东珠生态: 东珠生态环保股份有限公司关于签订工程项目合同的公告内容摘要

（原标题：东珠生态环保股份有限公司关于签订工程项目合同的公告）

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-036

东珠生态环保股份有限公司关于签订工程项目合同的公告

合同类型及金额：《沙洋县五里铺产业发展新空间建设项目一期 EPC总承包》，合同估算价为：￥595,000,000.00元（大写：伍亿玖仟伍佰万元整）。

合同价格形式：勘探设计费+工程建设费（含施工费、设备和物资购置费等）。

合同生效条件：合同经双方签字盖章后成立，并生效。

对上市公司当期业绩的影响： 1、上述合同的签订有利于公司扩大经营规模，将对当期和未来业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力。 2、上述合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不会因履行上述合同而对上述合同当事人形成依赖。

特别风险提示：上述合同已对合同金额、生效条件、支付方式、履行期限等内容做出了明确约定，合同各方也均有履约能力，但在合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。

工程名称：沙洋县五里铺产业发展新空间建设项目一期 EPC总承包； 发包人：沙洋县宏图城乡融合产业投资有限公司； 承包人：湖北金辉建设工程有限公司、沙洋宏奥建筑设计有限公司、东珠生态环保股份有限公司（联合体）； 工程概况：项目规划总用地面积 244.30亩，总建筑面积 145,249平方米，主要建设标准化厂房、通用厂库、倒班楼，配套建设厂区道路广场、停车场、景观绿化、给排水、供配电等室外工程； 建设地点：沙洋县五里铺镇； 合同估算价：59,500.00万元； 计划工期：730日历天。

发包人与公司之间不存在关联关系。

承包人的一般义务： 1、办理法律规定和合同约定由承包人办理的许可和批准，将办理结果书面报送发包人留存，并承担因承包人违反法律或合同约定给发包人造成的任何费用和损失； 2、按合同约定完成全部工作并在缺陷责任期和保修期内承担缺陷保证责任和保修义务，对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的； 3、提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除； 4、按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，保证项目进度计划的实现，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责； 5、按法律规定和合同约定采取安全文明施工、职业健康和环境保护措施，办理员工工伤保险等相关保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程实施造成的人身伤害和财产损失； 6、将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员（包括建筑工人）工资，并及时向分包人支付合同价款； 7、在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。

发包人违约的责任： （1）因发包人原因导致开始工作日期延误的； （2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的； （3）发包人违反第13.1.1项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的； （4）因发包人违反合同约定造成工程暂停施工的； （5）工程师无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的； （6）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的； （7）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人违约的情形： （1）承包人的原因导致的承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律法规、工程质量验收标准以及合同约定； （2）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的； （3）承包人违反约定采购和使用不合格材料或工程设备； （4）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； （5）承包人未经工程师批准，擅自将已按合同约定进入施工现场的施工设备、临时设施或材料撤离施工现场； （6）承包人未能按项目进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误； （7）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的； （8）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人指示进行修复的； （9）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的； （10）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

和解合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

调解合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后 14天或争议评审小组建议并经双方同意的其他期限内作出书面决定，并说明理由。

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。任何一方当事人不接受争议评审小组的决定，并不影响暂时执行争议评审小组的决定，直到在后续的采用其他争议解决方式中对争议评审小组的决定进行了改变。

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条件中约定以下一种方式解决争议： （1）向约定的仲裁委员会申请仲裁； （2）向有管辖权的人民法院起诉。

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的不生效、无效、被撤销或者终止的，不影响合同中有关争议解决条款的效力。