
安徽瑞特新型材料有限 安徽省 安徽庐江 新型建材生 100 同一控制下企业
公司 县 产、销售 合并
安徽建工集团舒城投资 安徽省六 安徽省六 建筑业 50 50 同一控制下企业
建设有限公司 安 安市 合并
宁国新途建设工程有限 安徽省宁 安徽省宁 建筑业 90 同一控制下企业
公司 国市 国市 合并
安徽建工地产瑶海有限 安徽省合 安徽省合 房地产开发 100 同一控制下企业
公司 肥市 肥市 合并
安徽天筑建筑机械检测 安徽省 安徽省合 试验检测 100 同一控制下企业
服务有限公司 肥市 合并
涡阳县和顺房地产有限 安徽省 安徽省涡 房地产开发 100 设立
公司 阳县
泗县和顺房地产有限公 安徽省宿 安徽省宿 房地产开发 100 设立
司 州市 州市
安徽水利淮上和顺地产 安徽省 安徽省蚌 房地产开发 100 设立
有限公司 埠市
南平市延平水美城市建 福建省南 福建省南 建筑业 70 设立
设管理有限公司 平市 平市
蒙城县安水建设项目管 安徽省蒙 安徽省蒙 建筑业 98.686 设立
理有限公司 城县省 城县 8
安徽水利建筑工业有限 安徽省蚌 安徽省蚌 制造业 100 设立
公司 埠市 埠市
陕西徽路工程建设有限 陕西省渭 陕西省渭 建筑业 60 设立
公司 南市 南市
蒙城交航建设投资管理 安徽省蒙 安徽省蒙 建筑业 90 设立
有限公司 城县 城县
安徽建工地产固镇有限 安徽省固 安徽省固 房地产开发 100 设立
公司 镇县 镇县
安建房地产开发（沛县）江苏省沛 江苏省沛 房地产开发 100 设立
有限公司 县 县
安徽建工地产阜南有限 安徽省阜 安徽省阜 房地产开发 100 设立
公司 南县 南县
淮北安建房地产开发有 安徽省淮 安徽省淮 房地产开发 100 设立
限公司 北市 北市
灵璧安建建设投资有限 安徽省宿 安徽省宿 建筑业 70 20 设立
公司 州市 州市
淮北安建交通建设有限 安徽省淮 安徽省淮 建筑业 60 20 设立
公司 北市 北市
太湖安建投资有限公司 安徽省太 安徽省太 建筑业 80 设立
湖县 湖县
蚌埠市城市防涝工程建 安徽省蚌 安徽省蚌 排水防涝工 90 设立
设有限公司 埠市 埠市 程的建设
漳浦安建建设投资有限 福建省漳 福建省漳 建筑业 63 27 设立
公司 州市 州市
宣城新通达公路工程有 安徽省宣 安徽省宣 建筑业 90 设立
限公司 城市 城市
芜湖安路交通投资有限 安徽省芜 安徽芜湖 建筑业 80 设立
公司 湖
来安县安水投资管理有 安徽省滁 安徽省滁 建筑业 90 设立
限公司 州市 州市
泾县安建基础设施投资 安徽省泾 安徽省泾 建筑业 100 设立
有限公司 县 县
泾县安建交通投资有限 安徽省泾 安徽省泾 建筑业 85 15 设立
公司 县 县
阜阳安建建设管理有限 安徽省阜 安徽省阜 建筑业 90 设立
公司 阳市 阳市
绩溪县安建基础设施投 安徽省宣 安徽省宣 建筑业 90 设立
资有限公司 城市 城市
商丘和顺地产有限公司 河南省商 河南省商 房地产开发 100 设立
丘市 丘市
阜阳安水建设项目管理 安徽省阜 安徽省阜 建筑业 95 设立
有限公司 阳市 阳市
六安市裕新建设管理有 安徽省六 安徽省六 建筑业 57 设立
限公司 安市 安市
富平县安水市政项目管 陕西省渭 陕西省渭 建筑业 80 设立
理有限公司 南市 南市
图们市吉皖建设管理有 吉林省延 吉林省延 建筑业 66 10 设立
限公司 边州图们 边州图们
市 市
蚌埠安水项目管理有限 安徽省蚌 安徽省蚌 建筑业 80 设立
公司 埠市 埠市
安徽水利开发有限公司 国内 安徽省蚌 建筑业 88.35 11.6 设立
埠市 5
安徽水利和顺酒店管理 安徽省 安徽省蚌 酒店业 100 设立
有限公司 埠市
萧县安水建设投资有限 安徽省萧 安徽省宿 建筑业 89.9 设立
公司 县 州市 9
嵊泗安建交通投资有限 浙江省嵊 浙江省嵊 建筑业 79 1 设立
公司 泗县 泗县
怀宁安建投资有限公司 安徽省怀 安徽省安 建筑业 80 设立
宁县 庆市
安徽阳望交通建设有限 安徽省望 安徽省安 建筑业 90 设立
公司 江县 庆市
临泉安建交通投资管理 安徽省临 安徽省临 建筑业 80 设立
有限公司 泉县 泉县
蒙城安路蓝海交通投资 安徽省蒙 安徽省蒙 建筑业 52 设立
有限公司 城县 城县
铜陵安建基础设施投资 安徽省铜 安徽省铜 建筑业 80 设立
有限公司 陵市 陵市
望江安建交通建设管理 安徽省望 安徽省安 建筑业 80 设立
有限公司 江县 庆市
利辛县安建交通建设管 安徽省利 安徽省亳 建筑业 90 设立
理有限公司 辛县 州市
凤阳安建交通投资管理 安徽省凤 安徽省滁 建筑业 90 设立
有限公司 阳县 州市
固镇和顺地产有限公司 安徽省固 安徽省蚌 房地产开发 100 设立
镇县 埠市
郎溪和川地产有限公司 安徽省郎 安徽省宣 房地产开发 100 设立
溪县 城市
五河嘉园建设有限公司 安徽省五 安徽省蚌 房地产开发 100 设立
河县 埠市
安徽建工北城工业有限 安徽省 安徽省合 制造业 100 设立
公司 肥市
亳州交航市政建设管理 安徽省亳 安徽省亳 建筑业 51 设立
有限公司 州市 州市
安徽安建品创检测技术 安徽省 安徽省合 试验检测 100 设立
有限公司 肥市
太湖安建交通投资有限 安徽省太 安徽省安 建筑业 72 设立
公司 湖县 庆市
安徽路桥新途建材有限 安徽省合 安徽省合 制造业 100 设立
责任公司 肥市 肥市
安徽建工集团（云南） 云南省 云南省昆 建筑业 100 设立
有限公司 明市
蚌埠安建工程有限公司 安徽蚌埠 安徽蚌埠 建筑工程 100.00 设立
市 市
安徽和熙建筑工程有限 安徽固镇 安徽固镇 建筑工程 100.00 设立
公司 县 县
安建路桥（怀远）交通 安徽怀远 安徽怀远 建筑工程 100.00 设立
建设有限责任公司 县 县
蚌埠安建经开设备安装 安徽蚌埠 安徽蚌埠 建筑工程 100.00 设立
有限公司 市 市
固镇安建投资有限公司 安徽固镇 安徽固镇 建设项目投 80.00 设立
县 县 资
安徽建工集团固镇房地 安徽固镇 安徽固镇 建筑工程 100.00 设立
产开发有限公司 县 县
安徽建工长江建设投资 安徽铜陵 安徽铜陵 建筑工程 60.00 设立
有限公司 市 市
(2). 重要的非全资子公司
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
子公司名称 少数股东持 本期归属于少数股 本期向少数股东宣 期末少数股东权
股 东的损益 告分派的股利 益余额
比例（%）
安徽省路桥工程集 39.72 17,319,471.97 30,420,733.33 459,491,944.22
团有限责任公司
安徽省公路桥梁工 31.82 21,211,275.43 19,699,447.98 692,411,637.09
程有限公司
安徽省路港工程有 41.03 13,641,061.50 5,954,794.52 537,537,790.99
限责任公司
安徽省交通航务工 43.88 23,943,375.57 32,000,000.00 534,549,956.78
程有限公司
安徽三建工程有限 29.96 9,224,650.36 37,362,500.00 471,861,928.14
公司
安徽建工建筑材料 44.8 9,453,423.53 15,250,000.00 203,243,548.86
有限公司
安徽水利开发有限 11.65 38,561,770.02 32,000,000.00 515,338,441.43
公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
子公司名 期末余额 期初余额
称 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
路桥集团 401,566.99 50,709.76 452,276.75 278,602.22 67,009.28 345,611.50 378,845.39 72,727.94 451,573.33 300,509.29 45,347.81 345,857.10
安徽路桥 902,283.83 59,117.52 961,401.35 573,106.63128,711.43 701,818.06 793,743.97149,613.03 943,357.00 578,845.16111,983.88 690,829.04
安徽路港 473,529.81 90,449.08 563,978.89 365,340.47 29,601.58 394,942.05 433,363.48 56,258.27 489,621.75 316,750.72 15,099.18 331,849.90
安徽交航 292,379.69273,639.55 566,019.24 277,854.43147,918.91 425,773.34 234,854.68201,708.40 436,563.08 218,688.30 91,686.79 310,375.09
安徽三建 1,151,715.7256,365.031,208,080.75 987,106.39 89,442.271,076,548.661,206,755.8962,893.931,269,649.821,049,899.4769,876.971,119,776.44
安建建材 471,218.53 8,308.79 479,527.32 408,924.19 23,972.35 432,896.54 335,056.83 9,273.89 344,330.72 272,108.92 24,833.40 296,942.32
水利有限 2,573,988.61290,632.232,864,620.841,871,467.93122,915.431,994,383.362,267,490.91290,344.892,557,835.801,697,810.89122,626.371,820,437.26
本期发生额 上期发生额
子公司名称 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金
流量 流量
路桥集团 134,778.88 4,360.39 4,360.39 -3,181.26 116,276.24 4,601.85 4,601.85 -19,044.29
安徽路桥 243,230.17 6,666.02 6,666.02 -119,543.19 220,295.06 6,353.32 6,353.32 -38,141.27
安徽路港 153,278.33 3,324.66 3,324.66 -47,247.59 85,759.12 286.17 286.17 -24,878.51
安徽交航 118,218.92 6,375.67 6,375.67 -89,828.65 53,637.88 2,249.70 2,249.70 1,272.41
安徽三建 394,687.86 3,023.35 3,023.35 -34,144.85 497,326.06 5,280.95 5,280.95 -22,673.63
安建建材 408,723.22 2,110.00 2,110.00 -66,024.72 283,709.10 1,637.37 1,637.37 39,252.50
水利有限 557,355.79 33,100.23 33,100.23 -206,682.85 290,033.19 41,587.86 41,587.86 -106,675.41
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用√不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
3、在合营企业或联营企业中的权益
□适用√不适用
4、重要的共同经营
√适用□不适用
持股比例/享有的份
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质 额(%)
直接 间接
中核新能源投资有限公司 北京市 北京市 租赁和商 16.65% -
务服务业
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用√不适用
6、其他
□适用√不适用
十、与金融工具相关的风险
□适用√不适用
十一、 公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用√不适用
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用√不适用
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析□适用√不适用6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策□适用√不适用7、本期内发生的估值技术变更及变更原因□适用√不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、其他
□适用√不适用
十二、 关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
母公司对本企 母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 业的持股比例 的表决权比例(%)
(%)
安徽建工集 安徽省合 建设投资 391,063.25 32.32 32.32
团控股有限 肥市
公司
本企业的母公司情况的说明
企业最终控制方是安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
□适用√不适用
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
□适用√不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营
或联营企业情况如下
√适用□不适用
合营或联营企业名称 与本企业关系
中核新能源投资有限公司 联营企业
安徽建工-中航国际联营体公司 联营企业
亳州建工有限公司 联营企业
利辛县安建新润建设投资有限公司 联营企业
陕西秦汉汽车产业园发展有限公司 联营企业
其他说明
□适用√不适用
4、其他关联方情况
√适用□不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
安徽建工服务中心 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽省第一建筑工程有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽省第二建筑工程有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽三建集团公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽省施工机械租赁公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽省装饰工程公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽建工技师学院 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽省机械施工公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽建工集团物资公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
金寨水电开发有限责任公司 本公司股东
凤台县永幸河灌区管理处 本公司股东
安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基 本公司股东
金（有限合伙）
安徽省盐业总公司 本公司股东
安徽高新金通安益二期创业投资基金（有 本公司股东
限合伙）
安徽省铁路发展基金股份有限公司 本公司股东
安徽中安资本投资基金有限公司 本公司股东
陕西省国际信托股份有限公司 本公司股东
云南瑞能投资有限公司 子公司股东
湖南时代瑞银投资有限公司 子公司股东
安徽建工集团物业管理有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽建工小额贷款有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安建商业保理有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
合肥奥林匹克花园置业发展有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽路桥集团交通工程有限责任公司 参股公司
安徽建工路桥工程有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽建工资本管理有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽华力劳务有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽振皖劳务有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽方圆建筑劳务有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽顺宁建筑工程有限公司 同受安徽建工集团控股有限公司控制
5、关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
金寨水电开发有限责任公 接受劳务 290,583.09 760,116.48
司
安徽省第二建筑工程公司 接受劳务 171,645,763.23
安徽路桥集团交通工程有 接受劳务 890,231.27
限责任公司
安徽省第一建筑工程有限 接受劳务 158,692,409.66 5,185,661.53
公司
安徽顺宁建筑工程有限公 接受劳务 478,187,803.88 319,412,879.44
司
安徽华力劳务有限公司 接受劳务 613,615,423.58 460,267,897.84
安徽建工集团物业管理有 接受劳务 822,641.10 1,306,747.60
限公司
安徽振皖劳务有限公司 接受劳务 418,262,641.32 651,074,677.37
亳州建工有限公司 接受劳务 156,664,485.04 452,199.50
安徽建工路桥工程有限公 接受劳务 3,615,572.76
司
出售商品/提供劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
亳州建工有限公司 提供劳务 452,316.61 536,401.27
亳州建工有限公司 销售商品 3,890,868.74
安徽省第一建筑工程有限 销售商品 50,571,845.47 19,030,441.61
公司
安徽省第二建筑工程公司 销售商品 192,334,120.77 120,475,406.98
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用√不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
委托方/出包 受托方/承包 受托/承包资 受托/承包 受托/承包 托管收益/承 本期确认的托
方名称 方名称 产类型 起始日 终止日 包收益定价依 管收益/承包
据 收益
安徽建工集团 安徽建工集 其他资产托 2019-1-1 2020-6-30 50/年 50
控股有限公司 团股份有限 管
公司
关联托管/承包情况说明
□适用√不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用√不适用
关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
安徽省第二建筑工程公司 租赁收入 110,404.35 213,798.90
安建商业保理有限公司 租赁收入 343,494.30 273,982.86
安徽建工资本管理有限公司 租赁收入 115,874.28 110,359.98
安徽建工小额贷款有限公司 租赁收入 397,571.40 378,657.12
本公司作为承租方：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
安徽建工服务中心 租赁支出 276,312.38
关联租赁情况说明
□适用√不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用√不适用
本公司作为被担保方
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经
履行完毕
安徽建工集团控股有限公司 267,300,000.002019-1-24 2021-1-24 否
安徽建工集团控股有限公司 145,392,000.002017-12-11 2020-12-11 否
安徽建工集团控股有限公司 200,000,000.002018-6-27 2020-11-14 否
安徽建工集团控股有限公司 60,000,000.002019-2-1 2021-1-30 否
安徽建工集团控股有限公司 20,000,000.002019-2-19 2021-2-18 否
安徽建工集团控股有限公司 20,000,000.002019-2-19 2021-2-18 否
安徽建工集团控股有限公司 112,000,000.002009-1-6 2023-1-6 否
合计 824,692,000.00- -
关联担保情况说明
□适用√不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
安建商业保理有限公司 24,000,000.00 2020-1-6 2020-10-5
安建商业保理有限公司 30,000,000.00 2020-1-21 2021-1-20
安建商业保理有限公司 20,000,000.00 2020-1-21 2021-1-20
安建商业保理有限公司 10,000,000.00 2020-4-9 2020-10-8
安建商业保理有限公司 10,000,000.00 2020-4-21 2020-10-20
安建商业保理有限公司 10,000,000.00 2020-4-27 2020-10-26
安建商业保理有限公司 10,000,000.00 2020-4-29 2021-4-28
安建商业保理有限公司 10,000,000.00 2020-6-10 2021-6-9
安建商业保理有限公司 20,000,000.00 2020-6-11 2020-12-10
安建商业保理有限公司 10,000,000.00 2020-6-11 2021-6-1
安建商业保理有限公司 10,000,000.00 2020-6-11 2021-6-4
安建商业保理有限公司 10,000,000.00 2020-6-11 2021-6-7
安建商业保理有限公司 10,000,000.00 2020-6-11 2021-6-11
安建商业保理有限公司 10,000,000.00 2020-6-19 2021-6-18
安建商业保理有限公司 10,000,000.00 2020-6-23 2021-6-15
安建商业保理有限公司 10,000,000.00 2020-6-23 2021-6-19
安建商业保理有限公司 10,000,000.00 2020-6-23 2021-6-23
拆出
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 257.04 200.12
(8). 其他关联交易
√适用□不适用
本公司收取的资金利息
关联方名称 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
安徽省第二建筑工程公司 利息收入 299,500.00
本公司支付的资金利息
关联方名称 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
安建商业保理有限公司 利息支出 10,167,518.40 11,497,169.28
6、关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 安徽省第二建筑工 207,936,659.38 10,660,759.99 231,954,382.65 11,861,646.15
程有限公司
应收账款 安徽省第一建筑工 17,433,700.52 1,136,228.46 17,126,606.56 1,136,228.46
程有限公司
应收账款 亳州建工有限公司 77,633,689.13 7,402,732.07 88,927,253.41 13,261,134.36
应收账款 安徽建工集团控股 492,790.00 24,639.50
有限公司
应收账款 安徽三建集团公司 79,997.50 49,748.25
应收账款 利辛县安建新润建 256,167,125.93 16,058,356.26 172,185,068.96 8,609,253.45
设投资有限公司
应收账款 安徽建工服务中心 149,710.00 7,485.50 149,710.00 7,485.50
长期应收款 蚌埠市骨伤科医院 91,741,460.07 458,707.30 66,142,068.57 3,307,103.43
其他应收款 安徽省第二建筑工 2,577,522.22 290,800.00 24,980.00
程有限公司
其他应收款 安徽省第一建筑工 10,299,405.00 6,958,244.00 370,412.20
程有限公司
其他应收款 安徽顺宁建筑工程 171,537.10 - -
有限公司
其他应收款 亳州建工有限公司 200,000.00 80,000.00
其他应收款 利辛县安建新润建 563,075.69 28,153.78
设投资有限公司
其他应收款 安徽方圆建筑劳务 400,000.00 160,000.00
有限公司
其他应收款 安建商业保理有限 16,000,000.00 52,734,707.61 4,308,276.61
公司
预付账款 安徽省第二建筑工 19,352,295.63 8,882,226.92 -
程有限公司
预付账款 安徽顺宁建筑工程 373,152.60 373,152.60 -
有限公司
预付账款 安徽省第一建筑工 0.42 -
程有限公司
预付账款 安徽振皖劳务有限 17,105.27 3,036,405.78 -
公司
预付账款 安徽华力劳务有限 100,554.94 300,099.28 -
公司
预付账款 安徽省装饰工程公 1,315,246.66 -
司
(2). 应付项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 安徽省第一建筑工程有限公司 135,486,970.17 75,191,917.38
应付账款 安徽省第二建筑工程有限公司 116,850,303.44 105,283,168.82
应付账款 安徽路桥集团交通工程有限责任公司 373,170.07 142,727.17
应付账款 安徽省装饰工程公司 1,181,175.78
应付账款 安徽建工集团物业管理有限公司 57,985.79 10,551.67
应付账款 安徽建工路桥工程有限公司 25,867,236.20 22,103,584.13
应付账款 安徽华力劳务有限公司 359,104,133.77 535,010,536.02
应付账款 安徽振皖劳务有限公司 342,429,386.86 604,803,285.17
应付账款 亳州建工有限公司 240,370,872.20 306,128,110.16
应付账款 安徽三建集团公司 105,000.00 2,436,699.41
应付账款 安徽省机械施工公司 17,955,327.60 17,955,327.60
应付账款 安徽顺宁建筑工程有限公司 413,868,180.41 494,889,705.71
应付账款 安徽一建恒力劳务有限公司 4,126.00
其他应付款 安徽建工集团物业管理有限公司 500,000.00 500,000.00
其他应付款 安徽路桥集团交通工程有限责任公司 59,603.91
其他应付款 安徽三建集团公司 22,312,173.67 12,034,174.36
其他应付款 安徽省第二建筑工程有限公司 10,616,380.80 4,900,000.00
其他应付款 安徽省第一建筑工程有限公司 3,095,400.00 100,000.00
其他应付款 安徽建工集团控股有限公司 67,613,418.54 64,876,888.34
其他应付款 安徽建工路桥工程有限公司 630,000.00 1,580,000.00
其他应付款 安徽顺宁建筑工程有限公司 30,088,172.57 54,512,168.26
其他应付款 亳州建工有限公司 12,954,547.79 12,912,500.15
其他应付款 蚌埠市骨伤科医院 5,000,000.00 166,500.00
其他应付款 安徽振皖劳务有限公司 521,523.37 188,061.00
其他应付款 安徽建工小额贷款有限公司 3,400,000.00
其他应付款 安建商业保理有限公司 125,007,995.95 275,296,298.43
其他应付款 安徽省机械施工公司 13,630.00 127,845.26
预收账款 安建商业保理有限公司 170,053.34 260,347.64
预收账款 安徽建工小额贷款有限公司 66,261.96 463,833.36
预收账款 安徽建工资本管理有限公司 19,312.39 135,186.67
预收账款 安徽省第一建筑工程有限公司 691,863.54 10,000.00
短期借款 安建商业保理有限公司 1,049,027,254.93 1,242,253,233.57
一年内到期的 安建商业保理有限公司 814,437,458.52 814,437,458.52
非流动负债
长期借款 安建商业保理有限公司 226,595,451.63 226,595,451.63
7、关联方承诺
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十三、 股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
5、其他
□适用√不适用
十四、 承诺及或有事项
1、重要承诺事项
√适用□不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
截至2020年8月26日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用□不适用
（1）截至2020年6月30日，本公司未决诉讼或仲裁形成的重大或有事项如下：
序 原告 被告 案件简要情况
号
原告于2016年5月以一份与本公司签订的补偿协议书为证据，向合肥市包河区人民
法院提起诉讼，诉请：1、请求判令本公司支付补偿款人民币378万元及违约利息；2、
1 邓秋耿 本公司 请求判令支付违约罚款37.8万元；3、请求判令本案诉讼费、鉴定费等由本公司承担。
一审我司承担责任，我司已上诉。截至2020年06月30日，本公司判断不需要确认
预计负债。
安徽天都 原告于2018年2月起诉天都公司及该公司四名股东朱必才、张士诚、陈静、姜家道，
建设工程 要求天都公司退还投标保证金及利息合计3,898,273.12元。案件一审审理过程中天都
有限责任 公司要求追加本公司、李士国、李盈盈为被告，2018年9月，安徽省六安市金安区人
公司、朱 民法院作出（2018）皖1502民初1164号民事判决书，判决本公司于本判决生效之日
必才、张 起十日内返还原告彭兴灵保证金1,219,538.00元及利息。本公司不服判决，提起上诉，
2 彭兴灵 士诚、陈 2018年12月，安徽省六安市中级人民法院作出（2018）皖15民终2333号民事裁定
静、姜家 书，裁定：撤销安徽省六安市金安区人民法院作出（2018）皖1502民初1164号民事
道、本公 判决书，本案发回安徽省六安市金安区人民法院重审。目前本案一审重新审理中，安
司、李士 徽尚知律师事务所判断，本公司在本案中获得法院支持的可能性很大。截至2020年
国、李盈 06月30日，本公司判断不需要确认预计负债。
盈
汪言 原告诉请本公司返还其从小贷公司借款500.00万元本金及利息73.53万元。2020年3
3 满、葛 本公司 月，原告提出撤诉，截至2020年06月30日，本公司判断不需要确认预计负债。
凤林
本公司于2015年8月与被告金润恒丰公司签订《建设工程施工合同》，约定承建被
江苏省金 告开发的香江公馆1#、2#、3#楼及（二期）地下车库工程，目前工程已竣工。被告已
润恒丰房 向本公司支付工程款144,491,753.80元，尚欠工程款18,819,604.13元。2019年1月，
4 本公司 地产开发 本公司向江苏省句容市人民法院提起诉讼，诉请被告支付工程款18,819,604.13元及利
有限公 息。目前本案处于一审审理中，广东商达（龙岗）律师事务所判断，本公司与金润公
司、许楚 司签订的合同明确约定工程款为固定价款，金润公司并未足额支付工程款，一审法院
德 支持本公司诉求可能性较大。截至2020年06月30日，本公司判断不需要单项计提
减值准备。
蒙城县 本公司、原告系本公司凤台县凤凰湖新区采煤深陷搬迁安置区项目混凝土供应商，于2019年4
5 恒岩混 安徽华丰 月9日起诉本公司支付货款等共计882.08万元。2020年3月，安徽省合肥市蜀山区
凝土有 建筑装饰 人民法院民事调解结案，本公司于调解书签收三日内支付被告混凝土款1,233,965.00
限公司 有限公司 元。截至2020年06月30日，本公司账面已按照工程进度确认负债。
巢湖宝升 本公司承建被告的开发巢湖中庙假日水镇项目一期工程，2014年6月，案涉工程因被
6 本公司 旅游开发 告方原因被暂停施工，被告尚有工程款约240.60万元未支付。本公司于2019年5月
有限公司 向合肥市中级人民法院提起诉讼，诉请依法判令双方解除工程施工合同，并责令被告
支付工程款2,300.00万元、各项停工期间损失1,000.00万元及利息。目前本案正在一
审审理中，截至2020年06月30日，本公司判断不需要单项计提减值准备。
被告分包本公司承建的泗县彩虹大道新建工程中部分分项工程。2019年4月，原告向
7 雷晓波 本公司 泗县人民法院提起诉讼，要求本公司支付工程款及利息合计18,356,274.65元。一审判
决承担责任，我司已上诉。截至2020年06月30日，本公司账面已按照工程进度确
认负债。
原告与本公司于2013年10月签订协议，分包马鞍山市慈湖河中段综合治理标段第九
安徽恒 标段景观工程。2019年9月，原告向马鞍山市花山区人民法院提起诉讼，要求本公司
丰建筑 支付工程款及利息1,030.62万元。2020年2月，安徽省马鞍山市花山区人民法院作出
8 劳务有 本公司 裁定，由于本公司与案涉项目业主方就工程价款发生争议，马鞍山仲裁委员会正在仲
限公司 裁审理，该仲裁案结果影响本案处理，本案中止诉讼。上海锦天城（合肥）律师事务
所判断，原告诉请缺乏事实及法律依据，应予驳回，其获得法院支持的可能性不大。
截至2020年06月30日，本公司判断不需要确认预计负债。
本公司与被申请人于2011年10月签订《慈湖河中游综合治理工程BT项目投资建设
马鞍山市 工程》项目协议，马鞍山安建系为执行该协议成立的项目公司。2017年12月，被申
本公 采石河慈 请人委托外部咨询公司进行工程造价审核，本公司及马鞍山安建对结算审核定案表签
9 司、马 湖河综合 署了保留意见，认为定案表有错误之处尚存在争议。2018年11月，本公司及马鞍山
鞍山安 开发有限 安建向马鞍山仲裁委员会申请仲裁，诉请被申请人支付二申请人工程款48,333,357.37
建 公司 元。目前本案正在仲裁审理中，安徽夏商周律师事务所判断，本次仲裁只会在数额上
与申请金额有出入，对本公司及马鞍山安建肯定会产生收益，不会产生任何损失。截
至2020年06月30日，本公司及马鞍山安建判断不需要单项计提减值准备。
本公司、本公司与原告于2014年5月签订协议，将砀山县310国道一级公路改造项目工程分
砀山县交 包给原告施工，该工程于2016年12月交工验收合格。2019年11月，原告向宿州市
10 雷晓波 通投资有 中级人民法院提起诉讼，要求本公司支付工程款、投资回报、利息及违约金合计
限责任公 113,539,923.42元。原告撤诉，截至2020年06月30日，本公司账面已按照工程进度
司 确认负债。
中水淮河 本公司与被告于2010年11月签署合肥水利科研基地居住项目施工3标段项目施工合
安徽通润 同，该工程已于2013年8月30日竣工验收，经审计，最终决算价为89,151,743.00元。
11 本公司 置业有限 2019年12月，本公司向合肥市包河区人民法院提起诉讼，请求判令被告支付工程款
公司 及利息合计1,946,464.6元。一审中，截至2020年06月30日，本公司判断不需要单
项计提减值准备。
安徽省 本公司、原告系本公司承建的226省道昭关至塔岗段改建工程的分包方。2018年11月，起诉
金泓创 含山县古 本公司及该项目开发商古塔公司，要求判令本公司向其支付工程款及利息
12 业投资 塔公路建 50,211,060.27元，古塔公司在欠付工程款范围内承担连带责任。目前本案正在一审审
有限公 设有限责 理中，截至2020年06月30日，本公司账面已按照结算进度确认负债。
司 任公司
2013年本公司将所承建的合肥市包河区大圩金葡萄家园二标段安装工程分包给安徽
普达，安徽普达将工程分包给建海公司，建海公司又将工程分包给原告，目前该项目
安徽建海 已经竣工验收。2019年4月，原告向合肥市包河区人民法院提起诉讼，诉请：1、安
建设工程 徽建海建设工程有限公司支付工程款588.92万元及利息；2、本公司、安徽普达在未
13 陈奎 有限公 付工程款范围内承担给付责任。2019年7月，合肥市包河区人民法院一审判决：一、
司、安徽 被告安徽建海建设工程有限公司于本判决生效后十日内支付原告陈奎工程款
普达、本 2,635,872.34元及逾期付款利息；二、驳回原告陈奎对被告安徽普达建设工程有限公
公司 司、被告安徽水利开发股份有限公司的诉讼请求；三、驳回原告陈奎的其他诉讼请求。
原告不服判决提起上诉，目前案件正在二审审理中。截至2020年06月30日，本公
司判断不需要确认预计负债。
安徽创 安徽安通 2013年12月，安通公司与原告签订《工程施工劳务合作合同》，合同约定原告组织
14 翔建筑 建设集团 人员承建本公司霍邱县新店镇双龙村农民拆迁安置房项目。2016年1月，原告与安通
劳务有 有限公 公司进行结算，安通公司剩余232.00万元工程款未支付。2019年5月，原告要安徽
限公司 司、本公 省霍邱县人民法院提起诉讼，要求支付欠付的劳务费及利息合计264.67万元。目前本
司 案正在一审审理中，截至2020年06月30日，本公司账面已经按照结算进度确认负
债。
安徽阜 原告与本公司就承揽阜阳经济开发区六路三桥工程中新韩路、裕安路沥青、混凝土加
阳振兴 工摊铺项目签订两份《购货辅助施工协议》，约定完成混凝土加工及沥青的铺设工作。
15 路通建 本公司 2019年5月，原告向阜阳市颍州区人民法院提起诉讼，要求支付欠付的承揽报酬款及
筑材料 利息合计169.59万元。目前案件正在一审审理中，截至2020年06月30日，本公司
有限公 账面已经按照结算进度确认负债。
司
合肥华翔
建筑劳务 原告在我公司承建的泉阳中小企业孵化器工程项目上进行水电施工，目前涉案工程已
有限公 经施工完毕并交付使用，2018年合肥华翔建筑劳务有限公司与原告进行结算，确认未
司、安徽 付价款为103.2万元。2019年6月，原告向界首市人民法院提起诉讼，要求支付欠付
16 荣天津 融城高科 款项103.21万元。2019年12月，界首市人民法院一审判决如下：1、李飞于判决之
技术产业 日起支付原告工程款624,595.00元及利息；2、被告合肥华翔建筑劳务有限公司承担
发展集团 来连带责任；3、驳回其他诉讼请求。原告及合肥华翔均不服判决提出上诉，目前本
有限公 案正在二审审理中。截至2020年06月30日，本公司判断不需要确认预计负债。
司、本公
司
安徽宏建
水利建筑
安徽水 工程有限 2013年，本公司将阜阳六路三桥项目分包给原告，2016年12月，原告施工的涉案工
17 安租赁 公司、本 程竣工验收合格。2019年6月，原告向安徽省阜阳市中级人民法院提起诉讼，要求三
有限公 公司、阜 被告共同支付工程款2,745.39万元及逾期利息312.25万元。目前案件正在一审审理中，
司 阳经济建 截至2020年06月30日，本公司账面已按照结算进度确认负债。
设投资有
限公司
乌鲁木 2015年11月，原告与被告签订施工合同，原告承包九点阳光小区项目人防工程及住
齐市德 宅楼工程，2018年11月，项目完工验收。2019年7月，原告向乌鲁木齐市头屯河区
18 全盛和 本公司 人民法院提起诉讼，要求本公司支付人防及住宅楼工程欠付的工程款及利息合计
建筑劳 959.20万元。目前本案正在一审审理中，截至2020年06月30日，本公司账面已经
务有限 按照结算进度确认负债。
公司
南京天 本公司、 2013年8月，原告与本公司签订劳务承包合同，承包S226项目，涉案项目决算审计
意公路 江西省赣 报告于2018年9月作出。2019年8月，原告向含山县人民法院提起诉讼，要求两被
19 材料有 东北建设 告支付拖欠的工程款151.61万元及逾期利息。目前本案正在一审审理中，截至2020
限公司 集团有限 年06月30日，本公司账面已经按照结算进度确认负债。
公司
兰州瑞建
投资发展 2015年4月，原告与甘肃大宇签订工程分包合同，大宇工程系本公司兰州新区区域中
有限公 心项目分包商。工程于2016年结束。2019年8月，原告向兰州新区人民法院提起诉
20 蒋来郴 司、本公 讼，要求：1、大宇工程支付欠款219.47万元及逾期利息；2、本公司承担连带责任。
司、甘肃 2020年2月，兰州新区人民法院一审判决驳回原告诉求。原告不服判决提出上诉，目
大宇建设 前本案二审尚未开庭。截至2020年06月30日，本公司判断不需要确认预计负债。
工程有限
公司
2015年10月，被告张涛将兰州新区区域中心分包给原告进行施工作业。2019年9月，
张涛、本 原告向兰州新区人民法院提起诉讼，要求：一、被告张涛支付拖欠工程款1,321,391.00
公司、安 元；二、其他三被告在第一项诉请范围内承担连带偿还责任。目前本案正在一审审理
21 冯志孝 徽三建、中，截至2020年06月30日，本公司账面已经按照结算进度确认负债。诉讼中原告
兰州瑞建 申请追加甘肃大宇建设工程有限公司、安徽兴罗建设集团有限公司、安徽裕和建筑劳
投资发展 务有限公司为被告。2020年6月23日，兰州新区人民法院一审判决：甘肃大宇建设
有限公司 工程有限公司支付工程款204122.8元及利息。截至2020年06月30日，本公司账面
已经按照结算进度确认负债。
张涛、本 2015年9月，被告张涛将兰州新区区域中心分包给原告进行施工作业。2019年9月，
公司、安 原告向兰州新区人民法院提起诉讼，要求：一、被告张涛支付拖欠的工程款、违约金
22 赵维鹏 徽三建、合计3,641,411.00元及利息；二、其他三被告在第一项诉请范围内承担连带偿还责任。
兰州瑞建 目前本案正在一审审理中，截至2020年06月30日，本公司账面已经按照结算进度
投资发展 确认负债。
有限公司
芜湖市兴
发混凝土 被告芜湖兴发欠原告水泥货款，原告欠合肥建材货款，三方协商后于2017年9月签
安徽北 搅拌有限 订债权债务转让协议，芜湖兴发将其对本公司的债权转让给合肥建材，冲抵原告欠付
23 辰科贸 公司、本 合肥建材的货款。2019年6月，原告向弋江区人民法院提起诉讼，要求法院判决确认
有限公 公司、合 原告、被告及第三人签订的债权转让协议中载明的从权利即衍生权益数额合计
司 肥建材 1,923,337.38元。目前案件正在一审审理中。截至2020年06月30日，本公司账面已
（第三 经按照结算进度确认负债。
人）
南昌市 申请人与被申请人签订钢材供货合同，合同签订后，申请人积极履行供货义务，被申
24 三原色 本公司 请也陆续付款。2019年11月，申请人向南昌仲裁委员会申请仲裁，要求本公司支付
实业有 材料款及利息合计121.81万元。目前本案正在仲裁审理中，截至2020年06月30日，
限公司 本公司账面已经按照结算进度确认负债。
2013年12月，本公司与被告签订《建设工程施工合同》，2015年9月，该项目竣工
验收合格，2016年4月，本公司向被告递交工程决算书。由于被告在合同履行中存在
严重违约行为，拖欠巨额工程款并怠于决算。2017年9月，本公司提起诉讼，要求被
告向本公司支付拖欠的工程款1,616.94万元、承担欠款利息847.08万元、应退还质保
宿州市赢 金353.36万元，合计2,617.38万元。2017年11月，安徽省宿州市中级人民法院作出
25 本公司 创科贸发（2017）皖13民初154号《民事裁定书》，裁定将被申请人银行存款1,500.00万元
展有限责 予以保全。2019年9月，宿州市中级人民法院一审判决被告于判决生效之日起30日
任公司 内支付本公司工程款9,083,462.90元及利息，并返还本公司履约保证金500.00万元。
2019年10月，本公司不服判决提出上诉，目前本案正在二审审理中。2019年11月，
本案被告向宿州市埇桥区人民法院提起诉讼，要求本公司对案涉工程质量问题予以整
改或履行质保义务并赔偿逾期完工违约金8,005,157.10元，目前该案件正在一审审理
中。截至2020年06月30日，本公司判断不需要单项计提减值准备。
原告起诉安徽三建支付违约金2,000.00万元，安徽三建反诉原告支付工程款及利息
22,483,135.06元，2014年8月21日福建省福州市中级人民法院判决书（2013）榕民
初字第354号民事判决书判决驳回原告迎鑫公司诉讼请求，驳回反诉原告安徽三建诉
福建迎 讼请求。收到一审判决后，双方均不服判决上诉至福建省高级人民法院，2014年12
鑫房地 月24日，福建省高级人民法院民事裁定书（2014）闵民终字第1287号裁定如下：1、
26 产开发 安徽三建 撤销福建省福州市中级人民法院（2013）榕民初字第354号民事判决；2、本案发回
有限公 福州市中级人民法院重审。2019年2月福建省福州市中级人民法院（2015）榕民初字
司 第224号一审判决反诉被告迎鑫公司应向安徽三建支付工程款本息共计1200余万元，
同时驳回迎鑫公司对安徽三建提出的2000万元工期违约金诉讼请求。2020年5月8
日由福建省高院组织双方当事人调解，双方基本达成调解意见，将于近期签订调解协
议。截至2020年6月30日止，本公司判断不需要单项计提减值准备。
安徽三 2016年7月，原告林晓峰起诉安徽三建，请求判令安徽三建支付所欠款项200.00万
建、泉州 元，并按人民银行同期贷款利率支付该款项自起诉之日起至实际还款之日止的利息。
路桥翔通 目前本案尚在一审审理中，福建建明联合律师事务所判断，本案系安徽三建结算与泉
27 林晓峰 建材有限 州路桥翔通建材有限公司的混凝土款时，实际施工人张礼拥在《债务代偿协议》签字
公司（第 并加盖“安徽三建江山丽园项目部技术资料专用章”确认由原告林晓峰清偿，故存在
三人） 一审法院由此判决安徽三建应向原告清偿其所述借款债务的法律风险。截至2020年
06月30日，安徽三建已按照实际结算金额确认相关负债。
2013年6月，安徽三建与被告订立《建设工程施工合同》，承包被告开发的“渭南冠
群凤凰大厦”项目，安徽三建按约定进场后，被告未按合同约定支付工程款，导致涉
案工程停工至今，原告多次催要，被告拒不支付。2017年5月22日，安徽三建向渭
南市中级人民法院起诉被告：1、解除原、被告订立的渭南冠群凤凰大厦《建设工程
陕西冠群 施工合同》；2、判令被告支付原告工程款23,241,657.80元，返还履约保证金100.00
28 安徽三 房地产开 万元，赔偿损失3,008,496.11元（计算至2017年5月11日），总计27,250,153.90元，
建 发有限公 并继续承担自2017年5月12日至付清全部款项之日的损失；3、确认上述工程款就
司 该工程折价或者拍卖的价款优先受偿；4、本案诉讼费由被告承担。本案目前处于一
审审理中，陕西菲尔律师事务所判断，目前本案正在审理阶段，被告缺席，相关证据
系安徽三建提供，案件现已进入司法裁定程序，尚未形成结论，最终结果需待鉴定结
论形成来确定安徽三建的债权数额。截至2020年06月30日，安徽三建判断不需要
单项计提减值准备。
2018年7月，安徽三建起诉被告，要求支付拖欠的工程款及利息合计110,147,992.00
蚌埠天湖 元。2019年12月安徽省蚌埠市中级人民法院一审判决蚌埠天湖置业有限公司支付我
29 安徽三 置业有限 司工程款及逾期付款利息合计92,065,201.43元。目前本案正在二审审理中，安徽径桥
建 公司 律师事务所判断，对安徽三建支付剩余的工程价款及相应利息的请求已经获得确定性
的支持，但对安徽三建优先受偿权的起算点存在较大争议。截至2020年06月30日，
安徽三建判断不需要单项计提减值准备。
2018年8月，原告起诉安徽三建，要求判决安徽三建按经过鉴定的维修方案履行施工
合同项下职工宿舍楼及其附属工程的修复、更换义务并承担由此所支出的维修费用
阳光电 250.00万。2019年12月，合肥高新技术产业开发区人民法院一审判决：一、被告安
源股份 徽三建工程有限公司于本判决书生效后十日内支付原告阳光电源股份有限公司职工
30 有限公 安徽三建 宿舍楼及其附属工程外墙保温工程维修费用2,026,112.00元;二、驳回原告阳光电源股
司 份有限公司的其他诉讼请求。目前本案正在二审审理中，安徽三建判断，因公司按约
在质保期内有维修义务，没有承担维修费用的义务，涉案工程于2013年8月20日已
经竣工验收，原告也已实际使用，公司已履行了维修义务，故二审有改判安徽三建不
承担责任的可能。截至2020年06月30日，安徽三建判断不需要确认预计负债。
安徽三建承包被告建设的位于大连市金州区华家街道李家沟村的5号和8号冷库、9
号机房、10号变电所、13号冰淇淋加工车间工程施工，并于2015年7月份完成了合
大连天宝 同约定工程和被告增加工程的施工，但被告拒不验收已完成的工程并继续要求原告配
31 安徽三 绿色食品 合其设备安装施工，安徽三建于2015年12月撤出施工现场。2019年1月，安徽三建
建 有限公司 起诉被告，要求支付尚欠工程款46,604,783.00元及违约金6,126,976.00元。目前本案
正在一审审理中，辽宁东亚律师事务所判断，该案被告天宝公司欠付工程款事实存在，
安徽三建胜诉概率很大。截至2020年06月30日，安徽三建判断不需要单项计提减
值准备。
安徽三建承建被告开发的位于澄迈县老城镇马村的永庆湾一期、二期工程，由于被告
拖欠工程款，安徽三建于2019年4月提起诉讼:1.请求判令被告支付原告工程款
海南南海 140,778,778.30元，逾期付款利息4,320,305.01元(利息暂计算至2019年4月18日，
32 安徽三 明珠房地 之后顺延至判决生效之日)，合计145,099,083.31元;2、判令确认原告对位于澄迈县老
建 产开发有 城镇马村永庆湾一期、二期工程享有建设工程价款优先受偿权。目前本案待开庭审理，
限公司 安徽三建委托律师收集甲方财产线索并申请保全，并向法院申请司法鉴定。司法鉴定
初稿已出，正在双方异议阶段，待鉴定机构出具正式的鉴定意见。海南正益律师事务
所判断，被告欠安徽三建工程款是客观事实，具体工程造价待司法鉴定。人民法院应
当判决被告支付原告工程款及相应的利息。截至2020年06月30日，安徽三建判断
不需要单项计提减值准备。
安徽省中 2012年10月安徽三建与被告签订施工合同，2017年5月安徽三建向被告提交工程决
安徽三 海外投资 算书，被告仅支付部分工程款，安徽三建起诉要求支付剩余工程款。一审判决被告支
33 建 建设有限 付安徽三建工程款103,051,638.39元，逾期付款违约金16,370,947.85元，合计
公司 119,422,586.24元。安徽省中海外投资建设有限公司不服提起上诉，目前本案处于二
审审理中，截至2020年06月30日，安徽三建判断不需要单项计提减值准备。
安徽三建承建合肥美亚光电产业园厂房及后勤服务楼工程项目，该项目决算审计至今
合肥美亚 未定案，且被申请人欠付部分工程款。2019年3月，安徽三建向合肥仲裁委员会申请
34 安徽三 光电技术 仲裁，要求被申请人支付工程款及违约利息38,983,750.81元。2020年1月，合肥市
建 股份有限 仲裁委员会终局裁决，被申请人自收到裁决书之日起十日内支付安徽三建工程款
公司 2,851,147.00元及利息，目前该款项已回款完毕。截至2020年06月30日，安徽三建
判断不需要单项计提减值准备。
被告系淮北市凤凰城二区一期C标部分工程实际施工人，2019年4月，安徽三建向
35 安徽三 瞿林响、淮北市相山区人民法院提起诉讼，要求判令二被告立即返还代其垫付的工程款
建 吴天保 4,838,832.00元及利息。目前本案一审审理中，截至2020年06月30日，安徽三建已
将实际支付款项计入项目成本。
被告系淮北市凤凰城二区一期C标部分工程实际施工人，2019年4月，安徽三建向
36 安徽三 郭本良、淮北市相山区人民法院提起诉讼，要求二被告立即返还代其垫付的工程款9,767,174.00
建 陈文早 元及利息。目前本案一审待开庭审理，截至2020年06月30日，安徽三建已将实际
支付款项计入项目成本。
被告系淮北市凤凰城二期一区C标段部分工程实际施工人，在施工过程中，向安徽三
建借款垫付支付材料款、农民工工资、税款等，经多次向两被告催要，两被告至今未
37 安徽三 方国传、予支付。2019年2月，安徽三建向合肥市中级人民法院提起诉讼，要求依法判令两被
建 林文松 告向安徽三建支付垫付款项11,639,929.36元及利息31,049,554.34元。目前本案已移
动宣城市中级人民法院审理，一审审理中，截至2020年06月30日，安徽三建已将
实际支付款项计入项目成本。
被告宣城国家文房四宝项目汽车车库、室外挡土墙石材干挂工程，期间有施工人员从
安徽丰阳 高处坠落身亡，被告不履行赔付义务，安徽三建代为赔偿。2019年6月，安徽三建向
38 安徽三 建设工程 合肥市庐阳区人民法院提起诉讼，要求法院判决被告偿还赔偿款及利息合计135.88万
建 有限公司 元。2019年9月，合肥市庐阳区人员法院一审判决被告支付120.00万元及利息。被
告不服判决提起上诉，目前本案正在二审审理中，截至2020年06月30日，安徽三
建判断已将实际支付款项计入项目成本。
安徽三
建、泉州 原告承包泉州江山丽园项目的模板分项制作、安装、拆除等相关工程。2019年8月，
宏益房地 原告向泉州市洛江区人民法院提起诉讼，要求：1、请求判令被告一、三向原告支付
产开发有 工程款1,381,540.00元的利息(利息按照按年利率6%计自2014年9月18日起计至实
39 林彬 限公司、际还清之日止，暂计至起诉之日为401,971.40元)2、请求判令被告一、三向原告赔偿
张礼拥、工程款差价及损失18,570,518.53元，并支付利息暂计5,897,705.00元。目前案件待开
兴业银行 庭审理，原告申请对已完工程量进行造价鉴定，截止目前合议庭尚未审核通过。截至
股份有限 2020年06月30日，安徽三建已按照实际结算金额确认相关负债。
公司厦门
分行
安徽三
建、泉州
宏益房地 原告承包泉州江山丽园项目的模板分项制作、安装、拆除等相关工程。2019年9月，
产开发有 原告向泉州市洛江区人民法院提起诉讼，要求：1、请求判令被告一、三向原告支付
40 林大江 限公司、拖欠的工程款1,692,390.99元及利息暂计500,205.86元。2、请求判令被告一、三向原
张礼拥、告赔偿工程款差价及损失9,808,197.27元，并支付利息暂计2,898,926.90元。目前本
兴业银行 案正在一审审理中，处于工程造价鉴定阶段。截至2020年06月30日，安徽三建已
股份有限 按照实际结算金额确认相关负债。
公司厦门
分行
张涛、安 原告承建兰州土地平整项目土方工程，2019年9月，原告向兰州新区人民法院提起诉
徽三建、讼，要求：1、判令被告张涛支付拖欠原告工程款及利息合计4,436,727.00元；2、判
41 张建利 兰州瑞建 令第二、第三被告在第一项诉请的范围内承担连带偿还责任。目前案件正在一审审理
投资发展 中，截至2020年06月30日，安徽三建判断不需要确认预计负债。
有限公司
2012年，安徽三建承建被告开发的江北产业集中区中小企业园(一期)施工工程，2014
安徽省江 年7月该项目竣工验收，被告拒不支付剩余工程款。2019年10月，安徽三建向合肥
安徽三 北新城建 市仲裁委员会提出仲裁请求：一、裁决被申请人立即向安徽三建支付欠付的工程价款
42 建 设发展有 50,324,764.95元；二、裁决被申请人立即向安徽三建支付逾期给付工程价款利息暂计
限公司 8,706,480.16元。目前本案仲裁待开庭审理，工程量司法鉴定中。国浩律师（合肥）
事务所判断，该案件应为安徽三建取得收益，但具体收益金额有赖于合肥仲裁委员会
仲裁结果确定。截至2020年06月30日，安徽三建判断不需要单项计提减值准备。
2016年7月，被告向安徽三建出具承诺书，就借款事实、利息计算和连带保证责任进
行了承诺，现被告逾期拒不还借款。2019年9月，安徽三建向合肥市中级人民法院提
宁夏钰隆 起诉讼，要求：1、判令被告宁夏钰隆工程有限公司偿还原告借款本金及利息暂计
安徽三 工程有限 49,923,944.57元；2、判令被告蒋淑珍、武权对第一项债务承担连带清偿责任。目前
43 建 公司、蒋 本案正在一审审理中，上海锦天城（合肥）律师事务所判断，如果合肥市中级人民法
淑珍、武 院判决安徽三建请求的25,915,900.4元借款本金中有24,271,520.00元已经在宁夏高院
权 及最高院判决中做了认定，属于代付工程款，则宁夏钰隆、蒋淑珍、武权不需向安徽
三建支付借款本金24,271,520.00元及相应利息，最终以生效判决书为准。截至2020
年06月30日，安徽三建已将实际支付款项计入项目成本。
安徽三建承接被告开发的利港喜来登酒店机电安装工程，被告尚欠部分工程款未予支
付。2019年10月，安徽三建向黄山市屯溪区人民法院提起诉讼：：1、请求判令被告
黄山港荣 支付原告工程款16,514,332.00元及利息1,242,015.39元.2、判令原告对位于黄山市屯
44 安徽三 酒店投资 溪区滨江东路12号.黄山尚公馆1#楼利港喜来登酒店工程享有建设工程价款优先受偿
建 管理有限 权。2020年5月13日，黄山市屯溪区人民法院一审判决港荣酒店支付工程款16514332
公司 元及利息，安徽三建对利港喜来登酒店机电安装工程享有建设价款优先受偿权，我公
司准备申请法院执行。截至2020年06月30日，安徽三建判断不需要单项计提减值
准备。
2013年至2014年，被告金瑞生以安徽三建岳西汽车客运站项目部名的义向原告借款
安徽三 共计208.00万元，被告金瑞生未能按约还款，原告于2017年起诉至岳西县法院诉请
45 储玲华 建、金瑞 还款，岳西县法院以可能涉嫌刑事案件为由，裁定驳回原告起诉。原告于2019年11
生 月重新起诉，本案目前待开庭审理。截至2020年06月30日，安徽三建判断不需要
确认预计负债。
安徽三 2013年，原告分包互助梦幻谷项目的部分工程，诉请支付工程款。2019年6月，原
建、青海 告向青海省海东市中级人民法院提出诉讼请求:1.被告吕本廷向原告支付剩余工程款
46 张学珍 蜀信文化 1,010.00万元，被告安徽三建公司在上述款项范围内承担连带给付义务，被告蜀信文
旅游投资 化公司在欠付安徽三建工程款范围内向原告承担给付责任；2.原告对其施工完成的工
开发有限 程折价、拍卖款享有优先受偿权。2019年12月，青海省海东市中级人民法院一审判
公司、吕 决驳回原告诉讼请求。原告不服判决提出上诉，2020年5月8日青海高级人民院裁定
本廷 发回一审法院重审。陕西菲尔律师事务所判断：与张学珍一案，一审判决安徽三建胜
诉，不承担责任，二审判决维持原判可能性较大。截至2020年06月30日，安徽三
建判断不需要确认预计负债。
江阴市 安徽三 原告系明发江湾新城二期三号地块四标段项目桩基分包商。2019年11月，原告向和
华澄建 建、明发 县人民法院提起诉讼，要求：1、判令安徽三建向原告支付工程价款.2,799,167.00元；
47 筑安装 集团（马 2、判令安徽三建向原告支付逾期付款利息（按银行同期贷款基准利率上浮50%从2019
工程有 鞍山）实 年1月9日计算至实际给付之日）；3、判令被告明发集团（马鞍山）实业有限公司
限公司 业有限公 在欠付工价款范围内对原告承担责任。目前本案正在一审审理中，截至2020年06月
司 30日，安徽三建已按照结算进度计入项目成本。
原告起诉要求支付吉瑞泰盛国际生活广场项目的工程款及利息等工程款2600.00万
元，2018年12月，合肥市包河区人民法院一审判决：一、被告张新民于本判决生效
后十日内支付原告工程款25,514,651.94元及利息；二、安徽安装于判决生效后十日内
在欠付被告张新民工程款价款24,030,076.00元范围内对原告承担责任并支付逾期付
张新民、款利息；三、被告合肥骅晋达置业有限公司于本判决生效后十日内在欠付安徽安装工
安徽安 程价款24,210,375.59元范围内向原告承担责任并支付逾期付款利息。安徽安装不服判
48 张圣军 装、合肥 决，提出上诉。二审驳回上诉，维持原判。安徽安装目前正在向安徽省高级人民法院
骅晋达置 申请再审，安徽大森律师事务所判断，本案判决确认了骅晋达公司尚欠付安徽安装工
业有限公 程价款本金24,210,375.59元，大于判决确认的安徽安装应向原告承担的付款责任本金
司 24,030,076.00元；对于骅晋达公司欠付安徽安装的工程款本金，安徽安装已向骅晋达
公司管理人申报建设工程优先债权，目前虽有争议但不排除被认定为优先债权的可能
性，若该部分债权被认定为优先债权，则其在骅晋达公司破产程序中得到足额清偿的
可能性较大，如果最终出现这种结果，则该部分债务安装公司可实际免受损失。截至
2020年06月30日终审已判决，维持原判，安徽安装已按照判决金额确认相关成本。
原告系安徽安装明珠产业园一期项目中职工宿舍楼及配套管理用房水电安装工程分
包商。2019年5月，原告起诉安徽安装，要求支付工程款3,454,099.86元及利息。2019
49 宋桂兴 安徽安装 年12月，一审法院判决：被告安装公司于本判决发生法律效力后三日内向原告支付
工程款1,982,866.42元及相关利息。原告不服判决，提出上诉，目前本案正在二审审
理中，北京德恒（合肥）律师事务所判断，本案二审可能会维持原判。截至2020年
06月30日终审已判决，维持原判，安徽安装已按照判决金额确认相关成本。
合肥汽 申请人系安徽安装承建的合肥市肥东县站北路合肥东城客运中心主站房、安检维修办
车客运 公楼、换乘走廊等工程业主方。2019年11月，原告起诉安徽安装，要求支付157.00
50 有限公 安徽安装 万元工程质量修复款、6.00万元质量检测费用、22.48万元工程违约金及其他相关费
司 用13.30万元。目前案件已开庭，尚未判决，截止2020年6月30日，安徽安装判断
不需要确认预计负债。
合肥市 原告系安徽安装花木文化园项目玻璃温室主体及配套设备分包单位。2019年9月，原
日之丰 安徽安 告起诉两被告，要求支付原告110.00万元工程款及对应利息。一审判决被告王斌于本
51 农业发 装、王斌 判决生效之日起十日内支付原告合肥日之丰公司工程款110.00万元及利息，安徽安装
展有限 不承担责任。原告不服判决提出上诉，目前本案二审尚未开庭，截止2020年6月30
公司 日，安徽安装判断不需要确认预计负债。
合肥金港混凝土制品有限公司在2013年9月至2014年10月间向被告供应混凝土，
被告欠付金港公司6,561,662.63元。2015年11月，金港公司与合肥建材签订《水泥
安徽广厦 购销合同》，合肥建材向金港公司供应水泥，后金港公司欠合肥建材水泥款项
合肥建 建筑（集 3,898,765.50元逾期未付，双方于2016年7月签订《债权转让协议》，将金港公司对
52 材 团）股份 被告享有的货款6,561,662.63元转让给合肥建材，并于当月将该通知书通过公证的方
有限公司 式送达至被告。2016年9月，合肥建材起诉被告，要求支付拖欠货款本息合计
6,814,025.29元。2017年9月，合肥市包河区人民法院一审判决，驳回合肥建材诉讼
请求。合肥建材不服判决，提出上诉，目前金港公司已申请破产，安徽大森律师事务
所为破产管理人，已申报债权，本金及违约金合计595.14万元，目前破产管理人正在
核实合肥建材申报债权文件，但无法提供该债权不存在回收风险的依据。截至2020
年06月30日，合肥建材已对该笔款项单项计提减值准备。
2017年3月，安建建材与凤阳县都城建筑劳务有限公司蚌埠分公司签订《周转材料租
凤阳县都 赁合同》（材料使用于肥西县省二建华商广场项目部），租期暂定12个月。后因增
城建筑劳 加租赁物种类，在上述合同基础上签订了一份补充协议。合同到期后，于2018年2
务有限公 月重新签订合同，有效期至2019年5月。截止2019年7月20日，根据已有结算单
53 安建建 司、凤阳 载明，累计欠付租金1,476,763.61元，未还材料数量若干。2019年9月，安建建材向
材 县都城建 合肥市包河区人民法院提起诉讼，要求：1.判令被告支付租赁费用人民币1,476,763.61
筑劳务有 元；2.依法判令被告返还租赁材料，若无法返还折价赔偿；3.依法判令被告支付逾期
限公司蚌 付款违约金368,575.63元。上海锦天城（合肥）律师事务所判断，截至2019年4月
埠分公司 20日租赁费用得到法院支持的可能性较大。截至2020年06月30日，安建建材判断
不需要单项计提减值准备。
2017年6月，被告与蚌埠建材签订《混凝土供应合同》，合同签订后，我司如约履行
北京城建 了自己的全部义务，截至2019年4月，累计拖欠混凝土货款总计为人民币1,303,709.35
54 蚌埠建 集团有限 元。2019年，蚌埠建材向北京市海淀区人民法院提起诉讼，要求被告支付货款。目前
材 责任公司 本案受疫情影响，尚在立案阶段。安徽润天（蚌埠）律师事务所判断，法院将支持蚌
埠建材的诉讼请求。目前已立案，但受疫情影响尚未开庭。截至2020年06月30日，
蚌埠建材判断不需要单项计提减值准备。
2013年3月，安徽交航与马鞍山长江地质工程公司签订青山坳鸭舌嘴地质灾害治理项
目石料供应合同，货款在合同履行完毕后已付清。2018年10月，被告以其系案涉项
55 赵军德 安徽交航 目实际施工人为由向当涂县人民法院提起诉讼，要求安徽交航支付石料欠款443.82万
元和利息138.72万元。目前本案正在一审审理中，安徽皖都律师事务所判断，安徽交
航与原告之间并不存在买卖合同关系，一审法院很难支持原告诉请。截至2020年6
月30日，安徽交航判断不需要确认预计负债。
扬州市 2012年10，本公司同原告签订路灯、路标买卖合同，用于亳州市南扩二路项目建设。
良美钢 本公司、原告于2019年1月提起诉讼，要求本公司向原告支付货款111.58万元及利息。2019
56 杆照明 安徽交航 年1月，江苏省高邮市人民法院裁定冻结本公司银行存款125.00万元。2020年1月
有限公 （第三 15日，本案一审已判决，原告胜诉。本公司已同原告及实际买受人进行了多次协调，
司 人） 各方均同意调解，该款将由实际买受人支付。2020年4月20日，该款已经由实际买
受人支付。本案已结案。
安徽通祥 2014年9月，安徽交航在总承包G310公路改造施工过程中，将部分工程分包给通祥
建设集团 公司施工，后通祥公司将部分工程分包给李承斌施工。2017年4月，原告向萧县人民
有限公 法院提起诉讼，要求判令被告一支付其工程款5,593,980.70元，其他被告承担连带清
司、萧县 偿责任。2018年6月，萧县人民法院一审判决安徽交航承担连带清偿责任。安徽交航
57 李承斌 交通投资 不服判决提出上诉，2018年11月，宿州市中级人民法院二审判决本案发回一审重审。
有限责任 2019年1月，萧县人民法院重审一审判决安徽交航不承担任何责任，原告不服判决提
公司、安 出上诉。目前本案正在二审审理中，安徽皖都律师事务所判断，原告请求安徽交航承
徽交航 担连带责任的请求很难得到法院支持。截至2020年6月30日，安徽交航判断不需要
（第三 确认预计负债。
人）
安徽交 2009年，王生艮以芜湖世纪建设有限公司的名义与安徽交航签订承揽芜申运河马宣段
王生 航、江苏 航道治理工程wsfh-02标部分土方工程。2018年5月，原告向宣城市宣州区人民法院
58 艮 省交通工 提起诉讼，要求安徽交航支付工程款2,538,679.35元。一审法院裁定驳回原告诉讼请
程集团有 求。原告不服裁定，提起上诉。2019年12月，宣城市中级人民法院裁定撤销一审法
限公司、院裁定，发回宣城市宣州区人民法院重审。目前本案正在重审一审审理中，安徽皖都
安徽省港 律师事务所判断，原告的请求很难得到法院的支持。截至2020年6月30日，安徽交
航建设投 航判断不需要确认预计负债。
资集团建
设有限公
司
安徽春雷为安徽交航当涂青山河园区赤铸山路分包商，原告称其为安徽春雷分包工程
的实际施工人，由于两被告欠付工程款，诉请要求两被告连带支付欠款23,560,328.00
元。2018年7月，安徽省合肥市中级人民法院作出（2018）皖01民初311号民事判
决书，驳回原告1、两被告立即支付欠款23,200,000.00元，并承担欠款利息（以
23,200,000.00元为基数，自2013年1月1日起按银行同期贷款1-3年年利率6.5%计
算至欠款清偿之日止）；2、本案案件受理费由两被告承担；诉讼请求。2018年8月，
安徽交 原告不服判决，提起上诉，请求：依法撤销安徽省合肥市中级人民法院（2018）皖01
航、安徽 民初311号民事判决，重新审理此案；2、依法改判两被告立即连带支付欠款
59 王自虎 春雷工程 23,200,000.00元+360,328.00元，合计23,560,328.00元，并承担欠款利息（以
建设有限 23,560,328.00元为基数，自2013年1月1日起按银行同期贷款1-3年年利率6.5%计
公司 算至欠款清偿之日止）；3、本案案件受理费等均由两被上诉人承担。2018年12月
20日，安徽省高级人民法院作出（2018）皖民终838号民事裁定书，裁定：1、撤销
安徽省合肥市中级人民法院（2018）皖01民初311号民事判决；2、将本案发回安徽
省合肥市中级人民法院重新审理。2019年12月，合肥市中级人民法院一审已判决，
安徽交航不承担任何责任。王自虎不服判决提起上诉，目前本案正在二审审理中。安
徽皖都律师事务所判断，安徽交航承担责任的可能性较小。截至2020年6月30日，
安徽交航判断不需要确认预计负债。
2017年12月，原告向铜陵市铜官区人民法院提起诉讼，诉称：2012年10月，路桥
集团因承包广德县绕城公路改建工程与原告签订《购销合同》，尚欠货款本金
路桥集 7,893,809.53元未支付。要求判令路桥集团支付货款7,893,809.53元及违约金
铜陵市 团、朱世 8,998,942.86元。2018年12月，铜陵市铜官区人民法院一审判决路桥集团支付原告货
60 金汇来 龙（后原 款7,893,809.53及利息。安徽路桥不服判决提出上诉，同时向铜陵市公安机关报案。
铜业有 告将其撤 2019年3月，铜陵市中级人民法院二审审理中以原告等涉嫌诈骗一案的处理结果可能
限公司 销） 影响本案的理由，裁定本案中止诉讼。目前本案二审中止诉讼，北京金诚同达（合肥）
律师事务所判断，本案的最终结果将很大程度取决于刑事案件的查出结果，若最终刑
事案件认定原告等构成诈骗罪，则本案二审改判并驳回原告全部诉讼请求的可能性较
大。截至2020年06月30日，路桥集团判断不需要单项确认预计负债。
2019年6月，原告向安徽省广德市人民法院提起诉讼，诉称：路桥集团因承建G318
广德县绕城段公路改建工程、S215太极洞路段、S230广溧路等向原告租赁压路机、
61 白玲 路桥集团 洒水车等机械设备，至今尚欠原告1,061,600.00元租赁费尚未支付，要求路桥集团向
其支付尚欠的租赁费1,061,600.00元及利息。目前案件处于待一审开庭状态，截至2020
年06月30日，路桥集团判断不需要单项确认预计负债。
2019年6月，原告向安徽省广德市人民法院提起诉讼，诉称：路桥集团因承建G318
广德县绕城段公路改建工程、S215太极洞路段、S230广溧路等向原告租赁压路机、
62 赵积新 路桥集团 洒水车等机械设备，至今尚欠原告3,144,000.00元租赁费尚未支付，要求路桥集团向
其支付尚欠的租赁费3,144,000.00元及利息。目前案件处于待一审开庭状态，截至2020
年06月30日，路桥集团判断不需要单项确认预计负债。
2020年6月8日收到一审法院判决书，法院判决1.被告（反诉原告）安徽省公路桥梁
工程有限公司向江西省玺越工程有限公司支付欠付工程款10410593.74元及相应利
安徽路 息，利息从2012年12月29日按中国人民银行同期同类贷款利率计算至2019年8月
桥，江西 9日，从2019年8月20日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率
江西省 省交通运 计算，直至款清时止。2.原告（反诉被告）江西省玺越工程有限公司向（反诉原告）
63 玺越工 输厅赣州 安徽省公路桥梁工程有限公司支付延期完工造成的损失1450000元；3.被告江西省交
程有限 至崇义高 通厅赣州至崇义高速公路项目建设办公室在欠付被告（反诉原告）安徽省公路桥梁工
公司 速公路项 程有限公司495000元范围内，对被告（反诉原告）安徽省公路桥梁工程有限公司欠
目建设办 付原告（反诉被告）江西省玺越工程有限公司的工程款承担付款责任。4.驳回原告、
公室 反诉原告其他诉讼请求。本案目前我公司已经提起上诉，对方也提起上诉，案件进入
二审程序，也在同对方沟通是否可以调解。截至2020年06月30日，安徽路桥已按
照工程进度确认成本。
合肥巢 2017年，安徽路桥将“合宁高速改扩建工程05标项日房建施工”工程发包给万佛湖
湖经济 安徽万佛 建设集团包施工。2017年9月10日，万佛湖建设集团与原告签订了《承包合同》，
开发区 湖建设集 将脚手架及相关建设工程分包给原告施工。2019年9月，原告向巢湖市人民法院提起
64 新华钢 团有限公 诉讼：1、判令第一、二被告共同支付原告工程款1,867,107.01元，并支付逾期付款利
管租赁 司、何宏、息；2、第二被告对第一被告的债务承担连带清偿责任2、安徽路桥在欠付工程款范围
站 安徽路桥 内承担连带清偿责任。目前本案处于一审审理中，截至2020年06月30日，安徽路
桥判断不需要确认预计负债。
安徽路
港、安徽
省交控工
业化建造
有限公
司、安徽 2018年10月，原告与安徽路港签订合枞高速预制02标项目起重机租赁合同。合同履
省合枞高 行过程中，安徽路港接到业主方停止项目解除协议通知，并立即函告原告要求报停现
河南省 速公路有 场所有门式起重机等设备，后续启用时间待定。2019年7月，原告向合肥市蜀山区人
豫鲁起 限责任公 民法院提起诉讼，要求安徽路港支付租金779,372.00元，要求安徽路港及其他被告赔
65 重机械 司、安徽 偿损失1,839,020.00元。目前本案正在一审审理中，安徽同胜律师事务所判断，蜀山
有限公 省交通控 区人民法院可能会判决安徽路港承担部分责任，但是，即便安徽路港因此承担部分责
司 股集团有 任，也可向自己的合同相对方主张该损失赔偿的责任。截至2020年06月30日，安
限公司、徽路港判断不需要确认预计负债。
中国交通
建设股份
有限公
司、安徽
省交通运
输厅
安徽路港承建由原告发包的沙颍河航道土建01标，因项目设计图说明与工程量清单
安徽省 分项中的钢构件防腐处理方案不一致，导致油漆成本增加。安徽路港按照招投标文件
港航建 约定申请调解员调解，调解员于2019年6月作出调解意见，认为申请人应向安徽路
66 设投资 安徽路港 港支付油漆补偿费，具体金额重新组价，但申请人不服该调解意见，遂于2019年7
集团有 月按照招投标文件约定向阜阳仲裁委员会申请仲裁不应支付293万元补偿费，安徽路
限公司 港提出反申请要求支付293万元补偿费。目前该案件真正仲裁审理中，安徽瀛拓律师
事务所判断，目前安徽路港已经申请审计，如获准许，支持安徽路港请求的可能性较
大。截至2020年06月30日，安徽路港判断不需要确认预计负债。
安徽省港 安徽路港于2014年12月承包被申请人发包的沙颍河杨桥船闸项目，2016年12月案
67 安徽路 航建设投 涉工程交工验收，工程质量评定为合格。2019年10月，安徽路港向阜阳仲裁委员会
港 资集团有 提起仲裁，要求被申请人支付工程款4,244,662.35元。目前该案件仍在一审审理中，
限公司 安徽同胜律师事务所判断，本案所主张的金额应为安徽路港所获取的收益，安徽省港
航建设投资集团有限公司依据阜阳市材料信息价对路港公司的工程款进行调减，无事
实依据，但是安徽路港最终能够获取的收益金额有赖于阜阳仲裁委员会的裁决结果确
定。截至2020年06月30日，安徽路港判断不需要单项计提减值准备。
安徽金友2018年10月，原告以被告金友建设公司的名义分包琥珀名郡香颂里项目的外墙粉刷
建设工程 及保温工程，诉请支付剩余工程款及利息共计211万元。2019年原告起诉后撤诉，2020
68 万其庆 有限公 年1月重新起诉。目前本案正在一审审理中。截至2020年06月30日，本公司判断
司、安徽 不需要确认预计负债。
三建
2013-2014年间，被告金瑞生以我公司岳西汽车客运站项目部名的义向原告借款共计
安徽三 208万元，被告金瑞生未能按约还款，原告于2017年起诉至岳西县法院诉请还款，岳
69 任国新 建、金瑞 西县法院已可能涉嫌刑事案件为由，裁定驳回原告起诉。原告2020年1月重新起诉。
生 目前本案正在一审审理中。截至2020年06月30日，本公司判断不需要确认预计负
债。
合肥江 2016年7月，原告向铂悦府项目供应混凝土，累计供货8856698余元，诉称仅收到货
淮混凝 款750万元，2020年3月原告向合肥包河区法院提起诉讼，诉请被告支付剩余货款及
70 土制品 安徽三建 利息1428980.32元。2020年4月22日，合肥包河区法院一审判决安徽三建支付货款
有限责 913863.15元及利息。安徽三建不服一审判决提起上诉。目前本案二审尚未开庭审理。
任公司 截至2020年06月30日，本公司判断不需要确认预计负债。
陕西鸿 安徽三 2014年5月，原告分包凤凰大厦项目地暖施工项目，经与被告吴桂洲双进行结算，确
71 阳暖通 建、西安 认工程款为909777.25元，截止起诉前被告吴桂洲支付40万元。2020年3月原告向
有限责 分公司、渭南市临渭区法院诉请被告支付剩余工程款509777元。目前本案尚未开庭审理。截
任公司 吴桂洲 至2020年06月30日，本公司判断不需要确认预计负债。
安徽省 安徽三 2017年1月，原告分包省农委业务用房项目瓷砖采购及安装、内外墙漆采购及安装，
72 装饰工 建、安徽 合同总价2957100元，2020年4月原告向合肥包河区法院提起诉讼，诉请被告支付工
程公司 省农业委 程款即利息共计1768624元。2020年6月12日法院组织鉴定谈话，尚未开庭审理。
员会 截至2020年06月30日，本公司判断不需要确认预计负债。
安徽中天2010年9月，安徽三建承建被告开发的中天左岸B组团3-6号楼工程，被告仅支付部
73 安徽三 投资集团 分工程款，2020年1月安徽三建向合肥瑶海区法院起诉要求被告支付剩余工程款及利
建 有限公司 息16303374.62元。目前本案正在一审审理中。截至2020年06月30日，安徽三建
判断不需要单项计提减值准备。
2009年8月2，安徽三建承建被告开发的中天左岸乐购广场7号8号楼工程，被告仅
安徽三 安徽中天 支付部分工程款，2020年1月安徽三建向合肥瑶海区法院起诉要求被告支付剩余工程
74 建 投资集团 款及利息4120400元。2020年6月15日，合肥瑶海区法院一审判决中天公司支付工
有限公司 程款1999094.72元，退还质保金1346901.38元，并支付利息。截至2020年06月30
日，安徽三建判断不需要单项计提减值准备。
2017年6月，被告作为实际施工人将明光市人防指挥中心大楼工程的通风及消防工程
安徽三 分包给案外人宋可邦，但一直未予支付工程款，致使宋可邦起诉安徽三建索要工程款，
75 建 曾凡银 经明光市法院判决安徽三建代付了68万元。2020年3月原告向明光市法院提起诉讼，
诉请被告返还该代付款及利息损失746322.39元。目前本案尚未开庭审理。截至2020
年06月30日，安徽三建判断不需要单项计提减值准备。
2012年5月，安徽三建中标涉案项目，随后将30号楼及运动中心工程分包给三被告。
王厚仁、依据分包合同约定，扣除相关费用，安徽三建应支付三被告50916947元。但安徽三
76 安徽三 左松林、建通过直接支付工程进度款及其他支付方式向三被告支付了57201878元，2020年4
建 刘先宽 月安徽三建向六安市裕安区法院提起诉讼，要求三被告返还超额支付的款项6284931
元。目前本案正在一审审理中。截至2020年06月30日，安徽三建判断不需要单项
计提减值准备。
悦康药业2016年4月，安徽三建承建被告开发的悦康美景公园三期二标段，2020年4月安徽
77 安徽三 集团安徽 三建向阜阳市中级人民法院提起诉讼，诉请被告支付工程款、保证金及相关利息共计
建 美景房地71764110元。目前本案尚未开庭审理。截至2020年06月30日，安徽三建判断不需
产公司 要单项计提减值准备。
安徽三建、
曾凡银、明原告与第三人从被告曾凡银处分包明光市职业高级中学男女生宿舍楼工程的水电安
78 徐兵 光市职业 装工程，工程款为1935013.06元。2020年5月，原告向明光市法院提起诉讼，诉请
高级中学 被告支付工程款及利息共计505100元。目前本案正在一审审理中。截至2020年06
第三人：许月30日，本公司判断不需要确认预计负债。
翼心
刘永辉、 2011年6月，原告从被告刘永辉处分包万豪城市广场1#楼及附楼、地下室项目木工
79 周木齐 刘彬、安 模板工程，2020年5月原告向娄底市娄星区法院提起诉讼，诉请支付工程款及利息
徽三建 747568元。目前本案正在一审审理中。截至2020年06月30日，本公司判断不需要
确认预计负债。
大连保 安徽三建
税区大 第三人： 2014年3月，原告向赢富广场项目供应混凝土，累计供货11453524元，原告诉称第
80 孤山商 大连兆赢 三人大连兆赢商业管理有限公司支付货款9838354元，2020年5月，原告向大连经济
品混凝 商业管理 开发区法院提起诉讼，诉请支付剩余货款及利息共计1623952元。目前本案正在一审
土有限 有限公司 审理中。
公司
合肥市光2013年10月，安徽三建承建被告开发的光盛紫御城项目，工程决算总造价为
81 安徽三 盛房地产46192714.96元。2020年6月，安徽三建向巢湖市法院提起诉讼，诉请被告支付工程
建 开发有限 款及违约金，保证金及利息共计9889153.21元。目前本案尚未开庭审理。截至2020
公司 年06月30日，安徽三建判断不需要单项计提减值准备。
合肥神力2014年12月，安徽三建承建被告一开发的合肥神力商务中心工程，被告一未按约定
安徽三 健身器材 支付工程款，2020年6月，安徽三建向合肥市中级人民院提起诉讼，诉请被告一支付
82 建 厂、朱习 工程款、保证金及相关利息共计57889007.9元，并对涉案工程享有优先受偿权。因
庆 被告一是个人独资企业，故请求出资人即被告二承担连带清偿责任。目前本案尚未开
庭审理。截至2020年06月30日，安徽三建判断不需要单项计提减值准备。
2014年12月、2016年6月，安徽三建承建被告开发的皖西南汉唐建材城一期、二期
安徽三 东至县汉 工程，被告未按约定支付工程款，2020年6月安徽三建向池州市中级人民法院提起诉
83 建 唐置业有 讼，诉请被告支付工程款、保证金及相关利息共计42280404.52元，并判令安徽三建
限公司 享有优先受偿权。目前本案尚未开庭审理。截至2020年06月30日，本公司判断不
需要确认预计负债。
合肥经济2015年12月，安徽三建承建被申请人开发的合肥空港保税物流中心B型项目1标段
技术开发 工程，在施工过程中，因被申请人的原因致使工期延误，期间材料价格上涨，造成申
84 安徽三 区重点工 请人巨大损失；又因施工过程中发生设计变更，增加了工程费用，被申请人均拒不支
建 程建设管 付。2020年6月，安徽三建向合肥仲裁委员会申请仲裁，请求判令被申请人支付工期
理局 延误损失、工程款共计6251577.5元。目前本案尚未开庭审理。截至2020年06月30
日，本公司判断不需要确认预计负债。
2012年，安徽三建承建被告开发的天健·望湖大观1#、2#住宅楼及裙房、车库工程，
被告收取了270万元履约保证金。经结算总价为90322523.11元。被告尚欠
西安天健22515573.11元工程款及履约保证金，并按约定向原告承担损失。同时根据法律规定，
85 安徽三 大兴置业 原告就其工程款享有优先受偿权。另外，案涉工程施工期间，被告准备再开发二期工
建 有限公司 程，为此又向原告收取了200万元保证金，但至今二期工程未经政府审批，未能启动，
该保证金亦应当退还原告。2020年6月，安徽三建向西安市中级人民法院提起诉讼，
诉请被告支付工程款、损失、保证金共计31542054.42元。目前本案尚未开庭审理。
截至2020年06月30日，安徽三建判断不需要单项计提减值准备。
2015年10月，安徽三建承建被告开发的滨湖新区新建6所学校施工2标段。施工过
安徽三 合肥市重 程中，因被申请人要求及设计变更等因素，发生签证工程量，现工程已竣工验收合格，
86 建 点工程建 但被申请人对签证工程量未予结算。2020年6月，安徽三建向合肥仲裁委员会申请仲
设管理局 裁，请求判令被申请人支付签证工程款4912335.09元。目前本案尚未开庭审理。截
至2020年06月30日，安徽三建判断不需要单项计提减值准备。
被告一：
安徽绿辉
环保科技
有限公司
马鞍山分
公司
被告二：：
安徽绿辉
环保科技
有限公司 2018年2月原告和被告一、被告三的代理人签订废弃石料加工合同，原告向被告一缴
被告三： 纳了100万元保证金。2018年3月原告和被告三员工进行结算。双方认定原告加工费
岩土科技 为296222元。原告认为青山河治理项目因环保问题停产，不具备继续履行合同能力，
87 方文生 股份有限 要求解除合同。截止目前被告一仅支付20万元劳务加工费，100万元保证金和剩余劳
公司 务加工费并未退还。交航公司作为总包单位承担连带清偿责任。目前本案正在一审审
被告四： 理中，安徽皖都律师事务所判断，原告请求安徽交航承担连带责任的请求很难得到法
安徽省交 院支持。截至2020年6月30日，安徽交航判断不需要确认预计负债。
通航务工
程有限公
司
被告五：
当涂青山
河高新技
术产业园
区管理委
员会
被告一：
岩土科技
股份有限
公司
被告二： 2015年原告与被告一签订了《地质灾害治理平整爆破合同》，被告一将鸭舌嘴地质灾
马鞍山 安徽省交 害治理项目爆破工程发包给原告，经过2017年10月24日和2018年8月1日两次结
博望舜 通航务工 算，被告一应付原告1508407元，原告诉称我公司作为业主方，应在欠付工程款范围
88 泰爆破 程有限公 内承担连带清偿责任。2020年5月21日，当涂法院一审判决我公司不承担责任，后
工程有 司 被告一提出上诉，目前本案正在二审审理中，安徽皖都律师事务所判断，原告请求安
限公司 被告三： 徽交航承担连带责任的请求很难得到法院支持。截至2020年6月30日，安徽交航判
当涂青山 断不需要确认预计负债。
河高新技
术产业园
区管理委
员会
被告一：
岩土科技
股份有限
公司
被告二： 交通航务公司将将废弃石料加工处理及运输业务委托给安徽绿辉环保科技有限公司
安徽省交 马鞍山分公司(以下简称绿辉分公司),2017年8月23日,绿辉分公司以自己名义与原
通航务工 告签订《运输协议书》，约定由原告承运对外销售的石料。合同签订后，原告支付绿
程有限公 辉分公司30万元运输保证金，另以运输费用抵付85144元运输保证金，2018年3月
司 11日至4月10日，青山治理项目部与原告对账后确认以下事实:该期间运费分别为
89 陈后兵 被告三： 182691元、223307元、236761元，共计642759元，后被告因故停产致使合同无法履
安徽绿辉 行，运费也未予支付。原告认为,交通航务公司作为委托人委托绿辉分公司以自己名
环保科技 义与原告签订运输合同，交通航务公司应承担因运输合同而产生的民事责任，目前本
有限公司 案正在一审审理中，安徽皖都律师事务所判断，原告请求安徽交航承担连带责任的请
马鞍山分 求很难得到法院支持。截至2020年6月30日，安徽交航判断不需要确认预计负债。
公司
被告四：
安徽绿辉
环保科技
有限公司
2016年4月10日，申请人与被申请人签订《沥青路面工程承揽施工合同》，合同约
定申请人承揽建设长丰县合水路(下塘至朱巷段)建设工程三标段的沥青混凝土路面
安徽安 安徽省交 工程，合同签订后，申请人依约履行了合同义务，于2018年2月完成施工。交航公
通路面 通航务工 司应当在工程质保期满后30天内将工程款支付完毕。但截至今日，交航公司尚欠
90 工程有 程有限公 2365490元工程款未支付。申请人根据法律法规规定和《沥青路面工程承揽施工合同》
限公司 司 中仲裁条款的约定，提起仲裁。目前本案待开庭，安徽鑫和律师事务所判断，原告主
张的工程欠款所依据的证据系其单方制作，没有经过与我公司的共同结算，因此仲裁
庭无法认定其提出的主张，故原告请求很难得到支持。截至2020年6月30日，安徽
交航判断不需要确认预计负债。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
3、其他
□适用√不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
2、利润分配情况
□适用√不适用
3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
□适用√不适用
十六、 其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用√不适用
2、债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用√不适用
(2). 其他资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
□适用√不适用
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用□不适用
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。
经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
公司目前主要分为四个分部，即：建筑施工（含传统的建筑施工和BT项目投资）、房地产及其他行业。
本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。(2). 报告分部的财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 建筑施工业 房地产业 其他 分部间抵销 合计
主营业务 15,891,251,640.42 5,056,727,511.51 4,215,958,121.10 1,874,571,179.65 23,289,366,093.38
收入
主营业务 14,316,540,150.93 4,543,382,811.62 4,017,514,118.01 1,812,426,450.00 21,065,010,630.56
成本
资产总额 92,896,258,358.54 18,669,233,266.51 7,551,216,910.36 24,556,592,429.83 94,560,116,105.58
负债总额 70,468,984,498.53 15,956,891,800.80 6,797,660,614.86 13,693,393,049.85 79,530,143,864.34
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用√不适用
(4). 其他说明
□适用√不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
账龄 期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计 1,542,829,177.09
1至2年 576,353,807.41
2至3年 707,589,030.75
3年以上
3至4年 481,086,346.25
4至5年 354,433,173.12
5年以上 202,044,209.19
合计 3,864,335,743.81
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 价值
按单项计提 115,974,094.36 3.00115,974,094.36 100 - 115,974,094.36 3.12115,974,094.36 100
坏账准备
其中：
按组合计提 3,748,361,649.45 97.00735,704,452.34 19.633,012,657,197.113,855,096,072.54 97.08671,270,597.96 16.583,183,825,474.58
坏账准备
其中：
合计 3,864,335,743.81 100 851,678,546.70 22.04 3,012,657,197.113,971,070,166.90 100 787,244,692.32 19.02 3,183,825,474.58
按单项计提坏账准备：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
Arabest公司 77,748,594.91 77,748,594.91 100.00 预计无法收回
灵璧县圣豪房地产 12,015,448.20 12,015,448.20 100.00 预计无法收回
有限公司
应收其他单位款项 26,210,051.25 26,210,051.25 100.00 预计无法收回
合计 115,974,094.36 115,974,094.36 100.00 /
按单项计提坏账准备的说明：
□适用√不适用
按组合计提坏账准备：
√适用□不适用
位：元 币种：人民币
名称 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1年以内 1,545,767,623.80 47,768,279.08 3.09
1-2年 557,441,266.34 44,595,301.31 8
2-3年 707,589,030.75 70,758,903.08 10
3-4年 481,086,346.25 192,434,538.50 40
4-5年 254,433,173.12 178,103,221.18 70
5年以上 202,044,209.19 202,044,209.19 100
合计 3,748,361,649.45 735,704,452.34 19.63
按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用□不适用
本期坏账准备计提金额的依据：对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合
当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，
计算预期信用损失。
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用√不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 计提 收回或 转销或 其他变 期末余额
转回 核销 动
按单项计提 115,974,094.36 115,974,094.36
坏账准备
按组合计提 671,270,597.96 64,433,854.38 735,704,452.34
坏账准备
合计 787,244,692.32 64,433,854.38 851,678,546.70
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
占应收账款余额
单位名称 余额 的比例（%） 坏账准备余额
兰州瑞建投资发展有限公司 161,439,877.00 4.35 62,853,135.70
陕西省西咸新区沣西新城开发建设（集团）
有限公司 160,108,540.22 4.31 12,038,093.12
阜南县住房和城乡建设局 141,428,430.40 3.81 10,970,378.15
中国建筑股份有限公司阿尔及利亚分公司 140,988,738.26 3.80 46,058,997.06
陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会 104,062,460.58 2.80 7,016,888.66
合计 708,028,046.46 19.06 138,937,492.69
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用√不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、其他应收款
项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息 131,912.50
应收股利 199,187,941.80 7,881,000.00
其他应收款 6,477,330,812.37 5,481,869,139.66
合计 6,676,518,754.17 5,489,882,052.16
其他说明：
□适用√不适用
应收利息
(1).应收利息分类
□适用√不适用
(2).重要逾期利息
□适用√不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
应收股利
(4).应收股利
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
子公司分配股利 199,187,941.80 7,881,000.00
合计 199,187,941.80 7,881,000.00
(5).重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
(6).坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
其他应收款
(7).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
账龄 期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内小计 5,819,767,394.43
1至2年 303,343,768.68
2至3年 219,089,578.19
3年以上
3至4年 154,153,642.97
4至5年 70,495,833.73
5年以上 102,783,484.82
合计 6,669,633,702.82
(8).按款项性质分类
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
合并范围内关联方 4,934,068,742.23 4,742,407,344.13
投标保证金、履约保证金 561,596,720.26 567,710,056.43
其他保证金及往来款 1,173,968,240.33 373,274,008.81
合计 6,669,633,702.82 5,683,391,409.37
(9).坏账准备计提情况
□适用√不适用
(10). 坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 计提 收回或转回 转销或 其他变 期末余额
核销 动
按单项计提 60,925,513.73 - 60,925,513.73
坏账准备
按组合计提 140,596,755.98 9,219,379.26 - 131,377,376.72
坏账准备
合计 201,522,269.71 9,219,379.26 - 192,302,890.45
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用
(11). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用
其他应收款核销说明：
□适用√不适用
(1).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
款项的性 占其他应收款 坏账准备
单位名称 质 期末余额 账龄 期末余额合计 期末余额
数的比例(%)
汉中航空智慧新城投 履约保证 175,600,000.00 2-3年 2.63
资集团有限公司 金
安徽水利环境治理工 履约保证 124,000,000.00 1-2年 1.86
程有限公司 金
江安县城市建设投资 履约保证 100,000,000.00 1年以内 1.50
有限责任公司 金
合阳县交通建设投资 往来款 90,000,000.00 1-2年 1.35 7,200,000.00
开发有限公司
安徽省引江济淮工程 履约保证 79,389,628.00 1-2年 1.19
有限责任公司 金
合计 / 568,989,628.00 / 8.53 7,200,000.00
(12). 涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
(13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用
(14). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
3、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投 15,847,701,801.30 2,100,000.00 15,845,601,801.30 15,471,187,401.30 2,100,000.00 15,469,087,401.30
资
对联营、合 1,333,014.13 1,333,014.13 1,333,014.13 - 1,333,014.13
营企业投资
合计 15,849,034,815.43 2,100,000.00 15,846,934,815.43 15,472,520,415.43 2,100,000.00 15,470,420,415.43
(1)对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减 期末余额 本期计提 减值准备期
少 减值准备 末余额
安徽贝斯特实业发展 28,000,000.00 28,000,000.00 - -
有限公司
彬县红岩河水库建设 229,000,000.00 229,000,000.00 - -
管理有限责任公司
郎溪县省道建设管理 160,000,000.00 160,000,000.00 - -
有限公司
宿州市安水建设项目 202,000,000.00 202,000,000.00 - -
管理有限公司
耒阳市城市环线建设 175,000,000.00 175,000,000.00 - -
开发有限责任公司
桐城市安水建设项目 230,896,000.00 230,896,000.00 - -
管理有限公司
南平市延平水美城市 123,670,000.00 18,670,000.00 142,340,000.00 - -
建设管理有限公司
蚌埠市城市防涝工程 78,720,948.00 78,720,948.00 - -
建设有限公司
蒙城县安水建设项目 252,000,000.00 81,000,000.00 333,000,000.00 - -
管理有限公司
萧县安水建设投资有 248,046,726.19 248,046,726.19 - -
限公司
阜阳安水建设项目管 94,400,000.00 10,000,000.00 104,400,000.00 - -
理有限公司
富平县安水市政建设 135,584,600.00 135,584,600.00 - -
项目管理有限公司
六安市裕新建设管理 136,800,000.00 136,800,000.00 - -
有限公司
安徽水利开发有限公 5,858,239,685.62 5,858,239,685.62 - -
司
图们市吉皖建设管理 280,752,938.40 280,752,938.40 - -
有限公司
蚌埠安水项目管理有 543,457,600.00 543,457,600.00 - -
限公司
临泉安建交通投资管 49,152,000.00 49,152,000.00 - -
理有限公司
安徽建工海外劳务有 6,000,000.00 6,000,000.00 - -
限责任公司
惠州市安建投资有限 105,000,000.00 105,000,000.00 - -
公司
芜湖安建投资建设有 50,000,000.00 50,000,000.00 - -
限公司
马鞍山安建建设投资 80,000,000.00 80,000,000.00 - -
有限公司
宣城安建工程有限公 1,000,000.00 1,000,000.00 - -
司
舒城安建投资有限公 134,600,000.00 134,600,000.00 - -
司
太和县安建投资有限 189,000,000.00 189,000,000.00 - -
公司
淮北安建投资有限公 315,000,000.00 315,000,000.00 - -
司
广德安建企业资产管 136,125,000.00 136,125,000.00 - -
理合伙企业（有限合
伙）
安徽省路桥工程集团 332,090,681.40 332,090,681.40 - -
有限责任公司
安徽省公路桥梁工程 1,069,867,879.16 1,069,867,879.16 - -
有限公司
安徽省路港工程有限 558,615,605.90 558,615,605.90 - -
责任公司
安徽省交通航务工程 502,000,000.00 94,076,400.00 596,076,400.00 - -
有限公司
安徽三建工程有限公 642,154,151.20 642,154,151.20 - -
司
安徽建筑机械有限责 86,526,970.33 86,526,970.33 - -
任公司
安徽省建筑科学研究 88,024,550.81 88,024,550.81 - -
设计院
安徽省工业设备安装 74,450,946.55 74,450,946.55 - -
有限公司
安徽建工（老挝）有 2,100,000.00 2,100,000.00 - 2,100,000.00
限责任公司
安徽建工（安哥拉） 7,000,000.00 7,000,000.00 - -
有限责任公司
安徽建工马来西亚公 1,293,084.00 1,293,084.00 - -
司
安徽建工建筑材料有 236,202,800.00 236,202,800.00 - -
限公司
安徽建工集团舒城投 72,795,533.28 72,795,533.28 - -
资建设有限公司
太湖安建投资有限公 200,000,000.00 200,000,000.00 - -
司
灵璧安建建设投资有 104,000,000.00 35,000,000.00 139,000,000.00 - -
限公司
淮北市安建交通建设 102,000,000.00 102,000,000.00 - -
公司
泾县安建基础设施投 155,000,000.00 155,000,000.00 - -
资有限公司
泾县安建交通投资有 158,500,000.00 158,500,000.00 - -
限公司
阜阳安建建设管理有 45,250,000.00 22,268,000.00 67,518,000.00 - -
限公司
绩溪县安建基础设投 98,271,500.00 98,271,500.00 - -
资有限公司
嵊泗安建交通投资有 79,000,000.00 39,500,000.00 118,500,000.00 - -
限公司
怀宁安建投资有限公 120,898,200.46 120,898,200.46 - -
司
铜陵安建基础设施投 20,000,000.00 64,000,000.00 84,000,000.00 - -
资有限公司
安徽九华房地产开发 872,700,000.00 872,700,000.00 - -
有限公司
固镇安建投资有限公 12,000,000.00 12,000,000.00
司
合计 15,471,187,401.30 376,514,400.00 15,847,701,801.30 - 2,100,000.00
(2)对联营、合营企业投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
本期增减变动
投资 期初 追 减 权益法 其他综 其他 宣告发 计提 期末 减值准
单位 余额 加 少 下确认 合收益 权益 放现金 减值 其 余额 备期末
投 投 的投资 调整 变动 股利或 准备 他 余额
资 资 损益 利润
一、合营企
业
小计
二、联营企
业
安徽建工- 1,333,014.13 - - - - - 1,333,014.13
中航国际联
营体公司
小计 1,333,014.13 - - - - - 1,333,014.13
合计 1,333,014.13 - - - - - 1,333,014.13
其他说明：
□适用√不适用
4、营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,733,557,515.04 1,468,102,848.79 4,422,570,334.60 4,010,459,620.65
其他业务 6,607,489.64 1,917,122.99 4,608,662.22
合计 1,740,165,004.68 1,470,019,971.78 4,427,178,996.82 4,010,459,620.65
(2).合同产生的收入情况
□适用√不适用
(3).履约义务的说明
□适用√不适用
(4).分摊至剩余履约义务的说明
□适用√不适用
5、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 191,306,941.80
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收
益
其他权益工具投资在持有期间取得的
股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息
收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收
益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
理财产品收益 7,209,831.90 6,006,768.88
合计 198,516,773.70 6,006,768.88
其他说明：
本期投资收益增加主要系长期股权投资收益增加所致。
6、其他
□适用√不适用
十八、 补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 1,100,814.21
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 12,376,827.87
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,701,160.08
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 7,209,831.90
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,813,928.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -3,005,439.80
少数股东权益影响额 -2,370,143.58
合计 8,199,122.13
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
√适用□不适用
报告期利润 加权平均净资产 每股收益
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 5.41 0.27 0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通 5.31 0.27 0.27
股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、其他
□适用√不适用
第十一节 备查文件目录一、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖
备查文件目录 章的财务报表。
二、报告期内在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和《证
券时报》上披露过的所有公司公告文件正文及原件。
董事长：王厚良
董事会批准报送日期：2020年8月26日
修订信息
□适用√不适用
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
